İşin Adı ATATÜRK BÜSTÜ BAKIM ONARIMI İŞİ

İhale Usulü 22/d

         

İdare Adı : MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı

Adres : MEBS Okl ve Eğt.Mrk. Mamak / ANKARA

Telefon : 0312 350 97 97

Faks : 0312 353 03 55

Elektronik Posta Adresi : engin_1583@hotmail.com

         

Malın Niteliği ve Türü YAPIM İŞİ

Malın Miktarı 6 KALEM

Mal Teslim Yeri MEBS OK.VE EĞT.MRK.KLIĞI

Mal Teslim Tarihi

İhale Yeri MEBS OK.VE EĞT.MRK.KLIĞI DOĞRUDAN TEMİN TOPLANTI SALONU

İhale Tarihi 05.12.2016 11:00

İhale İlanı Metni

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI 1995-BST-BRO-086 ALBÜM NO.LU ATATÜRK BÜSTÜ BAKIM ONARIMI İŞİ İHTİYAÇ LİSTESİDİR
SIRA NU.	İŞİN TANIMI	BİRİM
1.819.812	SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ	M2
ÖZEL-1	MEVCUT DUVAR YIKIMI VE YERİNE PROJESİNE UYGUN  BRÜT BETON DUVAR YAPIMI (TEMELLİ - 20 CM )	M2
ÖZEL-2	2 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER VE GRANİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI	M2
ÖZEL-3	50 W 5400 LM IP65 LED PROJEKTOR  (SMD LEDLİ) YERE SABİTLEME APARATI İLE TEMİNİ VE MONTAJI	AD
ÖZEL-4	PROJESİNE UYGUN OLARAK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE YAZISI VE ATATÜRK İMZASI	GRUP
ÖZEL-5	24 CM ÇAPINDA ALEV LAMBASI TEMİNİ VE PROJESİNE GÖRE MONTAJI	AD

 

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI 1995-BST-BRO-086 ALBÜM NO.LU ATATÜRK BÜSTÜ BAKIM ONARIMI İŞİ MAHAL LİSTESİDİR
 İŞİN TANIMI BÜST
1 SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ √
2 MEVCUT DUVAR YIKIMI VE YERİNE PROJESİNE UYGUN  BRÜT BETON DUVAR YAPIMI (TEMELLİ - 20 CM ) √
3 2 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER VE GRANİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI √
4 50 W 5400 LM IP65 LED PROJEKTOR  (SMD LEDLİ) YERE SABİTLEME APARATI İLE TEMİNİ VE MONTAJI √
5 PROJESİNE UYGUN OLARAK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE YAZISI VE ATATÜRK İMZASI √
6 24 CM ÇAPINDA ALEV LAMBASI TEMİNİ VE PROJESİNE GÖRE MONTAJI √

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI

1995-BST-BRO-086 ALBÜM NO.LU ATATÜRK BÜSTÜ BAKIM ONARIMI İŞİ

ÖZEL - GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

1. KONU
2. GENEL HUSUSLAR
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER
4. DENETİM VE MUAYENE METODLARI
5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
6. GARANTİ ŞARTLARI

 

 

 

 

 

 

 

ŞARTNAME NUMARASI: 2016/14

 

 

 

 

 

 

İŞİN TANIMI : MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI 1995-BST-BRO-086 ALBÜM NO.LU ATATÜRK BÜSTÜ BAKIM ONARIMI İŞİ

 

YERİ:  MEBS OKL. VE EĞT. MRK. KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA

 

 

MADDE 1. KONU:            

 

Bu Teknik Şartname MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI 1995-BST-BRO-086 ALBÜM NO.LU ATATÜRK BÜSTÜ BAKIM ONARIMI İŞİ ve diğer hususları kapsar.

 

 

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:

 

 

2.1 Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.2 Alınacak/Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve 1’inci sınıf olacaktır.

2.3 Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır.

2.4 Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

2.5 Tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.6 Kullanılacak her türlü malzeme idare onayı alındıktan sonra belirlenecektir.

2.7. Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.

2.8. Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.

2.9. Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

2.10.İstenilen özelliklerdeki malzemelerin üretimi durdurulmuş ise bir üst modeli kabul edilecektir.

2.11. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı-montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.12. İmalat sırasında gerekli önlemler alınarak mevcut malzemelere zarar verilmeyecek, maskeleme yapılacak, kirletilen ve zarar verilen alanlar yüklenici tarafından temizlenerek eski haline getirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ

 

            Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil seramik, fayans vb. kaplama sökülmesinin 1 m² fiyatı.

 

ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır.

 

3.2. MEVCUT DUVAR YIKIMI VE YERİNE PROJESİNE UYGUN  BRÜT BETON DUVAR YAPIMI (TEMELLİ - 20 CM )

 

Mevcut duvarın yıkılması ;

DETAY: Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan her türlü makine kullanılarak veya elle yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve karı dahil çimento harçlı horasan inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı.

Temel kazısının yapılması,

C8/10 basınç dayanımında grobeton atılması,

Demir donatının bağlanması,

DETAY: 8-12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve kayıpları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatı.

NOT: Demir donatının projede belirtildiği şekilde ana kaide ile ankrajının yapılması,

Beton blok kalıbı yapılması,

DETAY: Projesine göre, en az 18 mm kalınlıkta ahşap malzeme ile beton blok kalıbı yapılması, kalıp içerisine gerekli destek ve kuşaklar, kalıp yüzeylerinin ve blok şantiyesi döşemesinin temizlenmesi, yapılan kalıp şakülünde olacaktır, herhangi bir şişme, kalıp dahili 1 m² fiyatıdır.

C25/30 basınç dayanımında beton dökülmesi

DETAY: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş gronülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinde satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, işyerinde beton pompasına konulması, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımın yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için her türlü işçilik, malzeme ve kayıpları, makine, araç gereç ve laboratuvar giderleri, işyerinde ki her türlü yatay e düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve karı dahil, yerine dökülmüş ve basınç dayanımı C25/30 betonun 1m³ Beton fiyatı.

 

NOT:

1-Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunu tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2-Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

 

3.3. 2 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER VE GRANİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

           

Projesinde belirtilen alanların mermer kaplama yapılması,

DETAY: Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve kayıpları, işyerindeki yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderlerin ve karı dahil, ( tesviye betonu hariç ) 1 m² fiyatı.

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

           

Projesinde belirtilen alanların granit kaplama yapılması,

DETAY:  Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, bunun üzerine derz boşluğu olmamak üzere honlu veya cilalı granit levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, en fazla 3 benzer plakadan oluşması ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve kayıpları, işyerindeki yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderlerin ve karı dahil, ( tesviye betonu hariç ) 1 m² fiyatı.

Not: Mermer ve granit’ in renk ve yüzey özellikleri idarece onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır.

 

3.4. 50 W 5400 LM IP65 LED PROJEKTOR  (SMD LEDLİ) YERE SABİTLEME APARATI İLE TEMİNİ VE MONTAJI

 

Kullanılacak olan armatürün gövde kısmı elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon; optik kapak şeffaf camdan (BK7); LED, en az 50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip (Ra>80) (COB) ; sürücüsü sabit akım çıkışlı, yüksek verimli (Pf>0.90) olmalıdır. Koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. 5400 lümen şiddetinde olacaktır. Kullanılacak armatür öncelikle idare onayına sunulacak, uygunluk konusunda onay alındıktan sonra montaja başlanacaktır.

Projektör, 180 ila 240 V AC gerilim ve 50 Hz frekansta çalışabilecek ve gücü 50 Watt olacaktır, yere montajlı tip olacak, ayak sistemi kullanılacak açısal ayarlara uygun olarak bağlantısı yapılacaktır. Projektör kasası IP65 standartlarında olacak, kesinlikle toz ve su geçirmeyecektir. Projektörde kullanılacak her türlü (vida, somun, rondela, pul) ve benzeri bağlantı elemanları paslanmaz yapıda olacaktır. Projektörde kullanılacak olan sızdırmazlık sağlayacak her türlü (o-ring, conta) UV katkılı silikon malzemeden imal edilmiş olacak (güneş ışınları, yağmur, kar) vb. hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde imal edilecektir. Projektörün ön aydınlatma yüzeyinde kullanılacak olan cam, UV stabilizeli ışık geçirgenliği yüksek şeffaf polikarbonat olacaktır. Projektöre göre tasarlanmış özel alüminyum PCB imal edilmiş olacaktır. Led’ler otomatik (SMD) makinasında dizilecek kesinlikle elde lehimlenmeyecektir.

Projede gösterildiği şekilde imalatı yapılacak olan armatürün iş yerine temini montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi fiyatıdır.

3.5. PROJESİNE UYGUN OLARAK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE YAZISI VE ATATÜRK İMZASI

           

Projesinde belirtildiği şekil ve boyutlarda sarı paslanmaz harflerden oluşturulmuş “ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE “ ve K.ATATÜRK ( imza ) yazı grubunun imalatı, iş yerine temini ve projede belirtilen alana montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil uygulanması fiyatıdır.

 

3.6. 24 CM ÇAPINDA ALEV LAMBASI TEMİNİ VE PROJESİNE GÖRE MONTAJI

 

            Projesinde belirtilen alanlara yapay alev lambası temini ve montajı, elektrik hattının çekilmesi, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi fiyatıdır.

NOT:  1. Birinci sınıf malzeme ile imal edilmiş olacak,

            2. İdarece onaylandıktan sonra cihaz montajı yapılacak.

 

MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

4.1. Yapılacak iş için % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi uygulanacaktır. 

4.2. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.4. Yüklenici firma muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.5. Alınacak/Kullanılacak malzemeler için Madde 2.2. de belirtilen hükümler geçerlidir.

4.6. Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

 

MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

 

5.1. Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunması yükleniciye aittir.

5.2. Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.

5.3.Kullanılacak malzemenin TSE ve CE belgelerinden en az bir tanesinin bulunması kesinlikle şarttır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:

 

6.1. Kullanılacak malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır. Kullanılan malzemelerin garanti belgeleri ve faturaları idareye teslim edilecektir.

6.2.Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

6.3.Garanti süresi boyunca üretim koşullarından dolayı oluşabilecek hasar ve bakımlar için yüklenicinin kusuru giderememesi durumunda idarenin belirleyeceği tüzel kişilik tarafından yapılan onarım bedeli yüklenicinin teminatından kesilecektir.

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI 1995-BST-BRO-086 ALBÜM NO.LU ATATÜRK BÜSTÜ BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI

b) Adresi:Abdülkhakhamit Cad. MAMAK / ANKARA

c) Telefon numarası:3123509797

ç) Faks numarası:3123530355

d) Elektronik posta adresi:-

 

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı :  MEBS Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı 1995-BST-BRO-086 Albüm No.lu Atatürk Büstü Bakım Onarımı İşi

3.2. İşin yapılma yeri: MEBS Okl. ve  Eğt.Mrk.K.lığı Mamak/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Mermer imalatı, duvar yıkım ve yapım işi

 

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

 

Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli

5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

 

 

Madde 7 Sözleşmenin ekleri

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme Tasarısı,

2-Uygulama Projesi,

3-Mahal Listesi,

4-Özel Teknik Şartname,

 

Madde 8 İşyerinin yükleniciye teslimi

8.1.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

 

8.2. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 (İki) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

 

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

 

Madde 10 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

10.1. İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

10.2. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 10.2.1. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

 

10.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

10.2.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

 

10.3. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;

          a. İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,

          b. İdarenin,  bu  sözleşmede  ve  şartnamede  sözleşmenin  ifasına  ilişkin  yükümlülüklerini

öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,

          c. Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,

          ç. Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

          d. Yüklenicinin   bu   engeli   ortadan   kaldırmaya   gücünün   yetmemiş   olması,  hallerinde,

yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

Madde 11-Teminata ilişkin hükümler

11.1. Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

12.2. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

Madde 16. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri:

16.1. Yüklenici işleri gereken özen ve ihtimamı göstermeye sözleşme konusu malı–işi sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedeli dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici üslenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici idarenin ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorundadır.

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması

17.1. Yüklenici, işin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlardan ve işyerindeki

her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar sorumludur.

 

Madde 18- Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim süreleri içinde yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kabul komisyonu oluşturularak özel- genel teknik şartname esas ve usullerine göre kabul yapılır.

18.2. İşlerin özel- genel teknik şartname  ve sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

18.3. Kabul komisyonu, kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

18.4. Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

18.5. İşin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

18.6. Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

 

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

19.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

19.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

19.4. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin kabulüne kadar saklanır.

19.5. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

19.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

 

Madde 20. Yüklenicinin Sorumlulukları :

20.1. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici;

      a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,

      b. İş yerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

      c. İş yerinin ve bu iş nedeniyle  kendisine  tevdi  edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç                                                                                                                                                                  

ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,                                   

      ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı kabul eder.

20.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

20.1.Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve İLO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

 

20.2.Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

20.3.Çalışanların kazaya uğramaları

Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

20.4.Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.

20.5.Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından  yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli gecikme cezası uygulanır.

22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

 

Madde 23. Garanti Şartları:

23.1. Yüklenici yapmış olduğu bakım onarım işi ile ilgili olarak kullandıkları malzemelerde ve yaptıkları işte meydana gelecek her türlü eksiklikleri onarmakla veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde oluşacak işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar

 

24.1.1.Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

24.1.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;

 Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Madde 26- Anlaşmazlıkların çözümü

26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 27 - Diğer hususlar

27.1. Yapım işinin uygulanması ile ilgili tüm hususlar Özel-Genel Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilmiş olup bu esaslara göre yürütülecektir.
 

27.2. İş bitiminde Özel-Genel Teknik Şartname esaslarına göre kontrolü yapılacaktır.
 

27.3. Sözleşmenin uygulanmasında yetkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre yapılacaktır.
 

27.4. Mücbir sebep takdiri, ihtar, fesih onayı,  uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler İdarece yapılacaktır.
 

27.5. Yerlerinden sökülen moloz ve atıklar yüklenici tarafından taşınarak tahliye edilecektir.
 

27.6. Demontajı yapılan geri dönüşümlü malzemelerin listesi tutulacak, listede beyan edilen malzemeler idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından istiflenecektir.

 

27.7  İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler, yüklenici firma tarafından alınacaktır.

 

27.8. İş esnasında meydana gelen tüm kaza, hasar, yaralanmaların sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Kaza, hasar yada yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma bu durumların giderilmesi, onarılması gibi gerekli işlemleri yapacaktır.

 

27.9.Yüklenici, işyerinde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Yüklenici yer tesliminden sonra idareye, çalıştıracağı işçilerin kimlik fotokopilerini, ve sigorta giriş belgelerini mutlaka teslim edecektir. Günlük

çalıştırılacak personel isimleri işe başlamadan 1 gün önce sözlü olarak idareye bildirilecek sonrasında kimlik fotokopileri teslim edilecektir. Yer teslimine müteakip Sosyal Güvenlik Kurumundan Söz konusu işe ait dosya açtırılarak idareye teslim edilecektir.

 

27.10. Yüklenici; kendisine yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlamadan önce çalışacağı şantiye alanına elektrik ve su için ayrı ayrı elektronik süzme sayaç takarak kullandığı elektrik ve su tutarını belirleyecektir.İşin bitmesini müteakip sayaç sökülerek o ayki elektrik ve su faturasındaki birim fiyat üzerinden kullanılan tutar, yapı denetim heyeti tarafından belirlenerek yüklenicinin 4 'üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğüne yatırması sağlanacaktır. Yatırılan elektrik ve su bedeline ait dekontlar yapı denetim heyetine teslim edildikten sonra hakediş ödemelerine geçilebilecektir.

28. - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

28.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

28.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 29 - Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 30  Sözleşmenin imzalanması

30.1. Bu sözleşme 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2016 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı

b.Telefon Numarası: 0312 350 97 97

c.Fax Numarası: 0312 353 03 55

d.Elektronik Posta adresi: engin_1583@hotmail.com