İşin Adı GATA K.LIĞI BMM BŞK.LIĞI İHTİYACI 2 (İKİ) KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

İhale Usulü 22-d (Parasal Limit Kapsamında)

         

İdare Adı : GATA 1 Nolu Ihale Komisyon Başkanlığı

Adres : Genaeral Tevfik Sağlam Cad. Etlik/ANKARA

Telefon : +903123042073-77

Faks : +903123042072

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü GATA K.LIĞI BMM BŞK.LIĞI İHTİYACI 2 (İKİ) KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

Malın Miktarı 2 KALEM

Mal Teslim Yeri GATA K.LIĞI MALZEME YÖNETİM MERKEZİ (MYM) AMİRLİĞİ ETLİK/ANKARA

Mal Teslim Tarihi Teslim süresi 60 (Altmış) takvim günüdür.

İhale Yeri GATA K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK/ANKARA

İhale Tarihi 17.06.2016 15:30

İhale İlanı Metni

AÇIKLAMA               : 1 NU.LI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI

ALIM TARIH VE SAATI : 17.06.2016 Cuma Günü Saat 15:30

Söz konusu alıma ilişkin teklif mektubu idarenin aşağıda belirtilen adresinden ihale saatine kadar firma/sahsın kendisi veya temsile yetkili kişi tarafından alınacağı gibi Detay kısmında bulunan Teklif Mektubu da kullanılabilir.

Not:     1)     Belgegeçer (Faks)‘le yapılan katılımlar/fiyat teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

           2)     Sözleşme yapılacaktır. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 450 (Dörtyüzelli) takvim günüdür. Birim fiyat sözleşme olup, sözleşme bedelinin %6’sı oranında kati teminat alınacaktır.

           3)     Bu alımda her bir kısım için kısmi teklif verilebilir. Sözleşme yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecektir. Alımın daha az miktarda gerçekleşmesi durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici karına karşılık olarak bir bedel istenmeyecektir. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talep edemez. Teslim süresi 60 (Altmış) takvim günüdür.

           4)     Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

           5)     Yıllık bakım onarım sözleşmesi kapsamında idare tarafından tedarik edilen yedek parçalar, bakım onarım sözleşmesi yapılan firma tarafından cihaza takılacaktır. Yedek parçanın tedarik edildiği yüklenici tarafından da bu işleme nezaret edilecektir. 

           6)     Yüklenici tarafından teslim edilecek malların  kabulünden sonra Cihaz için alınan yedek parça/yedek parçalar en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir.

           7)     Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [kendine] ait  olmak üzere gerçekleştirecektir. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

           8)     Yüklenici, malı  idareye teslim ettiği tarihten itibaren malın kabulüne kadar geçen sürede malı sigorta ettirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararlardan sorumludur.

           9)     Tedarik edilecek malzemeler onay belgesinde belirtilen alım heyeti tarafından fiziki muayenesi yapılacak ve gerek görüldüğü takdirde yedek parçalar kullanılacağı tıbbi cihaza takılacak, diğer parçalarla uyum sağlaması, fonksiyonlarını yerine getirmesi için en az bir gün cihaz üzerinde fonksiyona tabi tutularak kabulü yapılacaktır.

           10)   İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (On) günden az olmamak kaydıyla yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin) % 0,5 (Bindebeş)oranında gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminatdan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

           11)   Yüklenici firma tarafından teslimi yapılan malzemelere ait Nato Stok Numaraları Milli Savunma Bakanlığının ilgili biriminden alınarak ilgili saymanlığa teslim edilecektir.

           12)   Yüklenici firma tarafından teslimi yapılan malzemelere ait teknik özellikler ve resimleri ilgili saymanlığa teslim edecektir.

           13)   İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak varsa numunesini incelemek, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği/numuneyi gördüğü/gerekli olabilecek tüm bilgileri temin ettiği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Bu kapsamda teknik hususlarla ilgili sorularınız için Tel : 0(312) 3042527 - 3042512‘dan iletişime geçiniz.

GATA Komutanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı Etlik/ANKARA

Tel      :  0 312 304 20 73-75-77

Faks    :  0 312 304 20 72

 

MALZEME CİNS VE MİKTARI

NÜKLEER TIP AD.BŞK.LIĞINA AİT MEDİSO MARKA NUCLİNE SPİRİT MODEL GAMA KAMERA CİHAZI İLE BİRLİKTE ÇEŞİTLİ MARKA VE MODEL 4 ADET GAMA KAMERANIN VE 1 ADE GE MARKA DİSCOVERY NM 670 MODEL SPECT/CT CİHAZININ GÜNLÜK VE HAFTALIK KALİTE KONTROL TESTLERİNİN YAPILMASI İÇİN

1. COBALT 57 (CO-57) DÜZLEMSEL KAYNAK - 1 ADET

2. COBALT 57 (CO-57) KALEM TİPİ İŞARETLEYİCİ - 1 ADET

SÖZLEŞME TASARISI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 6 -  Sözleşme bedeline dahil giderler

6.1. Sözleşme hükümlerinin ve taahhüdünün tamamının yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçlarla bu sözleşme ile ilgili diğer giderlerin tümü yüklenici tarafından karşılanacaktır .

6.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Madde 7- Sözleşmenin süresi

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 450 (DÖRTYÜZELLİ) TAKVİM gündür.

Madde 8 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

8.1. Sözleşmede taahhüt edilen  mallar yüklenici tarafından GATA K.LIĞI 2 NUMARALI TAŞINIR TÜKETİLEBİLİR -706- MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA  teslim edilecektir.

8.2.Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip  başlanacaktır.

8.3. Sözleşme yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecektir. Alımın daha az miktarda gerçekleşmesi durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici karına karşılık olarak bir bedel istenmeyecektir.Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talep edemez.

8.4. Teslim programı ve teslim tarihi 

Teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. Malın teslim edileceği son gün resmi tatile denk gelirse teslimiyat ilk iş günü olacaktır. 

Bu alımda işin tamamı için teklif verilecektir.

Madde 9 -Teminata ilişkin hükümler

9.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

9.1.1.Yüklenici …………………………………………………………………………………………………………………. …………………. [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

9.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi …./..../….. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

9.2. Kesin teminatın geri verilmesi:

9.2.1. Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

9.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

9.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

9.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları

10.1. Ödeme yeri

10.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler GATA K.lığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından tahakkuka bağlandıktan sonra GATA Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce 2016 mali yılı bütçesinden ödeneklerin serbest bırakılmasına müteakip  yapılacaktır.Sözleşme bedelinin %6 sı oranında kati teminat alınacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla  ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

10.2. Ödeme koşulları ve zamanı

10.2.1. Ödemeye esas para birimi TÜRK LİRASI (TL) ’dir.

10.2.2. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme, yüklenici tarafından malzemelerin GATA K.LIĞI 2 NUMARALI TAŞINIR TÜKETİLEBİLİR -706- MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA  teslimatını ve alım heyeti tarafından kabulünü müteakip ödemesi yapılacaktır.

Madde 11 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

 Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans VERİLMEYECEKTİR.

Madde 12 - Fiyat Farkı

12.1. Bu iş için fiyat farkı VERİLMEYECEKTİR.

Madde 13 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. 

Madde 14 - Yüklenicinin yükümlülükleri
14.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri

14.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin  uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

14.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

14.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

14.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine  ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

14.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

14.2.1. Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya  önlemler alması istenilir.

14.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür. 

14.2.3.Yüklenici, montaj sırasında aynı mekan içerisinde çalışmakta olan İdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır.

14.2.4. Yıllık bakım onarım sözleşmesi kapsamında idare tarafından tedarik edilen yedek parçalar , bakım onarım sözleşmesi yapılan firma tarafından cihaza takılacaktır. Yedek parçanın tedarik edildiği yüklenici tarafından da bu işleme nezaret edilecektir. 

14.3.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

14.3.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

14.3.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

14.4. Malların taşınması

14.4.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

14.4.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

14.5. Garanti ve bakım, onarım

14.5.1. Garanti:  Yüklenici tarafından teslim edilecek malların  kabulünden sonra  Cihaz için alınan yedek parça/yedek parçalar en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

14.5.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

14.5.1.2. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [kendine] ait  olmak üzere gerçekleştirecektir.

14.5.1.3. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Madde 15 - Eğitim

 Bu iş için eğitim VERİLMEYECEKTİR.

Madde 16 - Ambalajlama

16.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

16.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 17 - Sözleşmede değişiklik yapılması
17.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

Malın montaj veya teslim yeri.

         b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

17.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılma ihtiyacı hasıl olduğunda idareye ek bir külfet getirmemesi şartıyla harcama yetkilisi ve yüklenici arasında bir mutabakat ile sözleşmede değişiklik yapılabilir.

Madde 18 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

18.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

18.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

      c) Genel salgın hastalık.

      ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

      d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

      a)  Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

      ç)  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

      d)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

18.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

18.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

18.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

Madde 19 - Sigorta

Yüklenici, malı  idareye teslim ettiği tarihten itibaren malın kabulüne kadar geçen sürede malı sigorta ettirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararlardan sorumludur.

Madde 20 - İdarenin yükümlülükleri

20.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

20.1.1. İdare, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama yazısı ile malın montajının yapılacağı yeri Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca işyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenir.

20.1.2. İdare, Yükleniciye ek mali yük getirmemesi kaydıyla malın montajının yapılacağı yeri her zaman değiştirebilir. Yüklenicinin montaj yerinin değişikliğine yönelik talebinin ise İdare tarafından uygun görülmesi zorunludur.  

20.1.3. İşyeri değişikliği ve malın teslim veya montajının yapılacağı yerin Yükleniciye geç teslimi gibi nedenlerle işin süresinde bitmeyeceğinin anlaşılması durumunda, işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre, yeteri kadar uzatılır.

20.1.4. İdare tarafından, montajda kullanılacak malzeme ve araçların konulacağı yerler ile yüklenici personelinin çalışacağı yerler için Yükleniciden bir ücret alınmaz. 

20.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

20.2.1. İdare, malın cinsi ve niteliği gereği montaj sırasında ihtiyaç duyulacak plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim eder. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden birden fazla nüsha isteme hakkına sahiptir.

20.2.2. Yüklenici; montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin ve montaj veya teslim için gösterilen yerin, sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse, bu husustaki görüşlerini, talimat veya belgelerin teslim tarihinden başlayarak beş iş günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.

Madde 21 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri

21.1. Tedarik edilecek malzemeler onay belgesinde belirtilen alım heyeti tarafından fiziki muayenesi yapılacak ve gerek görüldüğü takdirde yedek parçalar kullanılacağı tıbbi cihaza takılacak, diğer parçalarla uyum sağlaması , fonksiyonlarını yerine getirmesi için en az bir gün cihaz üzerinde fonksiyona tabi tutularak kabulü yapılacaktır.

Madde 22 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

Yüklenici sözleşme süresince teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin  gecikme cezasına ilişkin  hükümleri uygulanır.

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

23.1.İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (On) günden az olmamak kaydıyla yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

23.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin) % 0,5 (Bindebeş)oranında gecikme cezası uygulanır.

23.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminatdan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

23.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

23.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

23.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde [bir] defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması halinde, İdare tarafından daha önce yapılan muayene ve kabul işlemleri ile yukarıdaki düzenlemeler çevresinde ihtar yapılır.
Madde 24 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

24.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

24.1.1.  İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

24.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

24.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı  gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

24.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

24.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

24.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

24.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminatlar iade edilir.

Madde 25 - Fesih halinde yapılacak işlemler

25.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer  talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

25.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

25.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

25.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

25.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

25.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı :

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir.Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 26 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

26.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. İdare tarafından yükleniciye malın tahliyesi için tebliğ edilmesini müteakip 5 iş günü içerisinde yüklenici malı tahliye etmek zorundadır.Süresi sonunda tahliye edilmeyen malzemelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.

Madde 27 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti 

27.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

27.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 28 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

28.1.İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik  gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

28.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve  satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

28.3.Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin istenilen asgari özellikleri karşılamak kaydıyla oluşturulacak komisyon tarafından onaylanması ve İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz

Madde 29 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

29.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan,  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı  Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 30 - Anlaşmazlıkların çözümü

“Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”

Madde 31 - Hüküm bulunmayan haller

 Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 32 - Diğer hususlar

Bu alımda kodlandırma ile ilgili hüküm uygulanacaktır ve kodlandırma ile ilgili hüküm Ek’te sunulmuştur.

Co-57 Düzlemsel (Flood) Kaynak Teknik Özellikleri;

Düzlemsel kaynak izotopu Co-57 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

Düzlemsel kaynağın Co-56 ve Co-58 toplam izotop safsızlığı kalibrasyon tarihinde en fazla %1 (yüzde bir) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

Düzlemsel kaynağın integral non-uniformite ve diferansiyel non-uniformite değerleri en fazla %3 (yüzde üç) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

Düzlemsel kaynağın homojen dağılmış Co-57 aktivitesi 20 ±%15 (yirmi artı eksi yüzde onbeş) miliCurie (mCi) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

Düzlemsel kaynak, doldurulabilir tip olmayacaktır.

Düzlemsel kaynak, diktörtgen (Rectangular) olacaktır.

Düzlemsel kaynağın dış boyutları 63±3 (altmış üç artı eksi üç) cm x 44±3(kırk dört artı eksi üç) cm olacaktır.

Düzlemsel kaynak aktif alan ölçüleri 62±2 (altmış iki artı eksi iki) cm x 42±2 (kırk iki artı eksi iki) cm olacaktır.

Düzlemsel kaynak ile birlikte, kaynağın taşınması ve muhafazası amacıyla taşıyıcı verilecektir.

Co-57 Kalem tipi işaretleyicinin (pen point marker) teknik özellikleri;

Kalem tipi işaretleyicinin izotopu Co-57 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

Kalem tipi işaretleyici kalem şeklinde olacaktır.

Radyoaktif alan, kalem tipi işaretleyicinin ucunda olacaktır. Kalem tipi işaretleyicinin çapı 8±2 (sekiz artı eksi iki) mm olacaktır.

Kalem tipi işaretleyicinin, Co-56 ve Co-58 toplam izotop safsızlığı kalibrasyon tarihinde en fazla %1 (yüzde bir) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

Kalem tipi işaretleyicinin aktivitesi 100 ±%15 (yüz artı eksi yüzde onbeş) mikroCurie (uCi)olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

Kalem tipi işaretleyici, taşınması ve muhafazası amacıyla vidalı kaide içinde olacaktır.

Madde 33 - Yürürlük

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 34 - Sözleşmenin imzalanması
34.1. Bu sözleşme 34 (otuzdört) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra  ……../…../.... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir. Bu sözleşme 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: GATA 1 Nolu Ihale Komisyon Başkanlığı

b.Telefon Numarası: +903123042073-77

c.Fax Numarası: +903123042072

d.Elektronik Posta adresi: