İşin Adı Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS.A.K.lığı Kazan Dairelerinde Bulunan Buhar ve Sıcak Su Kazanlarının, Genleşme Tanklarının ve Boylerlerin Basınç Testlerinin Yapılması Hizmet Alımı İşi

İhale Usulü 22 d

         

İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı

Adres : Ayazağa/İSTANBUL

Telefon : +902123651200

Faks : +902123651264

Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

         

Malın Niteliği ve Türü Hizmet Alımı

Malın Miktarı 1 Adet Hizmet Alımı Adet

Mal Teslim Yeri 3'üncü Kolordu Komutanlığı ve MEBS A.K.lığı

Mal Teslim Tarihi Yükleniciye yer teslimi 2018 Nisan ayı içinde kazan yakma sezonunun bitimine müteakip yapılacaktır ve yüklenici işe 2018 Nisan ayı içinde başlayacaktır. Yüklenici taahhüdün tümünü, iş yeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır.

İhale Yeri 32üncü Kolordu Komutanlığı İhale Komisyonu Ayazağa/Sarıyer/İstanbul

İhale Tarihi 26.02.2018 10:00

İhale İlanı Metni

3’ÜNCÜ KOLORDU YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONUNDAN AYAZAĞA / İSTANBUL

1. Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS.A.K.lığı Kazan Dairelerinde Bulunan Buhar ve Sıcak Su Kazanlarının, Genleşme Tanklarının ve Boylerlerin Basınç Testlerinin Yapılması Hizmet Alımı İşi Doğrudan Temin usulü ile piyasa fiyatları değerlendirmesi 26 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 10:00’da yapılacaktır.

2. Teklifler toplam bedel üzerinden götürü bedel usulü değerlendirilecektir. Teminat alınmayacaktır. Her türlü vergiler yükleniciye aittir.

 

3. Söz konusu hizmet alımı, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Alım kararına müteakip yüklenici ile idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme metni 3’üncü Kolordu İhale Komisyonunda görülebilir.

           

4. Yükleniciye yer teslimi 2018 Nisan ayı içinde kazan yakma sezonunun bitimine müteakip yapılacaktır ve yüklenici işe 2018 Nisan ayı içinde başlayacaktır. Yüklenici taahhüdün tümünü, iş yeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır.           
 

5. Bahse konu işin kabulü, kontrol teşkilatının Teknik ve Genel Şartname ile sözleşmeye uygun olarak söz konusu işin yapıldığının tespiti sonucunda, Kabul Heyeti tarafından aynı şartname ve sözleşmeye göre yapılacaktır.

 

6. Söz konusu işin gerçekleştirilmesi, ‘’İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’’ nün 207 ve 208’inci maddeleri ve 4457 sayılı kanunun, ilgili maddeleri gereği, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından kazan periyodik basınç testi yapmaya yetkilendirilmiş kuruluş ve firmaların birisi tarafından sağlanacaktır. İsteklilerden kazan basınç muayenesi yapabileceklerine dair, TÜRKAK tarafından verilmiş ‘’Akreditasyon Sertifikası’’ nı ibraz etmeleri istenmektedir..

 
7. Hakedişler, aylık bakımı müteakip tanzim edilen form ve belgeler dâhilinde muayene ve kabul heyetince ve 3’üncü Kor.K.lığınca tanzim edilecek usulüne uygun belgelere istinaden K.K.Mly.D.Bşk.lığınca tahakkuka bağlanarak; hakediş tutarları ile alım bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödeme yapılacaktır.

8. Yapılacak işin Teknik Şartnamesi, Genel Şartname, Mahal Listesi, Metraj Cetveli, İlerleme Yüzdeleri ve Sözleşme Tasarısı aşağıdadır. Piyasa fiyatı araştırma (Teklif) formu aşağıda belirtilen irtibat telefonlarına ya da e-posta adresine başvurarak e-posta ile veya dileyen istekliler Komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.

9. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 26 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyonuna teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliye kazan dairelerine ait bacaların temizlenmesi hizmetinin yaptırılmasına karar verilecektir.

 

10. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.

 

11. İrtibat için e-posta ve telefon numaraları aşağıda verilmiştir.

İRTİBAT NUMARALARI:

Tel:0 212 365 12 00’dan 2980 – 2982 (Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00’dan 2981 (Sinan ÖNAL)
Tel: 0 212 365 12 64
E-posta: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

 

İŞİN ADI  KH.DES.GR.K.LIĞI, MEBS A.K.LIĞI KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN BUHAR VE SICAK SU KAZANLARININ, GENLEŞME TANKLARININ VE BOYLERLERİN  BASINÇ TESTLERİ HİZMET ALIMI
MAHAL LİSTESİ
No Poz No Adı MAHAL
1 Piyasa 01 250000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
2 Piyasa 02 150000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
3 Piyasa 03 400000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
4 Piyasa 04 150000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
5 Piyasa 05 20000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
6 Piyasa 06 150000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
7 Piyasa 07 180000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
8 Piyasa 08 34400 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
9 Piyasa 09 100000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
10 Piyasa 10 100000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
11 Piyasa 11 100000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
12 Piyasa 12 1000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
13 Piyasa 13 1000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
14 Piyasa 14 1000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
15 Piyasa 15 100000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
16 Piyasa 16 1000000 kCal/h  SICAKSU Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
17 Piyasa 17 100000 kCal/h  SICAKSU Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
18 Piyasa 18 50000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
19 Piyasa 19 50000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
20 Piyasa 20 50000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
21 Piyasa 21 26000-32000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
22 Piyasa 22 36-46000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
23 Piyasa 23 50000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
24 Piyasa 24 36-46000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
25 Piyasa 25 110 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
26 Piyasa 26 100 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
27 Piyasa 27 200 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
28 Piyasa 28 300 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
29 Piyasa 29 200 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
30 Piyasa 30 500 Lt   BOYLER Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
31 Piyasa 31 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
32 Piyasa 32 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
33 Piyasa 33 200 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
34 Piyasa 34 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
35 Piyasa 35 1000 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
36 Piyasa 36 100 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
37 Piyasa 37 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
38 Piyasa 38 300 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
39 Piyasa 39 1000 Lt  BOYLER Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
40 Piyasa 40 200 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
41 Piyasa 41 2500 Lt  BOYLER Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
42 Piyasa 42 100 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
43 Piyasa 43 300 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
44 Piyasa 44 3000 Lt  BOYLER Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
45 Piyasa 45 5000 Lt  BOYLER Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
46 Piyasa 46 1000 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
47 Piyasa 47 1000 Lt   BOYLER Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
48 Piyasa 48 750 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
49 Piyasa 49 1000 Lt   BOYLER Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
50 Piyasa 50 100 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
51 Piyasa 51 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
52 Piyasa 52 200 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması Kh.Des.Gr.K.lığı
Org. M.Mazlum İSKORA Kışlası
53 Piyasa 53 750 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
54 Piyasa 54 250 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
55 Piyasa 55 200 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
56 Piyasa 56 24 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
57 Piyasa 57 800 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
58 Piyasa 58 500 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
59 Piyasa 59 18 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
60 Piyasa 60 160 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
61 Piyasa 61 18 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası
62 Piyasa 62 500 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması MEBS A.K.lığı
Tümg. Selahattin GÖKKARTAL Kışlası

 

İŞİN ADI:  KH.DES.GR.K.LIĞI, MEBS A.K.LIĞI KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN BUHAR VE SICAK SU KAZANLARININ, GENLEŞME TANKLARININ VE BOYLERLERİN  BASINÇ TESTLERİ HİZMET ALIMI
METRAJ CETVELİ
İş Kalemi/Grubu Adı BİRİM MİKTAR
No Poz No Adı
1 PİYASA 01 250000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
2 PİYASA 02 150000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
3 PİYASA 03 400000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
4 PİYASA 04 150000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
5 PİYASA 05 20000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
6 PİYASA 06 150000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
7 PİYASA 07 180000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
8 PİYASA 08 34400 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
9 PİYASA 09 100000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
10 PİYASA 10 100000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
11 PİYASA 11 100000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
12 PİYASA 12 1000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
13 PİYASA 13 1000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
14 PİYASA 14 1000 kCal/h  Buhar Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
15 PİYASA 15 100000 kCal/h  Sıcak Su Kazanı Basınç Testi Yapılması ADET 1
16 PİYASA 16 1000000 kCal/h  SICAKSU Basınç Testi Yapılması ADET 2
17 PİYASA 17 100000 kCal/h  SICAKSU Basınç Testi Yapılması ADET 1
18 PİYASA 18 50000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması ADET 1
19 PİYASA 19 50000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması ADET 1
20 PİYASA 20 50000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması ADET 1
21 PİYASA 21 26000-32000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması ADET 1
22 PİYASA 22 36-46000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması ADET 1
23 PİYASA 23 50000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması ADET 1
24 PİYASA 24 36-46000 kCal/h  KAT KALORİFERİ Basınç Testi Yapılması ADET 1
25 PİYASA 25 110 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
26 PİYASA 26 100 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
27 PİYASA 27 200 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
28 PİYASA 28 300 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
29 PİYASA 29 200 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
30 PİYASA 30 500 Lt   BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 1
31 PİYASA 31 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
32 PİYASA 32 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
33 PİYASA 33 200 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
34 PİYASA 34 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
35 PİYASA 35 1000 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
36 PİYASA 36 100 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
37 PİYASA 37 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
38 PİYASA 38 300 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
39 PİYASA 39 1000 Lt  BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 1
40 PİYASA 40 200 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
41 PİYASA 41 2500 Lt  BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 2
42 PİYASA 42 100 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
43 PİYASA 43 300 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
44 PİYASA 44 3000 Lt  BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 1
45 PİYASA 45 5000 Lt  BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 1
46 PİYASA 46 1000 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 2
47 PİYASA 47 1000 Lt   BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 1
48 PİYASA 48 750 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
49 PİYASA 49 1000 Lt   BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 2
50 PİYASA 50 100 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
51 PİYASA 51 500 Lt   Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
52 PİYASA 52 200 Lt  Genleşme Tankı Basınç Testi Yapılması ADET 1
53 PİYASA 53 750 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 2
54 PİYASA 54 250 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması ADET 2
55 PİYASA 55 200 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması ADET 1
56 PİYASA 56 24 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması ADET 1
57 PİYASA 57 800 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 1
58 PİYASA 58 500 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 1
59 PİYASA 59 18 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması ADET 1
60 PİYASA 60 160 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 1
61 PİYASA 61 18 LT  GENLEŞME TANKI Basınç Testi Yapılması ADET 1
62 PİYASA 62 500 LT  BOYLER Basınç Testi Yapılması ADET 1

 

İŞİN ADI: KH.DES.GR.K.LIĞI, MEBS A.K.LIĞI KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN BUHAR VE SICAK SU KAZANLARININ, GENLEŞME TANKLARININ VE BOYLERLERİN  BASINÇ TESTLERİNİN YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ’ NE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1.         Genel Hususlar:

            a. "Kh.Des.Gr.K.lığı, MEBS A.K.lığı Kazan Dairelerinde Bulunan Kalorifer Kazanları, Buhar Kazanları ve  Basınçlı Tanklarına Basınç Testi Hizmet Alım İşi ", "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"nün 207 ve 208' inci maddeleri ve 4457 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından kazanların periyodik basınç testlerini yapmaya yetkilendirilmiş kuruluş veya firmalardan birisi tarafından sağlanacaktır.

            b. Yüklenici kuruluş veya firma, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen, kazan basınç muayenesi yapabileceğine dair "Akreditasyon Sertifikası"na sahip olacak ve bu sertifikanın süresi dolmamış olacaktır. Ayrıca kuruluş veya firma, bu sertifikanın bir nüshasını idareye verecektir.

            c. Basınç testleri, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"nün 207'nci Maddesinde belirtilen "yılda bir periyodik olarak" ibaresi gereğince yapılacaktır.

            ç. Testler sırasında bir kaza meydana gelmesi durumunda sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici bu konuda her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

            d. Testler esnasında kazanlar ve basınçlı tanklarda her türlü hasar veya arızaların meydana gelmesi durumunda, onarım işlemleri Yükleniciye aittir ve bu durum, bir rapor ile idareye bildirilecektir. Kazanlar ve basınçlı tanklar çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

            e. Kazanların ve basınçlı tankların teste hazır hale getirilmesi için yapılacak ön hazırlık ve test sonrası kazanların ve basınçlı tankların çalışır duruma getirilmesi işlemleri ve bu işlemler için gerekli alet ve malzemelerin temini Yükleniciye aittir.

            f. Kazanların ve basınçlı tankların testi yapı denetim görevlisinin nezaretinde yapılacaktır. Testlere müteakip rapor tutulacak ve idareye teslim edilecektir. Yapı denetim görevlisi olmadan yapılan testler geçersiz sayılacaktır.

           g. Yüklenici tarafından işe 2018 Nisan ayında idarenin belirleyeceği bir tarihte başlanacaktır.

2.Teknik Hususlar:

2.1.Basınç Testleri Yapılacak Kazanların Özellikleri

Basınç testi yapılacak kazanlara ve basınçlı tanklara ait bilgiler yükleniciye sunulmuştur. Yüklenici sözleşmeyi imzalayarak kazanların tümünün sayı ve özelliklerinden haberdar olduğunu ve işin şartnameye göre yapılacağını teyit etmiş olur.

2.2. Kazan Basınç Testinin Yapılması

2.2.1.Mevcut kazanların basınç testleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır:

            a. Testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğutulacaktır.

            b. Kazan ön ve arka kapakları açılacaktır.

            c. Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenecektir.

            ç. Kalorifer kazanlarında duman boruları ve çevresi temizlenmelidir.

            d. Bağlantı ve diğer bütün kaçakları önlenmelidir.

            e. Basınç testleri yapılırken kazanlarla genleşme tanklarının bağlantıları kesilecek ve körlenecektir.

            f. Kazanın bütün vanaları (emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, kalorifer kazanlarında sıcak su çıkış dönüş vanaları, blöf vanası presostatları) kör flanş ile körlenecektir.

            g. Kazan tamamen su ile doldurulmalıdır. Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 ºC arasında olmalıdır.½" 'lik bağlantı ağzı bırakılarak bu ağza test pompası bağlanacaktır.

            ğ. Kazan basıncı yavaş yavaş artırılarak çalışma basıncına çıkarılıp, daha sonra basınç yüklemesi dakikada 1-2 bar olarak test basıncına getirilecektir. Test basıncı, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacaktır.

            h. Kazan manometresi ile test manometresi aynı değerde olacaktır.

            ı. 30 dakika içinde arka ve ön duman sandığı, alev duman boruları ve ayna kaynak, makineto boru kaynak bağlantılarında, kazan külhan ve cehennemliğinde sızıntı, terleme ve kaçak olmayacaktır.

            i. 30 dakika içinde bütün bağlantı ve flanş yerlerinde sızıntı, terleme ve kaçak olmayacaktır. Hidrostatik test basıncı sonunda kazan basıncı yavaş yavaş düşürülecektir.

            j. Emniyet ventillerinin test düzeneği ve kazan üzerindeki montajı yapılacaktır.

            k. Emniyet ventilleri montajdan sonra ayar basıncında açılacaktır.

            l. Kazan eski haline getirilerek periyodik kontrol işlemi tamamlanacaktır.

            m. Bu hususlara ek olarak, muayenenin gerektirdiği diğer ayrıntılar da kontrol edilecek ve muayene raporunda belirtilecektir.

 

2.2.2.Hazırlanacak kazan basınç muayene raporlarının içereceği bilgiler:

            a. Kazan numarası :

            b. Kazan imalatçısı : Firmanın adı

            c. Kazan yapım tipi: (Yarım silindirik veya tam silindirik olduğu belirtilecek)

            ç. Kazanın yakıt tipi:

            d. Kazanın cinsi: (Sıcak su veya buhar kazanı)

            e. Kazanın ısıtma alanı veya kapasitesi:

            f. Kazanın konstrüksiyon basıncı : (Bar veya ATÜ)

            g. Kazanın muayene basıncı: (Bar veya ATÜ)

            ğ. Kazanın işletme basıncı : (Bar veya ATÜ)

            h. Buhar kazanı emniyet ventillerinin açılma basıncı: (Bar veya ATÜ)

            ı. Buhar kazanı su seviye göstergesinde su seviye çizelgelerinin gösterilmesi : (Seviye göstergesinde kazandaki suyun en düşük ve en yüksek seviyelerini belirtecek çizgiler işaretlenmelidir.)

            i. Buhar kazanı en düşük su seviyesi alarm düzeni : (En düşük su seviyesi alarm düzeninin çalıştığı görülecek yani faal durumda olduğu tespit edilecektir.)

            j. Buhar kazanı azami basınç alarm düzeni : (Azami basınç alarm düzeninin çalıştığı görülecek yani faal durumda olduğu tespit edilecektir.)

            k. "Buhar kazanı otomatik su besleme cihazı" : (Buhar kazanının elektrikli veya manyetik tipteki otomatik su besleme cihazının faal durumda olduğu tespit edilecektir.)

            l. Buhar kazanı presostadı : (Presostadın basınç artması durumunda azami basınç alarm düzenini çalıştırdığı; basıncın artması halinde sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda brülörü durdurduğu görülecektir, yani faal olduğu tespit edilecektir.)

            m. Sıcak su kazanı termometresi : (Sıcak su kazanında kazanın su sıcaklığını gösteren bir termometre olduğu görülecek ve faal olduğu tespit edilecektir.)

            n. Sıcak su kazanı hidrometresi : (Sıcak sulu genleşme depolu tesisatta mevcut su yüksekliğini metre su olarak gösteren hidrometre üzerinde tesisatta bulunması gereken su seviyesinin renkli bir çizgi ile işaretlenmiş olduğu görülecek ve hidrometrenin faal olduğu tespit edilecektir.)

            o. Sıcak su kazanı manometresi : (Sıcak sulu kapalı genleşme depolu tesisatta maksimum işletme basıncını Bar veya ATÜ olarak gösteren manometre olduğu; manometre üzerinde tesisatın maksimum işletme basıncının renkli bir çizgi ile işaretlenmiş olduğu görülecek ve manometrenin faal olduğu tespit edilecektir.)

            ö. Sıcak su kazanı termostatı : (Sıcak suyun sıcaklığı üzerine çıktığında fuel-oil yakıtlı kazanda brülörü, kömür yakıtlı kazanda varsa hava vantilatörünü otomatik olarak durdurup çalıştırdığı görülecek yani termostatın faal olduğu tespit edilecektir.

2.2.3.Diğer teknik hususlar

            a. Her kazan için ayrı ayrı olmak üzere, sonuçları içeren muayene raporları, 3 (üç) nüsha halinde hazırlanarak idareye teslim edilecektir.

            b. Hazırlanan basınç testi muayene raporları, raporun hazırlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süre boyunca geçerli olacaktır.                                                       

2.3.Genleşme Tankı ve Boyler Basınç Testlerinin Yapılması

            Genleşme tankı ve Boyler basınç testleri, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre yapılacaktır

 

 

ONAY

..…/…../2018

 

          

İŞİN ADI: KH.DES.GR.K.LIĞI, MEBS A.K.LIĞI KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN BUHAR VE SICAK SU KAZANLARININ, GENLEŞME TANKLARININ VE BOYLERLERİN  BASINÇ TESTLERİNİN YAPILMASI HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME

 

Madde 1- sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kor.K.lığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.…………….……………………………………………………............................................................ …………………………………..(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin adresi: 3’üncü Kor.K.lığı – Ayazağa/İSTANBUL,

Tel no :    0-212-365 12 00

Faks no : 0-212-285 03 23

Elektronik posta adresi (varsa): .........................................................................dir.

2.2. Yüklenicinin adı :

Yüklenicinin tebligat adresi :…..………..................................................................................     ……………………………………………………………………………………………. olup,

Tel no:..................................

Faks no:................................

Elektronik posta adresi (varsa): ........................................................................dir.

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

 

Madde 3- Sözleşmenin Dili

Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

 
Madde 4- Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve doğrudan temin dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

 
Madde 5- İş Tanımı

Kh.Des.Gr.K.lığı, Mebs A.K.lığı kazan dairelerinde bulunan buhar ve sıcak su kazanlarının, genleşme tanklarının ve boylerlerin  basınç testlerinin yapılması hizmet alımı işi için işin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve alım dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Basınç testi yapılacak kazanların özellikleri teknik şartnamede ve diğer ihale dokümanlarında belirtilmiştir.

 

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

6.1. Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, alım dokümanında yer alan teknik şartnameye dayalı olarak işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ……………………….……...(rakam),.……..…………………………………………………………   (yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin hususlar sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Ön Hazırlıklar Yüklenici Firma Tarafından Yapılacaktır.

 

 

Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

 

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

 

Madde 9- Sözleşmenin Ekleri

 

1)Teknik Şartname

2)Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

 

Madde 10- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

 

Madde 11- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

11.1.İşin yapılma yeri: 3’üncü Kor. K.Lığı, MEBS A.K.lığı’ dır.

 

11.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar:

(Bu madde boş bırakılmıştır.)

 

11.3. İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Yükleniciye yer teslimi 2018 Nisan ayı içinde kazan yakma sezonunun bitimine müteakip yapılacaktır ve yüklenici işe 2018 Nisan ayı içinde başlayacaktır. Yüklenici taahhüdün tümünü, iş yeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. 

 

Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler 

 

12.1. Kesin Teminat: Bu iş için kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları

 

13.1. Ödeme, 2017 Mali Yılı ödeneklerinin K.K.K.lığı tarafından serbest bırakılmasından sonra, Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğüne teslim edilecek, usulüne uygun belgelere istinaden düzenlenecek ödeme emrini müteakiben, 03.5.9.90 ekonomik kodundan 3’üncü Kor.K.lığına tahsis edilen ve Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Md.lüğü nezdinde mevcut bulunan ödenekten, tek seferde yapılacaktır.

 

13.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

 

13.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

 

Madde 14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

Bu iş için avans verilmeyecektir.   

 

Madde 15- Fiyat Farkı

15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

 

Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

Yüklenici tüm işi kendisi yapacak alt yüklenici çalıştırmayacaktır.

 

 

 

Madde 17- Cezalar ve Kesintiler

17.1.İdare tarafından, iş zamanında bitirilmediği takdirde, bu iş için ayrıca en az 10 gün süreli ihtar çekilecektir. İhtar süresi bitim tarihinde sözleşme şartları yerine getirilmemişse idare sözleşmeyi fesih edecektir.

 

17.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanır.

 

 

Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

 

18.1.Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

 

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 

18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi,  izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak  şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

 

         18.3. Sözleşmenin 30. maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.”

 

18.4. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanır.

 

Madde 19- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

 

İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 4’üncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

 

Madde 20- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

(Bu madde boş bırakılmıştır.)

 

Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

 

İşin kontrolü, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 44’üncü maddesi gereği, Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra kabul işlemleri yapılacaktır.

 

21.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere 3’üncü Kor.K.lığı-Ayazağa/İSTANBUL  adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10  (on) takvim günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

 

21.2. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile “Hizmet İşleri Genel Şartnamesi”nde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 7 (Yedi) takvim günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

 

Madde 22- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

         (Bu madde boş bırakılmıştır.)

 
Madde 23- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 6’ncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.

 

         Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

 

24.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

 a) İşin yapılma veya teslim yeri,

 b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

24.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

 
Madde 25- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

(Bu madde boş bırakılmıştır.)

 

Madde 26- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 27- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

 

Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder :

a) Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on (10) takvim günü süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

            Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 28- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

 

Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

 

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

 

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

 

Madde 29- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

 

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

 

Madde 30- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi

 

        “Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi; Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve alım dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

Madde 31- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

 

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.

 

Madde 32- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

 

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye  ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında  4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.

 

Madde 33- Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar

(Bu madde boş bırakılmıştır.)

 

Madde 34- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar

 

Bu maddeye ait hususlar teknik şartnamede belirtilmiştir.

 

Madde 35- Garanti İle İlgili Şartlar

(Bu madde boş bırakılmıştır.)

 

Madde 36- Hüküm Bulunmayan Haller

 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

 

Madde 37- Diğer Hususlar

 (Bu madde boş bırakılmıştır.)

 

Madde 38- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 39- Yürürlük

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı ……/……/………. tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 40-Sözleşmenin İmzalanması

 

İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……/……/…....... tarihinde  1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse Talep imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.

                           

İnş.Pl.Sb.Yzb.R.CUMERT        :

İs.Ş.Md.Vek.Bnb.Tolga ERBAY:

 

 

 

 

 

                İDARE                                                                                                      YÜKLENİCİ

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 3 ncü Kolordu Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +902123651200

c.Fax Numarası: +902123651264

d.Elektronik Posta adresi: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int