İşin Adı Bolu 2 nci Komando Tug. K.lğı Kışlası Spor Salonu Onarımı İnş. Hizmet Projesi

İhale Usulü Açık İhale Usulü

         

İdare Adı : MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIKLAR/ANKARA

Telefon : +903124024311

Faks : +903124175259

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü Röleve Projesi 1/100,Kesin proje 1/100,Uygulama projesi 1/50,Detaylar,Orijinal projeler, Keşif metraj ve ihale dosyası, Altyapı projeleri

Malın Miktarı 1 ADET

Mal Teslim Yeri

Mal Teslim Tarihi

İhale Yeri MSB. İnş. Eml. ve NATO Enf. D. Bşk. İhl. Ş.Md. 04 No'lu Oda 06100 Bakanlıklar / ANKARA

İhale Tarihi 10.12.2004 11:00

İhale İlanı Metni
İhale İlanı
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İNŞAAT EMLAK VE NATO ENF. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bolu 2 nci Komando Tug. K.lğı Kışlası Spor Salonu Onarımı İnş. Hizmet Projesi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt numarası : 2004/180518
1- İdarenin
a) adresi: : Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Ve NATO Enf. D. Bşk.06100 Bakanlıklar-ANKARA
b) telefon ve faks numarası: : 312 4023163-91-92 - 312 4170730
c) elektronik posta adresi (varsa): :
2- İhale Konusu Hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Röleve Projesi 1/100,Kesin proje 1/100,Uygulama projesi 1/50,Detaylar,Orijinal projeler, Keşif metraj ve ihale dosyası, Altyapı projeleri

b) yapılacağı yer : BOLU
c) işin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür
3- İhalenin
a) yapılacağı yer: : Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlâk ve NATO Enf. Dairesi Başkanlığı 04 No’lu Oda 06100 Bakanlıklar/ANKARA
b) tarihi ve saati : 10 / 12 / 2004 - 11 : 00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgelerTeklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleriİsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelera) Bu iş için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen anahtar teknik personelin çalıştırılması istenmektedir.
Pozisyon Adet Asgari Tecrübe (Yıl)
Yüksek Mimar veya Mimar (1) (5)
İnş.Yük.Müh. veya İnş.Müh. (2) (5)
Mak.Yük.Müh. veya Mak.Müh. (1) (5)
Elk.Yük.Müh. veya Elk.Müh. (1) (5)
Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin, ihale konusu hizmetin uzmanı ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranır. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. Bu belgelerde, istekli adına prim ödendiğinin belirtilmiş olması gerekir. b) Yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak; isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerin sunulması zorunludur4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgelerİhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen ve aşağıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler istenmektedir.
Tanım Adet
Lisanslı Mimari çizim programı (1)
Lisanslı Statik hesap ve çizim programı (1)
Keşif, metraj ve yeşil defter içeren Lisanslı keşif programı (1)
Elektronik Çizici (Plotter) (1)
Lisanslı Mekanik Hesap programı (1)
Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, Bu iş için; her türlü yeni betonarme inşaatına ait uygulama projesi benzer iş olarak olarak değerlendirilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlâk ve NATO Enf. Dairesi Başkanlığı İhale Sekreterliği 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresinde görülebilir ve 30.000.000TL(otuz milyon) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 10/12/2004, saat 11:00'a kadar Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlâk ve NATO Enf. Dairesi Başkanlığı 04 No’lu Oda 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.


T.C.
M S B
İNŞAAT EMLAK VE NATO ENF. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A N K A R A

AÇIK İHALE USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

İŞİN ADI : BOLU 2 NCİ KOMD. TUG. K.LIĞI KIŞLASI SPOR SALONU ONARIMI İNŞ. HİZMET PROJESİ

PROJE NO : 04-2IKPO-038

YERİ : BOLU

İ Ç İ N D E K İ L E R
S.No

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

1. İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
2. İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
3. İhaleye İlişkin Bilgiler
4. İhale Dokümanın Görülmesi Ve Temini
5. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih Ve Saati
6. İhale Dokümanının Kapsamı

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1. İhaleye Girebilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri
2. İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı
3. İhaleye Katılamayacak Olanlar
4. İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
5. Yasak Fiil Ve Davranışlar
6. Teklif Hazırlama Giderleri
7. İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi
8. İhale Dokümanında Açıklama Yapılması
9. İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
10. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
11. Ortak Girişim
12. Alt Yükleniciler

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASINA VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

1. Teklif Ve Sözleşme Türü
2. Teklifin Dili
3. Teklif Ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
4. Kısmi Teklif Verilmesi
5. Teklif Mektubunun Şekli Ve İçeriği
6. Tekliflerin Geçerlilik Süresi
7. Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar
8. Geçici Teminat
9. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
10. Geçici Teminatın Teslim Yeri
11. Geçici Teminatların İadesi

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

1. Tekliflerin alınması ve açılması
2. Tekliflerin değerlendirilmesi
3. İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
4. Aşırı düşük teklifler
5. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
7. İhalenin karara bağlanması
8. İhale kararının onaylanması
9. Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
10. Sözleşmeye davet
11. Kesin teminat
12. Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
13. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
14. Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
15. İhalenin sözleşmeye bağlanması

V– SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

1. Ödeme yeri ve şartları
2. Avans verilmesi, şartları ve miktarı
3. Fiyat Farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları
4. İşe başlama ve iş bitirme tarihi
5. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
6. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
7. Cezalar ve Kesintiler
8. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
9. Anlaşmazlıkların çözümü

VI– DİĞER HUSUSLAR

1. Firmanın Sorumlulukları
2. Kusurlu Proje veya İş
3. Gecikme Cezası
4. Yüklenicinin Yapacağı İşler, Teslim Alma Şekil ve Şartları
5. Şartnamenin Ekleri
6. Teklif zarfında bulunması gereken belgeler
7. Şartname Maddeleri

EK STANDART FORMLAR

1. Standart Form KİK 018.0/H
2. Standart Form KİK 027.0/H
3. Standart Form KİK 027.2/H
4. Standart Form KİK 027.3/H
5. Standart Form KİK 028.0/H
6. Standart Form KİK 029.0/H
7. Standart Form KİK 029.1/H
8. Standart Form KİK 030.0/H
9. Standart Form KİK 030.1/H
10. Standart Form KİK 031.0/H
11. Standart Form KİK 032.0/H
12. Standart Form KİK 033.0/H
13. Standart Form KİK 034.0/H
14. Standart Form KİK 035.0/H
15. Makine ve Ekipman Taahhütnamesi (Ek-A)














































AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : MSB.İnş.Eml.ve NATO Enf.D.Bşk.lığı
b) Adresi : MSB.İnş.Eml.ve NATO Enf.D.Bşk.lığı
c) Telefon numarası : (312) 402 3163-91-92
d) Faks numarası : (312) 417 0730
e) Elektronik posta adresi :
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : İhale Sekreteri Yb. Seyfettin YETKİN

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;
a)Adı : Bolu 2 nci Komando Tug. K.lğı Kışlası Spor Salonu Onarımı İnş. Hizmet Projesi

b) Varsa kodu : 04-2IKPO-038

c)(Fiziki) miktarı ve türü : Röleve Projesi 1/100,Kesin proje 1/100,Uygulama
projesi 1/50,Detaylar,Orijinal projeler, Keşif
metraj ve ihale dosyası, Altyapı projeleri


d) Yapılacağı yer : BOLU

e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler :


Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık ihale.
b) İhalenin yapılacağı adres : MSB. İnş. Eml. Ve NATO Enf. D. Bşk.lığı
( 06100 ) Bakanlıklar / ANKARA
c) İhale tarihi :
d) İhale saati :
e) İhale komisyonu toplantı yeri : MSB. İnş. Eml. ve NATO Enf. D. Bşk.lığı 4 no’lu oda


Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer : MSB. İnş.Eml. ve NATO Enf. D. Bşk.lığı
İhale Sekreterliği

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : MSB. İnş. Eml. ve NATO Enf. D. Bşk.lığı
İhale Sekreterliği
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 30.000.000TL(otuz milyon)

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

4.4 İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:

a) Tekliflerin sunulacağı yer : MSB. İnş.Eml.ve NATO Enf. D.Bşk. lığı
İhale Sekreterliği
b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) :
c) Son teklif verme saati (ihale saati) :

5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı

6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a) İdari Şartname,
b) Sözleşme Tasarısı,
c) Sitüasyon (ödeme) ve pursantaj cetveli,
d) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
e) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
f) Standart formlar.

6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz.


II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) Bu Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 17 nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.
j) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

l) Bu Şartnamenin 8 inci veya 36ncı maddelerinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.
m) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre,ortağı olduğu şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
n) İş deneyimi istenmesi halinde iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler :

7.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler

Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) sunulacaktır.

Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarece yapılacaktır. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.
İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

7.2.2. İsteklinin Bilançosu Veya Eşdeğer Belgeleri

İstekli tarafından, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançoları veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler sunulacaktır.

Bu belgeler ile ilgili olarak;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranının 0,75’den küçük olması,
Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları veya serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değeri sağlaması zorunludur. Ancak pilot ortağın hissesinin % 50’ den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterli sayılır.

7.2.3. İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler

İstekli tarafından, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler sunulacaktır.

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerle ilgili olarak; son yıl değerinin, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’ inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’ undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birisini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin hizmet gelirleri o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.

İş ortaklığında;yıllık ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri olarak pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortalığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir.İş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya ihale konusu iş gelirleri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır) Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden; hakedişlerden alınacak gelirleri ise hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın indeksi esas alınır) aylık TEFE üzerinden ihalenin ilk ilan veya davet tarihi (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın indeksi esas alınır) itibariyle güncelleştirilir.

7.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler :
7.3.1. İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini ,
e) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre,ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname (Standart form KİK027.3/H)
Sunmaları zorunludur.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi verilecektir.

İş ortaklıklarında iş ortaklığı beyannamesi (standart form KİK028.0/H) ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c),(d) ve (e) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekir.

7.3.2. İş Deneyim Belgeleri
İstekliler, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri sunmaları zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’si oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir.Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.
İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.
İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.
7.3.3. İsteklinin Organizasyon Yapısına Ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler
İsteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için;

a) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına dair bilgi ve/veya belgelerin,
b) Yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak; isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.
Bu iş için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen anahtar teknik personelin çalıştırılması istenmektedir.

Pozisyon Adet Asgari Tecrübe (Yıl)
Yüksek Mimar veya Mimar (1) (5)
İnş.Yük.Müh. veya İnş.Müh. (2) (5)
Mak.Yük.Müh. veya Mak.Müh. (1) (5)
Elk.Yük.Müh. veya Elk.Müh. (1) (5)

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin, ihale konusu hizmetin uzmanı ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranır. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. Bu belgelerde, istekli adına prim ödendiğinin belirtilmiş olması gerekir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerin müdür olan ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas üyeleri ve genel müdür olan ortaklarından, istekli bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.

7.3.4. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler

İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen ve aşağıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler istenmektedir.

Tanım Adet
Lisanslı Mimari çizim programı (1)
Lisanslı Statik hesap ve çizim programı (1)
Keşif, metraj ve yeşil defter içeren Lisanslı keşif programı (1)
Elektronik Çizici (Plotter) (1)
Lisanslı Mekanik Hesap programı (1)

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.



İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Bu iş için; her türlü yeni betonarme inşaatına ait uygulama projesi benzer iş olarak olarak değerlendirilecektir.

7.5. Belgelerin sunuluş şekli:
7.5.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.Bu ihale sonucunda üzerine iş ihale edilmiş istekliler,sundukları iş deneyim belgeleri noter onaylı ise ,bu belgelerin asıllarını sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz etmek zorundadırlar.
7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.5.3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

7.5.4- Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.”

7.5.4.1-Belgenin alındığı ülkedeki T.C.Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığının onayından muaf tutulacak resmi makamlardan alınmayan belgeler:Yoktur.

7.5.5- Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar

9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.

9.2. İhale konusu hizmetin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler, bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

9.3. İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye katılamazlar.

9.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar
11.1. İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) İhalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

13.1.- İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 14- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması

14.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

14.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde idarece yapılacak yazılı açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
14.3. Açıklamada, soru ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak, açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

14.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içerisinde verilir.

Madde15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması

15.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

15.2. Zeyilname ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır.

15.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde idare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

15.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

16.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

16.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

16.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
16.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 17- Ortak Girişim

17.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

17.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

17.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

17.4. İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

17.5. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

17.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18- Alt Yükleniciler

İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptırdıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 19- Teklif ve Sözleşme Türü
İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

Madde 20- Teklifin Dili

Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

Madde 21- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi

İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.

Madde 22- Kısmi Teklif Verilmesi

Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

Madde 23- Tekliflerin Sunulma Şekli

23.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
23.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

23.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

23.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

23.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği

24.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

24.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
Zorunludur.

24.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

Madde 25- Tekliflerin Geçerlilik Süresi

25.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

25.2. İhtiyaç duyulması halinde idare, teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen bu süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunabilir. İstekli, idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin, teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

25.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.

25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Madde 26- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar

26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 27- Geçici Teminat
27.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

27.2. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.

27.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

27.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler idare tarafından, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 28- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

28.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

28.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

28.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye¢de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

28.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

28.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

28.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 29- Geçici Teminatın Teslim Yeri

29.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde sunulur.

29.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 30- Geçici Teminatın İadesi

30.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

30.2. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

30.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

30.4. Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 31- Tekliflerin Alınması ve Açılması

31.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

31.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

31.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

31.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

31.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

31.2.4. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

31.2.5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32- Tekliflerin Değerlendirilmesi

32.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

32.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
32.1.2 Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
Verilen süre içinde tamamlanacaktır.
32.1.3 Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

32.2 Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

32.2.1. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

32.2.2. En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

32.2.3. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

32.2.4. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Madde 33- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi

33.1. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

33.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

33.3. İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

madde 34- Aşırı Düşük Teklifler

34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri bu Şartnamenin 32’nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

34.2. İhale komisyonu;
a) Hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde
kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Hizmetin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Madde 35- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinde İdarenin Serbestliği

35.1. İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

35.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

35.3. Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden istekliye bildirecektir.

Madde 36- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

36.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

36.2. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan “İş deneyimi belgeleri” nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
36.3. Bu madde şartname kapsamı dışındadır.

36.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması

Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 37- İhalenin Karara Bağlanması

37.1. Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

37.2. İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Madde 38- İhale Kararının Onaylanması

38.1. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler.
38.2. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

38.3. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
Madde 39- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
39.1. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacaktır.

39.2. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin, tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş (5) gün içinde bir yazı ile gerekçelerini bildirecektir.

39.3. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Madde 40- Sözleşmeye Davet

40.1. Bu Şartnamenin 39.2’nci maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini veya Maliye Bakanlığı vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli, iadeli taahhütlü mektupla sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki (12) gün ilave edilecektir.

40.2. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle idarede de tebliğ edilebilir.

40.3. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.
Madde 41- Kesin Teminat
41.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında kesin teminat alınır.

41.2. İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında kesin teminat verebilecekleri gibi toplam kesin teminat miktarı, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.

Madde 42- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
42.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.1.1. Yabancı istekliler, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirilecektir.

42.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

42.3. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Madde 43- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim
43.1. İhale üzerinde kalan isteklinin bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir.


43.2. Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40’ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.

43.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

43.4. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Madde 44- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu
44.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, bu Şartnamenin 40.1 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

44.2. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderlerini istemeye hak kazanır.

Madde 45- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

45.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen miktarı aşması durumunda, Kamu İhale Kurumu payı yüklenici tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kurum hesaplarına yatırılacaktır.

45.2. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

45.3. Bu işe ait sözleşmenin yüklenici tarafından notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.















45.4. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
45.5.- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi (KDV hariç), resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 46- Ödeme Yeri ve Şartları

46.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) MSB 1 NO’LU MERKEZ SAYMANLIK MD. lüğünce yapılacaktır.

46.2. Hakedişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.

46.3. Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri yılı içinde iş programına uygun şekilde harcamak zorundadır.

46.4. Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir.

Madde 47- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 48- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları

48.1. Fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 49- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi

49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde işe başlanır.

49.2. İşin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

Madde 50- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

50.1. Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

50.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,


b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
Gerekmektedir.

50.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmede ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.


Madde 51- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
Bu madde, şartname kapsamı dışındadır.
Madde 52- Cezalar ve Kesintiler
Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/işi bitirmediği takdirde , gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (On Binde Altı) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 (Yirmi) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 53- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. Kısmi kabul yapılamaz.


Madde 54- Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli

54.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere idari yargıda dava konusu edilebilecektir.

54.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

VI- DİĞER HUSUSLAR

Madde 55- Firmanın Sorumlulukları

Yüklenici, hazırlayacağı projeler,keşif ve metraj çalışmaları şartname, deney, test, tecrübeler ve her türlü teknik analizler ile bunların sonuçlarından, aşağıda belirtilen diğer hususlar ile birlikte sorumlu olacaktır;

a. Yüklenici, işin tamamlanması için gereken bütün teknik ve idari personel ile malzeme, teçhizat ve makineleri temin edecektir.

b. Uygulama Projeleri, yapım ihalesini mümkün kılacak şekilde yürürlükteki standartlar ile yönetmeliklere uygun olacak ve metrik sisteme göre yapılacaktır.

c. İhale keşiflerinde öngörülen malzemelerin mümkün olduğu kadar yurt içinden sağlanacak şekilde seçimleri yapılacaktır. Ayrıca bu malzemelerin Türk Standartlarına uygunluğu asıl olacak ve TSE damgası taşıyanlar tercih edilecektir. Yüklenici hangi malzemelerin ithal edileceğini tespit edecek ve idarenin onayını müteakip değerlendirecektir.

ç. Projelerde ve teknik şartnamelerde yer alacak imalat kalemlerine ait tarifler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat tariflerine, bu tariflerde bulunmayanlar için, başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının şartname ve birim fiyat tarifleri baz alınarak tanımlanacaktır

d. İhaleye esas uygulama projesine ait bütün iş ve hizmetleri kapsayan kesin metrajlar hazırlanacaktır.

e. Bu işe ait danışmanlık hizmeti sunacak olan yüklenici hiçbir surette yalnız veya başkaları ile ortak olarak bu işe ait yapım ihalesine giremeyecektir.

f. Yüklenici tarafından çizilen bütün projeleri ile İdarece yükleniciye verilecek her türlü harita, plân ve belgelerin korunmasından ve hazırlanacak metraj ve keşiflerin gizliliğinden yüklenici sorumlu olacaktır.

g. İş kapsamında yer alan yapıların oturma alanında yeterli miktarda sondaj kuyuları açılarak zemin etütleri yapılacak, etüt ve laboratuar çalışmalarını içeren “Zemin Etüt Raporu” hazırlanacaktır. Hazırlanan Zemin Etüt Raporuna uygun olarak MSB.lığınca belirlenen formata uygun Klas Zaptı tanzim edilip ilgili Başkanlık ile birlikte onaylanacaktır. Zemin Etüt Raporu resmi bir kuruma ait geoteknik uzmanlara, temel ve deprem mühendisliği açısından inceletilip,temel sistemi ve zemin takviyesine yönelik öneri raporu alınacaktır. Yapılacak bu işler için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir.

h. İnşaatın yapılacağı arazideki varsa mevcut altyapı tesislerini (elektrik, su, doğalgaz, hazır beton santralleri, yağmur suyu, drenaj, kanalizasyon, data, TV hatları, ısı kanalı vb.) araştırmak,incelemek ve inşaatın yapımı esnasında uygulanacak demontaj/montaj/deplase işlemleri için her türlü tatbikat projesini hazırlayarak çözüm sunmak proje müellifinin sorumluluğundadır.

Madde-56- Kusurlu Proje veya İş
İdare tarafından, sözleşmeye uygun olmadığı tespit edilen proje ve işler, yüklenici (proje yapımcısı) tarafından masrafı kendisine ait olmak üzere, şartnameye uygun olarak yeniden yapılacaktır. Yüklenicinin (proje yapımcısı) bu işlerin düzeltilmesi için herhangi bir ek ücret veya süre uzatımı istemeye hakkı yoktur. Yüklenici (proje yapımcısı) tarafından hazırlanan herhangi bir proje, kusurlu veya yanlış olarak yapılır ve bundan dolayı İdare inşaatın yapımı esnasında zarar görürse, yüklenici(proje yapımcısı), idareye bir masraf yüklemeden, bu kusur ve yanlışlıkları idarenin isteyeceği tarzda düzeltecek ve bu imalat, yapım müteahhidine yaptırılacak, fakat aradaki bedel farkı defaten yüklenici (proje yapımcısı) tarafından yapım müteahhidine ödenecektir. Bu durumda olan yüklenici (proje yapımcısı) ve çalışanları hatalı imalatın tespit edildiği tarihten itibaren idareye 2 (iki) yıl danışmanlık hizmeti veremeyeceklerdir.

Madde 57- Yüklenicinin Yapacağı İşler, Teslim Alma Şekil ve Şartları :

a. İşin Her Safhasında:

(1) Yüklenici firma hazırlayacağı mimari projeleri 1/100 kesin proje safhasında,makine tesisatı projelerini 1/200 ön proje ve 1/50 uygulama projesi safhasında,elektrik tesisatı projelerini 1/200 ön proje,1/100 kesin proje,1/50 uygulama projesi safhasında,tüm alt yapı projelerinde ise 1/200 ön proje ve 1/100 kesin proje safhasında idareye sunmadan önce ilgili İnşaat Emlak ve NATO Enf.Blg.Bşk.lığı ve Kullanıcı Birlik K.lığı ile gerekli tüm koordine işlemlerini tamamlayacaktır. Yukarıda sayılan projelerin 1/100 aşamasının Daire Başkanlığınca incelenip onaylanmasını müteakip, ilgili Kuvvet ve Gnkur. Bşk.lığından uygun görüş alınacak ve projenin bundan sonraki aşamaları bu görüşler doğrultusunda yürütülecektir. Yapılacak koordine işlemleri hazırlanacak projeye paftalarının üzerindeki koordine bölümlerinin imzalatılması suretiyle ispatlanacak, yapılacak tüm toplantılarda alınacak kararlar için resmi tutanaklar tanzim edilecektir. Şifahi yapılan koordineye dayalı hazırlanan projeler idare tarafından kabul edilmeyecektir.

(2) Yüklenici tarafından tanzim edilip idareye verilen proje ve hesaplar üzerine “İDARECE ONAYLANMIŞTIR” veya “DÜZELTİLMEK ÜZERE İADE” kaşesi basılarak, gerekli talimatla beraber yükleniciye iade edilecektir.

(3) Yüklenici firma doğrudan Kullanıcı Birlik K.lığı ile hiçbir yazışma yapmayacak, Kullanıcı Birlik K.lığı ile yapacağı tüm koordine işlemlerini ilgili İnşaat Emlak ve NATO Enf. Blg. Bşk.lığı gözetiminde yapacaktır. İşin özelliğine göre idare uygun gördüğü takdirde yer teslimi ve koordine faaliyetlerini kendi personeli ile gerçekleştirecektir.

(4) İdarece görülecek lüzum üzerine talep edilecek her türlü proje ve yer değişikliği yüklenici tarafından bir bedel talep edilmeden yapılacaktır.

(5) Yüklenici firma idareye, ilgili İnşaat Emlak ve NATO Enf. Blg. Bşk.lığına teslim edeceği tüm evrak ve projeyi dilekçe ile birlikte verecektir. İdareye teslim edilen projelerin incelenmesi sırasında projeyi hazırlayan teknik elemanlar idare ve ilgili İnşaat Emlak ve NATO Enf. Blg. Bşk.lığı tarafından talep edilmesi halinde idarede veya ilgili İnşaat Emlak ve NATO Enf. Blg. Bşk.lığında hazır bulunacaklardır.

(6) Yüklenici firma ilgili İnşaat Emlak ve NATO Enf. Blg. Bşk.lığına teslim ettiği dilekçelerden bir tanesini de bilgi edinmesi maksadıyla idareye sunacaktır. Yüklenici firma tarafından hazırlanan dilekçelerde imza, tarih, işin adı, proje numarası, bilgi/gereği hanesi, dilekçe ile birlikte teslim edilen projeye ait detaylı pafta listesi bilgileri bulunacaktır. Yüklenici firma idareyle yapacağı yazışmalarda idarenin belirleyeceği yazışma esaslarına uyacaktır.

(7) İşin sözleşmede belirtilen süre içerisinde tamamlanması şarttır. Bu süreye projelerin onayı ve koordine işlemleri için geçen süreler dahil olduğundan, yüklenici firma idare ve ilgili İnşaat Emlak ve NATO Enf. Blg. Bşk.lığı ile yapacağı tüm faaliyetleri resmi yazışma ile yapacaktır. Yüklenici firma koordine veya onay için başvurduğu ilgili İnşaat Emlak ve NATO Enf. Blg. Bşk.lığından, Kullanıcı Birlik K.lığından, TEDAŞ, TÜBİTAK, Belediye, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan, Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinden, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, vb. diğer kurum/kuruluşlardan 10 gün içerisinde bir yanıt alamazsa bu durumu idareye bildirmek zorundadır. Aksi halde bu durumdan kaynaklanan gecikmeler için süre uzatımı verilmez.

(8) Yüklenici tarafından tanzim edilip Kullanıcı Birlik K.lığı ve ilgili İnşaat Emlak ve NATO Enf. Blg. Bşk.lığı koordineleri alınmış durumda idareye verilen proje ve hesaplar, 20 gün içerisinde incelenir ve uygun bulunursa onaylanarak yükleniciye geri verilir. Yüklenici tarafından süre aşımını önlemek için verilen ve idare tarafından yetersiz bulunduğundan veya koordinesiz olduğu için yükleniciye iade edilen projeler için geçen süreler, süre uzatımına gerekçe olarak kullanılamaz.

(9) Yüklenici ihale konusu işe ait proje, hesap, metraj, mahal listeleri ve imalat tariflerini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesine, Mimari Proje Düzenleme Esasları, İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları ve Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına, Yürürlükteki İmar Yönetmeliğine ve idare tarafından yükleniciye tebliğ edilecek esaslara uygun olarak hazırlamaya mecburdur. Bu esaslara uyulmaması projelerin iadesi için yeterli sebep sayılacaktır.

(10) Yüklenici projeyi oluştururken kullanacağı çizim metotları, semboller, pafta numaralandırması, antet biçimi ve diğer hususlar idarenin talep ettiği doğrultuda olacaktır.İdare bu konudaki taleplerini iş programı onayı veya projenin diğer safhalarında yükleniciye bildirebilir.

(11) Pursantaj Listesi’nde maket veya üç boyutlu animasyon hazırlanma bedeli gösterilen işlerde projenin her hangi bir aşamasında talep edilmesi halinde, maket veya üç boyutlu animasyon programı talep tarihini izleyen 15 gün içinde İDARE’nin belirleyeceği ölçekte hazırlanacaktır.

b. Proje Teslimleri :

Sözleşmenin parçası olan ‘ İstenilen Projeler ve Ödemeye Esas Pursantaj Cetveli’nde yer alan tüm projeler ve raporlar, 3 (üç) takım halinde İDARE’ YE sunulacaktır. İDARE’nin onayını müteakip düzeltilmiş nüshalar muntazam dosyalar içinde idareye 10 (On) takım olarak teslim edilecektir. Uygulama projeleri tasdik edildikten sonra bu proje ve hesapların birer nüshası, yükleniciye iade edilecektir. Yüklenici tasdikli projelere göre uygulama projelerini tashih ederek, incelemeler sonucunda nihai şeklini alan projeler , hesap raporları, zemin etüt raporu vb. tüm dokümanlar noksansız bir şekilde uygun ve lisanslı programlar kullanılarak disket ve Compact Disklere aktarılacak ve 15 kopya olarak idareye verilecektir. (İdarece istenecek fazla kopyalar için ek bir ücret istenmez.)

c. Keşif Evrakı Hazırlama Safhası:

(1) İdarece tasdik edilmiş uygulama projelerine, detaylara, ve mahal listelerine göre kesin metrajları ile nakliye mesafe tutanağı (İlgili İnş.Eml.ve NATO Enf.Bölge Başkanlığınca onaylanmış) , nakliyeye tabi malzeme miktarları ve analizleri hazırlanacaktır. Metrajlar her imalat kalemi için bilgisayar ortamında ayrı ayrı ve keşif özetindeki sıralamaya uygun olarak hazırlanacaktır. Herhangi bir mühendislik bilgisayar programının alt data bilgisi belirtilerek, sadece sonuca atıfta bulunularak metraj düzenlemesi yapılmayacak, bu şekilde düzenlenmesi halinde program çıktıları eklenecektir.

(2) Şartnamenin 55 nci maddesi ç bendinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait birim fiyatlarda bulunmayan özel imalat kalemleri için detaylı piyasa araştırması yapılacak, en az üç firmadan proforma fatura alınmak suretiyle analiz oluşturulacak ve uygulanacak özel imalata ait detaylı imalat tarifleri yapılacaktır.

(3) Yukarıda belirtilen hizmetler 2 takım halinde düzenlenerek yüklenici tarafından mühendislik branşlarına göre imzalanmış olarak idareye teslim edilecektir. Ayrıca müellifin sorumlu olduğu işe ait hazırlanan tüm projelerin listesi (Mimari, Statik, Makine,Elektrik ve Tüm Alt Yapı Projeleri, Teknik Spesifikasyonları ve hesap raporları) keşif ve metraj dokümanına eklenecektir.

d. Yüklenicinin Diğer Sorumlulukları :

(1) İDARE’ce yükleniciye verilecek ve tasdik edilecek listelerde bulunmayan fakat düzenlenmesi gereği sonradan anlaşılan ve düzenlenmesi yazı ile istenilen detay ve hususları yüklenici verilen süre içinde yapmaya mecburdur.

(2) Yüklenicinin uzmanlarından herhangi biri, işin herhangi bir safhasında kendisine ait hizmetleri yapmaktan sarfı nazar ettiği takdirde yüklenici aynı hizmeti İDARE’nin kabul edeceği başka bir uzmana yaptırmaya mecburdur. Aksi halde İDARE sözleşmeyi feshe ve gereğini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmaya yetkilidir. Yüklenici, sözleşme çerçevesine giren işlerde, tasdik sırasında fark edilmeyen hatalardan ve İDARE’nin ikazına rağmen düzeltmemekte ısrar ettiği hususlardan dolayı İDARE’nin uğrayacağı zararları ödemekle mükelleftir.

(3) Yüklenici, tasdike verdiği proje ve hesaplarda, İDARE’nin istediği düzeltmeleri yapmaya mecburdur. Projeler tasdik edildikten ve yüklenicinin ilişiği kesildikten sonra dahi, tespit edilecek herhangi bir hatanın düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması yükleniciye aittir. Yüklenici, bu düzeltmeyi yapmaktan ve eksiklikleri tamamlamaktan kaçındığı takdirde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58, 59 ve 61 nci maddeleri ile Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerince işlem yapılır.

(4) Yüklenici, proje ve hesapları, sadece şartname ve sözleşme hükümlerine göre değil tüm teknik icaplara uygun olarak hazırlamak zorundadır. Yüklenici, projelerin ve hesapların
hazırlanabilmesi için gerekli her türlü bilimsel, teknik ve ekonomik bilgiye vakıf olduğunu ve ehliyetli personel çalıştırdığını taahhüt eder. Hazırlanan proje ve hesapların, teknik icaplara uygun ve idarenin ihtiyacına elverişli olmaması nedeniyle, hata veya kusurun düzeltilmemesi ve eksikliklerin tamamlanmaması halinde yüklenici, idare zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

(5) Yüklenici, yaptığı projenin uygulanması için gerekli yetkili kuruluşlardan ( Belediye, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, TÜBİTAK ve benzeri ) izin,ruhsat alınması ve proje tasdiki işlemlerini, harçlarını ödeyerek Milli Savunma Bakanlığı adına yaptırmakla yükümlüdür.

(6) Projelerdeki hataların uygulama sırasında anlaşılması halinde ,projeler yüklenici tarafından tekniğine uygun olarak revize edilecek,idarenin onayını müteakip yapılacak ve bununla ilgili herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

(7) Yaptırılan projelerin telif hakkı Milli Savunma Bakanlığına ait olup yüklenici bu konuda herhangi bir telif hakkı talebinde bulunamaz.Milli Savunma Bakanlığı (idare) dilediği sayıda, şekilde,yerde ve zamanda dilediği değişiklikleri yapmak suretiyle bu projeleri uygulama yetkisine sahiptir.

(8) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11.maddesi gereği yasaklı kişilerin yasaklı oldukları süre zarfında temsilci , vekil v.b sıfatlarla da olsa hiçbir şekilde ihalelere giremeyeceklerdir.

Madde-58 Şartnamenin ekleri

Projelerin hazırlanmasında, konuları ile ilgili yürürlükte bulunan tüm yasa, yönetmelik, şartname ve yönergeler iş bu şartnamenin doğal ekleridir.

Madde 59- Bilanço bilgileri

YILLAR İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN ÖNCEKİ YILA AİT/SAĞLAMIYORSA SON İKİ YILA AİT CARİ ORAN ÖZ KAYNAK ORANI KISA VADELİ BANKA BORÇLARININ ÖZ SERMAYEYE ORANI
TOPLAM CİRO İHALE KONUSU İŞ GELİRİ
2002
2003
ORTALAMA

NOT: Şartnamenin 7.2 maddesinde belirtilen bilanço bilgileri yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olacaktır.Bilanço bilgilerini gösteren yukarıdaki tablo da yine yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanarak verilecektir.

Madde-60 Teklif zarfında bulunması gereken belgeler

(a) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası belgesi,

(c) İmza beyannamesi veya imza sirküleri,

(d) Yerli istekli olduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 nci maddesinde belirtilen tevsik edici belgeler,

(e) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname (Standart Form KİK027.3/H),

(f) İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin Taahhütname (Standart Form KİK027.2/H). (Sunulan iş deneyim belgesinin, ihaleye giren tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından, ihaleye giren tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilecek olup, bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda ise verilmeyecektir. Ayrıca ihaleye katılan gerçek kişilerin taahhütnameyi vermelerine gerek yoktur.)

(g) İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki (a), (b) , (c) , (d), (e) ve (f) numaralı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gereklidir.

(h) Vekaleten başvuru halinde noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,

(ı) İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (Standart Form KİK 028.0/H),

(i ) Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait liste (Varsa),

(j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

(k) Anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu (Standart Form KİK 018.0/H)

(l) Geçici teminat mektubu (Standart Form KİK 029.0/H),

(m) Bankalardan temin edilecek belgeler (Standart Form KİK 030.0/H) (Standart Form KİK 030.1/H),

(n) İstekliye ait bilanço bilgileri ( Bilanço bilgileri Şartnamenin 7.2.2 maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva edecek ve Madde 59 'daki çizelgeye uygun olarak gösterilecektir),

(o) İş deneyim belgesi (Standart Form KİK 032.0/H), (Standart Form KİK 033.0/H), (Standart Form KİK 034.0/H), (Standart Form KİK 035.0/H), (İstekliler belirtilen formlardan kendilerine uygun olan formu veya formları kullanacaklardır.) (İş deneyim belgesinde sözleşme bedeli ve sözleşme tarihi belirtilmiş olmalıdır.Şayet belirtilmemiş ise bunu kanıtlayıcı belge ile birlikte sunulacaktır.)

(p ) Anahtar personele ait (madde 7.3.3'de verilen tabloya göre düzenlenecek) isim listesi, SSK onaylı prim ödeme belgesi ve meslek odası üye kayıt belgesi sunulacaktır.

(r ) Makine ve Ekipman Taahhütnamesi ( İdarece istenen makine ve ekipmanın bu şartnamenin 7.3.4. maddesinde belirtildiği şekilde isteklinin kendi malı sayılamayacağı hallerde, bu şartnamenin ekindeki Ek-A’ ya uygun olarak sunulacaktır.) .

(s ) Firmalar yukarıdaki sıraya göre dosyalarını fihristli olarak hazırlayıp idareye teslim edeceklerdir. 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliği 1 nci bölüm XI nci md. I alt bendi gereği yukarıdaki belgelerin eksik olması halinde tamamlatılmayacaktır.

(t ) İş ortaklığı olması halinde ortaklar kendi alanlarında (elektrik,makine,inşaat) iş bitirme belgesi sunabilirler.


NOT : Maliye Bakanlığının 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " 42 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği"'ne göre
(a) Taahhütnamelerde 5.900.000 TL değerinde,
(b) Teklif mektuplarında 1.800.000 TL değerinde,
(c) Beyannamelerde 400.000 TL değerinde, damga pulu bulunacaktır.

Madde-61 İhale Üzerinde Kalan İsteklinin İdareye Vereceği Diğer Belgeler

İhale üzerinde kalan istekliden 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10 ncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair aşağıda yer alan belgeler ayrıca istenilecektir.

Bağlı bulunulan Ticaret Odası Sicil Müdürlüklerinden alınacak;

(a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen,konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olunmadığına ilişkin belge,

(b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olunmadığına ilişkin belge,

(c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

(d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

(e) Adli sicil müdürlüklerinden alınacak; İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymemiş olduğuna ilişkin belge,

(1) Gerçek kişi ise, kendisinin;
(2) Tüzel kişi ise, şahıs şirketlerinde şirket ortaklarının tamamından; limited şirketlerde şirket müdürü varsa şirket müdürünün, yoksa limited ortaklarının tamamından; komandit şirketlerde komanditer ortaklardan kendisine şirkette temsil yetkisi verilmiş olanlardan; anonim şirketlerde ise, yönetim kurulu üyelerinin tamamı belge getirilecektir.

(g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetlerinden men edilmiş olunmadığına ilişkin belge.

Madde-62 İhale Üzerinde Kalan İsteklinin İş Ortaklığı Olması Halinde İdareye Vereceği Diğer Belgeler

İhalenin İş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir. Her ortağın (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)’yi vermesi gerekecektir.

63 - Şartname Maddeleri

Bu şartname 63 maddeden ibaret olup, aşağıda isimleri yazılı heyet tarafından düzenlenmiştir


HAZIRLAYANLAR


Murat ÇETİNKALE Dilek UŞAKLI
Svl. Me. Mak. Müh Svl. Me. İnş.Y.Müh.



KONTROL EDENLER


Birsel DEDEHAYIR Mustafa SEZGİN
Mak. Müh.Ütğm Hv. İs. Bnb.

O N A Y


Aşir GÖKALP
Hava İstihkam Albay
İhale Şube Müdürü


T.C.
M S B
İNŞAAT EMLAK VE NATO ENF. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A N K A R A

GÖTÜRÜ BEDEL HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

İŞİN ADI : BOLU 2 NCİ KOM.TUG.K.LIĞI KIŞLASI SPOR SALONU ONARIMI HİZMET PRJ.YAPIMI

PROJE NO : 04-2IKPO-038

YERİ : BOLU

HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞMESİ

Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta MSB İnş. Eml. ve NATO Enf. D. Bşk. Tuğg. Ferit GÜLER (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ....................................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1. İdarenin adresi: MSB. İnş. Eml. ve NATO Enf. D. Bşk.lığı 06100 Bakanlıklar-ANKARA

Tel no : (312) 402 3167-91-92
Faks no : (312) 417 07 30
Elektronik posta adresi (varsa): ............................................................dir.
2.2. Yüklenicinin tebligat adresi ..........................................................olup,
Tel no:...............................
Faks no:.............................
Elektronik posta adresi (varsa): ...........................................................dir.

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Sözleşmenin Dili
Madde 3-
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır
Tanımlar
Madde 4-
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
İş Tanımı
Madde 5-
Sözleşme konusu iş;Bolu 2 nci Kom.Tug.K.lığı Kış.Spor Salonu Onr. Hiz.Prj Yapımı.işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6-
Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli………………(rakam ve yazıyla)….….….…dir.

Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 7-
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, sigorta, ulaşım ve harçlar sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Madde 8-
Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir.

Sözleşmenin Ekleri
Madde 9-
9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
a) İdari Şartname,
b) Sözleşme Tasarısı,
c) Sitüasyon (ödeme) ve pursantaj cetveli,
d) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
e) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
f) Standart formlar.

9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Sözleşmenin Süresi
Madde 10-
Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) gündür

İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi
Madde 11-
11.1. İşin yapılma yeri: BOLU

11.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 10 (on) gün içinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

Teminata İlişkin Hükümler
Madde 12-
12.1. Kesin Teminat : Bu işin kesin teminat miktarı; ……(rakam ve yazıyla)………dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ........... (rakam ve yazıyla) .......................... kesin teminat vermiştir.
12.2. Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının % 6’sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Fiyat farkı ödenmesi söz konusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.
12.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.
12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi:
12.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı Yükleniciye iade edilecektir.
12.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir.
12.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 13-
13.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil ) MSB 1 NOLU MERKEZ SAYMANLIK MD.lüğünce ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

2004 Yılında %15’i
2005 Yılında %85’i

ödenek tespit olunmuştur.
Ödemeler İdare tarafından düzenlenen ödeme cetveline (pursantaj cetveli) göre ve bu cetvelde belirlenen koşulların gerçekleşmesi üzerine Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin hakediş ödemeleri başlıklı 42.’nci maddesi esaslarına göre yapılacaktır.
13.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
13.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Madde 14-
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Fiyat Farkı
Madde 15-
15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde ,sözleşmenin tamamen ifasına kadar,vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Madde 16-
16.1. Alt yükleniciler;
1. Adı :
Ticaret unvanı :
Tebligata esas açık adresi :
Üstlendiği işler :
2. Adı :
Ticaret unvanı :
Tebligata esas açık adresi :
Üstlendiği işler :
16.2.- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale dışı bırakılması gerekenler, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.
İdare, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilir. Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olduğu işlerde, yüklenici işin nevi itibariyle idarece izin verilen kısımlarını yapacak alt yüklenicilerin isimleri ve yapacakları iş bölümlerini, işin bütününü, hiçbir suretle alt yükleniciye yaptırmamak kaydıyla, idarenin onayına sunar.
İdare, on beş (15) gün içinde alt yükleniciyi onaylayıp onaylamadığını bildirir. Alt yükleniciler, idarenin onayından sonra işe başlayabilecektir, aksi halde alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamazlar.
İdarece sözleşme imzalanmadan önce onaylanan listede yer alan alt yüklenicilerle bunlar işe başlamadan önce yüklenicinin sözleşme yapması ve bunun bir örneğini idareye vermesi gerekir.
İşin başında idarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya yaptıkları iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir.
Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde kaldırmaz.
İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir.

Cezalar ve Kesintiler
Madde 17-
Sözleşme konusu iş, belirlenen zamanda tamamlanıp kabule elverişli bir durumda İdareye teslim edilecektir. Yüklenici bu zorunluluğa her hangi bir şekilde uymazsa, geciktiği her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) sı oranında ceza kesilecektir.

Herhangi bir safhadaki gecikme 20 günü geçerse İDARE ceza uygulamaya devam ederek beklemekte veya işe ait sözleşmeyi bozmakta serbesttir.
Süre aşımını önlemek üzere verilen kusurlu ve eksik belgeler ve projeler verilmemiş sayılır ve ceza hükmüne tabidir. Ancak, İdarece, kusurlu ve eksik belgelerin yükleniciye on (10) gün içinde iade edilmesi gerekir.
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Madde 18-
18.1.Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Genel Şartnamede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
18.3. Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır.
18.4 Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri
Madde 19-

İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar
Madde 20-
Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulması gereken kayıt ve tutanaklar işin niteliğine göre Genel Şartnamedeki usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecektir.
Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Madde 21-
21.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere ...................................................... adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren .......... işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.
Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir.Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.
21.2. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Genel Şartnamenin Sekizinci Bölümünde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır

İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması
Madde 22-
İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.
Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.
Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.
Yüklenici sözleşme konusu,işlerin başlamasından kabul aşamasına kadar her türlü araç, malzeme, proje, rapor ve doküman v.b. ile yapılan hizmetin biten kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kaza ve benzeri tehlikelere karşı sigortalamaya yükümlüdür.
Kıymetlerin tam değer üzerinden sigorta ettirilmesi zorunlu olup düzenlenen poliçelerde; İdarenin işveren sıfatıyla, Yüklenicinin ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yüklenicilerin yer alması gereklidir.
Tüm sigorta limitleri işe başlama tarihinin yıldönümündeki güncel değerlere yükseltilecektir.
Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.
Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.
Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.
Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edecektir. Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.
Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
Madde 23-
23.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunlara aynen uygulamakla yükümlüdür.

Pozisyon Adet Asgari Tecrübe(Yıl)
Yüksek Mimar veya Mimar (1) 5
İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. (2) 5
Mak. Yük. Müh. veya Mak Müh. (1) 5
Elk.. Yük. Müh. veya Elk. Müh. (1) 5

Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Madde 24-
24.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
24.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti
Madde 25-
Yüklenici, gerçek veya tüzel tek bir kişi ise 4735 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince;
a)Yüklenicinin ölümü halinde,sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları varsa diğer alacakları varislerine verilir.Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunulan varislere idarenin uygun görmesi halinde,ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.
b)Yüklenicinin iflas etmesi halinde,sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır.
c)Ağır hastalık,tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdün yerine getirememesi halinde,bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir.Ancak,yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde,yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.Bu hükümlerin uygulanmaması halinde,sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır.
Eğer ortak girişim ise iş ortaklığı veya konsorsiyum ise 4735 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince;
Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde,ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü,iflası,ağır hastalığı,tutukluluğu,özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz.Ancak,bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise,pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas,ağır hastalık,tutukluluk,özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde,sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır.Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir.Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.
Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü iflası,ağır hastalığı,tutukluluğu,özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde,diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Madde 26-
Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Madde 27-
Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder :
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi (20) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Madde 28
Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Madde 29-
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
Madde 30-
Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır.
Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
Madde 31-
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Madde 32-
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar
Madde 33-
Yüklenici,proje uygulamasından dolayı telif hakkı talebinde bulunamaz. Yapılan ihale proje yaptırılması ve her türlü hakkın satın alınmasıdır.

Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar
Madde 34-
Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır.
Garanti İle İlgili Şartlar
Madde 35-
Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 36-
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Diğer Hususlar
Madde 37- Bu hizmet alımı ihalesine ait projeler ilgili meslek odasının büro tescil belgesine sahip teknik elemanlarca hazırlanıp onaylanacaktır. Bu elemanlara ait tescil belgeleri söz konusu projelerin onaylanması tarihine kadar idareye sunulacaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 38-
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük
Madde 39- Bu sözleşme; Sayıştay tescilinin Yükleniciye tebliğ edildiği, bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
........ maddeden ibaret olan bu sözleşme; İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ................. tarihinde imza altına alınarak (.......’er) nüshası taraflarca (İdare ve Yüklenicide ) alıkonulmuştur.

İDARE YÜKLENİCİ

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b.Telefon Numarası: +903124024311

c.Fax Numarası: +903124175259

d.Elektronik Posta adresi: