İşin Adı ÇİKOLATA ALIMI

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı

Adres : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK

Telefon : +904866171469

Faks : +904866169169

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü ilan metninde belirtilmiştir.

Malın Miktarı 5000 Adet

Mal Teslim Yeri 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri - 208 Mal Saymanlığı Depoları Cizre/Şırnak

Mal Teslim Tarihi ilan metninde belirtilmiştir.

İhale Yeri 172' nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu Cizre/ŞIRNAK

İhale Tarihi 09.08.2012 09:00

İhale İlanı Metni
172’NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN BİRLİKLERİN İHTİYACI İÇİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALINACAK İKMAL MADDELERİNE AİT

İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI
MADDE 1.
1.1.172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı tarafından desteklenen birliklerin ihtiyacı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/D maddesine göre satın alınacak ikmal maddesinin;


Sıra No Malın Cinsi Miktarı Malın Özellikleri KDV Hariç Birim Fiyatı (TL)
1. 100 Gr.lık Paket İçinde Kağıtlı Çikolata 5.000 Adet Sınıflardan sade veya çeşnili veya dolgulu çikolata olacaktır.Çeşitlerden bitter veya sütlü veya bol sütlü olabilecektir.
Teslim edilen malın hepsi aynı çeşit ve sınıftan olacaktır.Çeşidine ve sınıfına özgü renk tat ve
görünüşte olacaktır. Yabancı madde bulunmayacaktır.Kristalleşmiş olmayacaktır.

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 1(bir) kalem ikmal maddesi kısaca mal olarak adlandırılmıştır.

1.2.1. Yüklenici tarafından, belirtilen özelliklerden farklı olarak önerilen mal, ancak teknik ve istenen özelliklere uygun veya mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu alım komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.
1.2.2. Herhangi bir nedenle doğrudan temin kararının alınamaması durumunda, Doğrudan Temin Komisyonunca işlemlere devam edilecek ve alım konusu malın sözleşmesinin yapılması sağlanacaktır.
1.2.3. Malın son kullanma tarihi birim veya nakliye ambalajı üzerinde yer alacak ve Kesin Kabul esnasında 6 (altı) aydan az olmayacaktır. Ambalajı üzerinde yazmaması durumunda bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
1.2.4. Mala ilişkin üretim iznini gösteren belgenin tarih ve numarası birim veya nakliye ambalajı üzerinde yer alacak veya üretici firmadan belgesi temin edilerek aslı veya aslına uygunluğu noter tarafından onaylı sureti malın kabulü esnasında komisyona ibraz edilecektir.

TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI
MADDE 2.
2.1. Mal, Tük.Mlz.-208 Mal Saymanlığına, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 (YEDİ) gün içerisinde defaten teslim edilecektir.
2.2. En uygun teklifi veren istekli, komisyon kararının tebliğine müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
2.3. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirebilir. Normal sürede uygun çıkmayan mallar yerine 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
2.4. Yüklenici muayeneye arz ettiği malını muayene sonucuna kadar (red hali hariç) geri alamaz ve bu hususta herhangi bir sebeple hak iddia edemez.
2.5. Malların tartı, istif, gruplama, işçi hizmetleri ve diğer bütün masrafları yükleniciye aittir.

MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI
MADDE 3.
Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın fiziksel muayenesi Doğrudan Temin komisyonunca yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır. Bu esaslara göre niteliklerine uygun bulunmayan mal reddedilir.
3.1. Malın duyusal ve fiziksel muayenesi malın teslim edildiği günde yapılacaktır.
3.2. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunabilir. Yüklenicinin muayenede hazır bulunup bulunmadığının tespiti yapılır, hazır bulunmasa bile muayene işlemlerine başlanır.
3.3. Yüklenici muayene günü ve saatini Doğrudan Temin komisyonundan bizzat kendisi veya kanuni vekili öğrenecektir. Öğrenmediği takdirde herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3.3.1. muayene aşağıdaki esaslara göre yapılır:
3.3.1.2. Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı tespit edilir.
3.3.1.3. Malların ya da yapılan işin malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşmeye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşme çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
3.3.1.4. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
3.3.1.5. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
3.4. Malın fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde, yüklenici veya kanuni vekili (muayenede hazır bulunmuşlar ise) muayene sonucuna aynı gün ve çalışma saati bitiminden en geç bir saat evveline kadar, ilk muayeneyi yapan komisyonun bağlı olduğu komutanlığa yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edebilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene işlemleri aynı günde bitmez ise, yükleniciye muayeneye katılabilmesi için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. Bu zaman zarfında mal bozulursa veya evsafını değiştirirse idareden herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
3.5. Getirilen malın muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalaj v.s. ) yükleniciye ait olacaktır.
3.6. Muayeneler sırasında alınacak numune payları yükleniciye ait olacaktır.

TAAHHÜDE RİAYETSİZLİK HALLERİ VE MÜEYYİDELERİ
MADDE 4.
4.1. Yüklenicinin taahhüdünü ifa etmediği addolunacak haller şunlardır.
4.1.1. Yüklenici malları sözleşmenin imzalanmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde teslim etmek zorundadır.
4.1.2. Normal teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde reddedilmesi ve reddedilenin yerine, normal sürede yeni mal getirmemesi yada yerine 2 (iki) defaya mahsus olarak getirilen malın da reddedilmesi halinde hiç mal getirmemiş sayılır.
4.2. Sözleşme yapıldıktan sonra, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 10’uncu maddesinde yazılı hükümler dışında yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idare; protesto çekmeye, ayrıca bir hüküm almaya ve noter ihtarı çekmeye gerek kalmaksızın doğrudan temin iptal edilecek ve kesin teminat hazineye irad kaydedilecektir.

AMBALAJ ŞEKLİ
MADDE 5.
Ambalajlar, Piyasa teamülüne uygun olacak, 100 gr.lık naylon poşetlerde ağzı kapalı olacak, 50 şer paketten oluşan kolilerin içinde teslim edilecektir. Ambalajlar temiz, sağlam, kuru, kokusuz, ürünün kendisine özgü mukavva ambalajlarda olacaktır. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile ambalaj içine konulacak kağıt yeni, temiz, kuru ve kokusuz olacaktır. Her türlü ambalaj ve kaplar alıcıya ücretsiz olarak bırakılacaktır.

RESİM VERGİ VE MASRAFLAR
MADDE 6.
Her türlü resim, vergi, harç ile borsa tescil ücreti yükleniciye aittir. Fiyatlara KDV dahil değildir. İlgili mevzuat uyarınca KDV cari uygulamadaki oranlar üzerinden teslim alınan emtiaların sabit satış fiyatlarına ayrıca ilave edilerek, kuruşlu belge üzerinde gösterilmek suretiyle yükleniciye ayrıca ödenecektir.

İKAMETGAHTA BULUNMA MECBURİYETİ
MADDE 7.
Yüklenici taahhüt süresi içinde, tebligat çekilebilmesi için sözleşmede gösterdiği ikametgahında ve tebligat adresinde bizzat bulunmaya veya namına yapılacak tebligatı almaya yetkili bir vekil bulundurmaya mecburdur. Bulunmadığı taktirde herhangi bir hüküm almaya lüzum kalmadan ve itiraza bakılmaksızın doğrudan temin iptal edilir.

ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI
MADDE 8.
8.1. Hak edişler, teslim edilen malların, ilgili belgeleri (muayene ve kabul belgesi, taşınır mal işlem belgesi... vb) mal saymanlığınca, usulüne uygun olarak düzenlenmesine müteakip, en geç 30 gün içinde Mly Büt. Ks. A tarafından tahakkukları yapılarak, ait oldukları Mali Yılı harcama kaleminden ödenecektir. Hak ediş tutarları ile ihale bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenecektir.
8.2. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi nedenle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde satıcı herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir

SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT
MADDE 9.
Yüklenici ile (noter onaysız) sözleşme yapılacaktır. Sözleşme tasarısına yazılması gereken diğer hususları Doğrudan Temin Komisyonu kendisi belirleyecektir. Diğer hususlar sözleşme taslağında belirtilecektir. Teklif edilen toplam bedelin % 6’sı oranında Kat’i teminat alınacaktır.

İHTİLAFLARIN HALLİ
MADDE 10.
Uyuşmazlıkların halinde, sırasıyla aktedilecek, Sözleşme ve onun ayrılmaz kısımlarını teşkil eden Özel Şartname esas alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde Cizre Mahkemeleri yetkilidir.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı

b.Telefon Numarası: +904866171469

c.Fax Numarası: +904866169169

d.Elektronik Posta adresi: