TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI

İşin Adı 1974-MUM-BET-042 ALBÜM NUMARALI MUHABERE MERKEZİ BİNASININ BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ

İhale Usulü D/T

İdare Adı : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Adres : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930 ETİMESGUT/ANKARA

Telefon : +903122431190

Faks : +903122443276

Elektronik Posta Adresi : fatih.civelek@msb.gov.tr

Malın Niteliği ve Türü HİZMET

Malın Miktarı 26 KALEM

Mal Teslim Yeri MSB SHH.İKM.BKM.MRK.BŞK.LIĞI

Mal Teslim Tarihi 30 TAKVİM GÜNÜ

İhale Yeri MSB SHH.İKM.BKM.MRK.BŞK.LIĞI

İhale Tarihi 12.11.2020 11:00

İhale İlanı Metni

1974-MUM-BET-042 ALBÜM NUMARALI MUHABERE MERKEZİ BİNASININ BAKIM ONARIMI SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta SHH.İKM. VE BKM. MRK. BŞK.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta………………… ....................................................................................... ………………………………………………………………………………………….(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: SHH.İKM. VE BKM. MRK. BŞK.LIĞI

b) Adresi: SHH.İKM. VE BKM. MRK. BŞK.LIĞI 06990 ETİMESGUT - ANKARA

c) Telefon numarası:3122431190

ç) Faks numarası: 3122431191

d) Elektronik posta adresi:

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ...................................................................................................

b) T.C. Kimlik No: .....................................................................................................................

c) Vergi Kimlik No: ...................................................................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ........................................................................................

d) Telefon numarası: ..................................................................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ................................................................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ..................................................................................

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı: 1974-MUM-BET-042 ALBÜM NUMARALI MUHABERE MERKEZİ BİNASININ BAKIM ONARIMI

3.2. İşin yapılma yeri: Shh.İkm. ve Bkm. Mrk. Bşk.lığı Etimesgut/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: 26 (YirmiAltı) Kalem Yapım İşi.

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ..............................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..… (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme,

2-Metraj Cetveli,

3-Mahal Listesi

4-Pursantaj,

5-Teknik Şartname,

6-Uygulama Projesi

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici ,..................................................................................................................................

………………………………………………………..…(rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi …...../.….../............... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Mrk.Nakit Saymanlık Müdürlüğünce (Etimesgut/ ANKARA) ödenir.

11.2. Hakediş raporları; kanuni kesintiler de yapılarak idarece onaylandıktan sonra, Shh.İkm. ve Bkm. Mrk. Bşk.lığı Mly.Büt.Ks.A.liğince tahakkuka bağlanarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde, Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Mrk. Nakit Saymanlık Müdürlüğünce yükleniciye ödenecektir. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden ödenek tespit olunmuştur.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı (en az dört nüsha) hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 (Beş) gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

13.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

13.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir.

13.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 14 - Alt yükleniciler

14.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

14.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

14.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 15 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

15.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına,

yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

15.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dâhilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

15.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların kişisel koruyucu teçhizat kullanımını sağlayacak ve kanun gereği gerekli uyarı levhalarını asacaktır.

Madde 16 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

16.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 17 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

17.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Madde 18 - Teminat süresi

18.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 20 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

20.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 21 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

21.1. Yüklenici, 21.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Adet	Pozisyonu	Mesleki Ünvanı	Mesleki Özellikleri
1	Şantiye Şefi	İnşaat Mühendisi veya Mimar	En Az 3 yıl Deneyimli

21.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1-	(Mesleki ünvan) için	TL/Gün
1	İnşaat Mühendisi veya Mimar	350,00

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

21.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

21.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Cinsi	Çeşidi	Adedi	Kapasitesi

Madde 22 - Sözleşmede değişiklik yapılması

22.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

23.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

23.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbinde Altı) oranında gecikme cezası uygulanır.

23.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

23.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilât yapılır.

23.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

23.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 26 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

26.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

Madde 27 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

27.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 - Geçici kabul noksanları

28.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık Yİ-ÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

Madde 29 - Anlaşmazlıkların çözümü

29.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 30 - Hüküm bulunmayan haller

30.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 31 - Diğer hususlar

33.1. İşin tamamı teknik şartname, proje, mahal listesi ve sözleşme esaslarına göre yapılacaktır.
33.2. Kullanılacak tüm malzemeler piyasa teamülü orijinal ambalajında olacaktır.

33.3. Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır. Malzemeler TSE belgeli ve 2 (iki) yıl üretici yüklenici garantisinde, malzeme ile imalatlar ve onarımlar ise 1 yıl süreyle yüklenici garantisinde olacaktır.

33.4. Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici tarafından yapılacaktır.

33.5. Yapım esnasında ihtiyaç duyulan tüm güvenlik ve emniyet önlemleri yüklenici tarafından alınacak ayrıca yakınındaki mevcut bina ve/veya yapılara herhangi bir zarar verilmemesi sağlanacak, verilen zararlar ise yüklenici tarafından karşılanacaktır.

33.6. İşin yapılacağı yerde yapım esnasında meydana gelecek hasarlar ve arızalardan yüklenici sorumludur.
33.7. Her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve montaj işleri yükleniciye aittir.
33.8. Yapım işinde kullanılacak her türlü malzeme öncelikle yapı denetim görevlisi onayına sunularak yapı denetim görevlisinin onayı alınacak, yapı denetim görevlisinin onayı alınmadan hiçbir malzeme imalat ve bakım onarım işlerinde kullanılmayacaktır.
33.9. İşe başlamadan önce yapılacak işin yerinin hazırlanması işleri yükleniciye aittir.

Bina tamamen kullanılabilecek şekilde teslim edilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar v.s. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır.

33.10. İş kapsamında imalatların yapılması sırasında; söküm vb. durumlarda ortaya çıkan tüm malzemeler idareye aittir. Ancak idare tarafından moloz olarak kabul edilen malzemelerin; taşıtlara yüklenmesi ve şantiye sahasından uzaklaştırılması yükleniciye aittir. Çöp niteliğindeki moloz, inşaat artığı, hafriyat döküntüleri v.b. atıklar, yüklenici tarafından geçici kabul öncesi, kışla dışına atılmak üzere bulunduğu yerden temizlenecektir.
33.11. Sökümden çıkan kullanılabilir veya HEK durumdaki malzemeler yüklenici tarafından ilgili birlik taşınmaz mal sorumlusunun da iştiraki ile tutanakla birlik yetkililerine ve istenilen yere istif edilerek teslim edilecektir.

33.12. Yüklenici; Geçici kabul öncesinde inşaat alanının (Cam, pencere, kapı, zemin, duvar v.s. bölgeler) boya taşması, tozlanma, sıva sıçraması v.b. kirlenmelerinin ayrıntılı temizliğini yapacaktır.

33.13. Yüklenici iş sahasında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhaları asacaktır. Ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin ikamesinden ve kullanılacak makine ve teçhizatın temin edilmesinden sorumludur.

33.14. Yüklenici Çalışma Süresince Kışlaya Giriş Yapacak Personel, Araç, İş Makinesi v.s. İçin; İstihbarat Şube Md.lüğüne Müracaat Ederek Güvenlik Protokolü yapacaktır.

Madde 32 - Yürürlük

32.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 33 - Sözleşmenin imzalanması

33.1. Bu sözleşme 33 (Otuzüç) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ….../…../……... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

1974-MUM-BET-042 ALBÜM NUMARALI MUHABERE MERKEZİ BİNASININ BAKIM ONARIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. KONU:

1.1. Bu teknik şartname Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.Bşk.lığı “1974-MUM-BET-042 Albüm Numaralı Muhabere Merkezi Binasının Bakım Onarımı” işinin yapım özelliklerini, muayene metotlarını ve diğer hususlarını kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR:

2.1. İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN BEDELİN %50’SİNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE, ALIM KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞLERE AİT TEK SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN SUNULMASI GEREKİR.

2.1. Kullanılacak tüm malzemeler; Türkiye ve Avrupa’da geçerli TSE veya CE normlarına haiz olmalıdır.

2.2. İstinat duvarının yeni yapım işleri kapsamında geçici kabulünü müteakip Garanti süresi içinde normal kullanımdan oluşacak arıza ve hasarlar yüklenici tarafından en kısa süre içinde giderilecektir.

2.3. Seçim; Bakım-onarım-revizyon ve yeni yapım işleri kapsamında tüm parça ve aksamlarının markası, menşei ve TSE veya CE işaretli olduğunu belgelemek için idarenin onayı alınacaktır. İDARENİN SEÇMESİ İÇİN 1. SINIF PİYASADA KABUL GÖRMÜŞ, EN AZ 3 AYRI MARKA ÜRÜN NUMUNESİ idareye sunulacaktır. İdarenin seçimi gerçekleşmeden ürün şantiyeye getirilmeyecektir. Bulunmayan hususlar için; TSE, TSEK, ISO, CE, gibi ve/veya yürürlükte olan yönetmelikler geçerli olup; işin yapıldığı tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir. Standartlara uygun olmak şartıyla İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin tamamındaki her türlü çelişkide bu kaide geçerlidir. Ayrıca kalite belgesine sahip ürünlerin üzerinde mutlaka damga aranacaktır. Örneğin TSE’ ye uygunluk belgesi varsa ürünün üzerinde TSE’yi ifade eden damga basılmış olacaktır. Bu şartlara uymayan malzemeler şantiyeye sokulmayacaktır.

2.4. Ayıplı ve yapı denetim görevlisinin uygun görmediği malzemeler yenileriyle değiştirilecektir.

2.5. Bu şartnamede bulunan veya bulunmayan hususlar için; TSE, TSEK, ISO, CE, gibi yürürlükte olan yönetmelikler geçerli olup; işin yapıldığı tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir. Standartlara uygun olmak şartıyla İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin tamamındaki her türlü çelişkide bu kaide geçerlidir.

2.6. Garanti süresi içerisinde arızalanan parçalar ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

2.7. Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış orijinal, hasarsız, birinci sınıf malzemeler arasından idarenin onayına sunulduktan sonra seçilecektir.

2.8. İnşaat sahasına getirilen bütün malzemeler olumsuz hava şartlarından korunacaktır.

2.9. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. İnşaat alanında sökülen her türlü malzeme kullanıcı birliğe tutanak karşılığı teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan metal hurdalar idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından taşınacaktır.

2.10. Yapılacak işler bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, de montaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yapım sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.

2.11. İmalatı gerçekleştirilecek her türlü yapım işinin fen, sanat ve teknik koşullara uygunluğu ve seçilecek malzemelerin uygunlukları ile kaliteleri yüklenici sorumluluğunda olacak. İhale kapsamında yapımı ve/veya onarımı istenilen her türlü malzeme, kullanıcı ile koordine edilerek uygulamaya sokulacak, koşullara uygun yapım şartları sağlanıp sağlanmadığı idare ve idarenin görevlendireceği yapı denetim görevlisi/görevlileri aracılığıyla tespit edilecek, söz konusu şartlara haiz olamayan imalat yeniden yaptırılacaktır.

2.12. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.

2.13. İnşaat sırasında yapılması gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar, montaj, de montaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.14. Yüklenici çalışma alanında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca çalıştığı alanda çalıştırdığı personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlara uygun olarak imalatlar yapılacaktır.

2.15. Yüklenici inşaatın yeri ve teknik şartname arasında olabilecek aykırı bir durumu ihale öncesi idareye bildirecektir. Aksi halde ihalesi sonrası söz konusu durumdan kaynaklanan sorumluluk yükleniciye aittir.

2.16. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir. Yüklenici kendisine bildirilen karara hiçbir bedel ve süre talep etmeksizin uymak zorundadır.

2.17. Yüklenici askeri bölge içi trafik kurallarına uyacak ve trafik yoğunluğunu olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecektir. Tüm güvenlik protokolleri kullanıcı birlikle koordine edilecek, düzenlenecek tutanaklardan birer suret idareye teslim edilecektir.

2.18. Yüklenici tarafından hak ediş bünyesinde adı geçen işçi temsilcinin tüm işçiler tarafından seçildiğine dair “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TUTANAĞI” ile “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TAAHHÜTNAMESİ” idareye teslim edilecektir.

2.19. Garanti sırasında her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir.

2.20. Malzemeler için önce Türk Standartları, daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standart ve belgeler esas alınacaktır.

2.21. Yapılan duvarlar yürürlükte olan; TÜRKİYE BİNA DEPREM Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılacaktır.

2.22. Bütün cihazlar işletmeye devredilmeden önce tamamen temizlenmiş olacak ve sistemlerin her türlü ayarları yapılmış, proje ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir (çalışır) vaziyette teslim edecektir

2.23. Yüklenici imalat sırasında zarar verdiği yerleri aslına uygun olarak düzeltecektir.

2.24. Yüklenici, kesin kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazların bakımını yapmakla mükelleftir.

2.25. Yapılacak bütün imalat ve montaj işlemleri idarece tasdikli projelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemleri yüklenici tarafından çözülerek, çizilecek her türlü proje idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır.

2.26. Yüklenici işe başlamadan önce yerinde yapılan ölçümlerde röleve projeye göre ortaya çıkabilecek farklılıklar için yüklenici herhangi bir hak talep etmeyecektir.

2.27. Söz konusu iş, sözleşme öncesi yüklenici tarafından mutlaka yerinde görülecek, dolayısıyla keşifte ve metrajda idarece atlanmış, hatalı yazılmış hususlar yüklenici tarafından düzeltilecek ve ileride idareye karşı öne sürülemeyecektir.

2.28. Yüklenici işe başladığının ilk günü iş programını yapı denetim görevlisine onaylatmak zorundadır. Yapı denetim görevlisinin gerekli gördüğü revizyonları iş programına hemen işleyecek ve uygun görülen iş programına göre işe başlayacak ve devam edecektir. Yüklenici, yapılacak ve/veya yapılan her imalat için yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin onayını alacaktır.

2.29. Yüklenici, ekiplerindeki personel sayısını yapı denetim görevlisinin uygun bulduğu tarihlerde uygun göreceği sayıya çıkarılacaktır.

2.30. Yüklenici kesinlikle sigortasız ve 18 yaşından küçük personel çalıştırmayacaktır, tespit edilmesi durumunda işin feshedileceği bilinmelidir.

2.31. İş kapsamında malzemelere garanti belgeleri iş bitiminde orijinalleri kullanıcı birliğine, fotokopileri idareye teslim edilecektir.

2.32. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacak ve bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2.33. İnşaatlarda her imalatın başlangıcında mutlaka örnek bir bölüm yapılacak ve uygunluğu idarenin yazılı onayı alınarak imalata devam edilecektir.

2.34. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir. İşin kapsamı hariç uygulamada karışılabilecek detay farklılıkları nedeniyle idareye hiçbir ilave talepte bulunmaksızın varsa bütün eksiklikler ve farklılıklar fen ve sanat kurallarına uygun olarak giderilecek ve işin tamamlanması sağlanacaktır. Bunun için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2.35. Kullanılacak tüm malzemelerden tatbik ve montajları sırasında yüklenici tarafından imalat hatası, kırık, çatlak, çizik, deformasyon ve ölçü bozukluklarına sebebiyet verilmeyecektir.

2.36. YÜKLENİCİYE VERİLEN PROJE VE DETAYLAR ÜZERİNDEKİ TÜM ÖLÇÜLER YERİNDE KONTROL EDİLECEK OLUP UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR VEYA EKSİK TANIMLAR İLE PROJEDE TESPİT EDİLEN EKSİK YA DA YANLIŞLIKLAR İLE İLGİLİ VARSA GÖRÜŞ, ÖNERİ VE PROJELER TEKLİFLER İLE BİRLİKTE BİR RAPOR HALİNDE İDAREYE SUNULACAKTIR. BU SEBEPLE YAPILACAK HER TÜRLÜ BİR HATADAN 1. DERECEDEN SORUMLU YÜKLENİCİ OLACAKTIR.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

3.1. El İle Her Derinlikte Yumuşak ve Sert Toprakta Geniş Derin kazı yapılması

Poz No: 15.115.1201

El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler.

3.2. Çakıl Temin Edilerek Drenaj Yapılması

Poz No: 15.125.1006

Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için çakılın temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme zaiyatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

3.3. Çapı 200mm Anma Çapı, PVC Esaslı Koruge Drenaj Borusunun Temini ve Yerine Döşenmesi

Poz No: 15.205.1004

200mm Anma çaplı PVC esaslı koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m fiyatı:

ÖLÇÜ: Proje üstünden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır.

NOT: Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.

3.4. Patlayıcısız Demirli Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

Poz No: 18.185

Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yüklemem, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1m3 fiyatı.

3.5. Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan Beton Pompası İle Basılan C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Gri Renkte, Normal Hazır Beton Dökülmesi

Poz No: 15.150.1004

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60 m³/s kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeterli kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tankı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, tranmiksere yüklenmesi, işyerine kadar nakil, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar beton bünyesine giren granülmetrik kum çakıl veya kırma taşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesislerine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesislerine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve karı dahil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C20-25 olan gri renkte, normal hazır betonun 1m³ fiyatı.

3.6. (30x30cm) veya (33x33) Anma Ebatlarında, Her Türlü Desen ve Yüzey Özelliğinde, I. Kalite, Renkli Yer Karoları İle 3mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcı İle)

Poz No: Özel1

Onaylanmış detay projesine uyun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak, ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I. Kalite, renkli yer karosunun, (mozaik veya renkli) mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

3.7. 0,50mm Kalınlıkta Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Boyalı Düz Saçtan Eksiz Oluk Yapılması Ve Yerine Montajı (Saç genişliği 30cm)

Poz No: 15.315.1101

0,50mm Kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinesi ile işlenip montaja hazır hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğimi ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1m fiyatı:

ÖLÇÜ: Yerinde takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür.

3.8. Ø 100 mm Çapında Bir Ucu Muflu Sert PVC Yağmur Borusu Temini ve Yerine Tespiti

Poz No: 15.315.1002

PVC’den Ø 100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirsekler de dahil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı dirsek ve müteferrik parçaların, malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1m fiyatı :

ÖLÇÜ: Yerinde takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

3.9. Her Türlü Dış Sıva Sökülmesi

Poz No: 77.100.1013

Her türlü dış sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri, ve karı dahil, her türlü dış sıva sökülmesinin 1m² fiyatı:

3.10. 250/350Kg Çimento Dozlu Kaba ve İnce Harçla Kaba Sıva Yapılması

Poz No: 15.275.1101

1m3 Dişli kuma 250kg çimento katılması ile hazırlanan harç ile ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesi ile hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı

3.11. 3 cm Kalınlıkta Expande Polistren Levhalar (EPS – 16 Kg/m³ Yoğunlukta) İle Dış Duvarlarda Dıştan Yalıtımı ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama)

Poz No: 10.335.1101

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş duvarlarda 3cm kalınlıkta, expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1.kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerlerinin birbiri üzerine en az 10cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2kg sarf olacak şekilde 2.Kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: 1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dübel tespit edilecektir.

3)Dış cephe ısı yalıtım sistemleri TS En 13499 sistem standardında veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.

3.12. Sıva Filesi (75gr/m2)

Poz No: 10.330.2502

Sıva filesi (75gr/m2) gelecek şekilde tüm duvar boyunca boşluk bırakılmadan kaplanacak inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı :

3.13. 3cm Kalınlığında Renkli Mermer Levha İle Dış Denizlik Yapılması (3cm*30-40-50cm*serbest boy) (Honlu Ve Cilalı Hariç Her Türlü Yüzey İşlemli)

Poz No: 15.410.1403

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3cm kalınlığında mermer levhadan (Honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerindeki yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı.

3.14. Brüt Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak Silikon Esaslı Su Bazlı Boya Yapılması (Dış Cephe)

Poz No: 15.540.1304

Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1. Katına 0,180kg, 2. Katına 0,120 kg. isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı

3.15. Her Türlü İç Sıva Sökülmesi

Poz No: 77.100.1012

Her türlü iç sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri, ve karı dahil, her türlü iç sıva sökülmesinin 1m² fiyatı:

3.16. 200/250Kg Çimento Dozlu Kaba ve İnce Harçla Sıva Yapılması (İç Cephe Sıvası)

Poz No: 15.275.1102

1m3 Dişli kuma 200kg çimento ve 0.128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harç ile ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1m3 mil kumuna 250 kg çimento ve 0.076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı

3.17. Perlitli Sıva Alçısı ve Saten Alçı ile Kaplama Yapılması (Beton, Tuğla Duvar vb. Yüzeylere)

Poz No: 15.280.1009

Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere 15 mm kalınlığında perlitli alçı + ½ saten alçı karışım harcı ile 5mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerine köşe profili, farklı malzeme, kiriş ve kolon ile duvar birleşimleri/geçişlerinde sıva filesinin yerleştirilmesi, üzerine 1mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme zayiatı işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

3.18. Çıplak Beton, İnce Sıva Alçı Sıvalı vb. Yüzeylere Saten Alçı Kaplama Yapılması 3mm

Poz No: 15.280.1006

Kaplanacak yüzeylerin iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı.

3.19. Saten Alçılı ve Alçı Panel Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Mat Boya Yapılması ( İç Cephe)

Poz No: 15.540.1216

Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1. Kat, 0,100 kg 2. Kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı.

3.20. Eski Boyalı Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Sentetik Boya Yapılması (İç Cephe)

Poz No: 15.540.1210

Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0.150kg sentetik astar sürülmesi, istenilen renkte 0.110kg ikinci kat sentetik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı:

3.21. PVC vb. Döşeme Kaplaması Sökülmesi

Poz No: 18.198/16

PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Sökülen kaplama alanı hesaplanır.

3.22. Ac4 Sınıf Laminant Yer Kaplaması ile Döşeme kaplaması Yapılması (Süpürgelik Dahil)

Poz No: 15.490.1003

Onaylanmış detay projesine uygun, laminant yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) Ac4 sınıf 32 laminant yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı

3.23. Ahşap yüzeylerinin verniklenmesi

Poz No: 15.540.1004

Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, 0.125kg sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar ile boşlukların kapatılması ve 0.100kg sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu sürülmesi, istenilen parlaklık elde edilinceye kadar 0.150kg vernik sürülmesi için her türlü malzeme zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı

3.24. Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramanın sökülmesi

Poz No: 18.198/28

PVC ve Alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesinin 1m2 fiyatı

3.25. 15cm Kalınlığındaki Taşıyıcı Olmayan Bims Beton Duvar Blokları İle Duvar Yapılması

Poz No: 15.230.1004

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı. (Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 den küçük boşluklar düşülmez.)

3.26. Çelik kapı yer değişimi

Poz No: Özel2

Bina girişinde mevcut kullanılan alüminyum kapı kasası ile birlikte de monte edilecektir. İç koridordaki çelik kapı sökülerek giriş kapısının söküldüğü edildiği yere takılacaktır. Kapı etrafındaki kalan boşluklar bims ile örülerek kaba ve ince sıvası yapılacaktır. İç koridordaki sökülen kapının yeri sıva ve alçı tamirleri yapılarak boyanacaktır. Gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerindeki yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 Adet fiyatı.

4. DENETİM VE MUAYENE:

4.1. Geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile tesisat, işçilik ve malzeme yönünden garanti taahhütnamesi verilecektir. Garanti taahhütnamesinde garanti dışında kalacak unsurlar belirtilecektir. Geçici kabulü müteakip Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Garanti Belgesi onaylı garanti belgesi düzenlenecektir.

4.2. Onarımdan dolayı bina ve müştemilatında oluşacak bozukluk hata onarım eksikleri keşifte eksik olarak gösterilmiş bile olsa yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.3. Söz konusu onarım sonucu bina, elektrik-inşaat-sıhhi tesisat ve makine açısından eksiksiz, anahtar teslimi şeklinde idareye teslim edilecektir.

4.4. İmalatlar; Yapım işleri Genel Şartnamesi, Teknik Şartname hükümleri ve yapı denetim görevlisinin öneri, tavsiye ve istekleri doğrultusunda yapılacaktır. Aykırı durumlarda yapı denetim görevlisi yapılan imalatların düzeltilmesini, sökülüp veya yıkılıp tekrar yapılmasını isteyebilir.

4.5. Kontroller sırasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

4.6. Kontrollerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici tarafından temin edilecektir.

4.7. Yüklenici muayene esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını onaylaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporunu yüklenici de aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.8. Kontrol esnasında her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.

4.9. Yüklenici tarafından şantiye sahasına getirilen ve/veya şantiye sahasından çıkarılan tüm inşaat imalat malzeme miktarları yapı denetim görevlisine/görevlilerine tutanakla ibraz ettirilecektir. İbraz edilmeyen malzemelere ait imalatlar hak edişe dahil edilmeyecektir.

4.10. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar ve uygulama hususları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları, İnşaat Birim Fiyat Analizleri vb. kitaplardaki hususlar geçerlidir.

4.11. “1974-MUM-BET-042 Albüm Numaralı Muhabere Merkezi Binasının Bakım Onarımı” işi muayene, kontrol ve kabulü Kamu İhale Kanunu “Yapım işleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacaktır.

Ek: Uygulama Projesi (3 Sayfa

1974-MUM-BET-042 ALBÜM NUMARALI MUHABERE MERKEZİ BİNASININ BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ MAHAL LİSTESİ
SIRA NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MUHABERE MERKEZİ
1	El İle Her Derinlikte Yumuşak ve Sert Toprakta Geniş Derin kazı yapılması	X
2	Çakıl Temin Edilerek Drenaj Yapılması	X
3	Çapı 200mm Anma Çapı, PVC Esaslı Koruge Drenaj Borusunun Temini ve Yerine Döşenmesi	X
4	Patlayıcısız Demirli Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması	X
5	Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan Beton Pompası İle Basılan C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Gri Renkte, Normal Hazır Beton Dökülmesi	X
6	(30x30cm) veya (33x33) Anma Ebatlarında, Her Türlü Desen ve Yüzey Özelliğinde, I. Kalite, Renkli Yer Karoları İle 3mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcı İle)	X
7	0,50mm Kalınlıkta Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Boyalı Düz Saçtan Eksiz Oluk Yapılması Ve Yerine Montajı (Saç genişliği 30cm)	X
8	Ø 100 mm Çapında Bir Ucu Muflu Sert PVC Yağmur Borusu Temini ve Yerine Tespiti	X
9	Her Türlü Dış Sıva Sökülmesi	X
10	250/350Kg Çimento Dozlu Kaba ve İnce Harçla Kaba Sıva Yapılması	X
11	3 cm Kalınlıkta Expande Polistren Levhalar (EPS – 16 Kg/m3 Yoğunlukta) İle Dış Duvarlarda Dıştan Yalıtımı ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama)	X
12	Sıva filesi (75gr/m2)	X
13	3cm Kalınlığında Renkli Mermer Levha İle Dış Denizlik Yapılması (3cm30-40-50cmserbest boy) (Honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	X
14	Brüt Beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (Dış Cephe)	X
15	Her Türlü İç Sıva Sökülmesi	X
16	200/250Kg Çimento Dozlu Kaba ve İnce Harçla Sıva Yapılması (İç Cephe Sıvası)	X
17	Perlitli Sıva Alçısı ve Saten Alçı ile Kaplama Yapılması (Beton, Tuğla Duvar vb. Yüzeylere)	X
18	Çıplak Beton, İnce Sıva Alçı Sıvalı vb. Yüzeylere Saten Alçı Kaplama Yapılması 3mm	X
19	Saten Alçılı ve Alçı Panel Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Mat Boya Yapılması ( İç Cephe)	X
20	Eski Boyalı Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Sentetik Boya Yapılması (İç Cephe)	X
21	PVC vb. Döşeme Kaplaması Sökülmesi	X
22	Ac4 Sınıf Laminant Yer Kaplaması ile Döşeme kaplaması Yapılması (Süpürgelik Dahil)	X
23	Ahşap yüzeylerinin verniklenmesi	X
24	Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramanın sökülmesi	X
25	15cm Kalınlığındaki Taşıyıcı Olmayan Bims Beton Duvar Blokları İle Duvar Yapılması	X
26	Çelik kapı yer değişimi	X

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MSB SIHHİ İKMAL VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

İşin adı

1974-MUM-BET-042 ALBÜM NUMARALI MUHABERE MERKEZİ BİNASININ
BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Uyruğu

TC Kimlik Numarası

(gerçek kişi ise)

Vergi Kimlik Numarası

Tebligat adresi

Telefon ve faks numarası

Elektronik posta adresi (varsa)

1) Yukarıda adı yer alan doğrudan temin alıma ilişkin dokümanı oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere doğrudan temin alıma ilişkin dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17’ nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

4) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]

5) İhale konusu işin [tamamını/ cetvelde yer alan kısmını/ cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ ................................................... ........................................................................................ ] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.