KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI

İşin Adı Montajlı Malzeme Alımı

İhale Usulü 22/d Doğrudan Temin usulü

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

Faks : +90312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr

Malın Niteliği ve Türü KHO K.lığı 1980-OKL-BET-128 Albüm Numaralı Binada Bulunan Kesintisiz Güç Kaynağı İçin Mantojlı Malzeme Alımı

Malın Miktarı 3 Adet

Mal Teslim Yeri KARA HARP OKULU K.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA

Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 1-30 Takvim Gününde Teslim Edilecektir.

İhale Yeri KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ANKARA

İhale Tarihi 17.03.2017 10:00

İhale İlanı Metni

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU

Bu teknik şartname, Kara Harp Okulu Komutanlığı 1980-OKL-BET-128 ALBÜM NUMARALI BİNADA BULUNAN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İÇİN MONTAJLI MALZEME ALIMINA ait teknik özellikleri, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.1. Satın Alınacak 730-JV10049-T-UDP Module İnverter 200 KVA Ait İstek ve Özellikler;

2.1.1. 40 °C ‘de aktif çıkış gücü 200 kW olacaktır.

2.1.2. 40 °C ‘de nominal çıkış gücü 200 kVA olacaktır.

2.1.3. Nominal şebeke giriş voltajı/voltaj aralığı 400(250-460) V, üç faz + nötr olacaktır.

2.1.4. Normal giriş frekansı/frekans toleransı 50 Hz olacaktır.

2.2 Montaj işlemleri firmaya aittir. Montajdan sonra cihaz çalışır durumda teslim edilecektir. Montaj sırasında ve sonrasında cihaza ve kısımlara verilecek tüm zarar ve kazalardan Yüklenici Firma sorumludur. Firma bu zarar ve kazaların giderilmesi için her hangi bir ücret talep edemez.

3. NUMUNE ALMA

3.1. Numune tutulmayacaktır.

4. KONTROL VE MUAYENE METODLARI

4.1. MSY — 331-1/C TSK Mal Alım Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi mal muayene talimatlarına riayet edilir.

4.2. Muayene için her türlü araç, malzeme ve personel yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

4.3. Muayene masraflarının tamamı yüklenici firmaya aittir.

4.4. Muayene esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

4.5. Bu şartnamede belirtilen malzemeler % 100 göz muayenesine tabi tutulacaktır.

4.6. Bu şartnamede belirtilen malzemeler orijinal ambalajında, daha önce açılmamış ve kullanılmamış vaziyette ve herhangi bir kırılma, ezilme ve bozulmaya maruz kalmamış olacaktır.

5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

5.1. 2. Madde de belirtilen istek ve özellikler üretici firma kataloğuna uygun olarak belgelendirilecektir. Bu belgeler muayene esnasında muayene komisyonuna teslim edilecektir.

6. GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI

6.1. Satın alınacak malzemelerin tamamı 2 yıl garantili olacaktır. ( Fabrikasyon hatalarına dahil)

6.1.1. Teknik şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde idarece belirlenecek yere teslim edilecektir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Yoktur.

8. REFERANSLAR

8.1. Yoktur.

8.2. Bu şartname 1 (Bir) kalem malzeme ve montajını kapsar ve bu madde dahil 8 maddeden ibaret olup, 25 Ocak 2017 tarihinde hazırlanmıştır.

KHO K.LIĞI 1980-OKL-BET-128 ALBÜM NUMARALI BİNADA BULUNAN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İÇİN MONTAJLI MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak

anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................(bundan sonra

“Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin adresi : Kara Harp Okulu Komutanlığı KHO Cad.

Bakanlıklar/ ANKARA

Tel no : 0 312 417 51 90/2505

Faks no : 0 312 418 32 26

Elektronik posta adresi (varsa) :

2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi :....................................................................

.............................................................................................................................................

Tel no : ...................................................................

Faks no : ...................................................................

Elektronik posta adresi (varsa) : ...................................................................

Vergi numarası :

Vergi dairesi :

Banka adı ve şubesi :

Banka Hesap Numarası :

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 3- İş Tanımı

3.1. KHO K.LIĞI 1980-OKL-BET-128 ALBÜM NUMARALI BİNADA BULUNAN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İÇİN MONTAJILI MALZEME ALIMI, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilin de Yüklenici tarafından temini, İdareye teslimi ve montajı işidir. Mallar ile ilgili aranacak özellikler ve diğer ayrıntılar sözleşmede diğer hususlar bölümünde belirtildiği gibidir.

3.2. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malların miktarları:

S. Nu.

Cihaz Tipi

CİHAZ SERİ NO

Malzeme Cinsi

Miktarı

Ölçü Birimi

D-BLACK 200 KVA

8972123010003

730-JV10049-T-UDP Module İnverter 200 KVA - Montajlı

AD.

Madde 4- Teminata İlişkin Hükümler

4.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

4.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir. (Sözleşme bedelinin %6’ sından az olmamak üzere yüklenicinin kendi belirleyeceği tutarda sözleşme yapılmadan önce kesin teminat yatırarak İhale Komisyonu Bşk.lığına sunacaktır.)

4.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi …../…./…. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

4.2. Ek kesin teminat:

4.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6’sı, iş artışı olması halinde artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

4.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

4.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

4.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

4.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

4.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

4.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

4.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 5- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

5.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, ‘idarece hazırlanmış cetvelde yer alan’ her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam) ve ………………………… (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatların toplamı esas alınır.

Madde 6- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, eğitim, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri vb. tüm giderler sözleşme bedeline dâhildir.

Madde 7- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

7.1. Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 8- Sözleşmenin Ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

Madde 9- Sözleşmenin Süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 800 (sekizyüz) takvim günüdür.

Madde 10- Malı / Malları Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
10.1. Malın / Malların Teslim Edilme Yeri veya Yerleri:
İhale konusu malın / malların tamamı Kara Harp Okulu Komutanlığı Taşınır (Tüketilebilir) 692 Mal Saymanlığı Depolarına (Bakanlıklar/ANKARA) teslim edilecektir.

10.2. İşe Başlama Tarihi

10.2.1. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün aynı zamanda işe başlama talimatı tebliği olarak kabul edilecektir. Yüklenici ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyeceğini peşinen kabul edecek ve sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip 1-30 (bir tire otuz) takvim gününde teslim yerine malları defaten teslim edilecektir.

10.3. Teslim Programı ve Teslim Tarihi

10.3.1. Yüklenici malı / malları 1-30 (bir tire otuz) takvim gününde defaten (tek parti olarak), Kara Harp Okulu Komutanlığı Taşınır (Tüketilebilir) 692 Mal Saymanlığı (Bakanlıklar/ANKARA) depolarına kadar taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere teslim edecektir. Teslimatlar yüklenici veya kanuni temsilcisi tarafından yapılacaktır. Yüklenici malları teslim etmeden önce idare ile koordine kuracaktır.

10.3.2. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları

10.3.2.1. Taahhüt konusu mal / mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip İhtiyaç Listesinde yazılı miktarda Kara Harp Okulu Komutanlığı Taşınır (Tüketilebilir) 692 Mal Saymanlığı (Bakanlıklar/ANKARA) depolarına teslim süresine uygun olarak defaten teslim edilecektir.

10.3.2.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 12’nci maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır.

10.3.2.3. Muayenede geçen sureler teslim süresinden sayılmayacaktır. Muayene süresi, yüklenici tarafından, malın muayene ve kabul işlemleri için idareye teslim edildiği tarih ile muayene sonucunun yükleniciye tebellüğ edildiği tarih arasında geçen süredir. Ancak, muayene ve kabul komisyonları tarafından muayenenin başlangıcında, malın muayenesine başlanması için gerekli şartların yüklenici tarafından yerine getirilmeden muayenesine sunulduğunun tespit edilmesi ve Muayene Başlangıç Tutanağında belirtilmesi halinde, bu süreler muayene süresinden sayılmaz.

Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları

11.1. Sözleşmenin bedeli, malın teslimini müteakip, KHO Muayene Komisyonu Başkanlığınca kat’i kabulün yapılması akabinde usulüne uygun belgelere istinaden Taşınır (Tük.) 692 Mal Saymanlığınca Taşınır Mal İşlem Belgesi kesilmesini müteakip 038102-1 ekonomik harcama kodundan KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ödenir. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır.

11.1.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

11.1.2. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir.

Madde 12- Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler

12.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

12.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı / işi süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için % 0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

12.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

12.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

12.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

12.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 (bir) defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çevresinde ihtar yapılır.

Madde 13 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

13.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

13.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin 12’nci maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

13.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

13.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

13.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

13.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakkedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

13.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

13.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 14 - Fesih tarihinin belirlenmesi

14.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

14.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir.

Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

14.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem

yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 15 - Fesih halinde yapılacak işlemler

15.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

15.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

15.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

15.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

15.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

15.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 16 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

16.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 17- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
17.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya
gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi koşuluyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Madde 18- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

18.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

18.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 19- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

19.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere

yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 20- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

20.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde bu sözleşmenin diğer hususlar bölümünde belirtilen niteliklere uygun olmayan, kusurlu mal getirmesi veya taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesi f bendi uyarınca hareket edilecektir.

Madde 21- Hüküm Bulunmayan Haller

21.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 22- Anlaşmazlıkların Çözümü

22.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 23- Diğer Hususlar

23.1. Yüklenicinin taahhüdü çerçevesinde getirilen mallar Kara Harp Okulu Muayene ve Kabul Komisyonunca fiziki özellikleri bakımından veya tutulmuşsa numuneye uygunluğu bakımından muayene edilecektir. Bu muayene neticesinde yüklenicinin getirdiği mal ret olursa; yüklenici teslim süresi içerisinde 1 (bir) kez mal getirme hakkına sahiptir. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca muayene neticesi tutanak altına alınacaktır.

23.3. Garanti ve bakım, onarım

23.3.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 (İki) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

23.3.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

23.3.1.2. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

23.3.2. Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini

23.3.2.1. Malın tamir süresi en fazla 30 (Otuz) takvim günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder. İdarece bu mala ilişkin teslim tesellüm belgesi düzenlenir.

23.3.2.2. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 2 (İki)’den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 (Dört)’den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6 (Altı)’dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür.

23.3.3.Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

23.3.4. Yüklenici, teslim edeceği mallara ilişkin sözleşme ekinde yer alan garanti taahhütnamesi örneğini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim imza ve kaşesini tamamlayıp malı teslim alan mal saymanlığına teslim edecektir.

23.4. Ambalajlama

23.4.1. Teslim edilecek malzemeler her türlü hava şartlarına, ulaşım, korozyon ve benzeri etkenlerden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanacaktır. Her türlü ambalajın üzerine firma adı,

ambalaj içinde bulunan malzemenin cinsi ve miktarı, varsa stok numarası ve parça numarası yazılacaktır. Ambalajlamadan dolayı zarar gören malzemeler yenisi ile değiştirilecektir. Bozulan ambalajlar yüklenici tarafından düzeltilecektir. Ambalajlar malzemenin kolay taşınmasını ve zarar görmesini engelleyecek şekilde olacaktır.

Nakliye ambalajları; Vinç, forklift ve elden geçirme teçhizatı ile indirme, bindirme ve taşımaya uygun olacaktır. Sözleşme konusu teslim edilecek malzemeler; malzemenin özelliğine göre fiziksel ve kimyasal şartlarından etkilenmeyecek koruyucu özelliklere sahip malzeme ile ambalajlanacak ve malzemenin son kullanıcıya ambalajlı ulaşacak şekilde tek tek paketlenecektir.

23.4.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

23.5. 1 (Bir) Kalem Montajlı Malzemenin muayenesi alt maddelerde belirtilen fiziksel özelliklerine göre ve KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yürürlükte bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

23.5.1. Malzemeler hiç kullanılmamış, yeni olacaktır.

23.5.2. Malzemelerde kırık, çatlak, çapak, pas vs. olmayacaktır.

23.5.3. Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir.

23.5.4. Muayene esnasında dizayn, imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

23.5.5. Yüklenici Firma malzemenin montajını yaptıktan sonra cihazı çalışır halde teslim edecektir.

Madde 24 - Kodlandırma Hükmü:

24.1. Müteahhit, MSB.’lığına herhangi bir ilave mali yük getirmeksizin, TSK.ya temin etmeyi taahhüt ettiği malların kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru dilekçesi, malzeme tanımlama bilgileri, imalatçı sözleşmesi ve teknik veriler, çizimler gibi) Milli Kodlandırma Bürosuna (MSB.Tek.Hiz.D.Bşk.lığı) vermek, ve kodlandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, kodlandırma ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi MKB.ye vermekle yükümlüdür.

24.2. Bu maksatla müteahhit, MKB’ nin kodlandırma için talep edeceği formları ve diğer bilgileri kağıt, disket, e-mail gibi vasıtalarla ve MKB. nin kodlandırma uzmanlarınca belirtilen özelliklere göre, tam ve eksiksiz olarak hazırlayacak ve MKB ye teslim edecektir. Müteahhit, Türk MKB nin isteği halinde, malzeme tanımlama bilgilerini derlemek üzere, MKB’ ye uzman personel görevlendirmekle yükümlüdür.

24.3. Firmanın muayeneye çağrı tarihine kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (acil durumlarda, çok parçalı sistemlerde veya kodlandırılması diğer NATO Ülkelerince yapılacak malzemelerde), Türk MKB tarafından onaylanan kodlandırma protokolü ve malzeme

listesinin tedarik makamına ibraz edilmesi halinde, müteahhit kodlandırma ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecek ve kabul ile ilgili işlemlere başlanacaktır. Söz konusu malzeme MKB. ce kodlandırma sırasına alınacak ve kodlandırma işleminin tamamlanmasını müteakip sonuçlar (NSN ve DD-146 Formu), müteahhit ve ihtiyaç sahibi Kuvvet Komutanlığının Kodlandırma Bürosuna bildirilecektir.

24.4. Yurt dışı kaynaklı malzeme durumunda, NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG) 4177 gereğince, müteahhit veya taşeron, kendi ülkesini kodlandırma makamları ile temasa geçmek ve kodlandırma veya kullanıcı kaydı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve belgeyi sağlayarak, işlemin sonuçlandırmasını sağlamaktan sorumludur.

24.5. Eğer müteahhit veya taşeron, daha önce bu şartname ile satın alınacak malzeme ile ilgili kodlandırma işlemini yaptırmış ise, kodlandırma yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecektir. Yurt dışı kaynaklı malzemeler için, anılan malzemenin NSN.si olup da, NATO NMCRL dokümanında Türkiye “kullanıcı” olarak kayıtlı ise, müteahhit kodlandırma işleminden muaf sayılır.

24.6. Müteahhit, esas üretici veya tali müteahhitlerden temin ettiği mal içinde gerekli bilgi ve belgeyi bu hüküm kapsamında temin etmekten sorumludur.

Madde 25- Yürürlük

25.1. Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve yüklenici ) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe

girer ve 25 (Yirmibeş) maddeden ibaret olan bu sözleşme; idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ............................ tarihinde imza altına alınarak (1) nüshası taraflarca (idare ve Yüklenicide ) alıkonulur.

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

c.Fax Numarası: +90312 418 32 26

d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr

MSB

PERTEM

ASAL