İşin Adı 3’üncü Kor.K.lığı Trafo Binası ile Jenaratör Binası Çatı Bakım Onarımı Yapım İşi

İhale Usulü 22-d

         

İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı

Adres : Ayazağa/İSTANBUL

Telefon : +902123651200

Faks : +902123651264

Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

         

Malın Niteliği ve Türü Yapım İşi

Malın Miktarı 1 Adet Yapım İşi Adet

Mal Teslim Yeri 3'üncü Kolordu Komutanlığı Kh.Des.Gr.K.lığı

Mal Teslim Tarihi Yer tesliminde itibaren 60(Altmış) takvim gününde iş bitirilerek teslim edilecektir.

İhale Yeri 3'üncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/Sarıyer/İstanbul

İhale Tarihi 20.02.2020 10:00

İhale İlanı Metni

              3’ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYONU – AYAZAĞA / İSTANBUL

1. 3’üncü Kor.K.lığı Trafo Binası ile Jenaratör Binası Çatı Bakım Onarımı Yapım İşi Doğrudan Temin Usulü ile 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacaktır.

2. Teklifler toplam bedel üzerinden götürü bedel usulü değerlendirilecektir. Yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce teklif ettiği bedelin % 6’sı oranında Kesin Teminat alınacaktır. Her türlü vergiler yükleniciye aittir.

3. Söz konusu yapım işi, en düşük/uygun teklifi veren istekliye yaptırılacaktır. Yapım işi alım kararına müteakip yüklenici ile idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme metni aşağıdadır.

4. Yapım işinin süresi yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

5. Bahse konu işin kabulü, Yapı Denetim Görevlisinin Teknik Şartnameye uygun olarak söz konusu işin yapıldığının tespiti sonucunda, Geçici Kabul Heyeti tarafından aynı şartnameye göre yapılacaktır.

6. Hakedişler, 3’üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden MSÜ Saymanlık Müdürlüğünce yapım işinin kabulünden itibaren bir ay içinde ödenecektir.

7. Piyasa fiyatı araştırma formu ile yapılacak işin Teknik Şartnamesi, Genel Şartname, Sözleşme tasarısı, İlerleme yüzdeleri, Metraj Cetveli ve Mahal Listesini dileyen istekliler belirtilen irtibat telefonlarına ya da e-posta adresine başvurarak e-posta  ile ya da Komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.

8. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 10:00’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyonuna teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliye yapım işinin yaptırılmasına karar verilecektir.

9. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.

10. İrtibat için e-posta ve telefon numaraları aşağıda verilmiştir.

İRTİBAT NUMARALARI:

Tel:0 212 365 12 00’dan 2980 – 2982 (Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00’dan 2981 (Sinan ÖNAL)
Tel : 0 212 365 12 64
E-posta: 3korihalekombsk@gmail.com

 

 

İŞİN ADI: 2002-TRF-BET-039 Albüm Numaralı Trafo Binası ile 1996-JEN-BET-053 Albüm numaralı Jeneratör Binası Çatı Bakım Onarımı Yapım İşi
İHTİYAÇ LİSTESİ
SIRA NO AÇIKLAMA MİKTARI BİRİMİ
1 Her türlü çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi ve nakledilmesi 155,00 m²
2 Ahşaptan oturtma çatı yapılması(Çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) 155,00 m²
3 Eğimli çatılarda çatı örtüsü altına su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması 155,00 m²
4 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit çatı örtüsü yapılması(Grup 1) 155,00 m²
5 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması(Sızdırmazlık sınıf: Grup 1) (150 Donma-çözünme çevrimine dayanıklı) 45,00 m.
6 ∅150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
70,00 m.
7 ∅100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti 
35,00 m. 

 

İŞİN ADI: 2002-TRF-BET-039 Albüm Numaralı Trafo Binası ile 1996-JEN-BET-053 Albüm numaralı Jeneratör Binası Çatı Bakım Onarımı Yapım İşi
İŞ KALEMLERİ VEYA İŞ GRUPLARINA AİT İLERLEME YÜZDELERİ LİSTESİ
SIRA NO AÇIKLAMA ÖDEMEYE ESAS İMALAT YÜZDESİ
1 Her türlü çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi ve nakledilmesi 7,84%
2 Ahşaptan oturtma çatı yapılması(Çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) 47,05%
3 Eğimli çatılarda çatı örtüsü altına su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması 7,33%
4 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit çatı örtüsü yapılması(Grup 1) 26,17%
5 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması(Sızdırmazlık sınıf: Grup 1) (150 Donma-çözünme çevrimine dayanıklı) 3,02%
6 ∅150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
6,59%
7 ∅100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti 
2,00%
TOPLAM 100,00%

     

 

İŞİN ADI: 2002-TRF-BET-039 Albüm Numaralı Trafo Binası ile 1996-JEN-BET-053 Albüm numaralı Jeneratör Binası Çatı Bakım Onarımı Yapım İşi
MAHAL LİSTESİ
SIRA NO POZ NO AÇIKLAMA MAHAL
1   Her türlü çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi ve nakledilmesi BİNA ÇATISI
2   Ahşaptan oturtma çatı yapılması(Çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) BİNA ÇATISI
3   Eğimli çatılarda çatı örtüsü altına su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması BİNA ÇATISI
4   Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit çatı örtüsü yapılması(Grup 1) BİNA ÇATISI
5   Mahya kiremitleri ile mahya yapılması(Sızdırmazlık sınıf: Grup 1) (150 Donma-çözünme çevrimine dayanıklı) BİNA ÇATISI
6   ∅150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
BİNA ÇATISI
7   ∅100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti 
BİNA DIŞ CEPHE DUVARLARI

 

İŞİN ADI: 2002-TRF-BET-039 Albüm Numaralı Trafo Binası ile 1996-JEN-BET-053 Albüm numaralı Jeneratör Binası Çatı Bakım Onarımı Yapım İşi
METRAJ CETVELİ
SIRA NO POZ NO AÇIKLAMA BİRİM MİKTAR
1   Her türlü çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi ve nakledilmesi m² 155,00
2   Ahşaptan oturtma çatı yapılması(Çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) m² 155,00
3   Eğimli çatılarda çatı örtüsü altına su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması m² 155,00
4   Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit çatı örtüsü yapılması(Grup 1) m² 155,00
5   Mahya kiremitleri ile mahya yapılması(Sızdırmazlık sınıf: Grup 1) (150 Donma-çözünme çevrimine dayanıklı) m. 45,00
6   ∅150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
m. 70,00
7   ∅100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti 
m. 35,00

 

 

2002-TRF-BET-039 ALBÜM NUMARALI TRAFO BİNASI İLE 1996-JEN-BET-053 ALBÜM NUMARALI JENERATÖR BİNASI ÇATI BAKIM ONARIMI YAPIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME

 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kor.K.lığı (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta............................................................ (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin Adresi  3’üncü Kor.K.lığı / Ayazağa-İSTANBUL

Tel. No : 0-212-365 12 00

Faks No : 0-212-285 03 23

E-Posta Adresi (varsa) :…………………………………………………………………

2.2. Yüklenicinin adı

Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi:..............................................................................

Tel. No : ...........................................................................................................................

Faks No :………………………………………………………………………………...

E-Posta Adresi (varsa) :…………………………………………………………………

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

 

Madde 3- Sözleşmenin Dili

3.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

 

Madde 4- Sözleşmenin Konusu

4.1. 2002-Trf-Bet-039 Albüm Numaralı Trafo Binası İle 1996-Jen-Bet-053 Albüm Numaralı Jeneratör Binası Çatı Bakım Onarımı Yapım İşi

4.2. Bu sözleşme ile yapılacak yapım işi teknik evsafa göre yapılacaktır.

 

Madde 5- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, alım dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen KDV dahil ........…...............(Rakam ve yazıyla)............................. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyat esas alınır.

5.3. Ödeme, 2020 Mali Yılı ödeneklerinin K.K.K.lığı tarafından serbest bırakılmasından sonra, Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğüne teslim edilecek, usulüne uygun belgelere istinaden düzenlenecek ödeme emrini müteakiben, 03.8.1.04 ekonomik kodundan 3’üncü Kor.K.lığına tahsis edilen ve Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Md.lüğü nezdinde mevcut bulunan ödenekten tek seferde yapılacaktır.

5.4.  İş bitiminde yüklenici tarafından işin kabule hazır olduğuna dair belgelerin düzenlenmesini müteakip, ödeme belgesi tanzim edilerek bir defada ödemesi yapılacaktır. İşin kabule hazır olması aşamasına kadar taksitler halinde başkaca hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen işleri, iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır. Varsa ceza ve kesintiler düşüldükten sonra düzenlenen hakediş raporuna istinaden yüklenicinin keseceği fatura ile 3’üncü Kolordu Komutanlığınca Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödeme yapılacaktır. Ödeme emrinin 3’üncü Kor.K.lığına geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle ödeme geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve hizmete devam edilecektir.

 

Madde 6-  Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

6.1. Sözleşme bedeline Nakliye, Malzeme bedeli, Ulaşım, Vergi, Resim, harç, sigorta vb. tüm giderler dâhildir.

6.2. Yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV), Damga Vergisi vb. tüm vergiler sözleşme bedeline dâhildir.

 

Madde 7- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

7.1. Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

 

Madde 8- Alt yüklenici Durumu

8.1. Alt yüklenici kullanılmayacaktır.

 

Madde 9- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları

9.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

9.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

9.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

 

Madde 10- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar

10.1. Bu madde gereğince herhangi bir düzenleme yapılmayacaktır.

 

Madde 11- Teminat

11.1. Bu iş için %6 teminat alınacaktır. Teminatın %3’ü Geçici Kabulden, geri kalan %3’lük kısmı da Kesin Kabulden sonra ödenecektir.

 

Madde 12- Garanti

12.1. Yüklenici, 2 sene boyunca kullanıcı hatası dışında oluşan sorunları ücret talep etmeden giderecektir.

 

Madde 13- Malın/İşin Teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

13.1. İşin Yeri: 3’üncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa / İSTANBUL

13.2. İşin Teslim Şekli: Teknik Şartnameye göre yapılacaktır.

13.3. İşe Başlama Tarihi: Temmuz ayı içinde idarenin belirleyeceği bir günde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

13.4. İşin Süresi: Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde tamamlayarak kabul komisyonuna teslim edecektir.

13.5. İş Programı: İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 14- Gecikme Cezası

14.1. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde, bu iş için ayrıca en az 10 gün süreli ihtar çekilecektir. İhtar süresi bitim tarihinde sözleşme şartları yerine getirilmemişse idare sözleşmeyi fesih edecektir.

14.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanır.

 

Madde 15- Süre Uzatımı

15.1. İşin yapılacağı yerin zamanında teslim edilememesi gibi idareden kaynaklanan haller dışında süre uzatımı verilmeyecektir.

 

Madde 16- Muayene ve kabul işlemleri

16.1. Teknik Şartnameye göre, muayenesi Yapı Denetim Görevlisi tarafından, kabulü; Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır.

 

Madde 17- Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları

17.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin %10’nun aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

Madde 18- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

18.1. Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 19- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi

19.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 ve 48 inci madde hükümleri uygulanır.

 

Madde 20- Yüklenici Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

20.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 21- Sözleşme Ekleri

21.1. 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre hazırlanan doğrudan temin dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre hazırlanan doğrudan temin dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre hazırlanan doğrudan temin dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre hazırlanan doğrudan temin dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

 

1) Anahtar Teslimi Götürü Bedel Piyasa Araştırma Formu,

2) Sözleşme,

3) Teknik Şartname,

4) Mahal Listesi,

5) Metraj Cetveli,

6) Yapım İşleri Genel Şartnamesi,

7) İş Kalemleri veya İş Gruplarına Ait İlerleme Yüzdeleri Listesi.

 

Madde 22- Anlaşmazlıkların Çözümü

22.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL (idarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır.) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 23- Diğer Hususlar

23.1 İdare tarafından kaynaklanan gecikmelerden dolayı yükleniciye herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacaktır.

23.2 Söz konusu işin all risk sigortası yüklenici tarafından yapılacaktır. All risk sigortasının süresi yer teslim tarihinden başlayıp kesin kabule kadar olan süreyi kapsayacaktır.

 

Madde 24- Yürürlük

24.1. Bu sözleşme Harcama Yetkilisinin onayını müteakip yürürlüğe girecektir.

 

Madde 25- İmza

25.1. Bu sözleşme 25 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……../……/2020 tarihinde imza altına alınarak 1 (bir) nüshası taraflarca (idare ve yüklenicide) alıkonulmuştur. 

 

 

İnş.Pl.Sb.İs.Yzb.R.CUMERT    :

 

İs.Ş.Md.İs.Yb.M.TEMUR          :

 

 

           

 

 

 

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 3 ncü Kolordu Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +902123651200

c.Fax Numarası: +902123651264

d.Elektronik Posta adresi: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int