İşin Adı ATUNEB.K.lığı 2001-ATŞ-PRF-002 Albüm Numaralı Poligon Kazan Dairesi Bakım Onarımı

İhale Usulü 22/d

         

İdare Adı : MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı

Adres : MEBS Okl ve Eğt.Mrk. Mamak / ANKARA

Telefon : 0312 350 97 97

Faks : 0312 353 03 55

Elektronik Posta Adresi : engin_1583@hotmail.com

         

Malın Niteliği ve Türü YAPIM İŞİ

Malın Miktarı 33 KALEM

Mal Teslim Yeri MEBS OK.VE EĞT.MRK.KLIĞI

Mal Teslim Tarihi

İhale Yeri MEBS OK.VE EĞT.MRK.KLIĞI DOĞRUDAN TEMİN TOPLANTI SALONU

İhale Tarihi 24.11.2016 10:00

İhale İlanı Metni

ATUNEB.K.lığı 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIMI İŞİ İHTİYAÇ LİSTESİDİR
SIRA NU.	İŞİN TANIMI	BİRİM	ÖLÇÜ
1	SİRKÜLASYON POMPASI FREKANS KONVERTÖRLÜ DN40 Q:8 m3/h Hm: 8 mSS	AD	6,00
2	ÇOK HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI (3 HIZLI) DÜZ BORUYA TAKILAN TİP ISLAK ROTORLU,2800 d/dk'ya KADAR (TS 515)	AD	2,00
3	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 20 KÜRESEL VANA	AD	2,00
4	FLANŞ DN 20	AD	4,00
5	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 32 KÜRESEL VANA	AD	6,00
6	FLANŞ DN 32	AD	12,00
7	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 40 KÜRESEL VANA	AD	10,00
8	FLANŞ DN 40	AD	36,00
9	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 50 KÜRESEL VANA	AD	22,00
10	FLANŞ DN 50	AD	44,00
11	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 80 KÜRESEL VANA	AD	3,00
12	FLANŞ DN 80	AD	6,00
13	3/4'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI	AD	4,00
14	1 1/4'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI	AD	5,00
15	2'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI	AD	4,00
16	ÇEKVALF DN 32	AD	1,00
17	ÇEKVALF DN 50	AD	2,00
18	PİSLİK TUTUCU PN 16 BUHARLI KIZGIN SU İÇİN GÖVDESİ PİK DÖKÜM FİLTRESİ PASLANMAZ ÇELİK VİDALI VEYA FLANŞLI (Y TİPİ) DN 40	AD	2,00
19	DN 40 CAM YÜNÜ ESASLI ALÜMINYUM KAPLI BORU YALITIMI, TEMİNİ VE MONTAJI	MT	16,00
20	DN 50 CAM YÜNÜ ESASLI ALÜMINYUM KAPLI BORU YALITIMI, TEMİNİ VE MONTAJI	MT	18,00
21	MANOMETRE. 1 ATM. Ø 100 MM.	AD	5,00
22	TERMOMETRE, MADENİ, 120 C. Ø  100 MM.	AD	5,00
23	HİDROMETRE, 25 MSS, Ø 100 MM.	AD	1,00
24	2'' 3 YOLLU MOTORLU VANA	AD	2,00
25	FUEL OIL YAKIT FİLTRESİ DÖKÜM 1 1/4''	AD	2,00
26	HAVA TÜPÜ 10 LT	AD	4,00
27	ÇELİKTEN ATMOSFERE KAPALI DEĞİŞEBİLİR DİYAFRAMLI GENLEŞME DEPOSU  500 lt	AD	1,00
28	KULLANIM SICAK SUYU PLAKALI EŞANJÖR PRİMER DEVRE MAX. BASINÇ KAYBI 2 MSS 100.000 kcal/h	AD	1,00
29	BRÜLÖRÜN BAKIM VE ONARIMI	AD	1,00
30	YAKIT TANKININ TEMİZLENMESİ,BAKIMI VE ONARIMI (10 TON)	AD	1,00
31	YAKIT POMPALARININ TEMİZLENMESİ BAKIM VE ONARIMI	AD	2,00
32	KAZANIN BAKIM VE ONARIMI 200.000 kcal/h	AD	1,00
33	BORU, KOLLEKTÖR VE VANA DEMONTAJ	AD	250,00

 

ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIMI İŞİ MAHAL LİSTESİDİR
İŞİN TANIMI		KAZAN DAİRESİ	BİNA
1	SİRKÜLASYON POMPASI FREKANS KONVERTÖRLÜ DN40 Q:8 m3/h Hm: 8 mSS	√
2	ÇOK HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI (3 HIZLI) DÜZ BORUYA TAKILAN TİP ISLAK ROTORLU,2800 d/dk'ya KADAR (TS 515)	√
3	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 20 KÜRESEL VANA	√
4	FLANŞ DN 20	√
5	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 32 KÜRESEL VANA	√
6	FLANŞ DN 32	√
7	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 40 KÜRESEL VANA	√
8	FLANŞ DN 40	√
9	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 50 KÜRESEL VANA	√
10	FLANŞ DN 50	√
11	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 80 KÜRESEL VANA	√
12	FLANŞ DN 80	√
13	3/4'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI	√
14	1 1/4'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI	√
15	2'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI	√
16	ÇEKVALF DN 32	√
17	ÇEKVALF DN 50	√
18	PİSLİK TUTUCU PN 16 BUHARLI KIZGIN SU İÇİN GÖVDESİ PİK DÖKÜM FİLTRESİ PASLANMAZ ÇELİK VİDALI VEYA FLANŞLI (Y TİPİ) DN 40	√	√
19	DN 40 CAM YÜNÜ ESASLI ALÜMINYUM KAPLI BORU YALITIMI, TEMİNİ VE MONTAJI	√
20	DN 50 CAM YÜNÜ ESASLI ALÜMINYUM KAPLI BORU YALITIMI, TEMİNİ VE MONTAJI	√
21	MANOMETRE. 1 ATM. Ø 100 MM.	√
22	TERMOMETRE, MADENİ, 120 C. Ø  100 MM.	√
23	HİDROMETRE, 25 MSS, Ø 100 MM.	√
24	2'' 3 YOLLU MOTORLU VANA	√
25	FUEL OIL YAKIT FİLTRESİ DÖKÜM 1 1/4''	√
26	HAVA TÜPÜ 10 LT	√
27	ÇELİKTEN ATMOSFERE KAPALI DEĞİŞEBİLİR DİYAFRAMLI GENLEŞME DEPOSU  500 lt	√
28	KULLANIM SICAK SUYU PLAKALI EŞANJÖR PRİMER DEVRE MAX. BASINÇ KAYBI 2 MSS 100.000 kcal/h	√
29	BRÜLÖRÜN BAKIM VE ONARIMI	√
30	YAKIT TANKININ TEMİZLENMESİ,BAKIMI VE ONARIMI (10 TON)	√
31	YAKIT POMPALARININ TEMİZLENMESİ BAKIM VE ONARIMI	√
32	KAZANIN BAKIM VE ONARIMI 200.000 kcal/h	√
33	BORU, KOLLEKTÖR VE VANA DEMONTAJ	√

ATUNEB.K.lığı 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIMI İŞİ METRAJ LİSTESİDİR
SIRA NU.	İŞİN TANIMI	BİRİM	ÖLÇÜ
1	SİRKÜLASYON POMPASI FREKANS KONVERTÖRLÜ DN40 Q:8 m3/h Hm: 8 mSS	AD	6,00
2	ÇOK HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI (3 HIZLI) DÜZ BORUYA TAKILAN TİP ISLAK ROTORLU,2800 d/dk'ya KADAR (TS 515)	AD	2,00
3	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 20 KÜRESEL VANA	AD	2,00
4	FLANŞ DN 20	AD	4,00
5	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 32 KÜRESEL VANA	AD	6,00
6	FLANŞ DN 32	AD	12,00
7	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 40 KÜRESEL VANA	AD	10,00
8	FLANŞ DN 40	AD	36,00
9	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 50 KÜRESEL VANA	AD	22,00
10	FLANŞ DN 50	AD	44,00
11	PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 80 KÜRESEL VANA	AD	3,00
12	FLANŞ DN 80	AD	6,00
13	3/4'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI	AD	4,00
14	1 1/4'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI	AD	5,00
15	2'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI	AD	4,00
16	ÇEKVALF DN 32	AD	1,00
17	ÇEKVALF DN 50	AD	2,00
18	PİSLİK TUTUCU PN 16 BUHARLI KIZGIN SU İÇİN GÖVDESİ PİK DÖKÜM FİLTRESİ PASLANMAZ ÇELİK VİDALI VEYA FLANŞLI (Y TİPİ) DN 40	AD	2,00
19	DN 40 CAM YÜNÜ ESASLI ALÜMINYUM KAPLI BORU YALITIMI, TEMİNİ VE MONTAJI	MT	16,00
20	DN 50 CAM YÜNÜ ESASLI ALÜMINYUM KAPLI BORU YALITIMI, TEMİNİ VE MONTAJI	MT	18,00
21	MANOMETRE. 1 ATM. Ø 100 MM.	AD	5,00
22	TERMOMETRE, MADENİ, 120 C. Ø  100 MM.	AD	5,00
23	HİDROMETRE, 25 MSS, Ø 100 MM.	AD	1,00
24	2'' 3 YOLLU MOTORLU VANA	AD	2,00
25	FUEL OIL YAKIT FİLTRESİ DÖKÜM 1 1/4''	AD	2,00
26	HAVA TÜPÜ 10 LT	AD	4,00
27	ÇELİKTEN ATMOSFERE KAPALI DEĞİŞEBİLİR DİYAFRAMLI GENLEŞME DEPOSU  500 lt	AD	1,00
28	KULLANIM SICAK SUYU PLAKALI EŞANJÖR PRİMER DEVRE MAX. BASINÇ KAYBI 2 MSS 100.000 kcal/h	AD	1,00
29	BRÜLÖRÜN BAKIM VE ONARIMI	AD	1,00
30	YAKIT TANKININ TEMİZLENMESİ,BAKIMI VE ONARIMI (10 TON)	AD	1,00
31	YAKIT POMPALARININ TEMİZLENMESİ BAKIM VE ONARIMI	AD	2,00
32	KAZANIN BAKIM VE ONARIMI 200.000 kcal/h	AD	1,00
33	BORU, KOLLEKTÖR VE VANA DEMONTAJ	AD	250,00

 

ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIMI İŞİ ÖZEL - GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

1. KONU
2. GENEL HUSUSLAR
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER
4. DENETİM VE MUAYENE METODLARI
5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
6. GARANTİ ŞARTLARI

 

 

 

 

 

 

 

ŞARTNAME NUMARASI: 2016/13

 

 

 

 

 

 

İŞİN TANIMI : ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIMI

 

YERİ:  ATUNEB KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA

 

 

MADDE 1. KONU:            

 

Bu Teknik Şartname ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIMI İŞİ ve diğer hususları kapsar.

 

 

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:

 

2.1 Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.2 Alınacak/Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve 1’inci sınıf olacaktır.

2.3 Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır.

2.4 Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

2.5 Tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.6 Kullanılacak her türlü malzeme idare onayı alındıktan sonra belirlenecektir.

2.7. Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.

2.8. Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.

2.9. Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

2.10.İstenilen özelliklerdeki eşanjör, vana vb. malzemelerin üretimi durdurulmuş ise bir üst modeli kabul edilecektir.

2.11. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı-montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.12. İmalat sırasında gerekli önlemler alınarak mevcut malzemelere zarar verilmeyecek, maskeleme yapılacak, kirletilen ve zarar verilen alanlar yüklenici tarafından temizlenerek eski haline getirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

 

3.1. SİRKÜLASYON  POMPASI FREKANS  KONVERTÖRLÜ DN40 Q:8 m3/h   Hm: 8mSS

 

 

Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın ‘’Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız  devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği’’ ‘ ne göre 01.08.2015 tarihinden önce EEI≤ 0,27 enerji verimlilik endeksine, bu tarihten sonra ise EEI≤ 0,23 enerji verim endeksine sahip, PN16 basınç sınıfında motor, blokaj, aşırı zorlanma ve ısınmalara karşı kendinden korumalı, frekans konventörlü ▲P-c ve▲P-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve anlık güç tüketimi işletim ve arıza sinyali bilgileri ekstra bir ekipman gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m aralılarla basma yüksekliğini ayarlama imkanına sahip otomatik regülasyon düzeninde çalışabilen sistemde kullanılacak frekans invertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının gövde malzemesi asgari TS 552 EN 1561-ENGJL 200 (GG20) yatakları metal emdirilmiş, karbon çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf takviyeli poliprobilen, pompa mili TS EN 10088- 3 standartlarına uygun bir malzemeden yapılmış olup pompa izolasyon sınıfı en az IP43 motor koruma sınıfı en az F sınıfı çalışma sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95 e göre -10/+120 C aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

 

 

3.2. ÇOK HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI (3 HIZLI) DÜZ BORUYA TAKILAN TİP ISLAK ROTORLU,2800 d/dk'ya KADAR (TS 515)

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın ‘’Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız  devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği’’ ne göre  1 Ağustos 2015 tarihine kadar ürüne/sisteme entegre edilmiş pompaların değişimde ve termal güneş enerjisi sistemlerinin ve ısı pompalarının birincil devrelerinde kullanılan, maksimum çalışma sıcaklığı 120 C, maksimum 40 C ortam sıcaklığına dayanıklı, 10 bar çalışma basıncına sahip flanş veya rakor bağlantılı, F sınıfı motor yalıtımlı, IP 41 motor korumasına sahip, trifaz veya monofaze besleme gerilimli, üç hızlı sirkülasyon pompası temini ve yerine montajı.

 

NOT:

• Arada bulunan basınç ve debi değerlerine ait üç hızlı pompaların fiyatları enterpolasyon hesaplanır.
• Yukarıda açıklanan kapasitelerdeki pompaların 10 bar olarak istenmesi halinde montajlı birim fiyatlar %50 oranında arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

 

 

3.3. PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 20 KÜRESEL VANA

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

NOT: TS 3148 föy2 de belirtilen boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığı birim fiyatlar %35 eksiltilerek ödenecektir.

 

3.4. FLANŞ DN 20

PN16 pik döküm paslanmaz çelikten belirtilen çapta, kaynak yapmaya uygun, contalı, flanşın kalite standartlarında kaynağı yapılarak, vana veya pompa flanşı ile bağlantısının yerinde temini ve motajı. Dış çap pompa ve vana flanşları ile aynı olacaktır.

 

 

3.5. PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 32 KÜRESEL VANA

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

 

NOT: TS 3148 föy2 de belirtilen boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığı birim fiyatlar %35 eksiltilerek ödenecektir.

 

3.6. FLANŞ DN 32

 

PN16 pik döküm paslanmaz çelikten belirtilen çapta, kaynak yapmaya uygun, contal, flanşın kalite standartlarında kaynağı yapılarak, vana veya pompa flanşı ile bağlantısının yerinde temini ve motajı. Dış çap pompa ve vana flanşları ile aynı olacaktır.

 

 

3.7. PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 40 KÜRESEL VANA

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

 

NOT: TS 3148 föy2 de belirtilen boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığı birim fiyatlar %35 eksiltilerek ödenecektir.

 

3.8. FLANŞ DN 40

 

PN16 pik döküm paslanmaz çelikten belirtilen çapta, kaynak yapmaya uygun, contal, flanşın kalite standartlarında kaynağı yapılarak, vana veya pompa flanşı ile bağlantısının yerinde temini ve motajı. Dış çap pompa ve vana flanşları ile aynı olacaktır.

 

3.9. PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 50 KÜRESEL VANA

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

 

NOT: TS 3148 föy2 de belirtilen boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığı birim fiyatlar %35 eksiltilerek ödenecektir.

3.10. FLANŞ DN 50

 

PN16 pik döküm paslanmaz çelikten belirtilen çapta, kaynak yapmaya uygun, contalı, flanşın kalite standartlarında kaynağı yapılarak, vana veya pompa flanşı ile bağlantısının yerinde temini ve motajı. Dış çap pompa ve vana flanşları ile aynı olacaktır.

 

3.11. PN16 GÖVDESİ PİK DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN VEYA TEFLON TAVA YAY TAKVİYELİ CONTALI,FLANŞLI DN 80 KÜRESEL VANA

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

 

NOT: TS 3148 föy2 de belirtilen boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığı birim fiyatlar %35 eksiltilerek ödenecektir.

 

3.12. FLANŞ DN 80

 

PN16 pik döküm paslanmaz çelikten belirtilen çapta, kaynak yapmaya uygun, contalı, flanşın kalite standartlarında kaynağı yapılarak, vana veya pompa flanşı ile bağlantısının yerinde temini ve motajı. Dış çap pompa ve vana flanşları ile aynı olacaktır.

 

 

3.13. 3/4'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI VANA

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

 

NOT: TS 3148 föy2 de belirtilen boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığı birim fiyatlar %35 eksiltilerek ödenecektir.

 

 

3.14. 1 1/4'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI VANA

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

 

NOT: TS 3148 föy2 de belirtilen boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığı birim fiyatlar %35 eksiltilerek ödenecektir.

 

 

3.15. 2'' PİRİNÇ, PRESTE İMAL EDİLMİŞ TEFLON (P.T.F.E) CONTALI VANA

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

 

NOT: TS 3148 föy2 de belirtilen boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığı birim fiyatlar %35 eksiltilerek ödenecektir.

 

3.16. ÇEKVALF DN 32

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında GG-25 pik döküm ,-10 C ile +110 C çalışma aralığında, PN16,  çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı yerinde temini ve montajı.

 

3.17. ÇEKVALF DN 50

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında GG-25 pik döküm ,-10 C ile +110 C çalışma aralığında, PN16,  çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı yerinde temini ve montajı.

 

3.18. PİSLİK TUTUCU PN 16 BUHARLI KIZGIN SU İÇİN GÖVDESİ PİK DÖKÜM FİLTRESİ PASLANMAZ ÇELİK VİDALI VEYA FLANŞLI (Y TİPİ) DN 40

 

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

 

NOT: Filtre hassasiyeti;

DN 50’ ye kadar 700 µm (0,7 mm)den büyük parçaları geçirmeyen

 

3.19. DN 40 CAM YÜNÜ ESASLI ALÜMINYUM KAPLI BORU YALITIMI, TEMİNİ VE MONTAJI

 

305/2011/AT yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanmasıo ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, boyuna kendinden yapışkanlı indirme paylı, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir sekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda al folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.)

 

• Dış ortamdaki boru hatlarının üzeri projesine uygun, yalıtım çevre uzunluğu 300mm den büyük olduğunda 0,8 mm; 300mm den küçük olduğunda 0,6 mm kalınlıkta Al ( tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım ) ile kaplanmalıdır. Al kaplama boyuna her 30 cm de bir atılan en az 0,5 mm kalınlıkta 13 mm genişlikte paslanmaz çelik veya Al bant ve bant tokaları ile birleştirilmelidir. Borular Al ile kaplandığı takdirde BFT 230-1200 deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri %40 oranında arttırılarak kullanılacaktır. Birim fiyata sülyen boya dahildir.

 

NOT:  Kazan dairesi ve kalorifer tesisatında su verildikten sonra  heyet tarafından sorun olarak belirtilen yerler yapılacaktır.

 

3.20. DN 50 CAM YÜNÜ ESASLI ALÜMINYUM KAPLI BORU YALITIMI, TEMİNİ VE MONTAJI

 

305/2011/AT yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanmasıo ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, boyuna kendinden yapışkanlı indirme paylı, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir sekilde yapıştırılması. (Soğuk akışkanlı tesisatlarda al folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.)

 

• Dış ortamdaki boru hatlarının üzeri projesine uygun, yalıtım çevre uzunluğu 300mm den büyük olduğunda 0,8 mm; 300mm den küçük olduğunda 0,6 mm kalınlıkta Al ( tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım ) ile kaplanmalıdır. Al kaplama boyuna her 30 cm de bir atılan en az 0,5 mm kalınlıkta 13 mm genişlikte paslanmaz çelik veya Al bant ve bant tokaları ile birleştirilmelidir. Borular Al ile kaplandığı takdirde BFT 230-1200 deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri %40 oranında arttırılarak kullanılacaktır. Birim fiyata sülyen boya dahildir.

 

NOT:  Kazan dairesi ve kalorifer tesisatında su verildikten sonra  heyet tarafından sorun olarak belirtilen yerler yapılacaktır.

 

 

3.21. MANOMETRE. 1 ATM. Ø 100 MM.

 

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.

 

3.22. TERMOMETRE, MADENİ, 120 C. Ø  100 MM

 

Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.’ye uygunluk belgeli olacaktır.)

 

3.23.HİDROMETRE, 25 MSS, Ø 100 MM

 

Aşağıda belirtilen çaplarda; skalası kolay okunabilir büyük bölüntülü su basıncını gösterir ibresi ve ayrıca su seviyesini gösterir ayarlanabilir kırmızı ibresi bulunan 3 ağızlı musluğu ile komple hidrometrenin işyerine temini ve yerine montajı. ø 150 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar.

 

3.24. 2'' 3 YOLLU MOTORLU VANA

 

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişi bir motor ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli motorlu vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

 

 

3.25. FUEL OIL YAKIT FİLTRESİ DÖKÜM 1 1/4''

 

Alüminyum dökümden DN 32 bağlantı çaplı, 800 µm çapına kadar partikülleri temizleyebilen, -10 C ile +110 C çalışma aralığında contalı tüm bağlantı elemanları dahil yerinde temini ve montajı.

 

3.26. HAVA TÜPÜ 10 LT

 

Uzunluğunun (L) çapına (d) oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3mm sacdan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma tüpünün yapılması konsolları üzerine tespiti flanşlı ya da rekorlu olarak teçhizata bağlanması. Yalıtımının yapıldıktan sonra alüminyum sac ile kaplanması.

 

3.27. ÇELİKTEN ATMOSFERE KAPALI DEĞİŞEBİLİR DİYAFRAMLI GENLEŞME DEPOSU  500 lt

 

TS. 11424'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır.

 

 

3.28. KULLANIM SICAK SUYU PLAKALI EŞANJÖR PRİMER DEVRE MAX. BASINÇ KAYBI 2 MSS 100.000 kcal/h

 

2 akışkan arasında hızlı ve yüksek verimle ısı transferini gerçekleştirmek için, ısı transfer plakalarının yüzeyleri akışkanı yüksek türbülanslı bir akışa zorlayacak şekilde tasarlanmış, kolayca sökülebilir yapıda contalı tip ve plakaları içinde tutan, basıncı karşılayan gövde ve bağlantı elemanlarından olan, plakalar AISI 316 kalitede paslanmaz malzemeden imal edilen ve plaka kalınlığı 0,5 mm, contalar çalışma şartlarına uygun özellikte sızdırmazlık görevini sağlayabilen NBR veya EPDM malzemeden, contalar, plaka üzerinde açılan deliklere oturtulan veya plaka üzerine geçmeli, sökülüp değiştirilebilir tip olup, ayrıca bir yapıştırma işlemi olmayan, baskı Plakaları ön ve arka baskı plakalarının malzeme kalitesi St.37-2 kalite çelikten üretilmiş ve epoxy boya ile kaplanmış, kullanılacak gerdirme saplamaların sınıfı ise en az 8,8 kalitesinde, galvanizlenmiş St.37-2 olan plakalı ısı değiştirgeçlerinin işletme basıncı 10 bar olmalıdır. Eşanjörler onaylı projede belirtilen değerlere göre seçilecek, seçim değerleri datalarını içeren raporlar idarece onaylanmasına müteakip eşanjörün yerine montajı yapılacaktır.

 

 

3.29. BRÜLÖRÜN BAKIM VE ONARIMI

 

Brülörün bakım ve onarımının yapılarak temizlenmesi, gerekli malzemelerin değişimi ve çalışır vaziyette teslimi.

 

3.30. YAKIT TANKININ TEMİZLENMESİ,BAKIMI VE ONARIMI (10 TON)

 

Yakıt tankının bakım ve onarımının yapılarak temizlenmesi, gerekli malzemelerin değişimi. yakıtın ısıtılarak kullanılabilir hale getirilmesi. Yapı denetim heyetince gerekli görüldüğü taktirde yakıtın boşaltılıp yakıt tankının temizlenmesi. Yakıtın heyetçe uygun görülen yerde depolanması.

 

 

 

3.31. YAKIT POMPALARININ TEMİZLENMESİ BAKIM VE ONARIMI

 

Yakıt pompalarının bakım ve onarımının yapılarak temizlenmesi,yakıt deposu ile pompa arasındaki tesisatın temizlenmesi, bakım ve onarımının yapılması, gerekli malzemelerin değişimi ve çalışır vaziyette teslimi.

 

3.32. KAZANIN BAKIM VE ONARIMI 200.000 kcal/h

 

Kazanın bakım ve onarımının yapılarak temizlenmesi, gerekli malzemelerin değişimi ve çalışır vaziyette teslimi. Kazan basınç testinin yaptırılması.

 

3.33. BORU, KOLLEKTÖR VE VANA DEMONTAJ

 

Yerine takılmak üzere istenilen malzemelerin demontajının uygun şekilde yapılıp demontajı yapılan malzemenin istenilen yerde istiflenmesi.

 

MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

4.1. Yapılacak iş için % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi uygulanacaktır. 

4.2. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.4. Yüklenici firma muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.5. Alınacak/Kullanılacak malzemeler için Madde 2.2. de belirtilen hükümler geçerlidir.

4.6. Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

 

MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

 

5.1. Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunması yükleniciye aittir.

5.2. Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.

5.3.Kullanılacak malzemenin TSE ve CE belgelerinden en az bir tanesinin bulunması kesinlikle şarttır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:

 

6.1. Kullanılacak malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır. Kullanılan malzemelerin garanti belgeleri ve faturaları idareye teslim edilecektir.

6.2.Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

6.3.Garanti süresi boyunca üretim koşullarından dolayı oluşabilecek hasar ve bakımlar için yüklenicinin kusuru giderememesi durumunda idarenin belirleyeceği tüzel kişilik tarafından yapılan onarım bedeli yüklenicinin teminatından kesilecektir.

 

ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI

b) Adresi:Abdülkhakhamit Cad. MAMAK / ANKARA

c) Telefon numarası:3123509797

ç) Faks numarası:3123530355

d) Elektronik posta adresi:-

 

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı :  ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIMI İŞİ

3.2. İşin yapılma yeri: MEBS Okl. ve  Eğt.Mrk.K.lığı Mamak/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Kazan dairesi bakım onarımı, sirkilasyon pompalarını ve vanaların değişimi (33 Kalem)

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

 

Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli

5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

 

 

 

Madde 7 Sözleşmenin ekleri

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme Tasarısı,

2-Uygulama Projesi,

3-Mahal Listesi,

4-Özel Teknik Şartname,

 

Madde 8 İşyerinin yükleniciye teslimi

8.1.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

 

8.2. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

 

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

 

Madde 10 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

10.1. İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

10.2. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 10.2.1. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

 

10.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

10.2.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

 

10.3. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;

          a. İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,

          b. İdarenin,  bu  sözleşmede  ve  şartnamede  sözleşmenin  ifasına  ilişkin  yükümlülüklerini

öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,

          c. Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,

          ç. Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

          d. Yüklenicinin   bu   engeli   ortadan   kaldırmaya   gücünün   yetmemiş   olması,  hallerinde,

yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

Madde 11-Teminata ilişkin hükümler

11.1. Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

12.2. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

Madde 16. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri:

16.1. Yüklenici işleri gereken özen ve ihtimamı göstermeye sözleşme konusu malı–işi sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedeli dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici üslenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici idarenin ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorundadır.

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması

17.1. Yüklenici, işin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlardan ve işyerindeki

her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar sorumludur.

 

Madde 18- Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim süreleri içinde yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kabul komisyonu oluşturularak özel- genel teknik şartname esas ve usullerine göre kabul yapılır.

18.2. İşlerin özel- genel teknik şartname  ve sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

18.3. Kabul komisyonu, kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

18.4. Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

18.5. İşin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

18.6. Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

 

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

19.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

19.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

19.4. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin kabulüne kadar saklanır.

19.5. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

19.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

 

Madde 20. Yüklenicinin Sorumlulukları :

20.1. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici;

      a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,

      b. İş yerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

      c. İş yerinin ve bu iş nedeniyle  kendisine  tevdi  edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç                                                                                                                                                                  

ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,                                   

      ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı kabul eder.

20.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

20.1.Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve İLO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

 

20.2.Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

20.3.Çalışanların kazaya uğramaları

Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

20.4.Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.

20.5.Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından  yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli gecikme cezası uygulanır.

22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

 

Madde 23. Garanti Şartları:

23.1. Yüklenici yapmış olduğu bakım onarım işi ile ilgili olarak kullandıkları malzemelerde ve yaptıkları işte meydana gelecek her türlü eksiklikleri onarmakla veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde oluşacak işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar

 

24.1.1.Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

24.1.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;

 Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Madde 26- Anlaşmazlıkların çözümü

26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 27 - Diğer hususlar

27.1. Yapım işinin uygulanması ile ilgili tüm hususlar Özel-Genel Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilmiş olup bu esaslara göre yürütülecektir.
 

27.2. İş bitiminde Özel-Genel Teknik Şartname esaslarına göre kontrolü yapılacaktır.
 

27.3. Sözleşmenin uygulanmasında yetkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre yapılacaktır.
 

27.4. Mücbir sebep takdiri, ihtar, fesih onayı,  uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler İdarece yapılacaktır.
 

27.5. Yerlerinden sökülen moloz ve atıklar yüklenici tarafından taşınarak tahliye edilecektir.
 

27.6. Demontajı yapılan geri dönüşümlü malzemelerin listesi tutulacak, listede beyan edilen malzemeler idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından istiflenecektir.

 

27.7  İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler, yüklenici firma tarafından alınacaktır.

 

27.8. İş esnasında meydana gelen tüm kaza, hasar, yaralanmaların sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Kaza, hasar yada yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma bu durumların giderilmesi, onarılması gibi gerekli işlemleri yapacaktır.

 

27.9.Yüklenici, işyerinde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Yüklenici yer tesliminden sonra idareye, çalıştıracağı işçilerin kimlik fotokopilerini, ve sigorta giriş belgelerini mutlaka teslim edecektir. Günlük

çalıştırılacak personel isimleri işe başlamadan 1 gün önce sözlü olarak idareye bildirilecek sonrasında kimlik fotokopileri teslim edilecektir. Yer teslimine müteakip Sosyal Güvenlik Kurumundan Söz konusu işe ait dosya açtırılarak idareye teslim edilecektir.

 

27.10. Yüklenici; kendisine yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlamadan önce çalışacağı şantiye alanına elektrik ve su için ayrı ayrı elektronik süzme sayaç takarak kullandığı elektrik ve su tutarını belirleyecektir.İşin bitmesini müteakip sayaç sökülerek o ayki elektrik ve su faturasındaki birim fiyat üzerinden kullanılan tutar, yapı denetim heyeti tarafından belirlenerek yüklenicinin 4 'üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğüne yatırması sağlanacaktır. Yatırılan elektrik ve su bedeline ait dekontlar yapı denetim heyetine teslim edildikten sonra hakediş ödemelerine geçilebilecektir.

28. - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

28.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

28.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 29 - Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 30  Sözleşmenin imzalanması

30.1. Bu sözleşme 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2016 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı

b.Telefon Numarası: 0312 350 97 97

c.Fax Numarası: 0312 353 03 55

d.Elektronik Posta adresi: engin_1583@hotmail.com