İşin Adı 3 KALEM YİYECEK MADDESİ (PATATES, LİMON, MAYDANOZ ) ALIMI

İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Adres : MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İZMİT/KOCAELİ

Telefon : +902623732637-4512/4513 +902623732449

Faks : +902623732603

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü SEBZE

Malın Miktarı 3 KALEM YİYECEK MADDESİ (PATATES 2500KG, LİMON 1000KG, MAYDANOZ 1000 DEMET ) ALIMI KG

Mal Teslim Yeri MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI MYM A.LİĞİ TAŞ.(TÜK)-129 MAL SAY.LIĞI KARTEPE/KOCAELİ

Mal Teslim Tarihi ALIMA ESAS MAL, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK HER GÜN NE MİKTAR MAL ALINACAĞI MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI KH. VE DES. GRP.K.LIĞI TAŞ.(TÜK.) -129 MAL SAYMANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ) TARAFINDAN VERİLECEK AYLIK TEBLİGATLARLA BELİRİTİLECEKTİR.

İhale Yeri MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI MYM A.LİĞİ TAŞ.(TÜK)-129 MAL SAY.LIĞI KARTEPE/KOCAELİ

İhale Tarihi 22.02.2018 14:30

İhale İlanı Metni

T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI
KARTEPE/KOCAELİ
DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIM İLANI
3 KALEM YİYECEK MADDESİ (PATATES, LİMON, MAYDANOZ ) ALIMI
1.   İŞİN NİTELİĞİ
3 KALEM YİYECEK MADDESİ (PATATES 2500KG, LİMON 1000KG, MAYDANOZ 1000 DEMET ) ALIMI
2.  GENEL 
      a.   MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI 'nca ihtiyaç duyulan ve yukarıda cins ve miktarı yazılı mal, 4734 Sayılı Kanun'un 22'nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle yapılacaktır.
     b.  Yapılacak olan alım ile ilgili  dökümanlar istenildiği taktirde (0262 373 24 49 nu.lı telefon aranarak), Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı  İhale Komisyonu Başkanlığında bizzat görülebilir ya da talep üzerine tarafınıza mail olarak gönderilebilir.
      c.   Teklifler;  Komisyonumuzdan temin edilecek birim fiyat teklif mektubu formatına, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ TÜRK LİRASI (TL.) bedel yazılarak, 22 Şubat 2018  Perşembe günü saat 14:30 ’a kadar,  asılları alımın üzerinde kalınması durumunda Karar Tebliğinden sonra idaremize teslim edilmek kaydıyla        0 262 373 26 03 Nu.lı belgegeçere (fax)  gönderilecek ya da kapalı zarf içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (KARTEPE/KOCAELİ)'na  teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
      ç.    Sözleşme düzenlenecektir. Kısmi teklif verilmeyecektir.Teminat alınacaktır.
     d.   Ödeme, malın teslimini takiben yapılacak muayene sonucunda kabulü halinde, KOCAELİ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.  TESLİMATA AİT ESASLAR
     Alıma esas mal, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak her gün ne miktar mal alınacağı    MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI KH. VE DES. GRP.K.LIĞI TAŞ.(Tük.) -129 MAL SAYMANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ) tarafından verilecek aylık tebligatlarla beliritilecek ve MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI KH. VE DES. GRP.K.LIĞI TAŞ.(Tük.) -129 MAL SAYMANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ) teslim edilecektir.     
4.   VERGİ, HARÇ VE MASRAFLAR
      a. Bahse konu alım uhdesinde kalan firma tarafından; İhale bedeli üzerinden Binde 5,69 Karar Damga Vergisi, Binde 9,48 Sözleşme Damga Vergisi, Sözleşme Bedelinin Yüzde 6 oranında Kesin Teminat vezne alındı makbuzları, İhale Komisyonuna Başkanlığına teslim edilecektir. 
      b.  KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, resim, ulaşım, malın tahmil-tahliye, istif ve muayene v.b.) yükleniciye aittir.
5.   MUAYENE
      Alım konusu mallar,  Garnizon Muayene Komisyon Başkanlığınca, Ek'li Sözleşme ve Teknik Şartnameye göre  muayene edilecektir.     
6.   DÖKÜMANLAR:
     a. Sözleşme Tasarısı,
     b. Teknik Şartname,
 c.  Birim Fiyat Teklif Cetveli olup, istenildiğinde tarafınıza elektronik posta ile gönderilecektir.
(ALIM HUSUSLARI İRTİBAT PERSONELİ, İkm.Kd.Bçvş.C.Hüseyin ÜNVER 0262 373 24 49)
(TEKNİK HUSUSLAR İRTİBAT PERSONELİ, İkm.Kd.Bçvş.Serkan KURTEK 0262 373 24 94 den 2425)

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22’NCİ MADDE D FIKRASI GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE SATIN ALINACAK 3 KALEM YİYECEK MADDESİ (PATATES, LİMON, MAYDANOZ )

ALIMI İÇİN DÜZENLENEN SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 18DT72186

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

b) Adresi: DUMLUPINAR MAH. SAKIP SABANCI CAD. NO:134 41058 KARTEPE - KARTEPE / KOCAELİ

c) Telefon numarası: 2623732221

ç) Faks numarası: 2623732603

d) Elektronik posta adresi(varsa): ihlkom_muhhizdesegt@kkk.tsk.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ....................................................

b) T.C. Kimlik No: ..................................................................

c) Vergi Kimlik No: .................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ..............................................

d) Telefon numarası: ................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamelerde düzenlenen 3 KALEM YİYECEK MADDESİ (PATATES, LİMON, MAYDANOZ ), ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1. Sıra NoAçıklama Birimi Miktarı

1 PATATES (BÜYÜK BOY PATATES (80 MM VE DAHA YUKARI OLANLAR)) kilogram 2.500

2 LİMON (1'İNCİ SINIF,3'ÜNCÜ BOY (63-72 MM)) kilogram 1.000

3 MAYDANOZ ( 1'NCİ SNF DÜZ YAPRAKLI 100GR.LIK DEMETLER HALİNDE) demet 1.000

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlar sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri ve ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri ve ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) Teknik şartname

2) Sözleşme tasarısı

3) Yazılı açıklamalar

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı. Tsn.(Tük.)-129 Mal Say.lığı Sakıp Sabancı Caddesi No:134 KÖSEKÖY / KARTEPE / KOCAELİ

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1.Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. İşin süresi 30 takvim günüdür.

10.3.2. (Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Kh. ve Des.Gr.K.lığı Tşn(Tük.)- 129 Mal Say.lığı, sözleşmenin 5.1.1.1. maddesinde yazılı miktarları aşmayacaktır.)

10.3.2. Taahhüt konusu mallar günlük ihtiyaçlar nispetinde olmak üzere belirtilen süreler dahilinde, Tşn(Tük)-129 Mal Say.lığınca (KARTEPE) düzenlenecek aylık tebligat çizelgelerindeki miktar ve günlerde teslim edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir

10.3.3. Taahhüt edilen malların hangi günlerde teslim edileceği, bu husus düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç üç gün evvelinden yüklenicinin kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (Resmi İadeli Taahhütlü) yapılacaktır.

10.3.4. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları

10.3.4.1. Her gün ne miktar mal alınacağı : 10.3.2 maddesinde yazılı teslim yerindeki saymanlıktan verilecek aylık tebligatlarla belirtilecektir. Bu tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgahına en az üç (3) gün evvelden ulaştırılacaktır.( Elden veya Resmi İadeli Taahhütlü)

10.3.4.2. Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından MAL SAY.LIĞI yükleniciye aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda mal getireceğini bir gün önceden bizzat kendisine veya kanuni vekiline bildirecektir. Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imza edecektir. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal getirmediği veya eksik getirdiği takdirde hakkında sözleşmenin 44.11. maddesinin hükmü uygulanacaktır. Fazla mal getirmesi durumunda gelen fazlalık kendisine iade edilecektir.

10.3.4.3. İdarenin lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile aylık teslimat gün ve miktarlarında değişiklik yapabilirler.

10.3.4.4. Yüklenici getirdiği malın fiziki muayenesinde bizzat bulunabilecek veya kanuni vekilini bulundurabilecektir. Hazır bulunduğu halde yazılan raporu imzalamadığı takdirde, keyfiyet rapora yazılacak ve müteahhide tebliğ edilmiş sayılacaktır.

10.3.4.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece iki defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

10.3.4.6. Malların tartı, istif, gruplama, işçi hizmetleri ve diğer bütün masrafları yükleniciye aittir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi: Sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakkedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Muh.Hiz.Des. Eğt.K.lığı. Tşn.(Tük.)- 129 Mal Say.lığına teslim edilen ve muayenesi yapılarak kabul edilen malların bedellerinin ödemeleri için gerekli evraklar ( Muayene muhtırası , Taşınır Mal İşlem Belgesi , Fatura vb.) tamam olmak koşuluyla idareye olan borçlar tahsil edilmek sureti ile 2018 mali yıllarının 032401 Yiyecek alımları ekonomik ayrıntı kodundan, Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Kocaeli Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Ödemeler sözleşmenin sonunda bir kerede yapılacaktır. Ödeme emrinin Muhasebe Müdürlüğüne geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri (Bu alım için 16.2 maddesi, alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.)

16.3. İş programı(Bu alım için 16.3 maddesi, alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.)

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım(Bu alım için 16.7 maddesi, alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.)

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon (Bu alım için 18 maddesi, alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.)

Madde 19 - Yeni model (Bu alım için 19 maddesi, alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.)

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi: 24.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. Bu Madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri (Bu alım için 27 maddesi, alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.)

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1.Yüklenici tarafından Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı. Tşn(Tük.)- 129 Mal Say.lığına teslim edilen malın muayenesi Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Garnizon Muayene Komisyonunca MSY 331-1(C) Nolu Türk Silâhlı Kuvvetleri Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

30.2. Teslim edilen malın muayenesine teslim yerinde bulunan muayene komisyonunca aynı günde ve 1 (bir) saat içerisinde başlanacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunabilir. Yüklenici muayenede hazır bulunmadığı takdirde keyfiyet Günlük Muayenelere Mahsus Defterde belirtilecektir.

30.3. Getirilen malın Reddi halinde yüklenici veya vekili muayene sonucuna aynı gün ve çalışma saati bitiminden en geç bir saat evveline kadar malın teslim edildiği Birlik ve Kurumun İta amirliğine yazılı olarak itirazda bulunmak sureti ile ikinci bir muayene talep edebilir. Bu takdirde ilk muayenede bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir.
Bu takdirde ilk muayene kabul komisyonunda görev almamış kişilerden oluşturulacak başka bir komisyona malın itiraz muayenesi yaptırılır. Bu muayenede verilen karar taraflar için kesindir. Anlaşmazlığının mahkemeye düşmesi halinde taraflar bu rapora uymayı şimdiden kabul etmişlerdir.

30.4. Ret edilen malın muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren aynı gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu müddet içinde kaldırılmadığı takdirde geçecek her gün için ret olan malın tamamının para tutarının % 0,2 (BİNDEİKİSİ) nispetinde para cezası verecektir.

30.5. Muayene aşamasında istenen belgeler yüklenici tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar muayene komisyonuna teslim edilir. Bu belgelerin eksik veya farklı olmasından dolayı mal ret edilmiş ise bu karara itiraz edilemez.

30.6. Her türlü muayene masrafları ile laboratuvarlarda yaptırılacak analiz ve test masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

30.7. Muayene aşamasında gerekli her türlü alet, araç, gereç, ölçme cihazı ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır.

30.8. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

30.9. Muayene ve Kabul Komisyonunca talep edildiği takdirde; bu teknik şartnamede belirtilen ve muayeneler için gerekli doküman ve Türk standartları yüklenici tarafından temin edilecektir.

30.10. Muayene için numune olarak alınmak suretiyle eksilen miktar yüklenici tarafından tamamlanacak ve bozulan ambalajlar eski haline getirilecektir.

30.11. İlgili Ekteki teknik şartnamelerin Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksine atıf yapılan hususların muayenesi kati kabul sırasında yapılmayacak, gıdanın tüketimi esnasında gıdadan kaynaklanan herhangi bir zehirlenme veya sağlık problemi çıktığı takdirde, bu hususların muayenesi, uluslararası standartlara uygun olarak, yürürlükteki TSK. Mal alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dâhilinde yaptırılacaktır. Bu analizler sonucunda gıdanın, teknik şartnamelerin istek ve özelliklerinde tarih ve numarası belirtilen Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olmadığının tespiti halinde doğabilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.

30.12. Her türlü muayene sonucu ilgili Mal Saymanlığı veya bağlı olduğu Komutanlık tarafından yükleniciye tebliğ edilir. Ancak yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayenede hazır bulunmaları halinde fiziki muayene sonucu muayene ve kabul komisyon başkanlığınca o anda tebliğ edilir. Firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi halinde durum bir tutanakla tevsik edilir ve tebliğ o anda yapılmış sayılır.

30.13. Malların zamanında teslim alınmasından, muayene muhtıralarının zamanında tanzim ve muayene komisyonlarına zamanında intikal ettirilmesinden ve sözleşmenin uygulamasında doğabilecek sorunların ilgili makamlara bildirilmesinden direkt olarak Mal Saymanları sorumludur.

30.14. Kalite güvence ve ürün kalite belgeleri aranmayacaktır.

30.15 Yürürlükte olan Milli Kodlandırma Hizmetleri esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacaktır. Kodlandırma Tşn(Tük).-129 Mal Saymanlığınca yapılacaktır.

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin yüzdeiki oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali aciz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde KOCAELİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1.Teslim edilen mallar, ekli teknik şartnamelerde belirtilen ambalaj malzemesi ile ambalajlanmış olacaktır.

Teslim edilen malların birim ambalajları, piyasa teamülü ağırlıkta ve boyutta olacaktır.
Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Boş mevzuat mal sorumlusu tarafından yükleniciye iade edilecektir. İade edilemeyen boş mevzuat için yüklenici ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır.

44.2. Teslim Yeri Değişikliği

İdare ihtiyaç durumuna göre istediği takdirde ve yüklenici ile karşılıklı olarak anlaşma kaydı ile teslim yerinde değişiklik yaptırabilecektir.

44.3 Lağıv ve İntikal Hali

Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığının lağıv, nakil, teşkilat konuş (garnizon) değişikliği veya intikali gibi hallerde, idare (Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı) sözleşmeyi feshetmeye, iş eksilişinde bulunmaya veya başka bir askeri Birlik ve Kuruma aynen devretmeye yetkilidir.

44.4. Doğabilecek hukuki itilaflarda Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığındaki mevcut suretler geçerli olacaktır. Taraflar buna uymayı peşinen kabul eder.

44.5. Gecikme Halinde Uygulanacak Ceza :

44.5.1. Taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin ( İHTAR çekilmesine sebep veren olayın) ilgili saymanlık tarafından tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve yüklenicinin alıcı birlik/kuruma işe devam etmeye ve bu maksatla tebligatı almaya hazır olduğunu belirtir yazılı müracaatını yaptığı tarihe kadar (dahil) hesap edilecektir.

44.5.2. Cezalı sürenin başladığı, Tip Sözleşmenin 2.4 ncü maddesindeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben ihtar çekilir.

44.5.3. ihtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği günün ertesi gününden itibaren başlayacak, ancak ceza hesaplaması, taahhüdün yerine getirilmediğinin ( İHTAR çekilmesine sebep veren olayın) ilgili saymanlık tarafından tespit edildiği günün ertesi gününden itibaren başlatılacaktır.

44.5.4. Taahhüdün yerine getirilmediğinin ( İHTAR çekilmesine sebep veren olayın) tespit edilmesini takip eden günden itibaren ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenici alıcı birlik/kuruma işe devam etmeye ve bu maksatla tebligatı almaya hazır olduğunu belirtir yazılı müracaatını yaptığı takdirde kabul edilecek ve ceza hesaplaması, bu yazılı müracaatın yapıldığı tarihi kadar (dahil) geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda ihtar gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilecek ve bu tebliğ geçerli olacaktır.

44.5.5. Taahhüdün yerine getirilmediği (İHTAR çekilmesine sebep veren olayın) ilgili saymanlık tarafından tespit edildiği gün, ihtarı çekecek olan idareye yazılı olarak aynı gün içinde bildirilir. Bu durum idare tarafından yine aynı gün içinde yükleniciye fax yoluyla bildirilerek cezalı süresi başlatılmış olur. Ayrıca bu ihtarname yükleniciye gönderilerek tebliğ edilir. Yüklenici ihtarnameyi tebellüğünden itibaren başlayan ihtarlı süre boyunca alıcı birlik/kuruma işe devam etmeye ve bu maksatla tebligatı almaya hazır olduğunu belirtir yazılı müracaatta bulunmadığı takdirde ihtarlı sürenin bitimi ile birlikte ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilecek ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecektir. Cezalı sürede geçecek her gün için, sözleşmenin 34.2 maddesinde belirtilen ceza uygulanacaktır.

44.6. Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin herhangi bir sebeple idareye yapacağı yazılı veya sözlü müracaatlar teslim süresini durdurmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

44.7. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz sureti idareye teslim edilecektir.
444.8. 5174 sayılı Kanun gereği Borsa Tescili zorunlu olan gıda maddeleri için Borsa tescil belgesinin aslı veya noter onaylı sureti tahakkuk esnasında teslim edilecektir.

44.9. Yüklenici mal teslimi esnasında giriş yaptığı GMT Kışla nizamiyesinden itibaren birlik emniyeti konusunda kendisine verilecek hususlara , hız sınırlarına ve kurallara uyacaktır.

44.10. İkametgahta bulunma mecburiyeti :

44.10.1. Yüklenici, ihale ve sözleşme süresince, gösterdiği ikametgahında bizzat bulunmaya veya kanuni vekilini bulundurmaya mecburidir. İkametgahında bulunduğu halde, kendisine yapılacak tebligatı almaktan kaçındığı taktirde, ikametgahının görünebilecek bir yerine yapıştırılacak ve tebligat bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır.

44.10.2. Yüklenici ihale ve sözleşmenin akdinden sonra ikametgahını ve gösterdiği adresi değiştirmek zorunda kalırsa, keyfiyeti 3 (üç) gün içerisinde idareye bildirmek zorundadır. Bildirmediği taktirde eski ikametgah adresine yapılacak tebligat muteber sayılacaktır.

44.11. Gecikme ile Teslimat Halleri;

44.11.1.1. Yüklenici her gün saat 11:00e kadar normal teslimatta bulunabilir. Saat 11:00dan sonra getirilen mallar her saat başı için 20 (Yirmi) TL gecikme cezası ile teslim alınır. Bu ceza 2 (iki) saati geçemez (Saat 13:00 ü geçemez) Saat 13:00 dan sonra alıcı makam dilerse ek cezalı süre vererek malı teslim alma hakkına sahiptir. Belgelenen mücbir sebeplerden doğan gecikmelerde bu ceza uygulanmaz.

44.11.1.2. Gecikme ile yapılacak teslimata Birlik ve Kurumca düzenlenmesi gerekli tutanakla yüklenicinin ve kanuni vekilinin, oda yok ise malı teslim eden şahsın imzası alınacaktır. Gecikme ile teslimat cezası yükleniciden bu şekilde tutulan bir tutanağa istinaden kesilecektir.

44.11.1.3. Saat 13:00a kadar beklendiği halde yine teslimat yapılmamış olursa bundan sonra getirilecek mal teslim alınmayacak (alıcı makam dilerse ek cezalı süre vererek malı teslim alma hakkına sahiptir.) ve yüklenici hakkında sözleşmenin 44.11.2. maddesindeki hükümleri uygulanacaktır.

44.11.2. Yüklenicinin o günkü taahhüdünü ifa etmediği kabul edilecek haller şunlardır;

44.11.2.1. Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde malı hiç getirmez ise,

44.11.2.2. Sözleşmenin 44.11.1.1. maddesinde yazılı saatler içerisinde getirdiği mal tebligat miktarından az olur ise ve sözleşmenin 44.11.1.1. maddesinde yazılı saatlere kadar bu eksiği tamamlamaz ise, mal getirilmemiş sayılır.

44.11.2.3. Normal veya cezalı teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde (itiraz muayenesi dahil) Ret edilmesi ve ret edilenin yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi yada yerine 1 defaya mahsus olarak getirilen malın da RED (itiraz muayenesi dahil) edilmesi halinde o gün hiç mal getirmemiş sayılır.

44.11.2.4. O gün hiç mal getirmemiş sayılan hallerde; 150 TL ceza ilk alacağından kesilir.

44.11.2.5. Taahhüdün sözleşmenin 44.11.1.1. maddesinde belirtilen ifa edilmeme hali, her ödeme dönemi içerisinde (bir ay içerisinde) her bir kalem mal için 3 (Üç) defayı geçmeyecektir. İfa edilmeme hali yukarıda belirtilen miktarı geçtiği taktirde yükleniciye 10 (on) gün süreli ihtar çekilecektir. İhtarın yükleniciye tebliğinden itibaren sözleşmenin kalan süresinin bitimine kadarki periyot içerisinde aynı kalem mal için taahhüdün ifa edilmeme hali vuku bulursa sözleşme tasarısının 35.1. maddesi hükümleri gereğince sözleşme fesih edilecektir. Sözleşme süresince her cins gıda maddesi için bir defaya mahsus ihtarname çekilebilecektir.

44.11.2.6. Taahhüde riayetsizlik halinin gerçekleşmesi halinde yüklenici geçecek her gün için ret olan malın tamamının para tutarının % 0,2 (BİNDEİKİSİ) nispetinde para cezası verecektir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 3 (üç) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden yada evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46 (kırkaltı) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip yükleniciye verecektir.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +902623732637-4512/4513 +902623732449

c.Fax Numarası: +902623732603

d.Elektronik Posta adresi: