İşin Adı 4 KALEM DAYANIKLI MAL ALIMI

İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI

         

İdare Adı : Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı

Adres : Gnkur.Des.Kt.Grup Komutanlığı Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 402 43 59

Faks : 0312 419 61 48

Elektronik Posta Adresi : adasdemir@tsk.tr

         

Malın Niteliği ve Türü 4 KALEM DAYANIKLI MAL ALIMI

Malın Miktarı 4 KALEM ADET

Mal Teslim Yeri GNKUR.DES.KT.GRP.K.LIĞI TAŞINIK DAYANIKLI 701 MAL SAYMANLIĞI DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

Mal Teslim Tarihi ALIM KARARININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 20 GÜNDÜR.

İhale Yeri GNKUR.DES.KT.GRP.K.LIĞI TEDARİK KISIM AMİRLİĞİ

İhale Tarihi 12.07.2016 10:00

İhale İlanı Metni

DOĞRUDAN TEMİN İLE İLGİLİ BİLGİLER:
a)    4734 sayılı K.İ.K. 22/d maddesi doğrudan temin usulü ile 4 KALEM DAYANIKLI MAL temin edilecektir. 
b)    Görevlendirilen personel kimlikleri onay belgesinde belirlenmiştir.
c)    Görevlendirilen personel tarafından piyasa araştırmasında birim fiyat teklif mektubu hazırlanarak isteklilerden kısmı kabul yapılarak teklif alınacaktır.
ç)  İstekliler ve görevli personel 4734 sayılı K.İ.K. 17. maddesinde belirtilen ve yasaklanan fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
d)    Tekliflerin geçerlilik süresi en az 40 (kırk) gün olacaktır.
e)    Malların taşınması, sigorta, vergi ve harç giderleri istekliye aittir. 
f)    Doğrudan temin en düşük fiyatı teklif eden istekliden gerçekleştirilecektir.
g)    Piyasa fiyat araştırma tutanağına esas olarak düzenlenen komisyon kararının onayını müteakip 3 (Üç) gün içerisinde teminin uygun görüldüğü istekliye faks,posta,elden vb gönderilerek imza karşılığı tebliği yapılacaktır. 
h)    Teslim süresi, 20 (yirmi) takvim gündür. Alım kararının tebliğ edilmesini müteakip işe başlanacaktır. Yapılan muayene neticesinde, yüklenicinin teslim ettiği malların niteliklerine uygun çıkmaması halinde, normal teslim süresi içerisinde 1 (bir) defa daha yeni mal teslim etme hakkı vardır. Yüklenicinin yapılan muayenelerinde niteliklerine uygun bulunmayan malların muayenesine yönelik itiraz hakkı vardır. Red muayene sonucunun kendisine tebliğine müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde idareye itiraz başvurusunda bulunabilir. İtiraz etmediği taktirde red muayene sonucunun kendisine tebliğine müteakip 5 (beş) gün içerisinde malını bulunduğu yerden kaldırmak zorundadır. Kaldırmadığı taktirde geçen her gün için alım bedelinin 0,005 (bindebeş)’i oranında ceza tahakkuk ettirilecektir. İş zamanında bitirilmediği/mal normal teslim süresinde teslim edilmediği/bitirilmediği takdirde ayrıca ihtarlı süre verilmeyecek alım kararı iptal edilecektir. 

i)    Doğrudan temini sonuçlandırması, tüm tekliflerin reddedilerek iptal edilmesinde idare serbesttir. İstekli bu aşamaya kadar yaptığı masraflarla ilgili bir hak talebinde bulunamaz.
j)    Mallar teslim süresi içinde Gnkur.Des.Kt.Grp.K.lığı Tşn.(Day.)-701 Mal Say.lığı  depolarına teslim edilecektir. Erken teslimatlar kabul edilecektir. Son teslim tarihinde taahhüt edilen mallar tamamlanmamışsa hiç getirilmemiş addedilecektir.
k)    Teslim edilen malların muayene işlemleri Alım Komisyonu ile teknik üye ve ilgili saymanlık mal sorumlusu personel tarafından yapılacaktır.
l)    Muayene masrafları ve muayene esnasında lüzumlu her türlü araç, gereç ölçme cihazı ve yardımcı personel, yüklenici tarafından karşılanacaktır.
m)    Muayene sırasında meydana gelecek kaza ve hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Muayeneler esnasında kırılan, hasar gören ve bozulan malzemeleri, yüklenici yeni ve sağlamları ile değiştirecektir.
n)    İmalat ve malzeme hatası nedeniyle meydana gelecek kaza ve hasardan yüklenici sorumlu olacaktır.
o)    Yapılacak muayeneler: Teslim edilen malların tamamı, ihtiyaç listesi ve idari şartnamede belirtilen özellikler yönünden gözle, tartılarak, ölçülerek ve gerekenler denenerek kontrole tabi tutulacaktır. Muayeneler esnasında zayi olan mallar yüklenici tarafından tamamlanacaktır.
r)  Ödeme, işin mevcut onay belgesi ve idari şartname esaslarına göre yapılmasını müteakip Midyat Mal müdürlüğünce yapılacaktır.
s)   Mallar orijinal ambalajında uygun işaretleme sembollerine haiz olarak teslim edilecektir.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Bu şartnamenin uygulanmasından doğan her türlü itilaflar 4734 sayılı K.İ.K. ve ilgili kanunlar uyarınca Midyat mahkemelerinde çözülecektir.

İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI:
Doğrudan temin edilecek mal;

S.NU.    CİNSİ                                                                                         AÇIKLAMALAR                     MİKTARI        ÖLÇÜ BİRİMİ

1.       SHARP LC-90LE757 DVB-S FHS 3D SAMRT LED TV.   ( HDMI KABLO VE VGA KABLO         1                   ADET

                                                                                                           İLE ÇALIŞIR VAZİYETTE)

2.     ARÇELİK A48L-9562-5B 121 EKRAN SMART LED TV.                                                                       1                 ADET

3.    ARÇELİK A32-LB-5533 80 EKRAN TV.                                                                                                    2                 ADET

4.    KAREL TM-131 TELEFON  (SİYAH RENK)                                                                                           58                 ADET

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı

b.Telefon Numarası: 0312 402 43 59

c.Fax Numarası: 0312 419 61 48

d.Elektronik Posta adresi: adasdemir@tsk.tr