İşin Adı . İstanbul Merkez Komutanlığı 48 Kısım Temizlik Malzemesi Mal Alımı

İhale Usulü Mal Alımı

         

İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı

Adres : Ayazağa/İSTANBUL

Telefon : +902123651200

Faks : +902123651264

Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

         

Malın Niteliği ve Türü 22 d

Malın Miktarı 48 Kısım Adet

Mal Teslim Yeri İstanbul Merkez Komutanlığı (ORHANİYE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL) TAŞINIR 118 (TÜKETİM) MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA teslim edilecektir.

Mal Teslim Tarihi Sözleşme İmzalanmasından itibaren 10 (ON) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir.

İhale Yeri 3'üncü Kolordu Komutanlığı İhale Komisyonu Ayazağa/Sarıyer/İstanbul

İhale Tarihi 26.09.2017 10:00

İhale İlanı Metni

3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL

1. İstanbul Merkez Komutanlığı 48 Kısım Temizlik Malzemesi Mal Alımı, doğrudan temin usulü ile 26 Eylül 2017 Salı günü saat 10:00’da  yapılacaktır. Satın alınacak malzemelerin Listesi ve Miktarı ile Malzemelerin Evsaf ve Teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

2. Malzemeler, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Kısmı alım yapılacaktır. İstekliler malzemelerin tamamına teklif verebileceği gibi istediği kısımlar içinde teklif verebilecektir. Alım kararına müteakip yüklenici ve  idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.

 

3.Malzemeler, Doğrudan Temin Alım Komisyonunun alımla ilgili kesin kararını verdikten sonra 10 (On) takvim günü içerisinde İstanbul Merkez Komutanlığınca belirtilen yere defaten teslim edilecektir.

4. Alınacak malzemelerin muayene ve kabulü, İstanbul Merkez Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılacaktır. Fiziki muayenesi Evsafta belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının muayenesi yapılacaktır.

 

5. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden Milli Savunma Üniversitesi  Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren bir ay içince ödenecektir.

 

6. Teklif Mektubu (Piyasa Araştırma Tutanağı) aşağıdaki e-posta adresine başvurarak e-posta  ile ya da dileyen istekliler komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.

 

7. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 26 Eylül 2017 Salı günü saat 10:00’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir.

 

8. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.

 

9. İrtibat için e-posta, telefon ve belgegeçer numaraları aşağıda verilmiştir.

İRTİBAT NUMARALARI:

Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 (Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00'dan 2981 - 2982 (Sinan ÖNAL)
Tel  :0 212 365 12 64

E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

 

İSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIĞI MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ  İHTİYAÇ LİSTESİ
KISIM NU. STOK NUMARASI MALZEME CİNSİ MİKTARI BİRİMİ
1 7930332062393 BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI,TABLET  70 KUTU
2 7930KK0197158 CAM TEMİZLEYİCİ 400 LT
3  6810KK0368680 ÇAMAŞIR SUYU 700 LT
4 7930KK0444158 ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 800 LT
5 7930KK0132938 DETERJAN SIVI BİDONLU  BULAŞIK MAKİNASI İÇİN 200 KG
6 6810270237504 HİDROKLORİK ASİT,(TUZ RUHU) 300 LT
7 7930KK0147457 MİNERALLİ SIVI OVMA MADDESİ  300 KG
8 7930KK0364493 PARLATICI, METAL İÇİN 200 AD
9 7930KK0428260 SIVI DETERJAN, BULAŞIK YIKAMA EL 800 LT
10 6505008573597 SIVI EL YIKAMA MADDESİ (EL YIK.)(SIVI SABUN) 7000 KG
11 6850KK0193692 YAĞ ÇÖZÜCÜ TEMİZLEME MADDESİ (AĞIR KİR YAĞ SÖKÜCÜ) 1000 LT
12 6850KK0405196 YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME MADDESİ 100 LT
13 7930KK0424280 ÇAMAŞIR YIKAMA DETERJANI TOZ 1500 KG
14 7930KK0400907 YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ 1500 LT
15 7920KK0101389 CAM ÇEKÇEK KÜÇÜK 20 AD
16 7290270386544 FARAŞ DIŞ MEKAN 10 AD
17 7920270385280 FIRÇA TUVALET TEMİZLİĞİ İÇİN MUHAFAZALI 100 AD
18 7920KK0091825 FIRÇA, TEMİZLEME 100 AD
19 7920KK0094272 GÜRGEN FIRÇA SAPI 100 AD
20 7920KK0447018 LAVABO FIRÇASI DAİRESEL YAPILI 100 AD
21 7210KK0092450 MAŞRAPA,TUVALET İÇİN 50 AD
22 7920KK0052856 ISLAK MOP TUTUCU 50 AD
23 7920270386427 MOP PASPAS APARATI (NEMLİ MOP APARATI) 50 AD
24 7920KK0169239 PASPAS, ISLAK (ISLAK MOP YEDEĞİ) (60 CM) 200 AD
25 1005999618169 MOP NEMLİ YEDEK  200 AD
26 7920KK0166646 SAP FIRÇA, MADENİ 150 AD
27 7920KK0059917 SÜPÜRGE BAHÇE 60 CM LİK 100 AD
28 7290KK0065746 SÜPÜRGE,SAPLI,FARAŞLI,FIRÇALI 50 AD
29 7920KK0329916  METAL ÇEKPAS 55 CM. SAPLI 100 AD
30 6532270378319 BONE, GENEL AMAÇLI 100 LÜ 200 PAKET
31 8415270383899 BULAŞIK ELDİVENİ 350 ÇİFT
32 7920KK0075220 BULAŞIK SÜNGERİ  SARI 280 PAKET
33 5340KK0096443 BULAŞIK TELİ 500 AD
34 8415KK0430896 ELDİVEN NON STERİL BEYBİ PUDRASIZ 100 PAKET
35 8415270460773 ELDİVEN, KORUYUCU, İŞ 100 ÇİFT
36 7920KK0149410 GENEL TEMİZLİK BEZİ MİKROFİBER 500 AD
37 6515KK0302478 YÜZ MASKESİ TEK KULLANIMLIK 100 PAKET
38 7240KK0163491 ÇÖP KOVASI 10 AD
39 7240KK0147540 ÇÖP KOVASI PEDALLI PLASTİK 30 AD
40 8105270107353 ÇÖP TORBASI BÜYÜK BOY(65X80 CM) EVSEL ATIKLAR İÇİN 1500 RU
41 8105270169941 ÇÖP TORBASI JUMBO BOY 1500 RU
42 6530KK0484721 ÇÖP TORBASI KÜÇÜK BOY 55X60 CM 800 RU
43 8540270247596 KAĞIT HAVLU ,BEYAZ  4000 RU
44 6850270386452 KİREÇ ÇÖZÜCÜ 150 AD
45 6810270385361 KOKU GİDERİCİ ASKILI 200 AD
46 6508KK0117687 PİSUVAR TABLETİ,DEZENFEKTAN VE KOKU GİDERİCİ,BANYOLARDA,WC 100 KG
47 4510270141451 SIVI SABUN MAKİNASI (SIVI SABUNLUK) 30 AD
48 8540270386396 TUVALET KAĞIDI 5000 RU
/////////////////////////////YALNIZ 48 (KIRKSEKİZ) KISIMDIR. //////////////////////////////////////////////////

 

İSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIĞI MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT                                                                                                                                                                                     PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI
S.NO. KISIM NO MALZEMENİN ADI MİKTAR BİRİM BİRİM FİYATI (TL) TUTARI           (TL)
1 1 BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI,TABLET  70 KUTU    
2 2 CAM TEMİZLEYİCİ 400 LT    
3 3 ÇAMAŞIR SUYU 700 LT    
4 4 ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 800 LT    
5 5 DETERJAN SIVI BİDONLU  BULAŞIK MAKİNASI İÇİN 200 KG    
6 6 HİDROKLORİK ASİT,(TUZ RUHU) 300 LT    
7 7 MİNERALLİ SIVI OVMA MADDESİ  300 KG    
8 8 PARLATICI, METAL İÇİN 200 AD    
9 9 SIVI DETERJAN, BULAŞIK YIKAMA EL 800 LT    
10 10 SIVI EL YIKAMA MADDESİ (EL YIK.)(SIVI SABUN) 7000 KG    
11 11 YAĞ ÇÖZÜCÜ TEMİZLEME MADDESİ (AĞIR KİR YAĞ SÖKÜCÜ) 1000 LT    
12 12 YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME MADDESİ 100 LT    
13 13 ÇAMAŞIR YIKAMA DETERJANI TOZ 1500 KG    
14 14 YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ 1500 LT    
15 15 CAM ÇEKÇEK KÜÇÜK 20 AD    
16 16 FARAŞ DIŞ MEKAN 10 AD    
17 17 FIRÇA TUVALET TEMİZLİĞİ İÇİN MUHAFAZALI 100 AD    
18 18 FIRÇA, TEMİZLEME 100 AD    
19 19 GÜRGEN FIRÇA SAPI 100 AD    
20 20 LAVABO FIRÇASI DAİRESEL YAPILI 100 AD    
21 21 MAŞRAPA,TUVALET İÇİN 50 AD    
22 22 ISLAK MOP TUTUCU 50 AD    
23 23 MOP PASPAS APARATI (NEMLİ MOP APARATI) 50 AD    
24 24 PASPAS, ISLAK (ISLAK MOP YEDEĞİ) (60 CM) 200 AD    
25 25 MOP NEMLİ YEDEK  200 AD    
26 26 SAP FIRÇA, MADENİ 150 AD    
27 27 SÜPÜRGE BAHÇE 60 CM LİK 100 AD    
28 28 SÜPÜRGE,SAPLI,FARAŞLI,FIRÇALI 50 AD    
29 29  METAL ÇEKPAS 55 CM. SAPLI 100 AD    
30 30 BONE, GENEL AMAÇLI 100 LÜ 200 PAKET    
31 31 BULAŞIK ELDİVENİ 350 ÇİFT    
32 32 BULAŞIK SÜNGERİ  SARI 280 PAKET    
33 33 BULAŞIK TELİ 500 AD    
34 34 ELDİVEN NON STERİL BEYBİ PUDRASIZ 100 PAKET    
35 35 ELDİVEN, KORUYUCU, İŞ 100 ÇİFT    
36 36 GENEL TEMİZLİK BEZİ MİKROFİBER 500 AD    
37 37 YÜZ MASKESİ TEK KULLANIMLIK 100 PAKET    
38 38 ÇÖP KOVASI 10 AD    
39 39 ÇÖP KOVASI PEDALLI PLASTİK 30 AD    
40 40 ÇÖP TORBASI BÜYÜK BOY(65X80 CM) EVSEL ATIKLAR İÇİN 1500 RU    
41 41 ÇÖP TORBASI JUMBO BOY 1500 RU    
42 42 ÇÖP TORBASI KÜÇÜK BOY 55X60 CM 800 RU    
43 43 KAĞIT HAVLU ,BEYAZ  4000 RU    
44 44 KİREÇ ÇÖZÜCÜ 150 AD    
45 45 KOKU GİDERİCİ ASKILI 200 AD    
46 46 PİSUVAR TABLETİ,DEZENFEKTAN VE KOKU GİDERİCİ,BANYOLARDA,WC 100 KG    
47 47 SIVI SABUN MAKİNASI (SIVI SABUNLUK) 30 AD    
48 48 TUVALET KAĞIDI 5000 RU    
  TOPLAM                                                                                                                                                                                                                                                                      ( KDV HARİÇ )  
              (FİYATLARA KDV.HARİÇTİR.)

 

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE 48 KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT

 

SÖZLEŞME TASARISI

 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

 

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu(İstanbul Merkez Komutanlığı)(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta........................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin                                                                                    

a) Adı: 3’üncü Kolordu (İstanbul Merkez Komutanlığı)

b) Adresi: Ayazağa-Sarıyer/İSTANBUL

c) Telefon numarası: 0 212 258 99 60

ç) Faks numarası: 0 212 258 99 61

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………

b) T.C. Kimlik No: ………………………………………………………………….

c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………………………………..

d) Telefon numarası:…………………………………………………………………….

e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………...

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………………………

2.3. Her iki taraf  2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve alıma ait dokümanda yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve EK-A’da miktarı ve EK-B’de evsafı belirtilen 48 (KIRKSEKİZ) KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ alıma ait doküman ile bu sözleşmede ve EK-B’deki evsafta belirlenen şartlar dahilinde yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek 48 (KIRKSEKİZ) KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ sözleşme ve ekleri ile birlikte EK-A ihtiyaç listesinde ve EK-B’deki Evsafta yer alan düzenlemelere uygun olarak teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

       Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır

Madde 7 -  Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; alıma, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV Hariç), resim ve harçlar vb. masraflar,5174 sayılı kanun gereği borsa tescil zorunlu olan mallar için tescile ait giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta vb. giderler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Alıma ait doküman, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alıma ait dokümanı oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alıma ait dokümanda yer alan hükümler esas alınır.

8.2. Alıma ait dokümanı oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

            a.         Sözleşme tasarısı

            b.         Yazılı açıklamalar

            c.         Diğer Belgeler

                        (1) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli.

                        (2) İhtiyaç Listesi (EK-A)

                        (3) Malzemenin Evsafı (EK-B)

                       

 

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 400 (Dörtyüz ) gündür.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

Malzemeler İstanbul Merkez Komutanlığı (ORHANİYE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL) TAŞINIR 118 (TÜKETİM) MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA teslim edilecektir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 

10.3.1. İşe başlama tarihinden itibaren 10 (ON) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir.

10.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise sözleşmenin 24’ncü maddesine uygun olarak “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılır. 

10.3.3. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.

10.3.4. Alınacak olan Mallar İstanbul Merkez Komutanlığı (ORHANİYE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL) TAŞINIR 118 (TÜKETİM) MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA teslim edilecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 

Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları       

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve alıma ait dokümana uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY(Türk Lirası’dır.)

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Sözleşme bedeli (İlave işler nedeni ile meydana gelecek artışlar dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme teslim alınacak malın kati kabulünü müteakip usulüne uygun olarak düzenlenecek belgelere (muayene muhtırası, Taşınır Mal İşlem Belgesi vb.) istinaden 3’üncü Kolordu Komutanlığı tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın  03-2-2-02-1 “ Temizlik  Malzemesi Alımları” Ekonomik Kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde  Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünce Türk Parası olarak ödenir.

12.2.4. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi sebeplerle istihkakların ödenmesinin gecikmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve malın teslimine devam edecektir.

Madde 13 - Yüklenicinin yükümlülükleri
13.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri

13.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve alıma ait dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

13.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

13.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

13.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

13.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

Bu madde boş bırakılmıştır.

13.3. İş programı

13.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

13.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,

Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

            ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

13.4. Güvenlik önlemleri

13.4.1.Yüklenici;

İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

13.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

13.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

13.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

13.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

13.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

13.5.4. Alıma ait dokümanda Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

13.6. Malların taşınması

13.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

13.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

13.7. Garanti ve bakım, onarım

13.7.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (Bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici, sözleşmeyi imzalamakla garantiyi taahhüt etmiş sayılacaktır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

13.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

13.7.1.2. Sözleşmenin imzalanması ile yüklenici, garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını yitiren malların yerine yapılacak tebligatı müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağı, bu yapılmadığı takdirde bu kapsamda yapılacak her türlü masraf ve ceza uygulamasını kabul edeceğini taahhüt etmiş sayılacaktır.

13.7.1.3. Yapılacak tebligatı müteakip getirilen malın uygun bulunmaması durumunda 5 (beş) günlük süre içerisinde bir defa daha mal teslimi yapılabilecektir.

13.7.1.4. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların değiştirilmesi için yapılacak her türlü masraf (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç) yükleniciye aittir.

13.7.1.5. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların yapılacak tebligatı müteakip 5 (beş) takvim günlük süre içerisinde değiştirilmemesi halinde yüklenici hakkında yürürlükteki MSY 331 (C) Sayılı Yönerge esaslarına göre işlem yapılacaktır.

13.7.1.6. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Madde 14 - Ambalajlama

14.1. Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

14.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

14.3. Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar idareye bedelsiz olarak bırakılacaktır.

Madde 15 - Sözleşmede değişiklik yapılması
15.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

Malın teslim yeri.

         b) Malın süresinden önce  teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

15.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 16 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

16.1.  İhtiyaç olması halinde; doğrudan temin ile ilgili limitin aşılmaması kaydıyla iş artışı veya ihtiyaç oranında iş eksilişi yapılabilecektir.

Madde 17 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

17.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

      c) Genel salgın hastalık.

      ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

      d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

      a)  Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

      ç)  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

      d)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

17.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

17.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 18 - İdarenin yükümlülükleri

18.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

 Bu madde boş bırakılmıştır.

18.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

Bu madde boş bırakılmıştır.

18.3. İzinler ve ruhsatlar

18.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

18.4. İdarenin personeli

18.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve alıma ait dokümanda belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

Madde 19 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

19.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

19.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 20 - Yüklenicinin vekili

20.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

20.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 21 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri

21.1.  Doğrudan temin usulü ile alınacak mal;

21.1.1. Sözleşmenin 5’inci maddesinde belirtilen özellikler dikkate alınarak İstanbul Merkez Komutanlığı bünyesinde kurulucak Muayene Kabul Komisyonu Heyeti tarafından Fiziki muayenesi EK’B de gönderilen EVSAFTA belirtilen özelliklere uygun olup olmadıklarının muayenesi yapılarak beğeni usulü ile alınacaktır.

21.1.2. Getirilen mal yapılan muayene neticesinde uygun bulunmaz ise, teslim süresi içerisinde muayenede uygun bulunmayan mal yerine sadece 1 (Bir) defa mal getirilebilecektir.

21.1.3. Taahhüt konusu işin müstakil kullanımına elverişli her bir kısmı için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabulü yapılan kısmın bedeli ödenir.  

21.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 22 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

22.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

          a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

          b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve EK’ine uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, evsafta belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

22.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da evsafa uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 

22.3.    İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.  

Madde 23 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

23.1. Yüklenici teslim, ambalajlama şekli ve durumu, sözleşmeye uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 24 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

24.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005 (binde beş)’i oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak bu süre hiçbir şekilde 5 (Beş) günü geçemez, geçtiği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

24.2. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Madde 25 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

25.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya alıma ait dokümana uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. 

Madde 26 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

26.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın evsafa uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

26.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde.27 - Anlaşmazlıkların çözümü

27.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 28 - Diğer hususlar

28.1.    Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler :

 

28.1.1. İstanbul Merkez Komutanlığı yetkileri;

28.1.1.1. Yükleniciye, verilecek her türlü tebligatın yapılması,

28.1.1.2. Sözleşme hükümlerine göre işin takibi,

28.1.1.3. Sözleşmenin 20’nci maddesine istinaden yüklenici vekili onay işlemleri,

28.1.1.4. Sözleşmenin 24’üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının işlemlerin safahatını içerecek şekilde belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde İstanbul Mrk.K.lığı Loj.Ş.Md.Lüğüne ulaşacak şekilde gönderilmesi,

Madde 29 – Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 30 - Sözleşmenin imzalanması
30.1. Bu sözleşme 30 (OTUZ) [rakam ve yazılı ile] maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra  …../…../….... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

 

 

 

   İDARE                                                                                                       YÜKLENİCİ

 

 

 

48 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT  EVSAF VE ÖZELLİKLER
a.Alınacak olan Malzemeler ambalajında olacak.Ambalaj üzerinde malzemenin ismi,Üretici firmanın ismi olacaktır.
b.Firmadan  satın alınacak olan malzemeler sağlam,ambalajları kırık,dökük, çizik olamayacak piyasa sandartlarında 1'inci kalitede ve garantili bir ürün  alınacaktır. 
c.Alınacak olan Malzemeler  "Aşağıda ayrıntıları belirtilen evsaf özelliklerine" göre alımı  yapılacak ve muayenesi İstanbul Merkez Komutanlığı bünyesinde kurulacak olan Muayene ve Kabul Komisiyon heyeti  tarafından  yapılacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
KISIM NO STOK NUMARASI MALZEMENİN CİNSİ ÖB TOPLAM MALZEMENİN  STANDARTI

1 6532270378319 BONE, GENEL AMAÇLI 100 LÜ PAKET 200 M² AĞIRLIĞI: 13 MG/M². ÜRETİM YÖNTEMİ: NONWOVEN (DOKUNMAMIŞ). AĞIZ KISMI LASTİKLİDİR.BEYAZ RENK,POLİETİLEN LİF.

 

2 8415270383899 BULAŞIK ELDİVENİ ÇİFT 350 1. BULAŞIK ELDİVENİNİN İÇİ PAMUKSU YÜZEYLİ OLACAK.
2. BULAŞIK ELDİVENİ DOĞAL KAUÇUKTAN İMAL EDİLMİŞ OLACAK. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECKTİR.
3. BULAŞIK ELDİVENİ KIRMIZI RENKTE OLACAK.
4.EL HAREKETLERİNE MANİ OLMAYACAK YUMUŞAKLIKTA, RAHAT GİYİLEBİLİR OLMALIDIR.
5.8-8,5///7,5-8///10-10,5.HER ÖLÇÜDEN 115 ÇİFT.     

 

3 7930332062393 BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI,TABLET  KUTU 100 FAİRY MARKA 72 TABLET ,72 YIKAMA ////FİNİSH PAWERBALL,QUANTUM MARKA 72 YIKAMA,72 TABLET

 

4 7920KK0075220 BULAŞIK SÜNGERİ  SARI PAKET 280 SCOTCH-BRİDE 5'Lİ PAKETLERDE//VİLEDA MARKA 5'Lİ// ACORD MARKA 5'Lİ PAKET ///280 PAKET TOPLAMDA 1400 ADET  1.BULAŞIK SÜNGERİ OLUKLU VE FİBERLİ OLACAK.

2.ORTALAMA 6X12 CM EBADINDA OLACAKTIR.

3.KALİTELİ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAK, KOLAY DEFORME OLMAYACAK.

5 5340KK0096443 BULAŞIK TELİ AD 1300 ACORD MARKA VEYE SCOTCH-BRİDE OVMA TELİ SERT YÜZEYLER İÇİN PASLANMAZ TEL OLUCAK.

 

6 7920KK0101389 CAM ÇEKÇEK KÜÇÜK AD 20 UCU SLİKONLU SLİKONLU BÖLGE 20 CM///BOY:30 CM PLASTİK MALZEME.RENK:MAVİ  YADA BEYAZ.

 

7 7930KK0197158 CAM TEMİZLEYİCİ LT 400 MARKA CAMSİL YADA TEX OLUCAKTIR.// 5 LT İLE 30 LT BİDONLAR ARASINDA OLUCAKTIR.

 

8  6810KK0368680 ÇAMAŞIR SUYU LT 1000 MARKALAR:ACE,DOMESTOS,TEX.,SIR.VİKİNG OLABİLİR.BİDONLAR EN AZ 5.LT.LİK OLICAK.                                                                                                     

1. HOMOJEN GÖRÜNÜMDE, BERRAK VE TORTUSUZ OLMALI, YABANCI MADDELER VE GÖZLE GÖRÜLEBİLEN SAFSIZLIKLAR İÇERMEMELİDİR.

2. KOKUSU ÇOK RAHATSIZ EDİCİ OLMAMALI, HOŞ VE KALICI KOKULU OLMALIDIR.

3. ÜRÜNÜN KAPAKLARINDA SIZMA VE AKMA GÖRÜLMEMELİDİR.

4. ÜRÜN ORJİNAL AMBALAJINDA 5 LT  30  LT'LIK  PE BİDONLARDA OLMALIDIR . BİDON KAPAKLARINDA SIZMA VE AKMA GÖRÜLMEMELİDİR.

5. ETİKET, KİMYASAL MADDEYE DAYANIKLI VE ÖZEL BASKILI OLACAKTIR.

6.ÜRÜNÜN ADI, SINIFI, TİPİ, TSE LOGOSU, NET MİKTARI ( AMBALAJINDA KİLOGRAM YAZILANLAR DA KABUL EDİLECEK, ANCAK LİTREYE ÇEVRİLEREK HESAP EDİLECEKTİR. ÜRETİM TARİHİ (GÜN/AY/YIL), PARTİ SERİ VE KOD NUMARALARINDAN EN AZ BİRİSİ OLMALIDIR.

7. AYRICA, TAŞIMA, DEPOLAMA VE KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER VE GEREKLİ KORUYUCU BİLGİLER (YAZI VE SEMBOLLERLE) BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.

 

9 7930KK0424280 ÇAMAŞIR YIKAMA DETERJANI TOZ KG 2500 9 KG İLE 30 KG ARASI BİDONLARDA OLUP MARKALAR:OMO,BİNGO,ARİEL OLUCAKTIR.KÖPÜĞÜ AYARLI HEM RENKLİ HEM DE BEYAZ ÇAMAŞIRLARDA VE OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKİNALARINDA KULLANILACAKTIR.

 

10 7930KK0444158 ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI LT 1600 MARKALAR:YUMOŞ,VERNEL,BİNGO,OXY.10 LT İLE 30 LT ARASI BİDONLARDA OLUCAKTIR.

 

11 7240KK0163491 ÇÖP KOVASI AD 10 RENK:MAVİ VEYA SİYAH OLUCAK.PLASTİK KAPAKLI YÜKSEKLİK:50 CM,ÇAP:45 CM

 

12 7240KK0147540 ÇÖP KOVASI PEDALLI PLASTİK AD 50 12 LT HACİM.27 CM YÜKSEKLİK,24 CM ÇAP///AYAK BASMA PEDALI SAYESİNDE KAPAĞI AÇILIP ÇÖP ATILABİLR.KIRILGANLIK FAKTÖRÜ:ORTA HASSAS RENK:GRİ,MAVİ,SİYAH

 

13 8105270107353 ÇÖP TORBASI BÜYÜK BOY(65X80 CM) EVSEL ATIKLAR İÇİN RU 2000 AMBALAJ ŞEKLİ:RULO,KALINLIK:80 MİKRON BÜYÜK BOY (65X80 CM) GENİŞLİK:65 CM.RENK:SİYAH.                                                                               1.EBATLARI EN AZ 65X80 CM OLACAK.
2.ÇÖP TORBASI 10 ‘LUK RULO PLASTİK PAKET HALİNDE SİYAH RENKTE OLACAK
3.MALZEME BİRİNCİ POLİETİLEN (HDPE) MMAMUL ÜRETİM OLACAK.
4. KALINLIĞI 80 MİKRON OLACAK.
5 ÇÖP TORBALARINI HER BİRİNİN İÇERİSİNE TOPLAM AĞIRLIĞI 10 KG.OLAN KESKİN KENAR VE KÖŞELERİ BULUNMAYAN CİSİMLER KONULDUĞUNDA 5 DK.SÜRE İLE YIRTILMA, PATLAMA VE KAYNAK YERLERİNDE AYRILMA OLMADAN TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK.

 

14 8105270169941 ÇÖP TORBASI JUMBO BOY AD 1650 AMBALAJ ŞEKLİ:RULO, JUMBO BOY (80X110CM) PROFESYONEL ÇÖP POŞETİ.RENK.SİYAH                                                                                                                                                                                                       1.ÇÖP TORBASI 10 ‘LUK RULO PLASTİK PAKET HALİNDE SİYAH RENKTE OLACAK
2.MALZEME BİRİNCİ POLİETİLEN (HDPE) MMAMUL ÜRETİM OLACAK.
3. KALINLIĞI 80 MİKRON OLACAK.
4 ÇÖP TORBALARINI HER BİRİNİN İÇERİSİNE TOPLAM AĞIRLIĞI 10 KG.OLAN KESKİN KENAR VE KÖŞELERİ BULUNMAYAN CİSİMLER KONULDUĞUNDA 5 DK.SÜRE İLE YIRTILMA, PATLAMA VE KAYNAK YERLERİNDE AYRILMA OLMADAN TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK. 

 

15 6530KK0484721 ÇÖP TORBASI KÜÇÜK BOY 55X60 CM RU 1000 AMBALAJ ŞEKLİ:RULO, KÜÇÜK BOY (55X60CM) PROFESYONEL ÇÖP POŞETİ.RENK:SİYAH1.ÇÖP TORBASI 10 ‘LUK RULO PLASTİK PAKET HALİNDE SİYAH RENKTE OLACAK
1.MALZEME BİRİNCİ POLİETİLEN (HDPE) MMAMUL ÜRETİM OLACAK.
2. KALINLIĞI 80 MİKRON OLACAK.                                                                                                                                                                                                                        3 ÇÖP TORBALARINI HER BİRİNİN İÇERİSİNE TOPLAM AĞIRLIĞI 10 KG.OLAN KESKİN KENAR VE KÖŞELERİ BULUNMAYAN CİSİMLER KONULDUĞUNDA 5 DK.SÜRE İLE YIRTILMA, PATLAMA VE KAYNAK YERLERİNDE AYRILMA OLMADAN TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK. 

 

16 7930KK0132938 DETERJAN SIVI BİDONLU  BULAŞIK MAKİNASI İÇİN KG 200 MARKALAR:OXY,PEROS,TEX,POWER MATİC. 10 KG İLE 30 KG ARASI BİDONLARDA OLUCAKTIR.BULAŞIK MAKİNASI İÇİN

 

17 8415KK0430896 ELDİVEN NON STERİL BEYBİ PUDRASIZ PR 1000 1.ÜRÜNÜN UZUNLUĞU 240 MM OLACAK
2.1 KUTUDA 100 ADET ELDİVEN İÇERECEK
3.PUDRASIZOLACAK.
4.ELDİVENLER S – M – L ÖLÇÜLERİNDE OLACAK
 

 

18 8415270460773 ELDİVEN, KORUYUCU, İŞ ÇİFT 100 ELDİVENİN MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUMA PERFORMANSI TS 7305 EN 388'E GÖRE EN AZ 3121 DİR. ELDİVENİN GENEL ÖZELLİKLERİ TS 6973 EN 420 YE UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞTİR. ELDİVENİN BİLEKLİK KISMINDA 50 MM UZUNLUĞUNDA LASTİK OLACAK VE BİLEĞİ KAVRAYACAKTIR.ELDİVEN PAMUK ESASLI MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAK VE ELDİVENİN ÜST KISMI PARMAKLARIN BAŞLADIĞI YERDEN BİLEĞE KADAR OLAN KISMI NİTRİL KAPLAMALIDIR.TOPLAM UZUNLUK:25 CM

 

19 7290270386544 FARAŞ DIŞ MEKAN AD 10 1.FARAŞ FİBERGLASTAN YAPILMIŞ VE SAPI ALÜMİNYUM OLACAK.
2.TOPLAM UZUNLUĞU 110±5 CM, GENİŞLİĞİ 30 ±2, FARAŞ DERİNLİĞİ 30 CM OLACAK
3. KABA TEMİZLİK YAPILDIĞIN ÇABUK DEFORME OLMAYACAK AŞIRI SOĞUK VE SICAKLARA DAYANIKLI OLACAK.

 

20 7920270385280 FIRÇA TUVALET TEMİZLİĞİ İÇİN MUHAFAZALI AD 100 1.ÜRÜN, TUVALET TEMİZLİĞİNDE KULLANILACAK.
2.WC FIRÇASI MUTLAKA PLASTİK MUHAFAZALI OLACAK.
3.ÜRÜNÜN FIRÇA İLE FIRÇA SAPI BİRBİRİNDEN AYRILMAYACAK, SABİT OLACAK.
4.FIRÇA DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ OLACAK, KOLAYCA KOPMAYACAK VE DAĞILMAYACAK.

 

21 7920KK0091825 FIRÇA, TEMİZLEME AD 200 FIRÇA YIKAMA 20 CM.ZEMİNLERİN YIKAMA İŞLERİNDE KULLANILIR.

 

22 7920KK0149410 GENEL TEMİZLİK BEZİ MİKROFİBER AD 1200 1.SIK DOKUNMUŞ, PAMUK BİR YÜZÜ HAFİF TÜYLÜ, BİR TARAFI DÜZ TEK PARÇA HALİNDE TOZ BIRAKMAYAN MALZEME OLACAK.
2.MALZMENİN GENİŞLİĞİ 40 CM. OLACAK

 

23 7920KK0094272 GÜRGEN FIRÇA SAPI AD 100 YER TEMİZLİK FIRÇALARINA TAKILAN AHŞAP GÜRGEN DEN İMAL EDİLMİŞ OLAN SAP.STANDART ÖLÇÜ

 

24 6810270237504 HİDROKLORİK ASİT,(TUZ RUHU) LT 600 MARKALAR:HYPO//ERNET//OXY//PEROS//TEX//VİKİNG OLABİLİR.10 LT İLE 30 LT ARASINDA OLUP PLASTİK BİDONLARDA OLACAKTIR.

 

25 8540270247596 KAĞIT HAVLU ,BEYAZ  AD 4992 MARKALAR:SOLO//SELPAK//FAMİLİA//PAPİA OLUCAK.PAKETLER 12'Lİ OLUCAK.RENK:BEYAZ ÇİFT KATLI OLUCAK.1 PAKETE TEKLİF VERİLCEK.TOPLAMDA 416 PAKET OLUCAK.(4992 ADET)

 

26 6850270386452 KİREÇ ÇÖZÜCÜ AD 150 MARKA:PORÇÖZ//OXY//BİNGO OLUCAKTIR.1 KG LIK ŞİŞELERDE 150 ADET OLUCAK.

 

27 6810270385361 KOKU GİDERİCİ ASKILI AD 200 1.YUVARLAK ŞEKİLDE VE BLOK HALİNDE,KRİSTALİZE GÖRÜNÜMDE OLACAK.
2. ÜRÜN 50 GR’LIK(±20)PAKETLER HALİNDE OLACAK.
3.PLASTİK ASKISI İLE BİRLİKTE OLACAK.
4.ÜRÜN ÇEŞİTLİ KOKULARDA PARFÜM İÇERECEK, GÜZEL KOKULU OLACAK, TUVALETTE BULUNAN KÖTÜ KOKULARI GİDERECEK.
5.ÜRÜN AMBALAJI ÜZERİNDE ÜRÜN KULLANIM TALİMATI VE ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİR ETİKETLER BULUNACAK VE ETİKET ÜZERİNDE TSE NUMARASI YAZILI OLACAK

 

28 7920KK0447018 LAVABO FIRÇASI DAİRESEL YAPILI AD 100 FIRÇA, TEMİZLEME
SAP UZUNLUĞU MİLİMETRE MAKSİMUM 210,0
ENİ MİLİMETRE MAKSİMUM 40,0
UZUNLUK MİLİMETRE MAKSİMUM 260,0
SAP MEVCUT
FIRÇA KISMI MALZEMESİ PLASTİK #
FIRÇA MALZEMESİNİN KULLANILAN UZUNLUĞU MİLİMETRE MAKSİMUM 25,0
SIRT ŞEKLİ YUVARLAK UÇ W/EL TUTAMAĞI
AYRILABİLİR TUTAMAK TERTİBATI DAHİL
NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI LAVABO FIRÇASI DAİRESEL YAPILI
ÖZEL HUSUSLAR KOLALIK TESİSLERİNDE TEMİZLİK MAKSADIYLA KULLANILMAKTADIR. BEYAZ RENK ÖNCELİKLİDİR.

 

29 7210KK0092450 MAŞRAPA,TUVALET İÇİN AD 50 PLASTİK.MAVİ RENK OLUCAK.BOY:12 CM.GENİŞLİK 6 CM.

 

30 7930KK0147457 MİNERALLİ SIVI OVMA MADDESİ  KG 300 ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDE: %5. NONİYONİK AKTİF MADDE: %5.KATI MADDELER: %30.AKTİF MADDE:KREM 5 KG İLE 30 KG ARASINDA BİDONLARDA OLUCAK.MARKALAR:TEX//OXY//BEMOL//CORTEX OLUCAK.

 

31 7930KK0364493 PARLATICI, METAL İÇİN AD 250 1. PASLANMAZ ÇELİK, KROM, NİKEL ALAŞIMI METAL YÜZEYLERİ TEMİZLİK VE PARLATMADA KULLANILABİLECEK.
2.YÜZEYE UYGULANDIĞINDA PARLAKLIK SÜRESİ UZUN SÜRELİ OLACAK, PARMAK İZİ VE SU LEKELERİNE KARŞI DAYANIKLI OLACAK.
3.ÜRÜN AMBALAJI ÜZERİNDE ÜRÜN KULLANIM TALİMATI VE ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİR ETİKETLER BULUNACAK.
4.ETİKET ÜZERİNDE TSE/TSEK NUMARASI YAZILI OLACAK.
5.500 ML. VE ÜSTÜ ORİJİNAL AMBALAJDA PLASTİK SPREY OLACAK,

 

32 7920KK0052856 ISLAK MOP TUTUCU AD 80 1.ISLAK MOP SAPI; METAL KISKAÇ SAYESİNDE MOPU SIKICA TUTARAK PRATİK TEMİZLİK İMKANI VERECEK.
2.PASLANMAZ METAL KISKAÇLI OLACAK.
3.YEKPARE OLMALI, AYRICA APARAT TEMİNİNE GEREK OLMAYACAK.
4.SAPI ÜZERİNDE OLACAK.
5.UZUNLUĞU 120. (+ / - 5) CM OLACAK.

 

33  7920270386427 MOP PASPAS APARATI (NEMLİ MOP APARATI) AD 80 1.ÜZERİNE PASPAS (MOP) TAKILAN SERT PLASTİK APARAT OLACAK
2.TOPLAM UZUNLUĞU 50 CM, TOPLAM GENİŞLİĞİ 10 CM OLACAKTIR.

 

34 7920KK0169239 PASPAS, ISLAK (ISLAK MOP YEDEĞİ) (60 CM) AD 240 1.ÜRÜNÜN SU EMİCİ ÖZELLİĞİ YÜKSEK OLACAK.
2.KULLANILAN YÜZEYLERDE İP TORTU BIRAKMAYACAK.
3.PAMUKLU İPTEN ÜRETİLMİŞ, DİKİŞLERİ SAĞLAM, SIK OLMAYACAK, PÜSKÜLÜ DÖKÜLMEYECEK.
4.ÜRÜNÜN EBATI 60 CM. OLMALIDIR.

 

35 1005999618169 MOP NEMLİ YEDEK  AD 240 1.ORTA KISMINDA APARATA TAKILACAK KISMI BEZLİ, AĞIZ KISIMLARI PÜSKÜL ŞEKLİNDE PAMUK VE POLYESTER İPLİK OLACAK.
2.UZUNLUĞU 60 CM OLACAK.
3. PLASTİK BİLEŞİM YERİ SERT PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLACAK.

 

36 6508KK0117687 PİSUVAR TABLETİ,DEZENFEKTAN VE KOKU GİDERİCİ,BANYOLARDA,WC KG 150 1.TUVALET, LAVABO GİBİ ISLAK ALANLARDA KÖTÜ KOKULARI GİDERECEK, TABLET FORMDA OLACAK.
2.ÜRÜNLER ORİJİNAL HAMMADDEDEN MAMUL UZUN SÜRE ETKİLİ YAPIDA OLACAK, LAVABOLARDA UZUN SÜRE DAYANIKLI OLACAK, ÇABUK ERİYİP YOK OLMAYACAK
3.AMBALAJ YAPISI ŞEFFAF POŞETLERDE 1 KG (BİR) NAFTALİN TABLETİ İÇERECEK ŞEKİLDE OLACAK.
4.ÜRÜN AMBALAJI ÜZERİNDE ÜRÜN KULLANIM TALİMATI VE ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİR ETİKETLER BULUNACAK VE ETİKET ÜZERİNDE TSE NUMARASI YAZILI OLACAK

 

37 7920KK0166646 SAP FIRÇA, MADENİ AD 200 1. ALÜMİNYUM ALAŞIM KIRMIZI RENKTE OLACAK.
2. UZUNLUK 100 İLE 120 CM ARASI,  ÇAPI 2 CM VE YUKARISI OLACAK.

 

38  4510270141451 SIVI SABUN MAKİNASI (SIVI SABUNLUK) AD 30 YÜZEY İŞLEM:BOYA 
 TOPLAM UZUNLUK MİLİMETRE NOMİNAL 110,0 
TOPLAM YÜKSEKLİK MİLİMETRE NOMİNAL 160,0                                                                                                                                                                               MALZEME SERT PLÂSTİK 
RENK BEYAZ                                                                                                                                                                                                                                      KULLANIM ADI SABUNLUK, SIVI

 

39 7930KK0428260 SIVI DETERJAN, BULAŞIK YIKAMA EL LT 1080 MARKA.PEROS//BİNGO//PRİL//FAİRY.5 LT İLE 30 LT ARASINDA BİDONLARDA OLUCAKTIR. ELLE BULAŞIK YIKAMADA VE GENEL TEMİZLİK AMACIYLA KULLANILIR.BULAŞIK YIKAMA BİLEŞİĞİ, EL

 

40 6505008573597 SIVI EL YIKAMA MADDESİ (EL YIK.)(SIVI SABUN) KG 10800 SIVI EL SABUNUDUR, ANTİBAKTERİYEL, 5 KG İLE 30 KG LİK BİDONLARDADIR. RENK:PEMBE OLUCAK.MARKALAR:OXY//POWERMAX//TEX ENDUS//SENS//MARATEM OLUCAKTIR.

 

41 7920KK0059917 SÜPÜRGE BAHÇE 60 CM LİK AD 130 SAP UZUNLUĞU MİLİMETRE NOMİNAL 1400,0
ENİ MİLİMETRE NOMİNAL 100,0
ÇAP MİLİMETRE NOMİNAL 1,0
UZUNLUK MİLİMETRE NOMİNAL 600,0
SAP MEVCUT
FIRÇA KISMI MALZEMESİ KIL, KEÇİ
FIRÇA MALZEMESİNİN KULLANILAN UZUNLUĞU MİLİMETRE NOMİNAL 70,0                                                                                                                                      MALZEME YÜZDESİ 100,0
SIRT ŞEKLİ DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE
AYRILABİLİR TUTAMAK TERTİBATI DAHİL
ÖZEL HUSUSLAR BAHÇE TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN SÜPÜRGE
 

 

42 7290KK0065746 SÜPÜRGE,SAPLI,FARAŞLI,FIRÇALI AD 50 1.ÜRÜN SERT KIRILMAYAN PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLACAK.
2.FARAŞIN AĞIZ YAPISI İNCE TOZLARI ALACAK ŞEKİLDE LASTİKLİ OLACAK.
3.SAPLI FIRÇANIN KILLARI PLASTİKTEN YAPILMIŞ OLACAK.
4.SAPLI FARAŞ VE SAPLI FIRÇANIN UZUNLUĞU 120±5 CM.OLACAK.


43 8540270386396 TUVALET KAĞIDI AD 6976 KAĞIT, TUVALET
KAT MİKTARI 2
RENK BEYAZ
ENİ MİLİMETRE NOMİNAL 124,0
UZUNLUK 22,3 METRE
KULLANIM ŞEKLİ YAPRAK
KAT UZUNLUĞU MİLİMETRE NOMİNAL 100,0
ÖZEL HUSUSLAR :MALZEME: %100 SELÜLOZ
MARKALAR:SOLO//SELPAK//FAMİLİA//PAPİA OLUCAK.PAKETLER 32'Lİ OLUCAK.RENK:BEYAZ ÇİFT KATLI OLUCAK.1 PAKETE TEKLİF VERİLCEK.TOPLAMDA 218 PAKET OLUCAK.(6976 ADET)

 

44 6850KK0193692 YAĞ ÇÖZÜCÜ TEMİZLEME MADDESİ (AĞIR KİR YAĞ SÖKÜCÜ) LT 1500 MARKALAR:OXY//ERNET//BEMOL//MARATEM//POWERMAX//FAGOR NOVA//.5 LT LİK 30 LT LİK BİDONLARDA OLACAKTIR.TÜM YIKANABİLİR VE SİLİNEBİLİR MÜTFAK YÜZEYLERİNİN YANMAMIŞ YAĞLI KISIMLARININ TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR.TENCERE VE TAVALARIN DIŞINDA BİRİKEN DETERJANLA ÇIKARTILAMAYAN KİR VE YAĞLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR. HER TÜRLÜ ENDÜSTRİDE HER YÜZEYİN VE MAKİNA PARÇALARININ YAĞ VE KİRDEN TEMİZLENMESİNDE KULLANILIR.

 

45 6850KK0405196 YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME MADDESİ LT 100 MARKALAR:MARATEM//FAGOR VİP//DIVORTEX OLUCAK.SULANDIRILMADAN DİREKT OLARAK KULLANILIR,KİRLİ BEYAZ BULANIK GÖRÜNÜŞLÜ,ANYON AKTİF MADDE:%10-14,ALKALİTE:%5-8,YOĞUNLUK(20 DERECEDE):1.05-1.12,PH:13-14,5 KG POLİETİLEN BİDONLARDADIR. 5 LT İLE 30 LT ARASINDA BİDONLARDA OLUCAKTIR.
 

46  7920KK0329916  METAL ÇEKPAS 55 CM. SAPLI AD 150 SAP UZUNLUĞU : 1010 MM.SAP ÇAPI : 200 MM. KAUÇUK KISMININ KESİT KALINLIĞI : MAXİMUM : 15 MM. MİNUMUM : 5 MM.KAUÇUK YÜKSEKLİĞİ : 35 MM. SAP SÖKÜLÜR VE TAKILIR.KAUÇUK KISMININ UZUNLUĞU 55 CM OLUCAK.VE ETRAFI METAL OLUCAK.YER TEMİZLİĞİ İÇİN KULLANILIR.

47 6515KK0302478 YÜZ MASKESİ TEK KULLANIMLIK PAKET 100 MASKE, AĞIZ-BURUN//AĞIZ VE BURUN KAPATIR.TEMİZLİK İŞLERİNDE,MUAFAK, YEMEKHANE VE FIRINLARDA HİJYEN SAĞLAMAK MAKSADIYLA KULLANILIR.RENK:BEYAZ//ULTRASONİK DİKİŞLİ//POLİPROPİLEN KAPLI YUMUŞAK YARLANABİLİR TELİ//ANTİALERJİK,HAVA GEÇİRGEN//FİBERGLASS//LATEKS İÇERMEZ.TEK KULLANIMLIK.2 KATLI 1 PAKETTE 50 ADET BULUNUR.MARKA TERCİHEN (AMET 2) OLUCAKTIR.DİĞER MARKALARDA KALİTESİNE GÖRE DEĞERLENDİRMEYE ALINCAKTIR.

48 7930KK0400907 YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ LT 2500 ÖZELLİĞİ : ASİDİK, KULLANIM YERİ : MARLEY, MERMER, MOZAİK, FAYANS, YER KAROSU VE HER TÜRLÜ SERAMİKLERİN TEMİZLİĞİNDE TÜM YIKANABİLİR VE SİLİNEBİLİR YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR. HER TÜRLÜ CİLALI VE BOYALI ZEMİNLERDE KULLANILMAZ.POWERMAX//MARC//OXY//AJAX MARKALARINDAN BİRİ OLUCAKTIR.PLASTİK BİDONLARDA 5 LT İLE 30 LT ARASI BİDONLARDA OLUCAKTIR.
1. İHALE KONUSU ALIMI YAPILACAK MALZEMELER TSE, TSEK, İSO VEYA EŞDEĞER KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GÜVENCESİNE UYGUN OLARAK 1NCİ KALİTEDE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. ÜRETİCİ FİRMALARIN İSE ÜRETİM İZİN BELGELERİNE SAHİP OLACAKLARDIR.

2. TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN AMBALAJLARI ORİJİNAL HALDE (BÖLÜNME, PARÇA, YIRTIK, DAĞINIK VB. DURUMLARDA OLMAYACAK) DÜZGÜN, KAPALI AMBALAJLI, ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN EBATLARA UYGUN, İSTİFLENMEYE MÜSAİT DURUMDA BULUNACAKTIR.

3. ALIMI YAPILACAK OLAN MALZEMELERİN AMBALAJ YADA ETİKETLERİNDE VARSA  MALZEMENİN ADI, ÜRETİCİ FİRMANIN ADI, RUHSAT TARİHİ, İZİN NUMARASI VE TARİHİ, İMAL TARİHİ, SERİ NUMARASI, ÜRÜN MİKTARI, KULLANMA TALİMATI, TEHLİKE İŞARETLERİ, GÜVENLİK BİLGİLERİ VE TÜKETİCİNİN DİKKATİNE İBARELERİ, KİMYASAL BİLEŞİMİ,TSE YADA ISO-  İBARELERİ İLE SON KULLANMA TARİHLERİ BELİRTİLMİŞ OLACAKTIR

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 3 ncü Kolordu Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +902123651200

c.Fax Numarası: +902123651264

d.Elektronik Posta adresi: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int