İşin Adı GATA K.lığı BMM Bşk.lığı 2 (İki) Kalem Tıbbi Cihazın (Getinge Marka) Bakım Onarımı Hizmet Alımı

İhale Usulü 22-d (Parasal Limit Kapsamında)

         

İdare Adı : GATA 1 Nolu Ihale Komisyon Başkanlığı

Adres : Genaeral Tevfik Sağlam Cad. Etlik/ANKARA

Telefon : +903123042073-77

Faks : +903123042072

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü GATA K.lığı BMM Bşk.lığı 2 (İki) Kalem Tıbbi Cihazın (Getinge Marka) Bakım Onarımı Hizmet Alımı

Malın Miktarı 3 ADET

Mal Teslim Yeri GATA K.LIĞI BMM BŞK.LIĞI ETLİK/ANKARA

Mal Teslim Tarihi İşin süresi 20 (yirmi) takvim günüdür.

İhale Yeri GATA K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK/ANKARA

İhale Tarihi 13.06.2016 14:00

İhale İlanı Metni

AÇIKLAMA               : 1 NU.LI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI

ALIM TARIH VE SAATI : 13.06.2016 Pazartesi Günü Saat 14:00

Söz konusu alıma ilişkin teklif mektubu idarenin aşağıda belirtilen adresinden ihale saatine kadar firma/sahsın kendisi veya temsile yetkili kişi tarafından alınacağı gibi Detay kısmında bulunan Teklif Mektubu da kullanılabilir.

Not:   1) Belgegeçer (Faks) ‘le yapılan katılımlar/fiyat teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

           2)    Sözleşme yapılacaktır. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 450 (Dörtyüzelli) takvim günüdür. Birim fiyat sözleşme olup, sözleşme bedelinin %6’sı oranında kati teminat alınacaktır.

           3)    Bu hizmet alımında her bir kalem için kısmi teklif verilebilir. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onarımı yapılacak belirtilen cihaz/cihazlar ve malzemeler BMM Bşk.lığının uzman personeli kontrolünde yükleniciye teslim edilecektir. İşin süresi 20 (yirmi) takvim günüdür.

          4)      Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

          5)      Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı/hizmeti süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde idarece 10 (on) gün. süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5(binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

          6)      Yüklenici yapmış olduğu bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü yedek parçayı karşılayacak olup; işi yaptıktan sonra cihazı tam faal olarak teslim edecektir.

          7)      Cihazlarda yapılan bakım onarım hizmeti en az 1 yıl garantili olacaktır. Yazılı taahhütname alınacaktır.

          8)      İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak varsa numunesini incelemek, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği/numuneyi gördüğü/gerekli olabilecek tüm bilgileri temin ettiği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Bu kapsamda teknik hususlarla ilgili sorularınız için Tel : 0(312) 3042527‘dan iletişime geçiniz.

GATA Komutanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı Etlik/ANKARA

Tel      :  0 312 304 20 73-75-77

Faks    :  0 312 304 20 72

SÖZLEŞME TASARISI VE DİĞER HUSUSLAR :

Sıra No / Hizmetin Adı / Miktarı / Ölçü Birimi

1. GETİNGE MARKA GE2609-2 MODEL BUHARLI OTOKLAV CİHAZININ BAKIM VE ONARIMININ YAPILARAK FAAL OLARAK TESLİM EDİLMESİ / 3 ADET

2. GETİNGE MARKA 4656 MODEL CERRAHİ ALET YIKAMA CİHAZININ BAKIM VE ONARIMININ YAPILARAK FAAL OLARAK TESLİM EDİLMESİ / 2 ADET

Madde 5- Sözleşmenin türü ve bedeli

“Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ..................................................................................................................................................(rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Madde 6- Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince KDV  hariç ihale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi , resim harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım , her türlü sigorta giderleri, yedek parçalar ve malzemeler teklif fiyatına dahil edilmiş olup masraflar sözleşme bedeline dahildir.

6.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 7- Sözleşmenin ekleri

İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

Madde 8- Sözleşmenin süresi

8.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 450 (Dörtyüzelli)TAKVİM günüdür.

 Bu hizmet alımında her bir kalem için kısmi teklif verilebilir.

Madde 9- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi

9.1.İşin yapılma yeri :Kalp ve Damar Cerrahisi AD.Bşk.lığında veya BMM Bşk.lığının belirleyeceği yerde yerine getirilecektir.

9.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar:

      BU MADDE BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

9.3. İşe başlama tarihi Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onarımı yapılacak belirtilen cihaz/cihazlar ve malzemeler BMM Bşk.lığının uzman personeli kontrolünde yükleniciye teslim edilecektir.

9.4. İşin süresi 20 (yirmi) takvim günüdür.

Madde 10- Teminata ilişkin hükümler 

10.1. Kesin teminat :

10.1.1.Yüklenici bu işe ilişkin olarak ......................................................................................... (rakam  ve yazıyla) .......................... ……………………………………………….kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ….…./….…/….... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2.  Kesin teminatın geri verilmesi:

10.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminatın tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.

10.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.

10.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

10.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 11- Ödeme yeri ve şartları

11.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme, yüklenicinin söz konusu hizmet işini bitirmesinin ardından faturasını kesmesine müteakip Kontrol Teşkilatı  tarafından düzenlenecek belgeler GATA BMM Bşk.lığına gönderilecektir. GATA BMM Bşk.lığı tarafından usulüne uygun tanzim edilecek belgelere istinaden; Hizmetin bedeli ödeneklerin serbest bırakılmasına müteakip GATA Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tahakkuka bağlandıktan sonra GATA Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce ödemesi yapılacaktır.

Madde 12- Avans verilmesi, şartları ve miktarı

Bu iş için avans  VERİLMEYECEKTiR.

Madde 13- Fiyat farkı

13.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz

13.2. Bu iş için fiyat farkı VERİLMEYECEKTİR.

13.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 14- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 15- Cezalar ve sözleşmenin feshi

15.1. Süre uzatımı verilebilecek haller hariç, idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

15.1.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde idarece 10 (on) gün. süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5(binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

15.2. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden ve kesin teminattan karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

15.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

15.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 16- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

16.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

16.1.1 Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

16.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,                                   

zorunludur.

16.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

16.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:

16.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

16.2.2. BU MADDE BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

16.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 17- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar

Söz konusu iş ile ilgili,

Başlangıç durum tespit raporu,

Bakım onarım kalibrasyon sonuç raporu,

Sözleşmeye aykırı yapılan işler ceza tutanağı,

Hizmet işleri hak ediş raporu,

Kontrol teşkilatı ön inceleme kontrol formu,

Hizmet işleri kabul teklif belgesi,

Sosyal güvenlik kurumu borcu yoktur yazısı,

Çalışanların alacağı olmadığına dair ilan yazısı.

Madde 18- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1- Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici,) işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebi içeren bir dilekçe ile idareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı yükleniciye ait olmak üzere GATA K.lığı Biyomedikal Mühendislik Merkezi Bşk.lığı Etlik/ANKARA. Adresinde ve başvuru yazısının idareye ulaştığı tarihten itibaren 2 iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

18.2- Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, yürürlükteki “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi” ile “Hizmet İşleri Genel Şartnamesi”nde yer alan hükümlere göre GATA K.lığı BMM Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Madde 19- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması

19.1 İş yerinde işin başlamasından kabul belgesinin düzenlenmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihrazat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici kaza, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla gereken bütün önlemleri almak ve kendisine verilen talimatlara uymak zorundadır.

Yüklenici işin devamı süresince işyerinde yapılacak her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır.Yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur.

19.2.Cihazlar ve bulunduğu yer yüklenici tarafından sigortalanmayacaktır.

Madde 20- Sözleşmede değişiklik yapılması

20.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılma ihtiyacı hasıl olduğunda idareye ek bir külfet getirmemesi şartıyla harcama yetkilisi ve yüklenici arasında bir mutabakat ile sözleşmede değişiklik yapılabilir.

Madde 21- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

21.1. Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

21.2.Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında  4735 sayılı Kanunun 20 ve  22 inci maddelerine göre işlem yapılır.

21.3.Yüklenici, iş bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek  yasaklama hariç 4735 sayılı Kanunun 20 ve  22 inci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 22- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat  gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 23- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

 Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 24- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

24.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

24.2. Taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.

24.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminatın tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Madde 25- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat  iade edilir.

Madde 26- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 27- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 28- Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

Yüklenici yapmış olduğu bakım,onarım ve kalibrasyon hizmetinin gerçekleşmesi  için gerekli olan her türlü yedek parçayı karşılayacak olup; işi yaptıktan sonra cihazı tam faal olarak teslim edecektir

Madde 29- Garanti ile ilgili şartlar

Cihazda yapılan bakım onarım hizmeti en az 1 yıl garantili olacaktır.Yazılı taahhütname alınacaktır.

Madde 30- Hüküm bulunmayan haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 31- Diğer Hususlar

BAKIM VE ONARIMDA YAPILACAK İŞLEMLER

GETİNGE MARKA GE2609-2 MODEL BUHARLI OTOKLAV CİHAZI (BİRNCİ CİHAZ)

Rezistans değişimi 3 adet

3-6 bar pnömatik vana değişimi 1 adet

220 V kontaktör 1 adet

Vakum pompası bakımı

Su giriş ve çıkış filtrelerinin değişimi

   

GETİNGE MARKA GE2609-2 MODEL BUHARLI OTOKLAV CİHAZI (İKİNCİ CİHAZ)

Rezistans değişimi 3 adet

Basınç transdüser değişimi ve kalibrasyonun yapılması 1 adet

3-6 bar pnömatik vana değişimi 1 adet

220 V kontaktör 1 adet

Vakum pompası bakımı

Su giriş ve çıkış filtrelerinin değişimi

 

GETİNGE MARKA GE2609-2 MODEL BUHARLI OTOKLAV CİHAZI (ÜÇÜNCÜ CİHAZ)

Rezistans değişimi 3 adet

3-6 bar pnömatik vana değişimi 1 adet

Vakum pompası bakımı

Su giriş ve çıkış filtrelerinin değişimi

 

GETİNGE MARKA 4656 MODEL CERRAHİ ALET YIKAMA (BİRİNCİ CİHAZ)

Kurutma motoru değişimi 1 adet

Hepa filtre değişimi 1 adet

Pervane için plastik tutucu değişimi 5 adet

Kabin içi yan tutucudeğişimi 2 adet

Deterjan için silikon hortum değişimi 2 adet

 

GETİNGE MARKA 4656 MODEL CERRAHİ ALET YIKAMA (BİRİNCİ CİHAZ)

Kurutma motoru değişimi 1 adet

Hepa filtre değişimi 1 adet

Pervane için plastik tutucu değişimi 5 adet

Kabin içi yan tutucudeğişimi 2 adet

CPU kartı ve eprom değişimi 1 adet

Deterjan için silikon hortum değişimi 2 adet

Madde 32- Anlaşmazlıkların Çözümü

“Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”

Madde 33- Yürürlük

 Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 34 – Sözleşmenin imzalanması

34.1.  Bu sözleşme 34 (otuzdört)  maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……./……/……….tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir. Bu sözleşme 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: GATA 1 Nolu Ihale Komisyon Başkanlığı

b.Telefon Numarası: +903123042073-77

c.Fax Numarası: +903123042072

d.Elektronik Posta adresi: