İşin Adı 18 KISIM GIDA MADDESİ ALIMI

İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Adres : MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İZMİT/KOCAELİ

Telefon : +902623732637-4512/4513 +902623732449

Faks : +902623732603

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü AY, KÖRİ TOZ BAHARAT, TUZ, KARABİBER (ÖĞÜTÜLMÜŞ TİP), KEKİK, KIRMIZI PUL BİBER, KİMYON,ÖĞÜTÜLMÜŞ, KURU MAYA, NİŞASTA (YENİLEBİLİR BUĞDAY NİŞASTASI ), YENİ BAHAR, KURU NANE, VANİLİN (ŞEKERLİ TİP), KIRMIZI TOZ BİBER, TATLI, HAMUR KABARTMA TOZU, PİRİNÇ UNU, HİNDİSTAN CEVİZİ, CEVİZ İÇİ, 1'İNCİ SINIF,ÇEYREK TİP, İŞLENMİŞ İÇ FINDIK (İÇ TOMBUL FINDIK GRUBU, I. SINIF, KAVRULMUŞ TİP, ÇAPI 9 MM VE DAHA BÜYÜK BOY

Malın Miktarı EK LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR. KG

Mal Teslim Yeri MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI TŞN (Tük.)- 129 Mal Saymanlığına

Mal Teslim Tarihi Alıma esas mal, Doğrudan Temin Onay Tebliğine müteakip 20 (YİRMİ) Takvim günü içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI KH. VE DES. GRP.K.LIĞI TAŞ.(Tük) -129 MAL SAYMANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ) teslim edilecektir.

İhale Yeri - MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI İHL.KOM.BŞK.

İhale Tarihi 22.05.2017 11:00

İhale İlanı Metni

T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI
KARTEPE/KOCAELİ
DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIM İLANI
18 KISIM GIDA MADDESİ ALIMI
1.   İŞİN NİTELİĞİ
    ÇAY, KÖRİ TOZ BAHARAT, TUZ, KARABİBER (ÖĞÜTÜLMÜŞ TİP), KEKİK, KIRMIZI PUL BİBER,  KİMYON,ÖĞÜTÜLMÜŞ, KURU MAYA, NİŞASTA (YENİLEBİLİR BUĞDAY NİŞASTASI ), YENİ BAHAR, KURU NANE, VANİLİN (ŞEKERLİ TİP), KIRMIZI TOZ BİBER, TATLI,  HAMUR KABARTMA TOZU, PİRİNÇ UNU,  HİNDİSTAN CEVİZİ, CEVİZ İÇİ, 1'İNCİ SINIF,ÇEYREK TİP, İŞLENMİŞ İÇ FINDIK (İÇ TOMBUL FINDIK GRUBU, I. SINIF, KAVRULMUŞ TİP, ÇAPI 9 MM VE DAHA BÜYÜK BOY
2.  GENEL
      a.   MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI 'nca ihtiyaç duyulan ve yukarıda cins ve miktarı yazılı mal, 4734 Sayılı Kanun'un 22'nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle yapılacaktır.
     b.  Yapılacak olan alım ile ilgili  dökümanlar istenildiği taktirde (0262 373 24 49 nu.lı telefon aranarak), Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı  İhale Komisyonu Başkanlığında bizzat görülebilir ya da talep üzerine tarafınıza mail olarak gönderilebilir.
      c.   Teklifler;  Komisyonumuzdan temin edilecek birim fiyat teklif mektubu formatına, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ TÜRK LİRASI (TL.) bedel yazılarak, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat11:00 ’a kadar, asılları alımın üzerinde kalınması durumunda Karar Tebliğinden sonra idaremize teslim edilmek kaydıyla       0 262 373 26 03 Nu.lı belgegeçere (fax)  gönderilecek ya da kapalı zarf içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (KARTEPE/KOCAELİ)'na teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.   "Alım İle İlgili Hususlar" okunduktan sonra imzalanarak Teklif Mektubuna eklenerek tarafımıza ulaştırılacaktır.
      ç.    Sözleşme düzenlenmeyecektir. Kısmi teklif verilebilecektir.
     d.   Ödeme, malın teslimini takiben yapılacak muayene sonucunda kabulü halinde, KOCAELİ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.  TESLİMATA AİT ESASLAR
     Alıma esas mal, Doğrudan Temin Onay Tebliğine  müteakip 20 (YİRMİ) Takvim günü içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI KH. VE DES. GRP.K.LIĞI TAŞ.(Tük) -129 MAL SAYMANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ) teslim edilecektir.
 
     
4.   VERGİ, HARÇ VE MASRAFLAR
      a. Bahse konu alım uhdesinde kalan firma tarafından; sözleşme imza aşamasında, İhale bedeli üzerinden Binde 5,69 Karar Damga Vergisi vezne alındı makbuzu, İhale Komisyonuna Başkanlığına teslim edilecektir. 
      b.  KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, resim, ulaşım, malın tahmil-tahliye, istif ve muayene v.b.) yükleniciye aittir.
5.   MUAYENE
      Alım konusu mallar,  Garnizon Muayene Komisyon Başkanlığınca, işin niteliğinde ve "Alımı İle İlgili Hususlar" da belirtilen hususlara göre muayene edilecektir. 
    
6.   DÖKÜMANLAR:
a İhtiyaç Listesi
b   Alımla İlgili Hususlar
c   Teklif Mektubu olup, istenildiğinde tarafınıza elektronik posta ile gönderilecektir.
(ALIM HUSUSLARI İRTİBAT PERSONELİ, İkm.Üçvş.İbrahim DURAK 0262 373 24 49)
(TEKNİK HUSUSLAR İRTİBAT PERSONELİ, Yzb.Deniz Devrim TAŞDEMİR 0262 373 2221 den 2422)

18 KISIM GIDA MADDESİ  ALIMIYLA İLGİLİ HUSUSLAR

 

1.            18 kısım gıda maddesi, yetkilendirilen alım komisyonu tarafından Onay Belgesinde ve EK-A listede belirtilen özellikler dahilinde piyasadan temin edilecek, malların muayenesi ve kabulü için ilgili saymanlığa sevki sağlanacaktır. Sevk edilen mallar, ilgili saymanlık tarafından Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına muayeneye sunulacaktır. Muayene, Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 2(iki) gün içerisinde yapılacaktır.

2.            Alım konusu EK-A listede ve Onay Belgesinde belirtilen ambalajlarda olacaktır. Ambalajlama işi, nakliye, hamaliye vb. masraflar yükleniciye aittir.

-              Ambalajlarda delik, patlak, yırtık olmayacaktır.

-              Son kullanma tarihine, teslim tarihinden itibaren en az 9 (DOKUZ) ay kalmış olacaktır. Teslim tarihinde paketleme tarihi en çok 60 (ALTMIŞ) gün öncesine ait olacaktır.

-              Söz konusu malların fiziksel özellikleri;

                a.            Taze ve kendine has tatlarda olmalı,

                b.            Gözle görünür herhangi bir böcek zararı olmamalı,

                c.             Küflenme ve çürüme belirtileri olmamalı,

                ç.             Acılaşma, yanık kokusu, yabancı tat ve kokuda olmamalı,

                d.            Gözle görünür canlı veya cansız zararlılar bulunmamalı,

                e.            Topaklaşmış olmamalı,

                f.             Gözle görünür bir şekilde içeriğindeki yabancı madde oranı % 1 ‘i geçmemelidir.

3.            Teklifler faks ve elden verilebilecektir. Ödeme işlemleri için teklif mektubunun aslı gerektiğinden yüklenici ödeme öncesinde elden ya da posta yolu ile teklif mektubunun aslını idareye ulaştırmak zorundadır.

4.            Malın teslim tarihi yükleniciye Doğrudan Temin Sonuç Onay Belgesi tebliğini müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde defaten yapılacaktır. Teslim edilen mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklıdır.

5.            Malın teslim yeri Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Tşn (Tük)-129 Mal Saymanlığı depoları Dumlupınar Mah.Sakıp Sabancı Caddesi No:134 Kartepe / Kocaeli adresidir.

6.            Yüklenicinin muayene sırasında bulunmaması halinde durum bir tutanakla tespit edilecek ve muayene işlemi yapılacaktır. Bu durumda yüklenicinin sonuca itiraz etme hakkı olmayacaktır.

7.            Yüklenicinin işin konusu olan malı kargo dâhil her türlü ulaştırma şekliyle teslim etmesi mümkündür. Ancak bu durumda tesellüm heyetince (yetkilendirilen alım komisyonu) yapılacak teslim alma tutanağında belirtilen miktar ve diğer bilgiler esas alınacaktır. Gönderilen ile alınan mal arasında olabilecek eksik veya fazladan idare sorumlu tutulmayacaktır. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulden sonra asgari 6 ay garanti süresi olacaktır. Garanti süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve bozulmalar ( saklama koşullarından meydana gelenler hariç olmak üzere) yüklenici sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde idare (tüketici hakem heyetleri de dahil olmak üzere) gerekli işlemleri başlatacaktır.

8.            Malın herhangi bir nedenle reddi halinde durum kendisine veya vekiline veya adresine bildirilecektir. Red halinde malın en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde depolardan aldırılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Malın aldırılmasının belirtilen süreyi geçmesi halinde fazla süre içerisinde meydana gelebilecek zararlardan idare sorumlu tutulmayacaktır.

9.            Yüklenici tarafından teslim edilen malların, muayenede RED olması durumunda mallar, teslim süresinde yüklenici tarafından 1 (bir) kere yenisi ile değiştirilebilecektir.

10.          Teslim süresi içerisinde yüklenici malı/malları teslim etmez veya RED olan malın yerine yenisi getirmez ise, yükleniciye ilave süre verilecek, geç teslim edilen her gün için 50 TL para cezası uygulanacaktır. Ancak ek süre kesinlikle 7 (yedi) takvim gününü geçmeyecektir.

11.          İtilaf halinde KOCAELİ Mahkemeleri yetkilidir.

12.          İşbu şartlar toplam 12 (oniki) maddeden ibarettir.

BÜTÜN ŞARTLARI OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22 NCİ MADDE   D FIKRASI GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE SATIN ALINACAK 18 KALEM GIDA MADDESİ ALIMI İÇİN DÜZENLENEN EK LİSTE

 

 

S.NO:CİNSİ:MİKTARI:AMBALAJ:

1.ÇAY500 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

2.KÖRİ TOZ BAHARAT75 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

3.TUZ5000 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

4.KARABİBER(ÖĞÜTÜLMÜŞ TİP)200 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

5.KEKİK 100 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

6.KIRMIZI PUL BİBER 200 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

7.KİMYON,ÖĞÜTÜLMÜŞ 150 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

8.KURU MAYA 35 KG. PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

9 NİŞASTA (YENİLEBİLİR)  BUĞDAY NİŞASTASI 200 KG. PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

10.YENİ BAHAR 50 KG. PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

11. KURU NANE 100 KG. PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

12. VANİLİN (ŞEKERLİ TİP) 100 KG PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

13.KIRMIZI TOZ BİBER, TATLI 200 KG. PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

14. HAMUR KABARTMA TOZU 60 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

15.PİRİNÇ UNU 500 KG. PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

16. HİNDİSTAN CEVİZİ 75 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

17 CEVİZ İÇİ, 1'İNCİ SINIF,ÇEYREK TİP 250 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

18. İŞLENMİŞ İÇ FINDIK (İÇ TOMBUL FINDIK GRUBU, I. SINIF, KAVRULMUŞ TİP, ÇAPI 9 MM VE DAHA BÜYÜK BOY 200 KG.PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK ESASLI AMBALAJ

                                                                                                                          

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +902623732637-4512/4513 +902623732449

c.Fax Numarası: +902623732603

d.Elektronik Posta adresi: