İşin Adı İDARİ HİZMET ARAÇLARI İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI

İhale Usulü Doğrudan Temin

         

İdare Adı : ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI

Adres : ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI 06790 ETİMESGUT/ANKARA

Telefon : +903122491110-17(3021-3022)

Faks :

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü yedek parça

Malın Miktarı 50 (Elli) Kalem

Mal Teslim Yeri Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tüm.K.lığı 660 Mal Saymanlığı

Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 takvim günü defaten

İhale Yeri Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tüm.K.lığı

İhale Tarihi 17.11.2017 14:00

İhale İlanı Metni

DOĞRUDAN TEMİN YEDEK PARÇA ALIMINA AİT SÖZLEŞME

 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ZH.BRL.OK. ve EĞİTİM TÜM. K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta............................................................................................... ……………………………………………………….(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: ZH.BRL.OK. ve EĞİTİM TÜM. K.LIĞI

b) Adresi: ZH.BRL.OKL.VE EGT.TÜM.K.LIGI 06990 ETİMESGUT ANKARA

c) Telefon numarası: 3122491110

ç) Faks numarası: 3122491118

d) Elektronik posta adresi(varsa): zhbrloklihaleko@kkk.tsk.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ....................................................

b) T.C. Kimlik No: ..................................................................

c) Vergi Kimlik No: .................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ..............................................

d) Telefon numarası: ................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi yollarla da bildirimyapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri sözleşme ve eklerinde düzenlenen Yedek Parça ve Sarf Malzemesi alımı, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malların miktarı ve özelliği:

5.1.1.1. Malların miktarı ve özellikleri ALIMA AİT DİĞER BİLGİLERDE belirtilmiştir.

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................................................................................................................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, KDV hariç ihale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla (sözleşmenin çoğaltılması dahil) teklif fiyata dahil edilecek masraflar sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, ambalaj, muayene, tahmil, tahliye, depoda istifleme vb. teklif fiyata dahil edilecek masraflar sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) Teknik Şartname/İhtiyaç Listesi

2) Sözleşme tasarısı

3) Birim Fiyat Teklif Mektubu

3) Yazılı açıklamalar

8Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 395 (Üçyüzdoksanbeş) takvim günüdür.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Tşn.Day.660 Mal Saymanlığı Depolarına (Etimesgut/ANKARA)

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (On) takvim günü içinde teslim edilecektir.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Yüklenici  malları   teslim  süresi  içerisinde  teslim edecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici..............................................................................................................................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ........./........./........... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

11.3. Kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler malların kati kabulünü müteakip Tşn.Day. 660 Mal Say.lığınca tanzim edilecek usulüne uygun belgelere (Muayene raporu, taşınır işlem belge ve fatura v.b.) istinaden ait olduğu yılın 03.7.3.03 ‘’Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri’’ harcama kaleminden Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Mly.Büt.Ş.Md.lüğünce tahakkuka bağlanarak, Türk Lirası olarak Zh.Brl.Okl.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığı  Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası)'dır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek mallar imalat hatalarına karşı kati kabulünden sonra asgari 1 (Bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek varsa teminatı irat kaydedilecektir.

16.7.2. Garanti ve Bakım, Onarım  ile İlgili Hususlar

16.7..2.1. İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile yüklenici tarafından teslim edilecek malların garantisi; kati kabul tarihinden itibaren asgari  1 (Bir) yıldır.

16.7.2.2.Yüklenici, teslim etmeyi taahhüt ettiği mala ilişkin garanti belgelerini mal teslimatı ile birlikte idareye teslim edecektir. Alınan mallara ilişkin İdare adına Garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır.

16.7.2.3. Yüklenici, teslim etmeyi taahhüt ettiği mala ilişkin Garanti Taahhütnamesini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim, imza ve kaşesini tamamlayıp malın kati kabulünün yükleniciye tebliğinden itibaren malı teslim alan Tşn.Day.660 Mal saymanlığına teslim edecektir. Teslim edilen garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi ile  ve diğer  hususlar yürülükteki mevzuat  hükümlerine göre malı teslim alan saymanlık tarafından yürütülecektir.

16.7.2.4.Bu sözleşme kapsamında alınan malın kullanımı esnasında problemlerle karşılaşılması halinde veya garanti süresi içerisinde malın niteliklerinin tespiti için veya bu süre içerisinde değiştirilerek yerine getirilecektir.

16,7.2.5.Garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden malın yerine, yükleniciye yapılacak tebligatı müteakip yedi (7) takvim günü içerisinde yenisi getirilerek muayeneye sunulacaktır.

16.7.2.6.Bu süre içinde hiç mal getirilmediği veya getirilen malların uygun görülmemesi halinde, idare tarafından ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilerek teminatı irat kaydedilecektir.

16.7.2.7.Garanti kapsamında malın değiştirilmesiyle ilgili nakliye ve muayene ücretleri de dahil olmak üzere her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.

16.7.2.8.Garanti süresi içerisinde bozulan veya imalat hatası tespit edilen malların yüklenici tarafından değiştirilmesi halinde yenisinin kat’i kabulü yapılmadan eskisi teslim edilmeyecektir.

 

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1.Teslim edilen yedek parçalar; piyasa teamülü birim ambalajlarda ve piyasa teamülü nakliye ambalajında olacaktır.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

 24.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç 5 (beş) iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri

Malın Muayenesi; Muayene Komisyon Başkanlığınca Yürürlükteki Mal Alımları Denetimi Muayene ve kabul İşlemlerine Dair yönetmelik, Yürülükteki TSK Mal Alımları Denetimi, Muayene ve kabul İşlemleri Yönergesi, EK-A ''Malzeme İhtiyaç Listesi''ndeki mevcut malzemeye, teknik üye ve Muayene ve Kabul Komisyonu görüşüne göre mal muayene kabul işlemleri yapılacaktır. Bu esaslara göre niteliklerine uygun bulunmayan mallar reddedilir.

30.1.Muayene İçin Başvuru, Muayene Muhtırasının Düzenlenmesi:

30.1.1. Yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak en geç 5 (beş) iş günü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır. Yüklenicinin malı idareye teslim etmesi ve idarece muvakkat makbuzun (geçici teslim makbuzu) düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur.

30.1.2. Muayene muhtırası; malın tesellümünü müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde ilgili Mal
Saymanlığı tarafından tanzim edilerek,  Muayene ve Kabul Komisyonuna intikal ettirilir. Söz konusu belgenin tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir.

30.1.3. İdare tarafından (Muayeneyi yapacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca) öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim, yüklenici veya kanuni temsilcisine elden tebliğ edildiği takdirde ayrıca postaya verilmesine gerek yoktur.  Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.

30.1.4. Fiziki Muayene:

30.1.4.1. Yüklenici veya yetkili vekili fiziki muayenede hazır bulunabilir. Yüklenici veya yetkili vekilinin fiziki muayenede hazır bulunup bulunmadığının tespiti yapılır, hazır bulunmasa bile muayene işlemlerine başlanır ve keyfiyet raporda belirtilir.

30.1.4.2. Fiziki muayeneye yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte başlanır. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde devam edilecek gün ve saat saymanlığa ve muayeneye katılmış ise yükleniciye/yetkili vekiline tebliğ edilir. Bu zaman zarfında mal bozulursa veya evsafını değiştirirse idareden herhangi bir hak talep etmeyecektir.

30.1.4.3. Yüklenici tarafından fiziki muayene safhasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edilmesi gereken belgeler fiziki muayene sonuçlanana kadar verilmediği takdirde mal reddedilecektir.

30.1.5. Muayene Sonucunun Tebliği:

Muayene sonucunun yükleniciye tebliği Tşn.Day. 660  Mal Saymanlığınca yapılacaktır. Muayene sonucunun tebliği yürürlükteki TSK. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılacaktır.

30.1.6. Muayene ve Kabul Komisyonunca talep edildiği takdirde, muayeneler için gerekli olan doküman ve Türk Standartları yüklenici tarafından temin edilecektir.

30.1.7. Alımı yapılacak yedek parçalar için alım esas numunesi tutulmamıştır.

30.1.8. Muayene esnasında tasarım, imalat ve montaj hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.

30.1.9.  Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test, ve ölçme cihazı, sarf malzemeleri,, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları yüklenici tarafından temin edilecektir.

30.1.10. Alımı yapılacak yedek parçalar EK-A Alıma Ait Diğer Bilgilerde belirtilen çizelgeye uygun malzemeler olacaktır.

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda muayene ve kabul komisyonu malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Muayene ve Kabul Komisyonu burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde muayene ve kabul komisyonunun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %0,5 (Binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren durumun devam etmesi, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. İhaleyi Yapan İdareye Yapılacak Şikâyet ve Başvurular:

İstekli, aday ve istekli olabilecekler tarafından, ihaleyi yapan idareye karşı yapılacak şikâyet başvuruları, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılacaktır.

 44.2. Lağv ve İntikal Hali:

Teslim  yeri birlik veya kurumun lağv, nakil, teşkilat değişikliği veya intikali gibi hallerde, alıcı makam sözleşmeyi başka bir askeri Birlik ve Kuruma aynen devretmeye yetkilidir. Sözleşmenin devredilmesi halinde; ihale şartnamesinin bütün tatbikatı sözleşmeyi devralan makamca yürütülür.

44.3. Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin herhangi bir sebeple idareye yapacağı yazılı veya sözlü müracaatlar teslim süresini durdurmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

44.4. Doğabilecek hukuki itilaflarda Zh.Brl.Ok.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığındaki nüsha geçerli olacaktır. Taraflar buna uymayı peşinen kabul eder. Sözleşme numarası Zh.Brl.Okl.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığı İh.Kom.Bşk.lığınca verilen numaradır.

44.5. Sözleşmenin Uygulanmasında Yetkiler:

Mücbir sebep takdiri, ihtar, teminat iradı, fesih onayı, teminat iadesi, uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler Zh.Brl.Ok.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığınca yapılacaktır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için sözleşme hükümlerine göre Zh.Brl.Ok.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığına zamanında bildirilmesinden Tşn.Day. 660 Mal Saymanlığı sorumludur.

44.6. İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebilecektir. Bu durumda da birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme .........maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ....... / …..... /............. tarihinde imza altına alınmıştır. Sözleşme 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.

 

ALIMA AİT DİĞER BİLGİLER
S.NU STOK NU PARÇA NU. MALZ. ADI ANA MALZEMESİ MİKTARI BİRİMİ AÇIKLAMALAR

1 2540KK0248623 KOL SİNYAL İVECO KOL SİNYAL SİLECEK FAR (ANAHTAR) ARAÇ,PANELVAN, RENAULT KANGOO (1.5 DCİ ,DİZEL) 1 ADET ALINACAK MALZEMELER ORJİNAL, ORJİNAL MUADİLİ VEYA HERHANGİ BİR MALZEME İMALATÇISINA AİT OLACAKTIR

2 2530270180526 YC15 2K021 AC BALATA TAKIMI SÜRTÜNMELİ  MİNİBÜS, FORD TRANSIT T15 1 ADET

3 3110270072107 81AB 1240 EA RULMAN;ÖN TEKERLEK,DIŞ , LM 11949 TIMKEN MİNİBÜS, FORD TRANSIT T15 1 ADET

4 2540270345915 12E50-36822-AB  KOL,SİNYAL MİDİBÜS, OTOKAR SULTAN A125 S/25+1  1 ADET
5 6150270445913 13C45-31078-AA HALAT;VİTES DEĞİŞTİRME MİDİBÜS, OTOKAR N125, 27+1 KİŞİLİK 1 ADET
6 5340KK0147485 15001YC3008 AYAR ÇUBUĞU KAMYON, IVECO 65:9, KAPALI KASALI 1 ADET
7 5306997345822 AFU1181 AKS CİVATASI LANDROVER 110  ARAÇ, LANDROVER 110, 300 TDİ DİZEL, TENTELİ, PERSONEL TAŞIYICI  15 ADET
8 4730123428582 0009903372 REKOR,T DAĞITICI KAMYON, MERCEDES U1700L, 5 Ton 3 ADET
9 2530270393246 150X35 ARABA TEKERLEĞİ 150X35  ARABA YÜK TAŞIMA LASTİK TEKERLEKLİ 28 ADET
10 2920123287250 36216100 KONTAK ANAHTARI ; (KOMPLE) KAMYON, DAMPERLİ, MAN 26.270 1 ADET
11 2610270584721 195X65RX15 DIŞ LASTİK, 195/65R15 KAR TİPİ ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ 4 ADET
12 2610KK0414779 TEKERLEK, 215/75 R17,5 (KAR TİPİ / KIŞLIK) LASTİK,DIŞ;215/75 R17,5 (KAR TİPİ / KIŞLIK),(TUBELESS) MİDİBÜS, ISUZU MD27SA (STANDART) 2 ADET
13 2510270080611 0000-GK-003-4909 KİLİT TAKIMI KAPI SOL  KAMYON, IVECO 65:9, KAPALI KASALI 1 ADET
14 5330270490688 8200764834 FİTİL, SOL ARKA KAPI RENAULT CLIO SYMBOL 1.2 16V 75BG EXPRESSION 1 ADET
15 5330270490687 8200744264 FİTİL, SAĞ ARKA KAPI RENAULT CLIO SYMBOL 1.2 16V 75BG EXPRESSION 1 ADET
16 5330270490694 8200764835 FİTİL, SAĞ ÖN KAPI RENAULT CLIO SYMBOL 1.2 16V 75BG EXPRESSION 1 ADET
17 5330270490695 8200764836 FİTİL, SOL ÖN KAPI RENAULT CLIO SYMBOL 1.2 16V 75BG EXPRESSION 1 ADET
18 2510270143937 2T14 V25054 AF GERGİ KOMPLE-KAYAR YAN YÜK KAPISI-ALT ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ 1 ADET
19 5340150079138 4576739 TAKOZ §ANZUMAN KAMYON, IVECO 65:9, KAPALI KASALI 2 ADET
20 2990151335561 8557402 MOTOR TAKOZU KAMYON, IVECO 65:9, KAPALI KASALI 2 ADET
21 2530270524733 43 20 018 68R DİSK TAKIMI, ARKA FREN (2 ADET = 1 TAKIM ) OTOMOBİL, RENAULT FLUENCE, PRIVLEGE 1.5 DCI 1 ADET
22 2530270593615 440605713R ARKA FREN BALATASI OTOMOBİL, RENAULT FLUENCE, PRIVLEGE 1.5 DCI 1 ADET
23 2530270524299 44 06 039 05R BALATA TAKIMI, ÖN FREN OTOMOBİL, RENAULT FLUENCE, PRIVLEGE 1.5 DCI 1 ADET
24 3020KK0447844 43BMK0130 KASNAK, KOMPRESÖR KASNAĞI  KOMPRESÖR;HAVA ELEK. 220/380 V.5,5 KW 1 ADET
25 2530270487281 6C11 3289 AA ROD BAŞI, DİREKSİYON  ARAÇ,FORD TRANSİT ÇİFT KABİN PİCK-UP 350M 2 ADET
26 2530270552081 6C112M008A1C BALATA TAKIMI ;ARKA FREN , V 347  ARAÇ,FORD TRANSİT ÇİFT KABİN PİCK-UP 350M 1 ADET
27 2530KK0333591 6C112K021B7A ÖN FREN BALATASI TAKIMI  ARAÇ,FORD TRANSİT ÇİFT KABİN PİCK-UP 350M 1 ADET
28 6220270092548 81.25225.6466 ARKA STOP LAMBA SOL  KAMYON, DAMPERLİ, MAN 26.270 2 ADET
29 3040270097800 81.32670.0192 LEVYE VİTES KOLU  KAMYON, DAMPERLİ, MAN 26.270 1 ADET
30 2520123457916 81326705091 VİTES KOLU KOMPLE  KAMYON, DAMPERLİ, MAN 26.270 1 ADET
31 2930270253383 897131202001 SU GENLEŞME KABI SU TANKERİ, ISUZU  1 ADET
32 4730997933133 NRC9771L YÜKSÜK YAKIT BORU ARAÇ, LANDROVER,110 SW, 300 TDİ DİZEL, 7+1 2 ADET
33 2510121805440 4066780110 CAM SAĞ-SOL ARKA (KABIN) KAMYON, MERCEDES U1700L, 5 Ton 1 ADET
34 2530145683581 7701206971 ARKA FREN BALATASI + SİLİNDİRİ RENAULT CLIO SYMBOL 1.2 16V 75BG EXPRESSION 1 ADET
35 2930KK0423534 3M5H8100-AD KAPAK, RADYATÖR SU DEPOSU ARAÇ,PANEL TİPİ, FORD TRANSİT 350 L TİPİ TIBBİ DONANIMLI AMBULANS (4X4) 2007 MODEL 1 ADET
36 2540008726604 178372 KOL SOL KAPI ARAÇ, DESOTO AS 250 D C/C HARITA ARACI 2 ADET
37 5340270611075 12E00-55014-AA KOL ; KAPI ,( DIŞ KOMPLE) ARAÇ, DESOTO AS 250 D C/C HARITA ARACI 3 ADET
38 2540008764622 178373 KOL CAM KALDIRMA ARAÇ, DESOTO AS 250 D C/C HARITA ARACI 4 ADET
39 2540270226093 20405T CAM KALDIRMA MEKANİZMASI - SOL ARAÇ, DESOTO AS 250 D C/C HARITA ARACI 2 ADET
40 2540270148522 D2224269 KRİKO CAM SOL ARAÇ, DESOTO AS 250 D C/C HARITA ARACI 2 ADET
41 2540661285147 MUC3027 CAM MEKANİZMASI ARAÇ, DESOTO AS 250 D C/C HARITA ARACI 1 ADET
42 2540270217294 28474T FIRÇA, CAM SİLECEK ARAÇ, DESOTO AS 250 D C/C HARITA ARACI 2 ADET
43 2530KK0304139 İVECO 35/9 ÖN DİNGİL TAMİR TAKIMI İVECO KAMYON, IVECO 80.12, 5 TON  KAPALI KASALI 1 ADET
44 2610270202411 215/75R16 DIŞ LASTİK 215/75R16 YAZLIK MİNİBÜS, FORD TRANSIT 330S, 1+12 KİŞİLİK 1 ADET
45 2610270044479 7.50-16 DIŞ LASTİK 7.50-16 YAZLIK MİDİBÜS, İVECO M23.9 2 ADET
46 2610270584721 195X65RX15 DIŞ LASTİK 195X65RX15 YAZLIK ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ 4 ADET
47 2610270584721 195X65RX15 DIŞ LASTİK 195X65RX15 YAZLIK ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ 4 ADET
48 2540270070217 95 AT B 61635AHW KOLTUK KILIF TAKIMI (FORD TRANSİT 15+1 ED 490 İÇİN) MİNİBÜS FORD TRANSİT T15 3 ADET
49 2530270428936 205X55RX16 DIS LASTIK 205X55RX16 DIS LASTIK YAZLIK  OTOMOBİL, RENAULT MEGANE II PRİVİLEGE 1,5 DCİ 4 ADET
50 2610270437765 7.50X160C DIŞ LASTİK 7.50X160C YAZLIK  MİDİBÜS, İVECO M23.9 4 ADET

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI

b.Telefon Numarası: +903122491110-17(3021-3022)

c.Fax Numarası:

d.Elektronik Posta adresi: