İşin Adı MAL ALIMI

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : 15’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Adres : YAZI BAĞLARI MAHALLESI KIŞLA CADDESI HIKMET AKINCI KIŞLASI MERKEZ/AMASYA

Telefon : +903582420024

Faks : +903582421474

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

Malın Miktarı 24 KALEM

Mal Teslim Yeri 15'İNCİ P.EĞT.TUG.K.LIĞI TAŞINIR (TÜKETİLEBİLİR) 657 MAL SAYMANLIĞI

Mal Teslim Tarihi SÖZLEŞMENİN YAPILMASINI MÜTEAKİP 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ

İhale Yeri 15 NCİ P.EĞT.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI AMASYA

İhale Tarihi 13.11.2012 14:30

İhale İlanı Metni
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN TEKLİF MEKTUBUDUR

15'İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AMASYA
TEKLİF SAHİBİNİN Tarih :……../……../2012
ADI SOYADI / FİRMA ADI TEBLİĞ ADRESİ
E-POSTA ADRESİ (Varsa)
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI
TELEFON VE FAKS NUMARASI TEL: FAKS:
ÖDEME YAPILACAK
BANKA ADI / ŞUBE / HESAP NU.SI

"Doğrudan Temin"i oluşturan ihtiyaç listesi tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir
ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 24 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederim / ederiz.
S.NU. MALZEMENİN İSMİ MİKTARI TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT TUTAR MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
1 TTR KABLO 3X1,5 MM2 500 METRE İZALASYONLU 100 M TOPLU OLACAK, ÇOK DAMARLI, TSE GARANTİLİ OLACAK, ORJİNAL PAKETİNDE OLACAK, HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
2 ANTİGRON KABLO 2X1,5 MM2 400 METRE İZALASYONLU 100 M TOPLU OLACAK, ÇOK DAMARLI, TSE GARANTİLİ OLACAK, ORJİNAL PAKETİNDE OLACAK, HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
3 KABLO ANTİGRON 4X16 MM2 100 METRE İZALASYONLU 100 M TOPLU OLACAK, ÇOK DAMARLI, TSE GARANTİLİ OLACAK, ORJİNAL PAKETİNDE OLACAK, HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
4 KABLO 3X2,5 MM TTR BEYAZ KANGAL 800 METRE İZALASYONLU 100 M TOPLU OLACAK, ÇOK DAMARLI, TSE GARANTİLİ OLACAK, ORJİNAL PAKETİNDE OLACAK, HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
5 4X2,5 MM KABLO TTR 600 METRE İZALASYONLU 100 M TOPLU OLACAK, ÇOK DAMARLI, TSE GARANTİLİ OLACAK, ORJİNAL PAKETİNDE OLACAK, HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
6 ANTİGRON KABLO 4X4 MM2 300 METRE İZALASYONLU 100 M TOPLU OLACAK, ÇOK DAMARLI, TSE GARANTİLİ OLACAK, ORJİNAL PAKETİNDE OLACAK, HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
7 BUAT KAPAĞI 200 ADET BEYAZ RENKLİ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
8 1X20A OTOMATİK SİGORT, N OTOMAT 20 ADET TSE BELGELİ, RAY KLAMENSİNE TAKILABİLİR VE TIRNAKLI, KABLO BAĞLANTI YERİ VİDALI OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
9 K OTOMAT SİGORTA 25 A. 20 ADET TSE BELGELİ, RAY KLAMENSİNE TAKILABİLİR VE TIRNAKLI, KABLO BAĞLANTI YERİ VİDALI OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
10 DEVRE KESİCİ OTOMATİK SİGORTA 16 A. 20 ADET TSE BELGELİ, RAY KLAMENSİNE TAKILABİLİR VE TIRNAKLI, KABLO BAĞLANTI YERİ VİDALI OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
11 SİGORTA GRUP OTOM. 3X25 A. 20 ADET TSE BELGELİ, RAY KLAMENSİNE TAKILABİLİR VE TIRNAKLI, KABLO BAĞLANTI YERİ VİDALI, 3 FAZ GİRİŞ YERİ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
12 K OTOMATİK SİGORTA 32 A. 20 ADET TSE BELGELİ, RAY KLAMENSİNE TAKILABİLİR VE TIRNAKLI, KABLO BAĞLANTI YERİ VİDALI, 3 FAZ GİRİŞ YERİ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
13 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 3X40 A 20 ADET TSE BELGELİ, RAY KLAMENSİNE TAKILABİLİR VE TIRNAKLI, KABLO BAĞLANTI YERİ VİDALI, 3 FAZ GİRİŞ YERİ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
14 V SİGORTA 63 AMPERMETRE 20 ADET TSE BELGELİ, RAY KLAMENSİNE TAKILABİLİR VE TIRNAKLI, KABLO BAĞLANTI YERİ VİDALI, 3 FAZ GİRİŞ YERİ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
15 GLOP TAVAN LAMBASI ŞEFFAF 100 ADET PLASTİK, E27 DUYLU, DUYU CAM MUHAFAZALI, TSE BELGELİ VE ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAK BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
16 PORSELEN TİJLİ SALLAMA TAVAN DUY" 100 ADET E27 DUYLU, DUYU PORSELEN, DİĞER AKSAM PLASTİK, TSE BELGELİ VE ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAK BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
17 SIVA ÜSTÜ ANAHTAR TEKLİ 50 ADET TSE BELGELİ, ORJİNAL AMBALAJINDA, KABLO GİRİŞ YUVALARINDA LASTİK CONTA OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
18 SIVA ALTI KOMİTATÖR ANAHTAR ÇİFTLİ 50 ADET TSE BELGELİ, ORJİNAL AMBALAJINDA, KASAYA TUTTURMA AYAKLARI DEMİR OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
19 ELEKTRİK AÇMA KAPAMA ANAHTARI SIVA ALTI" 50 ADET TSE BELGELİ, ORJİNAL AMBALAJINDA, KASAYA TUTTURMA AYAKLARI DEMİR OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
20 KOMİTATÖR ANAHTAR SIVA ÜSTÜ ÇİFTLİ 50 ADET TSE BELGELİ, ORJİNAL AMBALAJINDA, KABLO GİRİŞ YUVALARINDA LASTİK CONTA OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
21 SIVA ALTI DEKORATİF TOPRAKLI PİRİZ 50 ADET TSE BELGELİ, ORJİNAL AMBALAJINDA, KASAYA TUTTURMA AYAKLARI DEMİR, TOPRAK TERMİNALLİ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
22 KLİPS TUTUCU (KABLO BAĞI) 20 PAKET TSE BELGELİ, ORJİNAL AMBALAJINDA, 100'LÜK PAKETLERDE VE BEYAZ RENKLİ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
23 BORU SPİRAL (Q 14) 200 METRE 14 MM ÇAPINDA, PLASTİK ORJİNAL AMBALAJINDA VE TSE BELGELİ OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
24 KAUÇUK DİŞİ FİŞ TOPRAKLI 50 ADET KAUÇUK SU GEÇİRMEZ VE ISIYA DAYANIKLI, TSE BELGELİ, ORJİNAL AMBALAJINDA, TOPRAKLI VE MONOFAZE OLACAK, BEĞENİLEREK ALINACAKTIR.
TOPLAM (KDV HARİÇ)

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ………………………....……………………………………TL.dir.
2. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
3. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
4. "Teklif ettiğimiz tutarın binde 4,95 oranında karar pulu ve binde 8,25 oranında sözleşme pulu,( vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme boşaltma vb.) ödemeyi taahhüt ediyoruz.
5. "4734 Sayılı K.İ.K.’in 10’ncu ve 11’nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz."
6. İhtiyaç duyulan mal için sözleşme yapılacak ve %6 oranında kesin teminat alınacaktır.
7. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda malzemeler ( SÖZLEŞMENİN İMZALANMASININ MÜTEAKİP 20 ( YİRMİ ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE BİR DEFADA TAMAMINI İDARENİN İSTEDİĞİ YERE GETİRMEYİ, İNDİRMEYİ, İSTİFLEMEYİ BU İŞ İÇİN EKSTRA ÜCRET TALEP ETMEDİĞİMİZİN KABULÜNÜ ARZ EDERİM ).

Teklifin Verileceği Tarih ve Saat: 13 Kasım 2012 / 14:30
İhale Komisyon Başkanlığı Pirler Parkı Karşısı / AMASYA
Tel & Fax: 0 358 218 51 63

FİRMA “ YETKİLİ KİŞİ ”

İMZA :

ADI SOYADI :


DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE 24 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta 15’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI/AMASYA ile diğer tarafta…………………………………………..arasında aşağıda yazıılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin Adresi : 15’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI/AMASYA
Telefon No : 0 358 242 00 24
Faks No : 0 358 242 06 85
E – Posta Adresi (Varsa) :
2.2. Yüklenicinin Adresi : ………………………………………………………………………
Telefon No : …………………..
Faks No : …………………..
E – Posta Adresi (Varsa) :
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’ de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ etmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 3 - Sözleşmesinin Konusu
İdarenin ihtiyacı olan ……………………………..No’lu onay ve …………………. No’lu kararda miktarı, tipi, özellikleri ve sair detayları bulunan 24 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ Alımı’nın sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

Madde 4 – Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Bu sözleşme toplam bedeli mal alım sözleşmesi olup bedeli ………………………………………TL.
(……………………………………………………………………..…) (KDV Hariç)

Madde 5 – Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle ilgili Diğer Giderler
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi (KDV hariç), resim ve harçlar sözleşme bedeline dahil olup yüklenici Tarafından ödenecektir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir. İhale üzerine bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce alım bedelinin %6’ sı oranında kesin teminat alınacaktır.

Madde 6 – Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
15’ inci P.Eğt.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.)-657 Say.lığının göstereceği yere mal/mallar sözleşmeyi müteakip 20 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

Madde 7 – Ödeme Yeri ve Şartları
7.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme 15’ inci P.Eğt.Tug.K.lığı tarafından düzenlenecek olan ödeme belgelerine istinaden Türk Lirası olarak ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Kantin Başkanlığınca yapılacaktır. Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekillerde ödenecektir.
7.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı: Teslim edilen malların/işin bedeli mal/malların tesliminden sonra 15 gün içerisinde düzenlenecek ödeme belgeleriyle ödenecek olup, fatura adresi: 15’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI/AMASYA’ DIR.
Maliye Bakanlığının serbest bırakma oranları dahilinde Ödenek gönderme belgesiyle gönderilen ödenek dahilinde ödeme yapılacaktır.
7.3. Bu alımla ilgili olarak avans verilmeyecektir.

Madde 8 – Fiyat Farkı
Bu alımla ilgili olarak fiyat farkı ödenmeyecektir.

Madde 9 – Gecikme Cezası
Sözleşme süresinde getirilmeyen mal ve malların parasal tutarının %0,5 (bindebeş) oranında günlük para cezası kesilir. Bu süre hiçbir şekilde 15 (onbeş) takvim gününü geçmez . Geçtiği taktirde sözleşme tek taraflı fesh edilir.

Madde 10 – Malların Taşınması
Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline aittir.

Madde 11 – Ambalajlama
İhtiyaç listesinde belirtilen özellikler aranacak, malların ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek hasar, zarar ve eksiklikler yükleniciye ait olacaktır.

Madde 12 – Mevzuata Uygunluk
Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere;
a. İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda olabilecek kusurların düzeltilmesine
ilişkin olarak bütün kanun, yönetmelik, tüzük, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
b. Kamu kurum ve kuruluşlarının alacağı kararlar ile mahkeme kararlarına, uyacak ve
İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.

Madde 13 – Yüklenicinin Tanzim Sorumluluğu
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarark yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya idare personeline verilen zarar ve ziyanlardan dorudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı kanunun 27. maddesi hükümleri uygulanır. Garanti hükümlerinin uygulanması ile ilgili ortaya çıkacak ihtilaflar, 23/02/1995 tarih ve 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI hakkında kanun hükümleri uyarınca ilgili mahkelemelerde sonuca bağlanacaktır.

Madde 14 – Sigorta
Yüklenicinin malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemesi halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aitttir.

Madde 15 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri:
15’inci P.Eğt.Tug.K.lığı Alım Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

Madde 16 – Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu taktirde bu zarar ve kayıplar, yükleniciye tamamlattırılır ve ödettirirlir.

Madde 17 – Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırılmaması
Herhangi bir işin üretim aşamasında yada teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarark yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Madde 18 – Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi ve taahhüdünü, sözleşme hükümlerine uygun olarark yerine getirmemesi halinde, idare sözleşmeyi fesheder. Teminatı irad kaydedilir.

Madde 19 – Anlaşmazlıkların Çözümü
19.1. Bu sözleşme ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde AMASYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetklidir.
19.2. İleride doğabilecek hukuki ihtilaflarda sözleşme ve eklerin Amasya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğündeki Asıl suretleri geçerli olacaktır.

Madde 20 – Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 Sayılı Kanun ve 4735 Sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 21 – Sözleşmenin Süresi
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 takvim gününde malzemeler teslim edilecektir.

Madde 22 – Red Edilen Malın / Malların Bulunduğu Yerden Kaldırılması
Red edilen malın / malların, muayene sonucunun Yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde kaldırılması zorunludur. Bu müddet içeriisinde kaldırılmaz ise Yüklenici mal veya malların toplam parasal tutarının %0,5 (binde beş) oranında para cezası verilecektir. Ancak, bu cezalı süre hiçbir şekilde 10 (on) iş gününü geçemez. Bundan sonrada mallar kaldırılmaz ise satılarak tutarı MSB 1 Numaralı Nakit Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır. Satışla ilgili masraflar yükleniciye ait olacaktır. Bunun için protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek yoktur. Red edilen malın bulun duğu yerde fiziki veya kimyevi meydana gelebilecek bozulmadan İdare sorumlu olmayacaktır.

Madde 23 – Sözleşmenin Ekleri
Alım dosyasındaki tüm belgeler, bu sözleşmenin ekleridir.

Madde 24 – Bu sözleşme 24 (yirmidört) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldaktan sonra imza altına alınmıştır.


YÜKLENİCİ DOĞRUDAN TEMİN KOMİSYON BAŞKANI İDARE

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 15’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +903582420024

c.Fax Numarası: +903582421474

d.Elektronik Posta adresi: