.png)
4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI İHALE DETAYI
İşin Adı 4'üncü Kolordu Komutanlığı Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması ve İdame Edilmesi Maksadıyla Tüketim Mal ve Malzeme Alımı
İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN
İdare Adı : 4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI
Adres : ORGENERAL ESREF AKINCI KISLASI MAMAK/ANKARA
Telefon : +903123695710-2977
Faks : +903123699376
Elektronik Posta Adresi :
Malın Niteliği ve Türü MALZEME ALIMI
Malın Miktarı 131 KALEM
Mal Teslim Yeri Taşınır Tüketilebilir 625 Mal Saymanlığınca (Mamak/Ankara)
Mal Teslim Tarihi 20 GÜN
İhale Yeri 4'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İhale Tarihi 07.09.2017 10:00
İhale İlanı Metni
MALZEME ADI BİRİMİ MİKTARI
BOYA PLASTİK, BEYAZ (İÇ CEPHE BOYASI) KG (Kilogram) 460
SENTETİK YAĞLI BOYA (SÜTLÜ KAHVE ) KG (Kilogram) 120
PARMAK RULO,BOYA AD (Adet) 40
PARMAK RULO UCU AD (Adet) 75
PLASTİK ROBOT FIRÇANO 3 AD (Adet) 30
FAYANS YAPIŞTIRICISI BG (Torba) 30
BAREL AD (Adet) 20
ALÜMİNYUM KAPI İÇİN AYNALI KAPI KOLU AD (Adet) 25
SİLİKON, ŞEFFAF, 310 ML.LİK AMBALAJLARDA AD (Adet) 25
POLİÜRETAN KÖPÜK 750ML AD (Adet) 15
SPREY YAPIŞTIRICI,AHŞAP(HIZLI YAPIŞTIRICI) AD (Adet) 20
AKILLI VİDA, YILDIZ BAŞLI, 3.9 X 32 MM AD (Adet) 2000
KAPI KİLİDİ KOMPLE (DIŞ KAPI SİLİNDİR GÖBEKLİ) AD (Adet) 15
KAPI KİLİDİ PVC (BEYAZ) AD (Adet) 30
KAPI KOLU PİRİNÇ AYNASI SİLİNDİRLİ (SARI) TK (Takım) 30
SİYAH YAĞLI BOYA ( 15 LT.) CN (Teneke Kutu) 3
BOYA SENTETİK OKSİT SARI (YAĞLI) LT (Litre) 45
BOYA SENTETİK YAĞLI BEYAZ CN (Teneke Kutu) 13
KIRMIZI YAĞLI BOYA (15 LT.) CN (Teneke Kutu) 3
SIVA ALÇISI (30X1) BG (Torba) 30
SATEN ALÇI KG (Kilogram) 750
ÇİMENTO, PORTLAND KG (Kilogram) 5000
KİREÇ,TOZ KG (Kilogram) 200
DERZ DOLGU HARCI SİLİKONLU 20KGX1 GRİ BG (Torba) 30
BAREL, 9 CM AD (Adet) 30
PVC KAPI KOLU TUVALET AD (Adet) 5
PİMAPEN PENCERE KOLU AD (Adet) 15
PVC KAPI MENTEŞESİ 75 MM AD (Adet) 30
10 CM.DOLAP AYAĞI AD (Adet) 20
PVC PENCERE MENTEŞE TAKIMI AD (Adet) 20
İSPANYOLET: 80'LIK AD (Adet) 5
MALZEME ADI BİRİMİ MİKTARI
LAVABO SİFON TAKIMI PLASTİK AD (Adet) 50
PLASTİK PİSUVAR SİFONU KÖRÜKLÜ AD (Adet) 10
LAVABO MONTAJ VİDASI TK (Takım) 30
KROM KAP.UZUN MUSLUK 1/2" AD (Adet) 40
MUSLUK UZATMASI (1/2", 1 CM' LİK) AD (Adet) 20
MUSLUK UZATMASI (1/2"- 2 CM' LİK) AD (Adet) 20
MUSLUK PİSUVAR İÇİN AD (Adet) 10
KÜRESEL VANA 1" AD (Adet) 20
KÜRESEL VANA 3/4" AD (Adet) 25
1/2 LİK KÜRESEL VANA AD (Adet) 25
KÖŞELİ RADYATÖR VANASI 1/2 '' AD (Adet) 30
KÖRTAPA ½" AD (Adet) 50
NİPEL, BORU 1 1/4" AD (Adet) 20
NİPEL, BORU 1" AD (Adet) 20
PPRC DİRSEK İÇÇAP:20 AD (Adet) 300
20LİK PPRC MANŞON AD (Adet) 300
DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR 20 LİK AD (Adet) 30
PPRC İÇ DİŞLİ ADAPTÖR 20 LİK AD (Adet) 30
PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 20 MM 3/4'' AD (Adet) 30
PPRC BORU(Ø 20) MT (Metre) 100
PPRC BORU(Ø 25) MT (Metre) 40
PUŞVİT MANŞON 32 LİK AD (Adet) 20
25 MM PUŞVİT MANŞON AD (Adet) 20
1/2" FİLİTRELİ ARA MUSLUK AD (Adet) 30
BAS KÜRESEL 3/4" AD (Adet) 20
BORU, KAVİSLİ, PLASTİK 20 MM. AD (Adet) 10
BORU,PPRC 25 MM KAVİSLİ PLASTİK AD (Adet) 10
BORU,BAĞLANTI,1/2" DEN 3/8" E UZUNLUK:500 MM AD (Adet) 20
HORTUM FLEX 3/8X3/8 40 CM AD (Adet) 20
ÇELİK ARA BORU BAĞI 50 CM' LİK 3/4" REKORLU 1/2" DİŞLİ FLEX AD (Adet) 20
BANYO BATARYASI, ÇİFT GİRİŞLİ AD (Adet) 15
3/4 BAHÇE MUSLUĞU AD (Adet) 40
TEFLONBANT AD (Adet) 200
KETEN, LİF KG (Kilogram) 10
REDÜKSİYON, GALVANİZLİ, 3/4" - 1/2" AD (Adet) 20
MALZEME ADI BİRİMİ MİKTARI
STARTER S10 AD (Adet) 300
STARTER S2 4-22 W AD (Adet) 400
ERİYEN BANT AD (Adet) 50
GRUP PRİZ, 6'LI AD (Adet) 10
3'LÜ GRUP PRİZ TOPRAKLI ( KORDONLU 5 METRE) AD (Adet) 20
FLORESAN AMPUL 36 W, BEYAZ AD (Adet) 300
KABLO TTR, 3X2.5 MM² MT (Metre) 800
İGNİTÖR ( ATEŞLEYİCİ) 220 V. AD (Adet) 100
KABLO 4X2,5 mm² TTR;FVV-N BEYAZ KANGAL MT (Metre) 300
220 V.ERKEK FİŞ AD (Adet) 100
OTOMAT SİGORTA 1x32A AD (Adet) 40
OTOMATİK SİGORTA 1X25 AMPER AD (Adet) 40
E 27 ASMA DUY AD (Adet) 50
KABLO 2X0,75 MM2 TTR KORDON KABLO MT (Metre) 500
KABLO, GÜÇ, ELEKTRIK (4X1,5 TTR KABLO) MT (Metre) 200
KONEKTÖR, PRİZ, ELEKTRIK,S/ALTI TOPRAKLI AD (Adet) 80
PRİZ,FİŞ AD (Adet) 10
SENSÖRLÜ ARMATÜR AD (Adet) 20
GÖZ FOTOSEL AD (Adet) 20
FOTOSEL RÖLESİ FG-4 AD (Adet) 15
SIVA ÜSTÜ 9.LU SİGORTA KUTUSU AD (Adet) 6
AKILLI VİDA AD (Adet) 1000
OTOMATİK SİGORTA KUTUSU (3-4'LÜ) AD (Adet) 10
KABLO BAĞI 3,6X150 MM PK (Paket) 15
KABLO BAĞI 250 MM PK (Paket) 15
PRİZ ÇİFTLİ S/A AD (Adet) 15
5'Lİ GRUP PRİZ (KABLOSUZ) AD (Adet) 10
ELEKTRONİK BALAST, 4X18W AD (Adet) 25
26 W JAKLI ENERJİ TASARRUFLU AMPÜL, SOKETLİ AD (Adet) 30
KOMPAKT GAZ DEŞARJLI AMPUL 70W/G12/4200K AD (Adet) 10
TEKLİ OTOMATİK SİGORTA KUTUSU AD (Adet) 30
220 V / 50 W GU10 SPOT AMPUL DUYU AD (Adet) 150
KONTAKTÖR, MANYETİK,3 TF 41 AD (Adet) 5
KONTAKTÖR 3TF4211 AD (Adet) 5
4X10 MM NYY KABLO MT (Metre) 100
KABLO ANTİGRON 4X6 MT (Metre) 100
1X40 SİGORTA AD (Adet) 30
ŞALTER TERMİK MANYETİK 3X125 A AD (Adet) 2
KOMPAKT ŞALTER, TERMİK MANYETİK 160 A. AD (Adet) 2
BANT, ELEKTRİK YALITIMI İÇİN AD (Adet) 300
18W FLORASAN AMPUL AD (Adet) 200
KABLO, TTR 4X4 MT (Metre) 200
ANAHTAR, ARA, PUAR AD (Adet) 50
MALZEME ADI BİRİMİ MİKTARI
HAMİL, MEME, LANZ ENJEKTÖR (MONARCH) AD (Adet) 10
BRÜLÖR ALF 80/2 (2 MEME 2 NUMARA) AD (Adet) 20
BRÜLÖR MEMESİ 3'LÜK ( PULVARİZE EDİCİ ) AD (Adet) 20
BRÜLÖR MEMESİ 4-60' AD (Adet) 20
MEME, BRÜLÖR, PULVARİZE EDİCİ NO.:5 AD (Adet) 20
MEME, BRÜLÖR, PULVARİZE EDİCİ NO.:6 AD (Adet) 15
BRÜLÖR MEMESİ 8 LİK AD (Adet) 10
ATEŞLEME TRAFOSU AD (Adet) 5
BRULÖR FOTOSELİ AD (Adet) 30
BEYİN,BRÜLÖR LOA 24 AD (Adet) 4
BRÜLÖR BEYNİ ELEKTRONİK BEYİN ALF-180-2 LM044-255C2 AD (Adet) 4
ISITICI BAKIR PLAKA(2.2KW) AD (Adet) 6
ALT LİMİT TERMOSTAT AD (Adet) 10
TERMOSTAT ÜST LİMİT BRÜLÖR İÇİN AD (Adet) 10
BÜRÜLÖR ÖN ISITICI TERMOSTATI RAK4 AD (Adet) 5
POT DEPO TERMOSTAT AD (Adet) 5
REZİSTANS POT DEPO 1 1/4 AD (Adet) 5
SELENOİD VALF AD (Adet) 4
BRÜLÖR POMPASI AD (Adet) 2
YAKIT POMPASI D57C AD (Adet) 2
YAKIT POMPASI AD (Adet) 2
1/2-1/2 YAKIT HORTUMU AD (Adet) 20
İS.: 77773196-4230- -17/İnş. Ağustos 2017
4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI İŞİ
ÖZEL-GENEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ
İ Ç İ N D E K İ L E R
KONU
GENEL HUSUSLAR
İSTEK VE ÖZELLİKLER
NUMUNE ALMA
DENETİM VE MUAYENE METODLARI
AMBALÂJLAMA VE ETİKETLEME
GARANTİ ŞARTLARI
EKLER
YARALANILAN DOKÜMAN
İŞİN TANIMI : 4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI
YERİ: TAŞINIR (TÜK.) 625 MALZEME MAL SAYMANLIĞI (MAMAK/ANKARA)
1. KONU :
Bu şartname “4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI” istek ve özelliklerini, muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.
2. GENEL HUSUSLAR:
2.1 Bakım ve onarım işinde kullanılmak üzere alınacak malzemeler fen kurallarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.
2.2 Teslimat süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Teslimat süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından giderilecektir.
2.3 Kullanılacak tüm malzemelerin nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
2.4 NATO Stok Numarası olmayan malzemeler için yüklenici tarafından MSB Stoklandırma Şubesinden stok numarası alınacaktır.
2.5. Alım 4’üncü Kor. İhale Koms.Bşk.lığınca yapılacaktır. İhale Komisyonu kararı sonucu, bütün kısımlar için idare ile alımın gerçekleştirileceği yüklenici firma arasında sözleşme imzalanacak ve kesin teminat alınacaktır. Kesin teminat mal teslimi sonrası yükleniciye geri iade edilecektir.
2.6. İhale Komisyonunca alınan karar 3 (üç) takvim günü içinde ihaleyi alan Yüklenici firmaya tebliğ edilecektir.
2.7. Kararı tebliğ eden Yüklenici 3 (üç) takvim günü içinde karar pulu bedelini 4’üncü Kor.K.lığı Saymanlık Müdürlüğüne yatıracaktır.
2.8. Yüklenici, malzemeleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 20 (yirmi) takvim gününde, Taşınır (Tük.) 625 Malzeme Mal Saymanlığı (Mamak/ANKARA)’na teslim edecektir. Malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır.
2.9. Ödeme işlemleri, malzemenin kabulü müteakip, maliye bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER :
3.1. 1’İNCİ KISIM (İNŞAAT MALZEMELERİ)
3.1.1.
BOYA PLASTİK, BEYAZ (İÇ CEPHE BOYASI)
3.1.1.1
Malzeme her türlü duvar yüzeylerine uygulanabilir olup, beyaz renkte iç cephe plastik boyası olacaktır.
3.1.1.2
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.1.3
Malzeme akrilik kopolimer bağlayıcılı, üstün kaplama özelliğine sahip, fırça ve rulo ile tatbik edilebilen, su ile inceltilebilen özellikte olacaktır.
3.1.1.4
Plastik boyanın tam kuruma süresi en fazla 24 (yirmi dört) saat olacaktır.
3.1.1.5
Plastik boya 20+-%2 (yirmi artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır.
3.1.1.6
Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.
3.1.1.7
Boyada kokuşma, küflenme, ambalajda paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.
3.1.2.
SENTETİK YAĞLI BOYA (SÜTLÜ KAHVE )
3.1.2.1
Malzeme her türlü metal ve duvar yüzeylere uygulanabilen, tineri ile inceltilebilen sütlü kahve renginde (renk kodu: RAL 5420) yağlı boya olacaktır.
3.1.2.2
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.2.3
Malzeme alkid bağlayıcı esaslı orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.2.4
Boya sentetik tiner ile homojen bir incelme sağlayacaktır.
3.1.2.5
Sentetik esaslı yağlı boya en fazla 10+-%2 (on artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.2.6
Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.
3.1.2.7
Boyada kokuşma, küflenme, tenekelerde paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.
3.1.3.
PARMAK RULO,BOYA
3.1.3.1
Sentetik boya uygulamalarında kullanılmaya uygun iplik parmak rulo olacaktır.
3.1.3.2
Plastik malzemeden imal tutamacı ve kromaj kaplamalı sapı olacaktır.
3.1.3.3
Satın alınacak parmak rulo 10+-1cm (on artı eksi bir santimetre) boyunda olacaktır.
3.1.3.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.1.4.
PARMAK RULO UCU
3.1.4.1
Sentetik boya uygulamalarında kullanılmaya uygun olacaktır.
3.1.4.2
İplik parmak rulo ucu olacaktır.
3.1.4.3
Satın alınacak parmak rulo ucu 10+-1cm (on artı eksi bir santimetre) boyunda olacaktır.
3.1.4.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.1.5.
PLASTİK ROBOT FIRÇANO 3
3.1.5.1.
Epoksi yapıştırıcılı, solventten etkilenmeyen, tüyleri doğal kıldan üretilmiş robot fırçadır.
3.1.5.2.
Rulo sırığına takılabilen ve 180˚ (yüz seksen derece) dönebilen plastik saplı olacaktır.
3.1.5.3.
Fırça tenekesi pası önlemek için nikel kaplamalı olacaktır.
3.1.5.4.
Robot fırça 3 (üç) numara olacaktır.
3.1.5.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.1.6.
FAYANS YAPIŞTIRICISI
3.1.6.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun, çimento esaslı ve su geçirmez olacaktır.
3.1.6.2
Fayans yapıştırıcı 25+-%2 (yirmi beş artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır.
3.1.6.3
Malzemenin imal tarihi teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesi olacaktır.
3.1.6.4
Malzeme içerisinde taşlaşma, topraklaşma, ve ambalajında yırtık olmayacaktır.
3.1.7.
BAREL
3.1.7.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.7.2
Pirinç gövdeli ve sarı renkte olacaktır.
3.1.7.3
Silindirli ve döner anahtarlı olacaktır.
3.1.7.4
Boyu 76+-1mm (yetmiş altı artı eksi bir milimetre) olacaktır.
3.1.7.5
Alınacak barel en az 2 (iki) yedek anahtarı ile birlikte orijinal ambalajında komple takım hâlinde olacaktır.
3.1.8.
ALÜMİNYUM KAPI İÇİN AYNALI KAPI KOLU
3.1.8.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.8.2
Alüminyum alaşımlı ve metalik renkte olacaktır.
3.1.8.3
Barelli kapı kilitlerine uygun olacaktır.
3.1.8.4
Montajında kullanılmak üzere saplama veya vidaları ile komple takım halinde olacaktır.
3.1.8.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.1.9.
SİLİKON, ŞEFFAF, 310 ML.LİK AMBALAJLARDA
3.1.9.1.
Silikon en az 310 ml (üç yüz on mililitre)’lik tüpler halinde olacaktır.
3.1.9.2.
Silikon tabanca ile kullanılacak özellikte, şeffaf renkte ve anti bakteriyel olacaktır.
3.1.9.3.
Silikonun teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla 2 (iki) ay süre olacaktır.
3.1.10.
POLİÜRETAN KÖPÜK 750ML
3.1.10.1
Çatlak ve boşlukların doldurulmasında ve su yalıtımında kullanılmaya uygun olacaktır.
3.1.10.2
En az 750 ml (yedi yüz elli mililitre)’lik orijinal tüpler hâlinde olacaktır.
3.1.10.3
Kullanma tetiği ile beraber komple takım halinde olacaktır.
3.1.10.4
Poliüretan köpüğün imal tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 2 (iki) ay olacaktır.
3.1.11.
SPREY YAPIŞTIRICI,AHŞAP(HIZLI YAPIŞTIRICI)
3.1.11.1
Sertleştirici spreyi ve yapıştırıcısı ile birlikte komple takım halinde olacaktır.
3.1.11.2
Her türlü ahşap, metal ve plastik yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılmaya uygun olacaktır
3.1.11.3
Alınacak hızlı yapıştırıcı en az 50 gr (elli gram)’lık tüpler halinde olacaktır.
3.1.12.
AKILLI VİDA, YILDIZ BAŞLI, 3.9 X 32 MM
3.1.12.1
Çelik üzeri krom kaplı olacaktır.
3.1.12.2
Yıldız başlı, gövdesi yivli ve matkap ( metal delici) uçlu olacaktır.
3.1.12.3
3,9±0,1x32±1mm (üç virgül dokuz artı eksi sıfır virgül bir çarpı otuz iki artı eksi bir milimetre) ebadında olacaktır.
3.1.12.4
Alınacak akıllı vida 500 (beş yüz) veya 1000 (bin) adetlik kutu ambalajlarda olacaktır.
3.1.13.
KAPI KİLİDİ KOMPLE (DIŞ KAPI SİLİNDİR GÖBEKLİ)
3.1.13.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.13.2
Alüminyum ve ahşap kapılarda kullanıma uygun olacaktır.
3.1.13.3
Barel, kilit ve kilit aynası ile birlikte komple takım halinde teslim edilecektir.
3.1.13.4
Montajında kullanılmak üzere saplama veya vidaları ile komple takım halinde olacaktır.
3.1.13.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.1.14.
KAPI KİLİDİ PVC (BEYAZ)
3.1.14.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.14.2
PVC kapılarda kullanıma uygun olacaktır.
3.1.14.3
Barelli kapı kilitlerine uygun ve beyaz renkte olacaktır.
3.1.14.4
Montajında kullanılmak üzere saplama veya vidaları ile komple takım halinde olacaktır.
3.1.14.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.1.15.
KAPI KOLU PİRİNÇ AYNASI SİLİNDİRLİ (SARI)
3.1.15.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.15.2
Ahşap kapılarda ve barelli kilitlerde kullanıma uygun olacaktır.
3.1.15.3
Takım olarak (aynalı kapı kolu, mil ve montaj vidaları birlikte) teslim edilecektir.
3.1.15.4
Montajında kullanılmak üzere saplama veya vidaları ile komple takım halinde olacaktır.
3.1.15.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.1.16.
SİYAH YAĞLI BOYA ( 15 LT.)
3.1.16.1
Malzeme her türlü metal ve duvar yüzeylere uygulanabilen, tineri ile inceltilebilen siyah renkte yağlı boya olacaktır.
3.1.16.2
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.16.3
Malzeme alkid bağlayıcı esaslı orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.16.4
Boya sentetik tiner ile homojen bir incelme sağlayacaktır.
3.1.16.5
Sentetik esaslı yağlı boya 15+-%2 (on beş artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.16.6
Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.
3.1.16.7
Boyada kokuşma, küflenme, tenekelerde paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.
3.1.17.
BOYA SENTETİK OKSİT SARI (YAĞLI)
3.1.17.1
Malzeme her türlü metal ve duvar yüzeylere uygulanabilen, tineri ile inceltilebilen sarı renkte yağlı boya olacaktır.
3.1.17.2
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.17.3
Malzeme alkid bağlayıcı esaslı orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.17.4
Boya sentetik tiner ile homojen bir incelme sağlayacaktır.
3.1.17.5
Sentetik esaslı yağlı boya 15+-%2 (on beş artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.17.6
Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.
3.1.17.7
Boyada kokuşma, küflenme, tenekelerde paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.
3.1.18.
BOYA SENTETİK YAĞLI BEYAZ
3.1.18.1
Malzeme her türlü metal ve duvar yüzeylere uygulanabilen, tineri ile inceltilebilen beyaz renkte yağlı boya olacaktır.
3.1.18.2
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.18.3
Malzeme alkid bağlayıcı esaslı orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.18.4
Boya sentetik tiner ile homojen bir incelme sağlayacaktır.
3.1.18.5
Sentetik esaslı yağlı boya 15+-%2 (on beş artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.18.6
Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.
3.1.18.7
Boyada kokuşma, küflenme, tenekelerde paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.
3.1.19.
KIRMIZI YAĞLI BOYA (15 LT.)
3.1.19.1
Malzeme her türlü metal ve duvar yüzeylere uygulanabilen, tineri ile inceltilebilen kırmızı renkte yağlı boya olacaktır.
3.1.19.2
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.19.3
Malzeme alkid bağlayıcı esaslı orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.19.4
Boya sentetik tiner ile homojen bir incelme sağlayacaktır.
3.1.19.5
Sentetik esaslı yağlı boya 15+-%2 (on beş artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal tenekelerde olacaktır.
3.1.19.6
Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.
3.1.19.7
Boyada kokuşma, küflenme, tenekelerde paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.
3.1.20.
SIVA ALÇISI (30X1)
3.1.20.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.20.2
Malzemenin imal tarihi teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesi olacaktır.
3.1.20.3
Sıva alçı 35+-%2 (otuz beş artı eksi yüzde iki) kilogramlık nem almamış ambalajlarda olacaktır.
3.3.20.4
Alçı içerisinde taşlaşma, topraklaşma ve ambalajında yırtık olmayacaktır.
3.1.21.
SATEN ALÇI
3.1.21.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.21.2
Malzemenin imal tarihi teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesi olacaktır.
3.1.21.3
Saten alçı 30+-%2 (otuz artı eksi yüzde iki) kilogramlık nem almamış ambalajlarda olacaktır.
3.1.21.4
Alçı içerisinde taşlaşma, topraklaşma ve ambalajında yırtık olmayacaktır.
3.1.22.
ÇİMENTO, PORTLAND
3.1.22.1
3.1.22.2
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
CEM I 42,5 R dayanım sınıfında portland çimentosu olacaktır.
3.1.22.3
Çimentonun imal tarihi teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesi olacaktır.
3.1.22.4
Çimento 50+-%2 (elli artı eksi yüzde iki) kilogramlık kraft kağıt torbalarda olacaktır.
3.1.22.5
Çimento içerisinde taşlaşma, topraklaşma ve ambalajında yırtık olmayacaktır.
3.1.23.
KİREÇ,TOZ
3.1.23.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.23.2
Alınacak kireç beyaz renkte ve toz halinde olacaktır.
3.1.23.3
Alınacak kireç 25+-%2 (yirmi beş artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır.
3.1.23.4
Malzemenin imal tarihi teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesi olacaktır.
3.1.23.5
Malzeme içerisinde taşlaşma, topraklaşma, ve ambalajında yırtık olmayacaktır.
3.1.24.
DERZ DOLGU HARCI SİLİKONLU 20KGX1 GRİ
3.1.24.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun, gri renkte, çimento esaslı ve su geçirmez olacaktır.
3.1.24.2
Alınacak derz dolgu malzemesi 20+-%2 (yirmi artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır.
3.1.24.3
Malzemenin imal tarihi teslim tarihinden en fazla 45(kırk beş) gün öncesi olacaktır.
3.1.24.4
Malzeme içerisinde taşlaşma, topraklaşma, ve ambalajında yırtık olmayacaktır.
3.1.25.
BAREL, 9 CM
3.1.25.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.1.25.2
Pirinç gövdeli ve sarı renkte olacaktır.
3.1.25.3
Silindirli ve döner anahtarlı olacaktır.
3.1.25.4
Boyu 90+-1mm (doksan artı eksi bir milimetre) olacaktır.
3.1.25.5
Alınacak barel en az 2 (iki) yedek anahtarı ile birlikte orijinal ambalajında komple takım hâlinde olacaktır.
3.1.26.
PVC KAPI KOLU TUVALET
3.1.26.1
PVC tuvalet kapılarında kullanılmaya uygun kapı kolu olacaktır.
3.1.26.2
Montaj pimleri ile birlikte komple olacaktır.
3.1.26.3
Kapı kolunun rengi beyaz olacaktır.
3.1.27.
PİMAPEN PENCERE KOLU
3.1.27.1
Pimapen pencerelerde kullanılmaya uygun pencere kolu olacaktır.
3.1.27.2
Montaj elemanları ile birlikte komple olacaktır.
3.1.27.3
Pencere kolunun rengi beyaz olacaktır.
3.1.28.
PVC KAPI MENTEŞESİ 75 MM
3.1.28.1
PVC kapılarda kullanılmaya uygun kapı menteşesi olacaktır.
3.1.28.2
Montaj pimleri ile birlikte komple olacaktır.
3.1.28.3
Kapı menteşesinin rengi beyaz olacaktır.
3.1.29.
10 CM.DOLAP AYAĞI
3.1.29.1
Mat krom renginde metal konik dolap ayağı olacaktır.
3.1.29.2
Ayak uzunluğu 10 cm (on santimetre) ve ayarlanabilir tipte olacaktır.
3.1.29.3
Orijinal ambalajında olacaktır.
3.1.30.
PVC PENCERE MENTEŞE TAKIMI
3.1.30.1
PVC pencerelerde kullanılmaya uygun çift açılım menteşe takımı olacaktır.
3.1.30.2
Montaj pimleri ile birlikte komple olacaktır.
3.1.31.
İSPANYOLET: 80'LIK
3.1.31.1
Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.1.31.2
Uzunluğu 80±1 cm (seksen artı eksi bir santimetre) olacaktır.
3.1.31.3
Genişliği 15±1 mm (on beş artı eksi bir milimetre) olacaktır.
3.1.31.4
En az üç noktadan kilitlenmeyi sağlayacaktır.
3.2. 2’NCİ KISIM (SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ)
3.2.1.
LAVABO SİFON TAKIMI PLASTİK
3.2.1.1
Spiral körüklü (uzayıp kısalabilen tip) ve plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.2.1.2
Her türlü lavaboya monte edilecek şekilde üzerinde conta ve bağlantı elemanları ile komple olacaktır.
3.2.1.3
Lavabo sifonu tek girişli olacak, bu girişler rekor bağlantısı için dişli imal edilmiş olacaktır.
3.2.1.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.2.
PLASTİK PİSUVAR SİFONU KÖRÜKLÜ
3.2.2.1
Spiral körüklü (uzayıp kısalabilen tip) ve plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.2.2.2
Her türlü pisuara monte edilecek şekilde üzerinde conta ve bağlantı elemanları ile komple olacaktır.
3.2.2.3
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.3.
LAVABO MONTAJ VİDASI
3.2.3.1
Nikelajlı olacaktır.
3.2.3.2
Plastik muhafaza parçaları ve dübelleri ile birlikte komple naylon ambalajında olacaktır.
3.2.3.3
Vidalar tüm lavabolara uygun olacaktır.
3.2.4.
KROM KAP.UZUN MUSLUK 1/2"
3.2.4.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.4.2
1/2" (bir bölü iki inç) çapında, pirinç, üzeri kromajlı olacaktır.
3.2.4.3
Musluğun volanı topaç tip olacaktır.
3.2.4.4
Musluk uzun tip olacaktır.
3.2.4.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.5.
MUSLUK UZATMASI (1/2", 1 CM' LİK)
3.2.5.1
Kromajlı, montaj için alyan içli, 1/2" (bir bölü iki inç) çapında ve 1cm (bir santimetre) uzunluğunda olacaktır.
3.2.5.2
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.6.
MUSLUK UZATMASI (1/2"- 2 CM' LİK)
3.2.6.1
Kromajlı, montaj için alyan içli, 1/2" (bir bölü iki inç) çapında ve 2cm (iki santimetre) uzunluğunda olacaktır.
3.2.6.2
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.7.
MUSLUK PİSUVAR İÇİN
3.2.7.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.7.2
Pirinç malzemeden imal edilmiş ve 1/2" (bir bölü iki inç) çapında olacaktır.
3.2.7.3
Üzeri kromajlı, montaj ağızlı, su akışı gömme tornavida ağızlı tertibat ile ayarlanabilen tip ve kromajlı eksantrik borusu, pisuvar bağlantı adaptörü ile komple olacaktır.
3.2.7.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.8.
KÜRESEL VANA 1"
3.2.8.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.8.2
Pik karbonlu, pirinç gövdeli, tam geçişli, vidalı ve bir kol ile kumanda edilecek tipte imal edilmiş olacaktır.
3.2.8.3
En az PN:10 (on) basınca dayanıklı ve 1” (bir inç) çapında olacaktır.
3.2.8.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.9.
KÜRESEL VANA 3/4""
3.2.9.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.9.2
Pik karbonlu, pirinç gövdeli, tam geçişli, vidalı ve bir kol ile kumanda edilecek tipte imal edilmiş olacaktır.
3.2.9.3
En az PN:10 (on) basınca dayanıklı ve 3/4” (üç bölü dört inç) çapında olacaktır.
3.2.9.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.10.
1/2 LİK KÜRESEL VANA
3.2.10.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.10.2
Pik karbonlu, pirinç gövdeli, tam geçişli, vidalı ve bir kol ile kumanda edilecek tipte imal edilmiş olacaktır.
3.2.10.3
En az PN:10 (on) basınca dayanıklı ve 1/2” (bir bölü iki inç) çapında olacaktır.
3.2.10.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.11.
KÖŞELİ RADYATÖR VANASI 1/2 ''
3.2.11.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.11.2
1200C (yüz yirmi santigrat derece)’de çalışma kapasiteli, pirinç malzemeden imal edilmiş, üzeri kumlu nikelajlı olacaktır.
3.2.11.3
Sert plastikten volanı, volan üzerinde artı (+), eksi (-) işaretleri veya sıcak soğuk yazıları mevcut olacaktır.
3.2.10.4
Radyatör vanası 1/2" (bir bölü iki inç) çapında ve kuyruklu rekoru ile komple olacaktır.
3.2.11.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.12.
KÖRTAPA 1/2"
3.2.12.1
Demir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.2.12.2
1/2” (bir bölü iki inç) çapında ve siyah renkte olacaktır.
3.2.12.3
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.13.
NİPEL, BORU 1 1/4"
3.2.13.1
Demir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.2.13.2
1 1/4” (bir tam bir bölü dört inç) çapında ve siyah renkte olacaktır.
3.2.13.3
Her iki ucu aynı çapta olacaktır.
3.2.13.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.14.
NİPEL, BORU 1"
3.2.14.1
Demir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.2.14.2
1” (bir inç) çapında ve siyah renkte olacaktır.
3.2.14.3
Her iki ucu aynı çapta olacaktır.
3.2.14.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.15.
PPRC DİRSEK İÇÇAP:20
3.2.15.1
PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
3.2.15.2
Her iki ucu dişsiz, fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır.
3.2.15.3
20mm (yirmi milimetre) çapında ve 900 (doksan derece) büküm açılı olacaktır.
3.2.15.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.16.
20LİK PPRC MANŞON
3.2.16.1
PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
3.2.16.2
Her iki ucu dişsiz, fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır.
3.2.16.3
20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır.
3.2.16.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.17.
DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR 20 LİK
3.2.17.1
PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
3.2.17.2
Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı dış dişli, diğer ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır.
3.2.17.3
20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır.
3.2.17.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.18.
PPRC İÇ DİŞLİ ADAPTÖR 20 LİK
3.2.18.1
PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
3.2.18.2
Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı iç dişli, diğer ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır.
3.2.18.3
20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır.
3.2.18.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.19.
PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 20 MM 3/4''
3.2.19.1
PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
3.2.19.2
Bir ucu paslanmaz nikel-kromajlı iç dişli, diğer ucu fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır.
3.2.19.3
20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır.
3.2.19.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.20.
PPRC BORU (Ø 20)
3.2.20.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.20.2
Temiz su için, PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
3.2.20.3
20mm (yirmi milimetre) çapında olacaktır.
3.2.20.4
Fizyoterm kaynağı ile 2600C (ikiyüzaltmış santigrat derece) ısıtılarak fitings (parçalarının) kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır.
3.2.20.5
En az 4(dört) metrelik parçalar halinde teslim edilecektir.
3.2.20.6
En az PN:20 (yirmi) atmosfer basınca dayanıklı olacaktır.
3.2.20.7
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.21.
PPRC BORU(Ø 25)
3.2.21.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.21.2
Temiz su için, PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
3.2.21.3
25mm (yirmi beş milimetre) çapında olacaktır.
3.2.21.4
Fizyoterm kaynağı ile 2600C (ikiyüzaltmış santigrat derece) ısıtılarak fitings (parçalarının) kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır.
3.2.21.5
En az 4(dört) metrelik parçalar halinde teslim edilecektir.
3.2.21.6
En az PN:20 (yirmi) atmosfer basınca dayanıklı olacaktır.
3.2.21.7
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.22.
PUŞVİT MANŞON 32 LİK
3.2.22.1
Polietilen malzemeden imal edilmiş ve en az PN:16 (on altı) atü basınca dayanıklı olacaktır.
3.2.22.2
32mm (otuz iki milimetre) çapında ve siyah renkte olacaktır.
3.2.22.3
Darbe ve çekmelere karşı dayanıklı olacaktır.
3.2.22.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.23.
25 MM PUŞVİT MANŞON
3.2.23.1
Polietilen malzemeden imal edilmiş ve en az PN:16 (on altı) atü basınca dayanıklı olacaktır.
3.2.23.2
25mm (yirmi beş milimetre) çapında ve siyah renkte olacaktır.
3.2.23.3
Darbe ve çekmelere karşı dayanıklı olacaktır.
3.2.23.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.24.
1/2" FİLİTRELİ ARA MUSLUK
3.2.24.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.24.2
Pirinç gövdeli, kromaj kaplamalı, tam geçişli, vidalı ve üzerindeki filtresi temizlenebilir tipte imal edilmiş olacaktır.
3.2.24.3
En az PN:10 (on) basınca dayanıklı ve 1/2” (bir bölü iki inç) çapında olacaktır.
3.2.24.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.25.
BAS KÜRESEL 3/4"
3.2.25.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.25.2
Pik karbonlu, pirinç gövdeli, tam geçişli, vidalı ve bir kol ile kumanda edilecek tipte imal edilmiş olacaktır.
3.2.25.3
En az PN:10 (on) basınca dayanıklı ve 3/4” (üç bölü dört inç) çapında olacaktır.
3.2.25.4
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.26.
BORU, KAVİSLİ, PLASTİK 20 MM.
3.2.26.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.26.2
Temiz su için, PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
3.2.26.3
20mm (yirmi milimetre) çapında olacak ve kavis açıklığı 20mm (yirmi milimetre) den az olmayacaktır.
3.2.26.4
Fizyoterm kaynağı ile 2600C (ikiyüzaltmış santigrat derece) ısıtılarak fitings (parçalarının) kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır.
3.2.26.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.27.
BORU,PPRC 25 MM KAVİSLİ PLASTİK
3.2.27.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.27.2
Temiz su için, PPRC (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
3.2.27.3
25mm (yirmi beş milimetre) çapında olacak ve kavis açıklığı 25 mm den az olmayacaktır.
3.2.27.4
Fizyoterm kaynağı ile 2600C (ikiyüzaltmış santigrat derece) ısıtılarak fitings (parçalarının) kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır.
3.2.27.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.28.
BORU,BAĞLANTI,1/2" DEN 3/8" E UZUNLUK:500 MM
3.2.28.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.28.2
Rekor uçları 1/2” (bir bölü iki inç) ve 3/8” (üç bölü sekiz inç) çapında, pirinç malzemeden imal edilmiş, üzeri kumlu nikelajlı olacaktır.
3.2.28.3
Hortumu çelik örgüden imal edilmiş, 500 mm (beş yüz milimetre) uzunluğunda ve 1000C (yüz santigrat derece) de çalışmaya uygun olacaktır.
3.2.28.4
Rekorları üzerinde sızdırmazlık contaları olacaktır
3.2.28.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.29.
HORTUM FLEX 3/8X3/8 40 CM
3.2.29.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.29.2
Her iki rekor ucu 3/8” (üç bölü sekiz inç) çapında, pirinç malzemeden imal edilmiş, üzeri kumlu nikelajlı olacaktır.
3.2.29.3
Hortumu çelik örgüden imal edilmiş, 40cm (kırk santimetre) uzunluğunda ve 1000C (yüz santigrat derece) de çalışmaya uygun olacaktır.
3.2.29.4
Rekorları üzerinde sızdırmazlık contaları olacaktır
3.2.29.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.30.
ÇELİK ARA BORU BAĞI 50 CM' LİK 3/4" REKORLU 1/2" DİŞLİ FLEX
3.2.30.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.30.2
Rekor ucu 3/4” (üç bölü dört inç) ve dış dişli ağızı 1/2” (bir bölü iki inç) çapında, pirinç malzemeden imal edilmiş, üzeri kumlu nikelajlı olacaktır.
3.2.30.3
Hortumu çelik örgüden imal edilmiş, 50cm (elli santimetre) uzunluğunda ve 1000C de çalışmaya uygun olacaktır.
3.2.30.4
Rekorları üzerinde sızdırmazlık contaları olacaktır
3.2.30.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.31.
BANYO BATARYASI, ÇİFT GİRİŞLİ
3.2.31.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.31.2
Pirinç malzemeden imal edilmiş ve kromajlı olacaktır.
3.2.31.3
1/2" (bir bölü iki inç) çapında, mix ve çift girişli duvara montaj tipinde ve birinci sınıf olacaktır.
3.2.31.4
Orijinal kutusunda montaj elemanlarıyla birlikte komple olacaktır.
3.2.31.5
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.32.
3/4 BAHÇE MUSLUĞU
3.2.32.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.32.2
Pirinç malzemeden imal edilmiş, en az PN:10(on) atü basınca dayanıklı olacaktır.
3.2.32.3
Açma kapaması plastik kol ile olacaktır.
3.2.32.4
Bahçe musluğunun boşaltma ucu rekorlu olacak ve hortum bağlantısına uygun kuyruk parçası mevcut olacaktır.
3.2.32.5
Montaj ağzı en az 3/4" (üç bölü dört inç), hortum bağlantı kuyruğu en az 1/2" (bir bölü iki inç) çapındaki hortuma uygun olacaktır.
3.2.32.6
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.2.33.
TEFLONBANT
3.2.33.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.2.33.2
Isıya dayanıklı elastik teflondan imal edilip, en az 12mm (on iki milimetre) eninde ve en az 10m (on metre) uzunluğunda, beyaz renkte ve makaraya sarılmış halde olacaktır.
3.2.33.3
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır
3.2.34.
KETEN, LİF
3.2.34.1
Keten bitkisinden imal edilmiş, ince ip şeklide, saç örgüsü haline getirilmiş çileler halinde olacaktır.
3.2.34.2
Doğalgaz ve sıhhi tesisat işlerinde kullanmaya uygun, ince tip olacaktır.
3.2.34.3
Nemli, küflü, dağınık olmayacak ve taş, toprak vb. yabancı cisimler içermeyecektir.
3.2.35.
REDÜKSİYON, GALVANİZLİ, 3/4" - 1/2"
3.2.35.1
Demir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.2.35.2
Dış dişli ağız çapı 3/4” (üç bölü dört inç), iç dişli ağız çapı 1/2 “ (bir bölü iki inç) ve siyah renkte olacaktır.
3.2.35.3
Malzeme üzerinde hiçbir imalat hatası, deformasyon, ezik, çatlak vb. olmayacaktır.
3.3.
3’ÜNCÜ KISIM (ELEKTRİK MALZEMELERİ)
3.3.1.
STARTER S10
3.3.1.1
Floresan ampullerde kullanılmaya uygun olacaktır.
3.3.1.2
Plastik gövdeli ve şeffaf mavi renkte olacaktır.
3.3.1.3
4-65 W (dört tire altmış beş watt ) gücünde olacaktır.
3.3.1.4
220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) çalışma gerilimine sahip olacaktır.
3.3.2
STARTER S2 4-22 W
3.3.2.1
Floresan ampullerde kullanılmaya uygun olacaktır.
3.3.2.2
Plastik gövdeli ve şeffaf mavi renkte olacaktır.
3.3.2.3
4-22 W (dört tire yirmi iki watt ) gücünde olacaktır.
3.3.2.4
220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) çalışma gerilimine sahip olacaktır.
3.3.3.
ERİYEN BANT
3.3.3.1
Esnek kauçuk malzemeden mamul, siyah renkte ve kendiliğinden yapışkanlı olacaktır
3.3.3.2
En az 600V (altı yüz volt) izolasyonlu olacaktır.
3.3.3.3
Genişliği 19±1 mm (on dokuz artı eksi bir milimetre) olacaktır.
3.3.3.3
Bir makaradaki uzunluğu en az 9 m (dokuz metre) olacaktır.
3.3.4.
GRUP PRİZ, 6'LI
3.3.4.1
Topraklı ve klemensli 6 (altı)’lı grup priz olacaktır.
3.3.4.2
Gövdesi beyaz renkte ve kablosuz olacaktır.
3.3.4.3
Açma-kapama anahtarlı olacaktır.
3.3.5.
3'LÜ GRUP PRİZ TOPRAKLI ( KORDONLU 5 METRE)
3.3.5.1
Topraklı ve klemensli 3 (üç)’lü grup priz olacaktır.
3.3.5.2
Gövdesi beyaz renkte ve fişli uzatma kablosu ile komple olacaktır.
3.3.5.3
Uzatma kablosu beyaz renkte ve 5 ± 0,1 m (beş artı eksi sıfır virgül bir metre) uzunluğunda olacaktır.
3.3.5.4
Uzatma kablosu 3x1,5 mm2 (üç çarpı bir virgül beş milimetrekare) kesitinde topraklı TTR kablo olacaktır.
3.3.6.
FLORESAN AMPUL 36 W, BEYAZ
3.3.6.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.6.2
36 W (otuz altı watt) gücünde tüp floresan ampul olacaktır.
3.3.6.3
G13 duylu ve ışık rengi rengi beyaz olacaktır.
3.3.6.4
Kullanım ömrü en az 10000 (on bin) saat olacaktır.
3.3.6.5
220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) çalışma gerilimine sahip olacaktır.
3.3.6.6
Boyu 120±2cm (yüz yirmi artı eksi iki santimetre) ve çapı 2,8±0,2cm (iki virgül sekiz artı eksi sıfır virgül iki santimetre) olacaktır.
3.3.7.
KABLO TTR, 3X2.5 MM²
3.3.7.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.7.2
3x2,5 mm2 (üç çarpı iki virgül beş milimetrekare) kesitinde TTR kablo olacaktır.
3.3.7.3
Anma gerilimi 300-500 V (üç yüz tire beş yüz volt) olacaktır.
3.3.7.4
PVC dış kılıflı ve izoleli, ince çok telli bakır iletkenli olacaktır.
3.3.7.5
Kablonun dış kılıfı beyaz renkte olacaktır.
3.3.7.6
En az 100 (yüz) metrelik rulo ambalajlarda olacaktır.
3.3.8.
İGNİTÖR ( ATEŞLEYİCİ) 220 V.
3.3.8.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.8.2
Metal halide ampullerde kullanılmaya uygun olacaktır.
3.3.8.3
70-400 W (yetmiş tire dört yüz watt) gücünde olacaktır.
3.3.8.4
Çalışma voltajı 200-240 V (iki yüz tire iki yüz kırk volt) olacaktır.
3.3.8.5
Çalışma frekansı 50-60 Hz (elli tire altmış hetz) olacaktır.
3.3.9.
KABLO 4X2,5 mm² TTR;FVV-N BEYAZ KANGAL
3.3.9.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.9.2
4x2,5 mm2 (dört çarpı iki virgül beş milimetrekare) kesitinde TTR kablo olacaktır.
3.3.9.3
Anma gerilimi 300-500 V (üç yüz tire beş yüz volt) olacaktır.
3.3.9.4
PVC dış kılıflı ve izoleli, ince çok telli bakır iletkenli olacaktır.
3.3.9.5
Kablonun dış kılıfı beyaz renkte olacaktır.
3.3.9.6
En az 100 (yüz) metrelik rulo ambalajlarda olacaktır.
3.3.10.
220 V.ERKEK FİŞ
3.3.10.1
Düz tip ve topraklı erkek fiş olacaktır.
3.3.10.2
Gövdesi beyaz renkte olacaktır.
3.3.10.3
Yuvarlak iki pimli olacaktır.
3.3.10.4
Çalışma voltajı 220-250 V (iki yüz yirmi tire iki yüz elli volt) olacaktır.
3.3.10.5
Çalışma akımı 10-16 A (on tire on altı amper) olacaktır.
3.3.11.
OTOMAT SİGORTA 1x32A
3.3.11.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.11.2
Gövdesi beyaz renkte ve duroplast malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.3.11.3
Çabuk karakterli (B tipinde) ve bir fazlı (kutuplu) otomatik sigorta olacaktır.
3.3.11.4
Anma gerilimi 230-400 V (iki yüz otuz tire dört yüz volt) olacaktır.
3.3.11.5
Anma akımı 32 A (otuz iki amper) olacaktır.
3.3.11.6
Kısa devre kesme kapasitesi 6 kA (altı kilo amper) olacaktır.
3.3.11.7
0-1 (sıfır tire bir) mandallı ve raya monte edilebilir tip olacaktır.
3.3.12.
OTOMATİK SİGORTA 1X25 AMPER
3.3.12.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.12.2
Gövdesi beyaz renkte ve duroplast malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.3.12.3
Çabuk karakterli (B tipinde) ve bir fazlı (kutuplu) otomatik sigorta olacaktır.
3.3.12.4
Anma gerilimi 230-400 V (iki yüz otuz tire dört yüz volt) olacaktır.
3.3.12.5
Anma akımı 25 A (yirmi beş amper) olacaktır.
3.3.12.6
Kısa devre kesme kapasitesi 6 kA (altı kilo amper) olacaktır.
3.3.12.7
0-1 (sıfır tire bir) mandallı ve raya monte edilebilir tip olacaktır.
3.3.13.
E 27 ASMA DUY
3.3.13.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.13.2
E 27 (yirmi yedi) tipinde ve beyaz renkte askılı asma duy olacaktır.
3.3.13.3
Duy kısmı porselen, askı kısmı kablolu ve plastik olacaktır.
3.3.14.
KABLO 2X0,75 MM2 TTR KORDON KABLO
3.3.14.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.14.2
2x0,75 mm2(iki çarpı sıfır virgül yetmiş beş milimetrekare) kesitinde TTR kablo olacaktır.
3.3.14.3
Anma gerilimi 300-500 V (üç yüz tire beş yüz volt) olacaktır.
3.3.14.4
PVC dış kılıflı ve izoleli, ince çok telli bakır iletkenli olacaktır.
3.3.14.5
Kablonun dış kılıfı beyaz renkte olacaktır.
3.3.14.6
En az 100 (yüz) metrelik rulo ambalajlarda olacaktır.
3.3.15.
KABLO, GÜÇ, ELEKTRIK (4X1,5 TTR KABLO)
3.3.15.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.15.2
4x1,5 mm2 (dört çarpı bir virgül beş milimetrekare) kesitinde TTR kablo olacaktır.
3.3.15.3
Anma gerilimi 300-500 V (üç yüz tire beş yüz volt) olacaktır.
3.3.15.4
PVC dış kılıflı ve izoleli, ince çok telli bakır iletkenli olacaktır.
3.3.15.5
Kablonun dış kılıfı beyaz renkte olacaktır.
3.3.15.6
En az 100 (yüz) metrelik rulo ambalajlarda olacaktır.
3.3.16.
KONEKTÖR, PRİZ, ELEKTRIK,S/ALTI TOPRAKLI
3.3.16.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.16.2
Sert plastikten, beyaz renkte, tekli, sıva altı topraklı priz olacaktır.
3.3.16.3
Çalışma voltajı 220-250 V (iki yüz yirmi tire iki yüz elli) volt olacaktır.
3.3.16.4
Çalışma akımı 10-16 A (on tire on altı amper) olacaktır.
3.3.16.5
Prizin kablo girişi klemens kısmı porselen, kablo bağlantıları vidalı ve montaj ayakları sağlam olacaktır.
3.3.17.
PRİZ,FİŞ
3.3.17.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.17.2
Sert plastikten, klemensli, sıva altı 3 (üç)’lü topraklı priz olacaktır.
3.3.17.3
Çalışma voltajı 220-250 V (iki yüz yirmi tire iki yüz elli) volt arasında olacaktır.
3.3.17.4
Çalışma akımı 10-16 A (on tire on altı amper) arasında olacaktır.
3.3.17.5
Duvara monte edilebilir tipte ve beyaz renkte olacaktır.
3.3.17.6
Genel görünümü, köşeleri yuvarlak üçgen şeklinde olacaktır.
3.3.18.
SENSÖRLÜ ARMATÜR
3.3.18.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.18.2
Tavana monte edilebilir özellikte sensörlü armatür olacaktır.
3.3.18.3
Genel görünümü yuvarlak, kapak şekli oval olacaktır.
3.3.18.4
Gövde kısmı beyaz renkte olacaktır.
3.3.18.5
En az 1 (bir) adet E27 duylu olacaktır.
3.3.19.
GÖZ FOTOSEL
3.3.19.1
FG-4 tipindeki fotosel röleler ile birlikte kullanılmaya uygun olacaktır.
3.3.19.2
İçinde kadmiyum sülfitten (CdS) yapılmış foto direnç bulunacaktır.
3.3.19.3
Gövdesi plastikten ve beyaz renkte olacaktır.
3.3.19.4
Ayak kısmı siyah renkte ve montaj için en az 2 (iki) delikli olacaktır.
3.3.20.
FOTOSEL RÖLESİ FG-4
3.3.20.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.20.2
İşletme gerilimi 190-255 V (yüz doksan tire iki yüz elli beş volt) AC olacaktır.
3.3.20.3
İşletme frekansı 50-60 Hz (elli tire altmış hetz) olacaktır.
3.3.20.4
Röle çıkışlı olacaktır.
3.3.20.5
Işık şiddet ayarı 1-3 (bir tire üç) Lux olacaktır.
3.3.20.6
Yakma söndürme gecikmesi 5-40 sn (beş tire kırk saniye) olacaktır.
3.3.20.7
Koruma sınıfı IP 20 (yirmi) olacaktır.
3.3.20.8
Pano içine dikey veya klemens rayına monte edilebilir olacaktır.
3.3.20.9
36±0,2x59,7±0,2x90±0,2mm (otuz altı artı eksi sıfır virgül iki çarpı elli dokuz virgül yedi artı eksi sıfır virgül iki çarpı doksan artı eksi sıfır virgül iki)milimetre ölçülerinde olacaktır.
3.3.21.
SIVA ÜSTÜ 9.LU SİGORTA KUTUSU
3.3.21.1
Sıva üstü 9 (dokuz)’lu otomatik sigorta kutusu olacaktır.
3.3.21.2
Sert plastikten beyaz renkte olacaktır.
3.3.21.3
W otomat raylı ve kapaklı olacaktır.
3.3.21.4
Montaj aparatları ile beraber komple olacaktır.
3.3.22.
AKILLI VİDA
3.3.22.1
Çelik üzeri krom kaplı olacaktır.
3.3.22.2
Yıldız havşa başlı ve matkap uçlu akıllı vida olacaktır.
3.3.22.3
4,2±0,1x38±1 mm (dört virgül iki artı eksi sıfır virgül bir çarpı otuz sekiz artı eksi bir milimetre) ölçülerinde olacaktır.
3.3.23.
OTOMATİK SİGORTA KUTUSU (3-4'LÜ)
3.3.23.1
Sıva üstü üçlü-dörtlü otomatik sigorta kutusu olacaktır.
3.3.23.2
Sert plastikten beyaz renkte olacaktır.
3.3.23.3
W Otomat raylı ve kapaklı olacaktır.
3.3.23.4
Montaj aparatları içinde olacaktır.
3.3.24.
KABLO BAĞI 3,6X150 MM
3.3.24.1
Plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır.
3.3.24.2
Tek yönde sıkmalı ve kilitlemeli olacaktır.
3.3.24.3
Eni 3,6±0,2 mm (üç virgül altı artı eksi sıfır virgül iki milimetre), uzunluğu 150±2 mm (yüz elli artı eksi iki milimetre) olacaktır.
3.3.24.4
100 (yüz) adetlik paketler halinde teslim edilecektir.
3.3.25.
KABLO BAĞI 250 MM
3.3.25.1
Plastikten imal edilmiş ve beyaz renkte olacaktır.
3.3.25.2
Tek yönde sıkmalı ve kilitlemeli olacaktır.
3.3.25.3
Eni 3,6±0,2 mm (üç virgül altı artı eksi sıfır virgül iki milimetre), uzunluğu 250±2 mm (iki yüz elli artı eksi iki milimetre) olacaktır.
3.3.25.4
100 (yüz) adetlik paketler halinde teslim edilecektir.
3.3.26.
PRİZ ÇİFTLİ S/A
3.3.26.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.26.2
Sert plastikten, beyaz renkte, çiftli, sıva altı topraklı priz olacaktır.
3.3.26.3
Çalışma voltajı 220-250 V (iki yüz yirmi tire iki yüz elli) volt olacaktır.
3.3.26.4
Çalışma akımı 10-16 A (on tire on altı amper) olacaktır.
3.3.26.5
Prizin kablo girişi klemens kısmı porselen, kablo bağlantıları vidalı ve montaj ayakları sağlam olacaktır.
3.3.27.
5'Lİ GRUP PRİZ (KABLOSUZ)
3.3.27.1
Topraklı ve klemensli 5 (beşli)’li grup priz olacaktır.
3.3.27.2
Gövdesi beyaz renkte ve kablosuz olacaktır.
3.3.27.3
Açma-kapama anahtarlı olacaktır.
3.3.28.
ELEKTRONİK BALAST, 4X18W
3.3.28.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.28.2
T8 tipinde ve 4X18W (dört çarpı on sekiz watt) gücünde elektronik balast olacaktır.
3.3.28.3
Besleme gerilimi 220-240V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt), işletme gerilimi 190-250V (yüz doksan tire iki yüz elli volt) olacaktır.
3.3.28.4
Güç faktörü 0,95 (sıfır virgül doksan beş)’ten büyük olacaktır.
3.3.28.5
Gerilim ve akım korumalı olacaktır.
3.3.28.6
Bağlantı konektörleri ile monte edilebilir özellikte olacaktır.
3.3.29.
26 W JAKLI ENERJİ TASARRUFLU AMPÜL, SOKETLİ
3.3.29.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.29.2
Besleme gerilimi 230V (iki yüz otuz volt) olacaktır.
3.3.29.3
26W (yirmi altı watt) gücünde olacaktır.
3.3.29.4
G24( yirmi dört)q-3(üç) duylu ve 4(dört) pinli olacaktır.
3.3.29.5
Enerji tasarruflu ve çift tüplü olacaktır.
3.3.29.6
Işık aksı 1800±50lm (bin sekiz yüz artı eksi elli lümen) olacaktır
3.3.29.7
Cool white (soğuk beyaz) [renk kodu: 840 (sekiz yüz kırk)] renginde ışık verecektir.
3.3.30.
KOMPAKT GAZ DEŞARJLI AMPUL 70W/G12/4200K
3.3.30.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.30.2
70W (yetmiş watt) gücünde olacaktır.
3.3.30.3
G12 (on iki) duylu olacaktır.
3.3.30.4
Işık aksı 7300±200lm (yedibin üç yüz artı eksi iki yüz lümen) olacaktır
3.3.30.5
Sarı renkte [renk kodu: 830 (sekiz yüz otuz)] ışık verecektir.
3.3.31.
TEKLİ OTOMATİK SİGORTA KUTUSU
3.3.31.1
Sıva üstü tekli otomatik sigorta kutusu olacaktır.
3.3.31.2
Sert plastikten beyaz renkte olacaktır.
3.3.31.3
W otomat raylı ve kapaklı olacaktır.
3.3.31.4
Montaj aparatları ile beraber komple olacaktır.
3.3.32.
220 V / 50 W GU10 SPOT AMPUL DUYU
3.3.32.1
GU10 tipinde spot ampul duyu olacaktır.
3.3.32.2
50 W (elli watt) ampullerde kullanılmaya uygun olacaktır.
3.3.32.3
Gövde malzemesi porselen ve kablolu olacaktır.
3.3.33.
KONTAKTÖR, MANYETİK,3 TF 41
3.3.33.1
3TF 41 tipinde 3 (üç) fazlı güç kontaktörü olacaktır.
3.3.33.2
1NO-1NC kontaklı olacaktır.
3.3.34.
KONTAKTÖR 3TF4211
3.3.34.1
3TF 42 11 tipinde 3 (üç) fazlı güç kontaktörü olacaktır.
3.3.34.2
1NO-1NC kontaklı olacaktır.
3.3.35.
4X10 MM NYY KABLO
3.3.35.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.35.2
4x10 mm2 (dört çarpı on milimetrekare) kesitinde NYY kablo olacaktır.
3.3.35.3
PVC dış kılıflı ve izoleli, bakır iletkenli olacaktır.
3.3.35.4
Kablonun dış kılıfı siyah renkte olacaktır.
3.3.35.5
100 (yüz) metrelik rulo ambalajda olacaktır.
3.3.36.
KABLO ANTİGRON 4X6
3.3.36.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.36.2
4x6 mm2 (dört çarpı altı milimetrekare) kesitinde antigron kablo olacaktır.
3.3.36.3
PVC dış kılıflı ve izoleli, bakır iletkenli olacaktır.
3.3.36.4
Kablonun dış kılıfı siyah renkte olacaktır.
3.3.36.5
100 (yüz) metrelik rulo ambalajda olacaktır.
3.3.37.
1X40 SİGORTA
3.3.37.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.37.2
Gövdesi beyaz renkte ve duroplast malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.3.37.3
Çabuk karakterli (B tipinde) ve bir fazlı (kutuplu) otomatik sigorta olacaktır.
3.3.37.4
Anma gerilimi 230-400 V (iki yüz otuz tire dört yüz volt) olacaktır.
3.3.37.5
Anma akımı 40 A (kırk amper) olacaktır.
3.3.37.6
Kısa devre kesme kapasitesi 6 kA (altı kilo amper) olacaktır.
3.3.37.7
0-1 (sıfır tire bir) mandallı ve raya monte edilebilir tip olacaktır.
3.3.38.
ŞALTER TERMİK MANYETİK 3X125 A
3.3.38.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.38.2
3 (üç) kutuplu termik manyetik kompakt şalter olacaktır.
3.3.38.3
Anma akımı 125 A (yüz yirmi beş amper) olacaktır.
3.3.38.4
Kısa devre kesme kapasitesi 36kA (otuz altı kiloamper) olacaktır.
3.3.39.
KOMPAKT ŞALTER, TERMİK MANYETİK 160 A.
3.3.39.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.39.2
3 (üç) kutuplu termik manyetik kompakt şalter olacaktır.
3.3.39.3
Anma akımı 160 A (yüz altmış amper) olacaktır.
3.3.39.4
Kısa devre kesme kapasitesi 36kA (otuz altı kiloamper) olacaktır.
3.3.40.
BANT, ELEKTRİK YALITIMI İÇİN
3.3.40.1
Elektrik izolasyonlarında kullanılmaya uygun olacaktır.
3.3.40.2
Eni 19±1 mm ( on dokuz artı eksi bir milimetre ve boyu en az 9 m (dokuz metre) olacaktır.
3.3.40.3
Bir yüzü yapışkanlı ve siyah renkte olacaktır.
3.3.40.4
Bant üzerinde yırtılma ve deforme olmayacaktır.
3.3.41.
18W FLORASAN AMPUL
3.3.41.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.41.2
18 W (on sekiz watt) gücünde tüp floresan ampul olacaktır.
3.3.41.3
G13 duylu ve ışık rengi rengi beyaz olacaktır.
3.3.41.4
Kullanım ömrü en az 10000 (on bin) saat olacaktır.
3.3.41.5
220-240 V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) çalışma gerilimine sahip olacaktır.
3.3.41.6
Boyu 60±2cm (altmış artı eksi iki santimetre) ve çapı 2,6±0,2cm (iki virgül altı artı eksi sıfır virgül iki santimetre) olacaktır.
3.3.42.
KABLO, TTR 4X4
3.3.42.1
Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.
3.3.42.2
4x4 mm2 (dört çarpı dört milimetrekare) kesitinde TTR kablo olacaktır.
3.3.42.3
Anma gerilimi 300-500 V (üç yüz tire beş yüz volt) olacaktır.
3.3.42.4
PVC dış kılıflı ve izoleli, ince çok telli bakır iletkenli olacaktır.
3.3.42.5
Kablonun dış kılıfı beyaz renkte olacaktır.
3.3.42.6
En az 100 (yüz) metrelik rulo ambalajlarda olacaktır.
3.3.43.
ANAHTAR, ARA, PUAR
3.3.43.1
Basma düğmeli ara puar olacaktır.
3.3.43.2
Bakalit malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.3.43.3
Gövde ve basma düğmesi beyaz renkte olacaktır.
3.4.
4’ÜNCÜ KISIM (KAZAN MALZEMELERİ)
3.4.1.
HAMİL, MEME, LANZ ENJEKTÖR (MONARCH)
3.4.1.1
Sarı renkte prinç malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.4.1.2
İç ve dış çapları dişli olacaktır.
3.4.1.3
MS serisi brülör mekanizmalarına uygun olacaktır.
3.4.2.
BRÜLÖR ALF 80/2 (2 MEME 2 NUMARA)
3.4.2.1
Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.4.2.2
Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır.
3.4.2.3
Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır.
3.4.2.4
Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 2 (iki) numara olacaktır.
3.4.3.
BRÜLÖR MEMESİ 3'LÜK ( PULVARİZE EDİCİ )
3.4.3.1
Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.4.3.2
Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır.
3.4.3.3
Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır.
3.4.3.4
Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 3 (üç) numara olacaktır.
3.4.4.
BRÜLÖR MEMESİ 4-60'
3.4.4.1
Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.4.4.2
Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır.
3.4.4.3
Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır.
3.4.4.4
Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 4 (dört) numara olacaktır.
3.4.5.
MEME, BRÜLÖR, PULVARİZE EDİCİ NO.:5
3.4.5.1
Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.4.5.2
Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır.
3.4.5.3
Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır.
3.4.5.4
Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 5 (beş) numara olacaktır.
3.4.6.
MEME, BRÜLÖR, PULVARİZE EDİCİ NO.:6
3.4.6.1
Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.4.6.2
Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır.
3.4.6.3
Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır.
3.4.6.4
Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 6 (altı) numara olacaktır.
3.4.7.
BRÜLÖR MEMESİ 8 LİK
3.4.7.1
Nikelajlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.4.7.2
Brülör memesi içinde nikelajlı, paslanmaz çelikten çekirdek grubu mevcut olacaktır.
3.4.7.3
Meme üzerinde kapasitesi ve püskürtme açısı yazılı olacaktır.
3.4.7.4
Püskürtme açısı en az 60 (altmış) derece, meme püskürtme deliği 8 (sekiz) numara olacaktır.
3.4.8.
ATEŞLEME TRAFOSU
3.4.8.1
MS serisi brülörlerle uyumlu olarak çalışacaktır.
3.4.8.2
Primer: 220 V (iki yüz yirmi volt) ve Sekonder : 2x5000 (iki çarpı beş bin volt) gücünde olacaktır.
3.4.9.
BRULÖR FOTOSELİ
3.4.9.1
Alınacak brülör fotoseli, LOA 24 (yirmi dört) brülör beynine uyumlu olarak çalışacaktır.
3.4.9.2
Kablosu, camdan gözü ve cam göz içerisinde rezistans devresi ile komple olacaktır.
3.4.10.
BEYİN,BRÜLÖR LOA 24
3.4.10.1
Alınacak brülör beyni LOA 24 (yirmi dört) tipinde olacak ve klemensli/soketli takım olarak verilecektir.
3.4.10.2
Fuel-oil yakıtlı brülörlerin otomatik kumandasında çalışacak yapıda olacaktır.
3.4.10.3
220-240 (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk) Volt gerilim, 50 (elli) veya 60 (altmış) Hertz (frekans) değerlerinde çalışmaya uygun olacaktır.
3.4.11.
BRÜLÖR BEYNİ ELEKTRONİK BEYİN ALF-180-2 LM044-255C2
3.4.11.1
Alınacak brülör beyni LMO 44 (kırk dört) tipinde olacak ve ve klemensli/soketli takım olarak verilecektir.
3.4.11.2
Fuel-oil yakıtlı brülörlerin otomatik kumandasında çalışacak yapıda olacaktır.
3.4.11.3
220-240 (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk) Volt gerilim, 50 (elli) veya 60 (altmış) Hertz (frekans) değerlerinde çalışmaya uygun olacaktır.
3.4.12.
ISITICI BAKIR PLAKA(2.2KW)
3.4.12.1
Alınacak ısıtıcı plaka 220/380 V (volt) olacaktır.
3.4.12.2
Plakaların dışı bakır malzeme ile kaplı, elektrik bağlantıları yanmaz kablo olacaktır.
3.4.12.3
Plakalar brülör ağır yağ ön ısıtıcısında kullanılmaya uygun ve 2200W (watt) olacaktır.
3.4.13.
ALT LİMİT TERMOSTAT
3.4.13.1
Alt limit termiğin soketleri sağlam olacaktır.
3.4.13.2
Alınacak alt limit termikte ezik, kırık, çatlak vb. olmayacaktır.
3.4.13.3
Alınacak alt limit termik 65 0C (altmış beş santigrat) olacaktır.
3.4.14.
TERMOSTAT ÜST LİMİT BRÜLÖR İÇİN
3.4.14.1
Üst limit termiğin soketleri sağlam olacaktır.
3.4.14.2
Alınacak üst limit termikte ezik, kırık, çatlak vb. olmayacaktır.
3.4.14.3
Alınacak üst limit termik 165 0C (yüz altmış beş santigrat) olacaktır.
3.4.15.
BÜRÜLÖR ÖN ISITICI TERMOSTATI RAK4
3.4.15.1
Alınacak brülör ön ısıtıcı termostatı RAG 4 (dört) tipinde olacak MS serisi brülöre uygun olacaktır.
3.4.15.2
90-160 0C (doksan tire yüz altmış santigrat derece) sıcaklık arasında 10(on)ar derece aralıkla taksimatlandırılmış olacaktır
3.4.16.
POT DEPO TERMOSTAT
3.4.16.1
0-90 0C (sıfır tire doksan santigrat derece) sıcaklık arasında 10(on)ar derece aralıkla taksimatlandırılmış, plastik tornavida ağızlı ayar düğmeli olacaktır.
3.4.16.2
220 (iki yüz yirmi) Volt çalışma gerilimli olacaktır.
3.4.16.3
Daldırma tip ısıya duyarlı elemanlı ve prinç muhafaza borulu olacaktır.
3.4.17.
REZİSTANS POT DEPO 1 1/4
3.4.17.1
Brülör pot ısıtıcı rezistansı prinç malzemeden, altı köşe anahtar ağızlı, dişli bağlantı ağızlı ve 1 1/4” (bir tam bir bölü dört inç) diş çaplı olacaktır.
3.4.17.2
Brülör pot ısıtıcı rezistansı, termostat ve kapağı ile takım olarak verilecektir.
3.4.18.
SELENOİD VALF
3.4.18.1
Selenoid valf, brülör magnetik ventili olup, devreye girdiğinde brülör yakıt akışını sağlayacak, devreden çıktığında brülör yakıt akışını kapatacak özellikte olacaktır.
3.4.18.2
LOA 21 (yirmi bir) ve LOA 24 (yirmi dört) brülör beynine uyumlu olarak çalışacaktır.
3.4.18.3
Mekanizma ve bobin ile birlikte çalışır vaziyette komple takım olacaktır.
3.4.19.
BRÜLÖR POMPASI
3.4.19.1
Alınacak brülör yakıt pompası E6 NC tipinde olacaktır.
3.4.19.2
Pompa basıncı 20 (yirmi) bar ve monarch dönüşlü olacaktır.
3.4.19.3
Motor devri 2800 d/dak (iki bin sekiz yüz devir bölü dakika) olacaktır.
3.4.20.
YAKIT POMPASI D57C
3.4.20.1
Alınacak brülör yakıt pompası D 57 C tipinde olacaktır.
3.4.20.2
Pompa basıncı 20 (yirmi) bar ve monarch dönüşlü olacaktır.
3.4.20.3
Motor devri 2800 d/dak (iki bin sekiz yüz devir bölü dakika) olacaktır.
3.4.21.
YAKIT POMPASI
3.4.21.1
Alınacak brülör yakıt pompası D 67 C tipinde olacaktır.
3.4.21.2
Pompa basıncı 20 (yirmi) bar ve monarch dönüşlü olacaktır.
3.4.21.3
Motor devri 2800 d/dak (iki bin sekiz yüz devir bölü dakika) olacaktır.
3.4.22.
1/2-1/2 YAKIT HORTUMU
3.4.22.1
Brülör yakıt hortumu, ısıya dayanıklı, çelik sargılı, kırılmalara karşı dayanıklı olacaktır.
3.4.22.2
Brülör yakıt hortumu 1,5 m (bir virgül beş metre) uzunluğunda, rekor nipel bağlantılı olacaktır.
3.4.22.3
Brülör yakıt hortumunun rekor bağlantı çap ölçüleri 1/2"x1/2” (bir bölü iki inç çarpı bir bölü iki inç) olacaktır.
4.NUMUNE ALMA :
4.1 Yürürlükteki ’’TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi’ ’ndeki esaslar uygulanacaktır.
4.2 Alınan malzemelerin tamamı kullanılacaktır. Numune alınmayacaktır.
5. DENETİM VE MUAYENE :
5.1 4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI işi kapsamında alımı yapılacak malzemelerin muayenesi, 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerince ve yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dâhilinde, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Muayene sonucunda uygun çıkmayan malzemeler idarenin deposundan 5 (beş) takvim günü içerisinde geri alınacaktır.
5.2 Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
5.3 Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecek, muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
5.4 Yüklenici firmanın muayene esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.
6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :
6.1 Piyasada orijinal ambalajlı bulunan malzemeler orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak teslim edilecektir.
6.2 Ambalajından hasarlı olarak çıkan malzemeler yükleniciye geri iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.
7. GARANTİ ŞARTLARI :
7.1 4077 Sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri uygulanacaktır.
8. EKLER :
8.1. Yoktur.
9. YARARLANILAN DOKÜMAN :
9.1. Firma katalogları
4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 4’üncü Kolordu Komutanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 4’üncü Kolordu Komutanlığı
b) Adresi: 4’üncü Kolordu Komutanlığı MAMAK/ANKARA
c) Telefon numarası: 312 369 57 10
ç) Faks numarası: 312 369 93 76
d) Elektronik posta adresi(varsa): Elektronik posta yoluyla bildirim ön görülmemiştir.
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ..................................... .....
b) T.C. Kimlik No: ..................................................................
c) Vergi Kimlik No: .................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ....................................
d) Telefon numarası: .............................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ...........................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ...................
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri idari şartnamede düzenlenen 4'ÜNCÜ KOR.KH.GR. KIŞLA HİZ.TK. VE K.K. 1'İNCİ SNF.AS.CEZA VE TUTUKEVİ MD.LÜĞÜ BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal miktarı:
5.1.1.1.
1’İNCİ KISIM: 31 (OTUZ BİR) KALEM İNŞAAT MALZEMELERİ
2’NCİ KISIM: 35 (OTUZ BEŞ) KALEM SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ
3’ÜNCÜ KISIM: 43 (KIRK ÜÇ) KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ
4’ÜNCÜ KISIM: 22 (YİRMİ İKİ) KALEM KAZAN MALZEMELERİ
5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, sözleşme, idari şartname ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler
7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar
7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç, Garanti Taahhütnamesi düzenlenmesi durumunda Taahhütname Damga Vergisi dahil), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.
7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, eğitim, montaj, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari şartname
2) Sözleşme tasarısı
3) Yazılı açıklamalar
8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - Sözleşmenin süresi
9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.
Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
10.1.1. Taşınır Tüketilebilir 625 Mal Saymanlığı Mamak /ANKARA
10.2. İşe başlama tarihi
10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü işe başlanacaktır. Ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecektir.
10.3. Teslim programı ve teslim tarihi
10.3.1. Yüklenici, malı işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde teslim edecektir.
10.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise idari şartnamenin ve sözleşmenin ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.
10.3.2. Teslimatlar iş günü ve saatlerinde yapılır. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.
10.3.3. Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malın idareye (ihtiyaç sahibi birlik/kuruma) teslim edilmesi (idarece geçici teslim makbuzu düzenlenmesi) tarihinden başlayan ve muayene sonucunun yükleniciye tebellüğ ettiği tarih arasında geçen süredir.
10.4. Teslim programında değişiklik
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:
11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
11.2. Ek kesin teminat:
11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme yeri
12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler malın katî kabulüne müteakip Taşınır Mal Saymanlığı tarafından tanzim edilecek usulüne uygun belgeler ( muayene muhtırası, taşınır mal işlem belgesi, fatura, borsa tescili zorunlu olan gıda maddeleri için borsa tescil belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylı sureti) tamam olmak koşulu ile ilgili ödenek tertibinden 4’üncü Kor.K.lığı Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından tahakkuka bağlanarak 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğün 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.
12.2. Ödeme koşulları ve zamanı
12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası) 'dır
12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
12.2.3. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır. İdarece öngörülemeyen sebepler nedeniyle belirlenen sürenin gecikmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
12.3. Akreditif
12.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat Farkı
14.1. Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri
16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri
16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri
16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
16.3. İş programı
16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
16.4. Güvenlik önlemleri
16.4.1. Yüklenici;
a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,
zorundadır.
16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.
16.6. Malların taşınması
16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.
16.7. Garanti ve bakım, onarım
16.7.1. 4077 Sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri uygulanacaktır.
Madde 17 - Eğitim
17.1. Yüklenici idarede cihazı kullanacak personel veya personele ücretsiz eğitim verecektir.
Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon
18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 19 - Yeni model
19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 20 - Ambalajlama
20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 21 - Reklam yasağı
21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
24.2. İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.
Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
25.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.
25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 26 - Sigorta
26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri
27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi
27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi
27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
27.3. İzinler ve ruhsatlar
27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
27.4. İdarenin personeli
27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 29 - Yüklenicinin vekili
29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri
30.1. Malın muayene ve kabul işlemleri, tek seferde, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve MSY 331-1 (C) TSK Mala Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümlerince, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.
31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları
32.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler
33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1’i (binde bir) oranında gecikme cezası uygulanır.
34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,
hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi
36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler
37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.
37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,
c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti
39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu
41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü
42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller
43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 44 - Diğer hususlar
44.1.Bakım ve onarım işinde kullanılmak üzere alınacak malzemeler fen kurallarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.
44.2.Teslimat süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Teslimat süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından giderilecektir.
44.3.Kullanılacak tüm malzemelerin nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
44.4.Nato Stok Numarası olmayan malzemeler için yüklenici tarafından MSB Stoklandırma Şubesinden stok numarası alınacaktır.
44.5. Piyasada orijinal ambalajlı bulunan malzemeler orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak teslim edilecektir.
44.6. Ambalajından hasarlı olarak çıkan malzemeler yükleniciye geri iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.
44.7. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
44.8. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecek, muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
44.9. Yüklenici firmanın muayene esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.
Madde 45 - Yürürlük
45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması
46.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.
İDARE YÜKLENİCİ
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI
b.Telefon Numarası: +903123695710-2977
c.Fax Numarası: +903123699376
d.Elektronik Posta adresi:
