.png)
3 NCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı Kh.Des.gr.K.lığı ve MEBS.A.K.lığı 3 Kısım Stok Seviye Malzemesi Mal Alımı
İhale Usulü 22 D
İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı
Adres : Ayazağa/İSTANBUL
Telefon : +902123651200
Faks : +902123651264
Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
Malın Niteliği ve Türü MAL ALIMI
Malın Miktarı 3 KISIM KISIM
Mal Teslim Yeri 3'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI AYAZAĞA/SARIYER/İSTANBUL
Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
İhale Yeri 3'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU AYAZAĞA/SARIYER/İSTANBUL
İhale Tarihi 27.02.2018 14:30
İhale İlanı Metni
3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL
1. Kh.Des.gr.K.lığı ve MEBS.A.K.lığı 3 Kısım Stok Seviye Malzemesi Mal Alımı, doğrudan temin usulü ile 27 Şubat 2017 Salı günü saat 14:30’da yapılacaktır. Satın alınacak malzemelerin Listesi ve Miktarı ile Malzemelerin Evsaf ve Teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
2. Malzemeler, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Kısmı alım yapılacaktır. İstekliler malzemelerin tamamına teklif verebileceği gibi istediği kısımlar içinde teklif verebilecektir. Alım kararına müteakip yüklenici ve idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
3.Malzemeler, Doğrudan Temin Alım Komisyonunun alımla ilgili kesin kararını verdikten sonra 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde 3’üncü Kolordu Komutanlığınca belirtilen yere defaten teslim edilecektir.
4. Alınacak malzemelerin muayene ve kabulü, 3’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılacaktır. Fiziki muayenesi Evsafta belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının muayenesi yapılacaktır.
5. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren bir ay içince ödenecektir.
6. Teklif Mektubu (Piyasa Araştırma Tutanağı) aşağıdaki e-posta adresine başvurarak e-posta ile ya da dileyen istekliler komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.
7. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 27 Şubat 2017 Salı günü saat 14:30’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir.
8. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.
9. İrtibat için e-posta, telefon ve belgegeçer numaraları aşağıda verilmiştir.
İRTİBAT NUMARALARI:
Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 (Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00'dan 2981 - 2982 (Sinan ÖNAL)
Tel :0 212 365 12 64
E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
ALINACAK MALZEMELERİN LİSTESİ
Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS A.K.lığı 3 Kısım Stok Seviye Mal Alımı
S.NO STOK NUMARASI MALZEMENİN CİNSİ BİRİM MİKTAR
1.KISIM (İNŞAAT MALZEMELERİ)
1 5340270508404 Derz Dolgu Harcı Silikonlu 20 kgx1 Beyaz Bg. 5
2 8040270141092 Yapıştırıcı, Fayans ve Seramik Kg. 300
3 5610270099129 Alçı, Sıva için Kg. 105
4 5610270363769 Alçı, Sıva için (Saten) Kg. 60
5 8010270326339 Boya, Dış Cephe Haki (Su Bazlı) Kg. 100
6 8020270159062 Plastik Robot Fırça 2,5 Numara Ad. 20
7 8020KK0399021 Rulo Parmak 10 cm'lik Ad. 20
8 8020KK0212251 Kestirme Fırça (Yağlı Boya) Ad. 30
9 5345270439226 Kağıt Bant (Kalın) 5 cm'lik Ad. 30
10 8135270436255 İnce Naylon (Hışır) 20 m2'lik Ad. 20
11 8010270361643 Sentetik,Yağlı boya,Yeşil Lt. 60
12 8020KK0213978 Parmak Rulo Ucu Ad. 50
13 9520270272015 40x40x3 mm Demir Köşebent Ad. 5
14 4510143937966 Lavabo Sifonu Plastik Ad. 40
15 3680KK0113854 Kum(Sıva için 0,4 mm) M3 2
16 8010KK0379068 Sentetik Tiner Lt. 40
17 5340KK0398992 Kapı Kolu Mine Yale Ad. 20
18 5340270552766 Pvc Kanat Cam Menteşesi Ad. 50
19 5340270176854 Pvc Kapı Menteşesi Ad. 50
20 7195KK0501664 Napolyon Kiraz Mdflam 18mm*2100-2800 Ad. 3
21 5340KK0338077 Dolap Kilidi Ad. 50
22 5530KK0487551 Mdflam Kiraz 8*2100*2800 Sh. 3
23 8040KK0044684 Mdf Lam Tutkalı 700 Gr. Ad. 10
24 3990KK0519788 Alüminyum Pencere İçin Menteşe Ad. 20
25 5340270440474 Pvc Kapı Kolu Kilit Takımı Tuvalet,Banyo Ad. 30
26 4510270493726 Taharet Musluğu Ad. 120
27 4510270493721 Musluk,Uzun Ad. 20
28 4730KK0065158 Çelik Flex Boru 1/2"x1/2" 40cm Ad. 30
29 4720270324223 Hortum Flex 3/8x3/8 40cm Ad. 32
30 6850KK0065834 Silikon Şeffaf Tüp 210 ml Ad. 80
31 4510270384158 Spiralli Duş Takımı Ad. 15
32 4510270366132 Musluk,Tekli Ad. 10
33 4510270423612 Banyo Bataryası Ad. 5
34 4520270423842 Radyatör Vanası Köşe 1/2" Ad. 20
35 4510270472448 Batarya Evye Tipi Mix Ad. 5
36 5315002714095 Yağlı Boya Beyaz Kg. 50
37 8010KK0284121 Yağlı Boya Sütlü Kahve Kg. 60
38 8010KK0213982 Dış Cephe Boyası (Çimento Gri) Lt. 60
39 8010270382575 Poliüretan Köpük 750 ml Ad. 20
40 4730270342282 Pisuvar Sifonu Ad. 20
41 5133270503765 Matkap Ucu,Sds Elmas 6x160 mm Ad. 3
42 5133270503768 Matkap Ucu,Sds Plus 7x160 mm Ad. 3
43 5133270503776 Matkap Ucu,Sds Plus 8x160 mm Ad. 3
44 5133270475095 Matkap Ucu,Elmas (9mm) Ad. 3
45 5133270503827 Matkap Ucu,Sds Plus 10x160 mm Ad. 3
46 5133270592917 Matkap Ucu,Sds Plus 12 mm (250-300mm) Ad. 3
47 5133270592914 Matkap Ucu,Sds Plus 14 mm (150-210mm) Ad. 3
2.KISIM (MEKANİK MALZEMELER)
1 3438KK0140910 Kaynak Elektrodu Ad. 200
2 5345270577465 Disk,Metal Kesme Taşı 110'luk Ad. 20
3 5305KK0466277 Akıllı Vida 3x18 mm Ad. 1000
4 53055270343504 Akıllı Vida 3x30 mm Ad. 1000
5 5305KK0139681 Ağaç Vidası, 4,5x50 mm Pk. 2
6 5305KK0009341 Vida Yıl.Başlı 3.5x30 Bx. 5
7 5330270409112 Teflon Bant Ad. 220
8 4730KK0386981 Puşvit Dirsek 63 lük İç Dişli Ad. 8
9 4730270124764 Manşon,PPRC,1/2" Ad. 30
10 4730270132122 Manşon,Boru,32mm İki Ucu Dişsiz Ad. 60
11 4730270347772 Adaptör Dış Dişli 20x1/2" Ad. 30
12 4730270047484 Adaptör İç Dişli 1/2" Ad. 50
13 4730KK0099337 İç Dişli Dirsek 3/4" Pvc Ad. 30
14 4730KK0044946 Kör Tapa 20 mm(1/2") Ad. 50
15 4820KK0038167 Küresel Vana 2" Ad. 4
16 5340KK0364472 Plastik Dubel Gazbeton İçin 7'lik Ad. 100
17 5340KK0063824 Kelepçe, Hırsız 63 lük Ad. 10
18 4730KK0100479 Puşvit Manşon 32'lik Ad. 20
19 4820KK0434123 Puşvit Manşon 3/4" Ad. 20
20 4730270449238 Manşon,Redüksiyon 3/4"x1/2" Ad. 20
21 4510270519837 Salmastra 18'lik Ad. 10
22 5330KK0500439 Klingrik Conta 1/2" Ad. 100
23 5330KK0500501 Klingrik Conta 3/4" Ad. 100
24 4820270578157 Dişli Küresel Vana 1/2" Ad. 20
25 4820270420069 Küresel Vana 3/4" Ad. 20
26 4730270149498 Nipel,Boru 1/2" Ad. 30
27 5305KK0485524 Sunta Vidası 5x70 Bx. 2
28 6115123500555 2,5'luk Kaynak Elektrodu Pk. 10
29 5345270148472 Metal Kesici Taş 180 lik Ad. 100
3.KISIM (ELEKTRİK MALZEMELERİ)
1 5940270507848 Muf Ek 10 mm Skp Sıkmalı Ad. 20
2 5940270507851 Muf Skp Sıkmalı 16 mm Ad. 20
3 5940270507855 Muf Skp Sıkmalı 25 mm Ad. 20
4 5940270507858 Muf Skp Sıkmalı 35 mm Ad. 20
5 5940270507860 Muf Skp Sıkmalı 50 mm Ad. 20
6 5970KK0293235 Isıtmalı Daralan Makaron 8 mm Mt. 30
7 5970270076120 Daralan Makaron 19 mm Mt. 30
8 5970010161228 Isıtmalı Daralan Makaron 51 mm Mt. 30
9 6250270107442 Balast, Lamba için 20W Ad. 50
10 6250KK0105714 Balast, Floresan Lamba için 40W Ad. 50
11 5975151705897 Buat Kapağı Ad. 50
12 6220270205926 Ampul,Sinyal Lambası 220V Ad. 100
13 6145KK0059187 Kablo Yassı 2x0,75mm2 Mt. 100
14 5975270428909 Spot Kasası 12/50 Ad. 10
15 5945KK0103041 Motor (Faz) Koruma Rölesi 3x380V/50 Hz Ad. 10
16 6240270380026 Plc Soketli Ampul 10 W/840 Ad. 50
17 6240270380039 Plc Soketli Ampul 26 W/840 Ad. 50
18 5945KK0388947 Termik Röle 10-16 A Ad. 10
19 5925270264385 Kaçak Akım Korum. Şalt.125A,Trifaz,300MA Ad. 1
20 6210270433901 Armatür,Aydınlatma (Kare 30x30 30W Led) Ad. 60
21 6210270433901 Armatür,Aydınlatma (Kare 20x20 25W Led) Ad. 20
22 5946KK0446096 4 Kutuplu Aşırı Gerilim Sınırlayıcı Paratoner C Sınıfı (40 KA 3 Faz-Nötr-Toprak İlave Kontaklı) Ad. 2
23 6210KK0454448 Armatür Led Downlight (Q 60 mm) Ad. 50
24 6210KK0403022 Led'li Dış Cephe Aydınlatması(50 W Sokak Lambası Ad. 30
ALINACAK MALZEMELERE AİT TEKNİK EVSAF
İŞİN ADI: Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS A.K.lığı 3 Kısım Stok Seviye Malzeme Mal Alımı
S.NU. MALZEMENİN ADI MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
1.KISIM (İNŞAAT MALZEMELERİ)
1 Derz Dolgu Harcı Slikonlu 20 kgx1 Beyaz — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
2 Yapıştırıcı, Fayans ve Seramik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır.
— 25 kg'lık ambalajlarda olacaktır.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
3 Alçı, Sıva için — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır.
— 35 kg'lık ambalajlarda olacaktır.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
4 Alçı, Sıva için (Saten) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— 30 kg'lık ambalajlarda olacaktır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir. — Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
5 Boya, Dış Cephe Haki (Su Bazlı) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
— 20 kg'lık ambalajlarda olacaktır. — Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— RAL6013 Renk Standartında olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
6 Plastik Robot Fırça 2,5 Numara — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
7 Rulo Parmak 10 cm'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
8 Kestirme Fırça (Yağlı Boya) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— 3 numara olacaktır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
9 Kağıt Bant (Kalın) 5 cm'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— En az 25 m olacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
10 İnce Naylon (Hışır) 20 m2'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
11 Sentetik,Yağlı boya,Yeşil — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— 15 lt'lik ambalajlarda olacaktır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
12 Parmak Rulo Ucu — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
13 40x40x3 mm Demir Köşebent — Malzeme belirtilen tipte olacaktır.
— Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
14 Lavabo Sifonu Plastik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
15 Kum (Sıva İçin 0,4 mm) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
16 Sentetik Tiner — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— 10 lt'lik teneke ambalajlarda olacaktır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
17 Kapı Kolu Mine Yale — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
18 Pvc Kanat Cam Menteşesi — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
19 Pvc Kapı Menteşesi — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
20 Napolyon Kiraz Mdflam 18mm*2100-2800 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
21 Dolap Kilidi — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
22 Mdflam Kiraz 8*2100*2800 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
23 Mdf Lam Tutkalı 700 Gr. — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
24 Alüminyum Pencere İçin Menteşe — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
25 Pvc Kapı Kolu Kilit Takımı Tuvalet,Banyo — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
26 Taharet Musluğu — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
27 Musluk,Uzun — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
28 Çelik Flex Boru 1/2"x1/2" 40cm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— En az 10 bar basınca dayanabilen dış metal paslanmaz malzemeden ve 1.sınıf olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
29 Hortum Flex 3/8x3/8 40cm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— En az 10 bar basınca dayanabilen dış metal paslanmaz malzemeden ve 1.sınıf olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
30 Silikon Şeffaf Tüp 210 ml — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
31 Spiralli Duş Takımı — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Spiral çıkış ölçüleri; giriş 3/4'', çıkış 1/2''boyutunda, duş başlığı duvara monte edilebilir olacaktır. Plastik süzgeçli 1. kalitede olacaktır. Bağlantı rekorları 3/4'' - 1/2'' boyutlarında olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
32 Musluk,Tekli — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
33 Banyo Bataryası — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Banyo bataryası mix olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
34 Radyatör Vanası Köşe 1/2" — Malzeme belirtilen tipte 1.Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
35 Batarya Evye Tipi Mix — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
36 Yağlı Boya Beyaz — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
— 20 kg'lık ambalajlarda olacaktır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
37 Yağlı Boya Sütlü Kahve — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
— 20 kg'lık ambalajlarda olacaktır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
38 Dış Cephe Boyası (Çimento Gri) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
— 15 lt'lik ambalajlarda olacaktır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
39 Poliüretan Köpük 750 ml — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
40 Pisuvar Sifonu — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
41 Matkap Ucu,Sds Elmas 6x160 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
42 Matkap Ucu,Sds Plus 7x160 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
43 Matkap Ucu,Sds Plus 8x160 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
44 Matkap Ucu,Elmas (9mm) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
45 Matkap Ucu,Sds Plus 10x160 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
46 Matkap Ucu,Sds Plus 12 mm (250-300mm) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
47 Matkap Ucu,Sds Plus 14 mm (150-210mm) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
2.KISIM (MEKANİK MALZEMELER)
1 Kaynak Elektrodu — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
2 Disk,Metal Kesme Taşı 110'luk — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
3 Akıllı Vida 3x18 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
4 Akıllı Vida 3x30 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
5 Ağaç Vidası, 4,5x50 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
6 Vida Yıl.Başlı 3.5x30 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
7 Teflon Bant — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— 10'lu paketlerde olacaktır.
— Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
8 Puşvit Dirsek 63 lük İç Dişli — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
9 Manşon,PPRC,1/2" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
10 Manşon,Boru,32mm İki Ucu Dişsiz — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
11 Adaptör Dış Dişli 20x1/2" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
12 Adaptör İç Dişli 1/2" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
13 İç Dişli Dirsek 3/4" Pvc — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
14 Kör Tapa 20 mm(1/2") — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
15 Küresel Vana 2" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
16 Plastik Dubel Gazbeton İçin 7'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
17 Kelepçe, Hırsız 63 lük — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
18 Puşvit Manşon 32'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin iki tarafıda plastik kangal boruya uygun dişsiz ve en az 10 bar basınca dayanıklı olacaktır.
— Malzeme 1.sınıf olacaktır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
19 Puşvit Manşon 3/4" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
20 Manşon,Redüksiyon 3/4"x1/2" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
21 Salmastra 18'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
22 Klingrik Conta 1/2" — Malzeme belirtilen tipte 1. Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
23 Klingrik Conta 3/4" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
24 Dişli Küresel Vana 1/2" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
25 Küresel Vana 3/4" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
26 Nipel,Boru 1/2" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
27 Sunta Vidası 5x70 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
28 2,5'luk Kaynak Elektrodu — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
29 Metal Kesici Taş 180 lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
3.KISIM (ELEKTRİK MALZEMELERİ)
1 Muf Ek 10 mm Skp Sıkmalı — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
2 Muf Skp Sıkmalı 16 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
3 Muf Skp Sıkmalı 25 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
4 Muf Skp Sıkmalı 35 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
5 Muf Skp Sıkmalı 50 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
6 Isıtmalı Daralan Makaron 8 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
7 Daralan Makaron 19 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
8 Isıtmalı Daralan Makaron 51 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
9 Balast, Lamba için 20W — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
10 Balast, Floresan Lamba için 40W — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
11 Buat Kapağı — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
12 Ampul,Sinyal Lambası 220V — Malzeme belirtilen tipte 1, Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
13 Kablo Yassı 2x0,75mm2 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
14 Spot Kasası 12/50 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
15 Motor (Faz) Koruma Rölesi 3x380V/50 Hz — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
16 Plc Soketli Ampul 10 W/840 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
17 Plc Soketli Ampul 26 W/840 — Malzeme belirtilen tipte 1. Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
18 Termik Röle 10-16 A — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Banyo bataryası mix olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
19 Kaçak Akım Korum. Şalt.125A,Trifaz,300MA — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
20 Armatür,Aydınlatma (Kare 30x30 30W Led) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
21 Armatür,Aydınlatma (Kare 20x20 25W Led) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
22 4 Kutuplu Aşırı Gerilim Sınırlayıcı Paratoner C Sınıfı (40 KA 3 Faz-Nötr-Toprak İlave Kontaklı) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
23 Armatür Led Downlight (Q 60 mm) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
24 Led'li Dış Cephe Aydınlatması(50 W Sokak Lambası — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
KH.DES.GR.K.LIĞI ve MEBS A.K.LIĞI 3 KISIM STOK SEVİYE MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME
Sözleşmenin Tarafları
Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu Komutanlığı (Ayazağa/İstanbul) (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ………………………………….………….(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1.İdarenin adresi : 3’üncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/İSTANBUL olup
Tel No : 0.212.3651200/2836
Faks No : 0212.2850323
E- Posta Adresi (Varsa) :
2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : ……................................................................ ...............
....................................................................................................................................... olup,
Tel No :...................................................................……………………………….
Faks No :........................................................................…………………………….
Elektronik Posta Adresi (Varsa):........…………………………………………..... dır.
2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
Sözleşmenin Dili
Madde 3-Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka;
4.1. Bu Sözleşmede yer alan;
“Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
“Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri,
“İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,
“İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
“Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu,
“Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dâhil) gereken işlemleri,
“Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,
“Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,
“Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,
“Gün, Ay, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,
“Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,
“İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,
“İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,
“Muayene ve Kabul Formu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,
“Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,
“Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
“Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,
“Kurum”; Kamu İhale Kurumunu,
“Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,
“Pilot Ortak”; İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,
“Teklif”; Yüklenicinin 4734 sayılı Kanun kapsamında İdareye sunduğu teklifi,
“Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,
“Kabul”; İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder.
Sözleşmenin Konusu
Madde 5-
5.1. İdarenin ihtiyacı olan miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS A.K.lığı 3 Kısım Stok Seviye Mal Alımı bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.
5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
5.3 Alıma ait diğer bilgiler:
S.NO
STOK NUMARASI
MALZEMENİN CİNSİ
BİRİM
MİKTAR
1.KISIM İNŞAAT MALZEMELERİ
1
5340270508404
Derz Dolgu Harcı Silikonlu 20 kgx1 Beyaz
Bg.
5
2
8040270141092
Yapıştırıcı, Fayans ve Seramik
Kg.
300
3
5610270099129
Alçı, Sıva için
Kg.
105
4
5610270363769
Alçı, Sıva için (Saten)
Kg.
60
5
8010270326339
Boya, Dış Cephe Haki (Su Bazlı)
Kg.
100
6
8020270159062
Plastik Robot Fırça 2,5 Numara
Ad.
20
7
8020KK0399021
Rulo Parmak 10 cm'lik
Ad.
20
8
8020KK0212251
Kestirme Fırça (Yağlı Boya)
Ad.
30
9
5345270439226
Kağıt Bant (Kalın) 5 cm'lik
Ad.
30
10
8135270436255
İnce Naylon (Hışır) 20 m2'lik
Ad.
20
11
8010270361643
Sentetik,Yağlı boya,Yeşil
Lt.
60
12
8020KK0213978
Parmak Rulo Ucu
Ad.
50
13
9520270272015
40x40x3 mm Demir Köşebent
Ad.
5
14
4510143937966
Lavabo Sifonu Plastik
Ad.
40
15
3680KK0113854
Kum(sıva için 0,4 mm)
M3
2
16
8010KK0379068
Sentetik Tiner
Lt.
40
17
5340KK0398992
Kapı Kolu Mine Yale
Ad.
20
18
5340270552766
Pvc Kanat Cam Menteşesi
Ad.
50
19
5340270176854
Pvc Kapı Menteşesi
Ad.
50
20
7195KK0501664
Napolyon Kiraz Mdflam 18mm*2100-2800
Ad.
3
21
5340KK0338077
Dolap Kilidi
Ad.
50
22
5530KK0487551
Mdflam Kiraz 8*2100*2800
Sh.
3
23
8040KK0044684
Mdf Lam Tutkalı 700 Gr.
Ad.
10
24
3990KK0519788
Alüminyum Pencere İçin Menteşe
Ad.
20
25
5340270440474
Pvc Kapı Kolu Kilit Takımı Tuvalet,Banyo
Ad.
30
26
4510270493726
Taharet Musluğu
Ad.
120
27
4510270493721
Musluk,Uzun
Ad.
20
28
4730KK0065158
Çelik Flex Boru 1/2"x1/2" 40cm
Ad.
30
29
4720270324223
Hortum Flex 3/8x3/8 40cm
Ad.
32
30
6850KK0065834
Silikon Şeffaf Tüp 210 ml
Ad.
80
31
4510270384158
Spiralli Duş Takımı
Ad.
15
32
4510270366132
Musluk,Tekli
Ad.
10
33
4510270423612
Banyo Bataryası
Ad.
5
34
4520270423842
Radyatör Vanası Köşe 1/2"
Ad.
20
35
4510270472448
Batarya Evye Tipi Mix
Ad.
5
36
5315002714095
Yağlı Boya Beyaz
Kg.
50
37
8010KK0284121
Yağlı Boya Sütlü Kahve
Kg.
60
38
8010KK0213982
Dış Cephe Boyası (Çimento Gri)
Lt.
60
39
8010270382575
Poliüretan Köpük 750 ml
Ad.
20
40
4730270342282
Pisuvar Sifonu
Ad.
20
41
5133270503765
Matkap Ucu,Sds Elmas 6x160 mm
Ad.
3
42
5133270503768
Matkap Ucu,Sds Plus 7x160 mm
Ad.
3
43
5133270503776
Matkap Ucu,Sds Plus 8x160 mm
Ad.
3
44
5133270475095
Matkap Ucu,Elmas (9mm)
Ad.
3
45
5133270503827
Matkap Ucu,Sds Plus 10x160 mm
Ad.
3
46
5133270592917
Matkap Ucu,Sds Plus 12 mm (250-300mm)
Ad.
3
47
5133270592914
Matkap Ucu,Sds Plus 14 mm (150-210mm)
Ad.
3
2.KISIM MEKANİK MALZEMELER
1
3438KK0140910
Kaynak Elektrodu
Ad.
200
2
5345270577465
Disk,Metal Kesme Taşı 110’luk
Ad.
20
3
5305KK0466277
Akıllı Vida 3x18 mm
Ad.
1000
4
53055270343504
Akıllı Vida 3x30 mm
Ad.
1000
5
5305KK0139681
Ağaç Vidası, 4,5x50 mm
Pk.
2
6
5305KK0009341
Vida Yıl.Başlı 3.5x30
Bx.
5
7
5330270409112
Teflon Bant
Ad.
225
8
4730KK0386981
Puşvit Dirsek 63 lük İç Dişli
Ad.
8
9
4730270124764
Manşon,PPRC,1/2"
Ad.
30
10
4730270132122
Manşon,Boru,32mm İki Ucu Dişsiz
Ad.
60
11
4730270347772
Adaptör Dış Dişli 20x1/2"
Ad.
30
12
4730270047484
Adaptör İç Dişli 1/2"
Ad.
50
13
4730KK0099337
İç Dişli Dirsek 3/4" Pvc
Ad.
30
14
4730KK0044946
Kör Tapa 20 mm(1/2")
Ad.
50
15
4820KK0038167
Küresel Vana 2"
Ad.
4
16
5340KK0364472
Plastik Dubel Gazbeton İçin 7'lik
Ad.
100
17
5340KK0063824
Kelepçe, Hırsız 63 lük
Ad.
10
18
4730KK0100479
Puşvit Manşon 32'lik
Ad.
20
19
4820KK0434123
Puşvit Manşon 3/4"
Ad.
20
20
4730270449238
Manşon,Redüksiyon 3/4"x1/2"
Ad.
20
21
4510270519837
Salmastra 18’lik
Ad.
10
22
5330KK0500439
Klingrik Conta 1/2"
Ad.
100
23
5330KK0500501
Klingrik Conta 3/4"
Ad.
100
24
4820270578157
Dişli Küresel Vana 1/2"
Ad.
20
25
4820270420069
Küresel Vana 3/4"
Ad.
20
26
4730270149498
Nipel,Boru 1/2"
Ad.
30
27
5305KK0485524
Sunta Vidası 5x70
Bx.
2
28
6115123500555
2,5'luk Kaynak Elektrodu
Pk.
10
29
5345270148472
Metal Kesici Taş 180 lik
Ad.
100
3.KISIM ELEKTRİK MALZEMELERİ
1
5940270507848
Muf Ek 10 mm Skp Sıkmalı
Ad.
20
2
5940270507851
Muf Skp Sıkmalı 16 mm
Ad.
20
3
5940270507855
Muf Skp Sıkmalı 25 mm
Ad.
20
4
5940270507858
Muf Skp Sıkmalı 35 mm
Ad.
20
5
5940270507860
Muf Skp Sıkmalı 50 mm
Ad.
20
6
5970KK0293235
Isıtmalı Daralan Makaron 8 mm
Mt.
30
7
5970270076120
Daralan Makaron 19 mm
Mt.
30
8
5970010161228
Isıtmalı Daralan Makaron 51 mm
Mt.
30
9
6250270107442
Balast, Lamba için 20W
Ad.
50
10
6250KK0105714
Balast, Floresan Lamba için 40W
Ad.
50
11
5975151705897
Buat Kapağı
Ad.
50
12
6220270205926
Ampul,Sinyal Lambası 220V
Ad.
100
13
6145KK0059187
Kablo Yassı 2x0,75mm2
Mt.
100
14
5975270428909
Spot Kasası 12/50
Ad.
10
15
5945KK0103041
Motor (Faz) Koruma Rölesi 3x380V/50 Hz
Ad.
10
16
6240270380026
Plc Soketli Ampul 10 W/840
Ad.
50
17
6240270380039
Plc Soketli Ampul 26 W/840
Ad.
50
18
5945KK0388947
Termik Röle 10-16 A
Ad.
10
19
5925270264385
Kaçak Akım Korum. Şalt.125A,Trifaz,300MA
Ad.
1
20
6210270433901
Armatür,Aydınlatma (Kare 30x30 30W Led)
Ad.
60
21
6210270433901
Armatür,Aydınlatma (Kare 20x20 25W Led)
Ad.
20
22
5946KK0446096
4 Kutuplu Aşırı Gerilim Sınırlayıcı Paratoner C Sınıfı (40 KA 3 Faz-Nötr-Toprak İlave Kontaklı)
Ad.
2
23
6210KK0454448
Armatür Led Downlight (Q 60 mm)
Ad.
50
24
6210KK0403022
Led'li Dış Cephe Aydınlatması(50 W Sokak Lambası
Ad.
30
Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6- Madde 6- Bu sözleşme, birim fiyat sözleşme olup yüklenici tarafından teklif edilen ......................................................................................(rakam) ve ……………...........……………… ………….......................................................................................................................(yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
7.1. Sözleşme bedeline; Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri, ulaşım, ambalaj, muayene, her türlü sigorta giderleri vb. masraflar dâhildir.
7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.
Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Madde 8- Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri (sözleşmenin çoğaltılması dâhil), ulaşım, tahmil-tahliye, ambalaj, muayene her türlü sigorta giderleri vb. teklif fiyata dâhil edilecek masraflardır. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak (K.D.V.) Katma Değer Vergisi idarece yükleniciye ödenir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri[1]
9.1. Alım dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alımla ilgili belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
1) Alınacak Malzeme Listesi
2) Teknik Evsaf ve Özellikleri
3)Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli.
Sözleşmenin Süresi
Madde 10- Sözleşmenin süresi, Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
Madde 11- Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
11.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri:
Teslim Yeri / Yerleri: 3.Kor.K.lığı M. Mazlum İSKORA Kışlası Ayazağa / İSTANBUL
11.2.1. İşe Başlama Tarihi:
Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren işe başlanacaktır.
11.2.2. İşin Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
11.3. Teslim Şekli
11.3.1. Yüklenici malları teslim süresi içerisinde tek partide ve aşağıda detayları belirtilen şekilde teslim edecektir.
11.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin 16.1. maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde ( 08:00 -16:00) yapılır.
11.3.3. Teslim edilen mal, kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
11.4.Yüklenicinin teslim programı: Bu madde boş bırakılmıştır
CİNSİ
MİKTARI
TESLİM SÜRESİ
TESLİM YERİ
11.5. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 3 (üç) takvim gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Teminata İlişkin Hükümler
Madde 12. Teminat alınmayacaktır.
Ödeme Yeri ve Şartları
13.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli ( ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dâhil) karşılığında yapılacak her tür ödeme Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır.[2] Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.
13.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı: Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünden ödenir. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir. Ödemeye esas para birimi TL ( Türk Lirası)
13.3 Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip IBAN Numarasını belirten EK’teki formata uygun olarak hazırlanacak dilekçe, İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
14.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı
15.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.[3]
Madde 17- Gecikme Cezası
17.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde iki oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikme 3 Takvim günü geçemez. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.
17.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
17.3. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 74 md.) İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır
Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) takvim günü içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.1.1. 17.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.
18.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 1 (Bir) takvim günü içinde idareye bildirir.
18.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler:
18.2.1.İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum İdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
18.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 1 (Bir) takvim günü içinde idareye bildirir.
18.3. Sözleşmenin 18 inci maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Sözleşmenin Devir Şartları
Madde 19 Sözleşme devredilemez.
Madde 20- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
20.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
Malın montaj veya teslim yeri.
Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri
21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri
Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı, sözleşmeye göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
21.2. Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri
21.2.1. Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir ve tespit edilir.
21.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları İdareye tazminle mükelleftir.
21.3. İş Programı
Yüklenici personeli, teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir.
21.4. Güvenlik Önlemleri
Yüklenici;
İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,
İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder.
21.5.Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları
21.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.
21.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
21.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
21.6. Malların Taşınması
21.6.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline[4] dâhildir.
21.6.2. Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır.
21.6.3. Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim şekline uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır.
21.7. Erişim Yolları
Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
21.8. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma
21.8.1.Yüklenici taşıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır.
21.8.2. Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.
21.8.3. Yüklenici, boşaltma ve montaj sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının İdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkı saklıdır.
21.9. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.
Madde 22- Eğitim[5]
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu[6]
23.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 24- Ambalajlama[7]
Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın orjinal şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır.
Madde 25- Reklam Yasağı[8]
Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 26- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları [9]
26.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dâhil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder.
26.2. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
26.3. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Madde 27 Mevzuata Uygunluk
Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere,
(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
(b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.
Madde 28- Yüklenicinin, İdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları
Yüklenici,
İdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekân içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline,
İdarenin personeline,
Sözleşmeye dâhil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline,
İşlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır.
Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
29.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.
29.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
29.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.
Madde 30- Sigorta [10]
30.1. İdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.
30.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
30.3. Ancak İdarece bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur.
Madde 31- İdarenin Yükümlülükleri[11]
31.1. Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben İşe Başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca İşyerinin hâlihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. İdare, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. İşyerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin İşin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde İş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar İdare tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler İdare tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir.
31.2. Montajlı İşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi ve niteliği gereği, İdare, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
31.3. İzinler ve Ruhsatlar
Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.
31.4. İdarenin Personeli
Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir.
Madde 32- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.
Madde 33- Yüklenicinin Vekili
Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır.
Madde 34–Muayene İşlemleri
34.1. Muayene için müracaat ve muayene tarihinin belirlenmesi:
34.1.1 Yüklenicinin malı idareye teslim etmesi ve idarece muvakkat makbuzun (geçici teslim makbuzu) düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur.
34.1.2. Muayene muhtırası; malın tesellümünü müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde Mal
Saymanı tarafından tanzim edilerek, Muayene ve Kabul Komisyonuna intikal ettirilir. Söz konusu ile
34.1.3. İdare tarafından (Muayeneyi yapacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca) öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim ayrıca posta ile gönderilecektir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bu yazılı bildirim, yüklenici veya kanuni temsilcisine elden tebliğ edildiği takdirde ayrıca postaya verilmesine gerek yoktur. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.
Madde 35 Muayene İşlemleri:
35.1. Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları:
Yüklenicinin teslim programı: Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 20 (Yirmi) takvim günü içinde, teknik evsafına istinaden, idarenin göstereceği yerde 3’üncü Kolordu (Ayazağa/İSTANBUL) Komutanlığına teslim edilecektir.
35.2. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:
35.2.1.Yüklenici malzemeleri, teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir.
35.2.2.Teslim edilen malzemeler kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
35.2.3.Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malzemenin ilgili birliğe teslim edildiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir.
35.3. Muayene ve kabul şekil ve şartları
35.3.1. Yüklenici, 3’üncü Kolordu Komutanlığı Kh. Ds. Gr. MYM A.liği Taşınır Mal (Tüketilebilir) 126 Mal Say. lığına dilekçe ile başvurur ve malzemeleri teslim eder. İdare başvuru tarihini müteakip muayene ve kabul işlemlerini tamamlar ve muayene raporunun tanzim edilerek MYM A.liği Taşınır Mal (Tüketilebilir). 126 Mal Say. lığına gönderilmesini sağlar.
35.3.2. Getirilen malların muayenesi; 3’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından, yürürlükteki Mal Alımları, Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair yönetmeliğe ve TSK Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.
35.3.3. Teslim alınan malın muayene muhtırası, teslim alınmasını müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde Mal Saymanı tarafından Muayene Komisyonuna intikal ettirilir.
35.3.4. Muayene sırasında yüklenici veya kanuni vekili hazır bulunacak ve muayene neticesi yazılan rapor kendisine imza ettirilecektir.
35.3.5. Yüklenici tarafından yapılacak itiraz muayenesi isteği bir dilekçe ile muayene komisyonunun bağlı olduğu Komutanlığa yapılır.
35.3.6. Yüklenici kendisine tebligat yapıldığı günden itibaren 3 (üç) gün içerisinde muayeneye itirazda bulunabilir. Bu takdirde idarece ikinci bir muayene komisyonu teşkil edilerek tekrar muayene yaptırılır. Bu ikinci muayene sonucu tutulan rapor taraflar hakkında kat'idir. İhtilafın mahkemeye düşmesi halinde taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene raporlarının yükleniciye tebliği Mal Saymanlığına aittir.
35.3.7. Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama,
teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür, mühür mumu, ambalaj vs.) yükleniciye aittir.
35.3.8. Muayene sırasında alınacak numune payları yükleniciye aittir.
35.3.9. Yüklenici muayene edilmek üzere teslim edilen malın red edilmesi halinde, red edilen malın yerine teslim süresi içerisinde (cezalı ve ihtarname süreleri dâhil) mal teslim etme hakkına sahiptir.
35.3.10. Ret edilen malın, muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) takvim günü içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu müddet içerisinde kaldırmaz ise yüklenici geçecek her gün için sözleşme tutarının 0.0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verecektir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 5 (beş) takvim gününü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir.
35.3.11. Muayene aşamasında istenen belgeler yüklenici tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar muayene komisyonuna teslim edilir. Bu belgelerin eksik veya farklı olmasından dolayı mal ret edilmiş ise bu karara itiraz edilemez.
Madde 36- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi
36.1.Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik evsaftaki belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
c) Malın kabulüne müteakip kesilecek faturalar ödeme belgelerinin hazırlanması için 3’üncü Kor.K.lığı MYM A.liği Taşınır Mal(Tüketilebilir). 126 Mal saymanlığına teslim edilecektir.
ç) Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belgeler 3’üncü Kor.K.lığı Milli Karargah Mali Bütçe Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
36.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
36.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
36.4. İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ödeneğin serbest bırakılmasına müteakip 3’üncü Kor.K.lığı Maliye Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından en geç 30 takvim günü içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
[12]
Madde 37- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.
Madde 38- Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu
38.1. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 77 md.) Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
38.2. Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 1 (bir) takvim günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.
Madde 39- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
39.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
39.2. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 78 md.) Malın/işin özelliği dikkate alınarak idarelerce uygun görülmesi halinde yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez47.1
Madde 40- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması
Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 41- Garanti ve Bakım, Onarım
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 42- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
42.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi,
Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.
42.2. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, alım sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşme feshedilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alınması için yeterli sürenin bulunmaması,
Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.
42.3. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
42.4. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
42.5. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler
42.5.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
42.5.2. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
42.5.3. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
42.5.4. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
Madde 43- Yüklenicinin Ölümü
Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 44- Yüklenicinin İflası
Yüklenicinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir.
Madde 45- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali
Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilir.
Madde 46- Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Halleri
Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilir. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilir. Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.
Madde 47- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 48- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 49- Diğer Hususlar
Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
49.1. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yetkiler:
3 üncü Kor.K.lığı adına idarenin gösterdiği yere teslim edilecek mallar için; her türlü uygulama Yükleniciye aittir.
Madde 50- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 51- İMZA
Bu sözleşme bu madde dâhil 51 (Ellibir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………………..………....... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse Talep imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.
///////////////////////////////////////////// Bu sözleşme 16 ( Onaltı ) sayfadır. /////////////////////////////////////
İDARE YÜKLENİCİ
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 3 ncü Kolordu Komutanlığı
b.Telefon Numarası: +902123651200
c.Fax Numarası: +902123651264
d.Elektronik Posta adresi: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
