KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI

İşin Adı BANDO MYO 2 KISIM 48 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

İhale Usulü 22/d Doğrudan Temin

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

Faks : +90312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr

Malın Niteliği ve Türü BANDO MYO 2 KISIM 48 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ

Malın Miktarı 48 Kalem

Mal Teslim Yeri Bando Asb. MYO Komutanlığı

Mal Teslim Tarihi Sözleşmeye müteakip 15 (Onbeş) takvim günü.

İhale Yeri MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı

İhale Tarihi 22.06.2017 10:00

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK MAL ALIMI İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA

BAKANLIKLAR/ANKARA ........./......../2017

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI /FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİĞ ADRESİ :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :

TELEFON VE FAKS NUMARASI :

Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 22.06.2017 saat 10:00’da yapılacak olan BANDO MYO 2 KISIM 48 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ‘na ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimin kabulünü arz ederim.

1. Teklifime K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.

2. Teklifim ........./........../2017 tarihine kadar geçerlidir.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyorum.

4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımı taahhüt ediyorum.

5. Doğrudan Temin üzerimde kalması durumunda ihtiyaç kalemlerini idarenin belirleyeceğe yere teslim edeceğimi taahhüt ediyorum.

6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı beyan ediyorum.

7. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğim toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumun ekindeki tarafımdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.

TEKLİF SAHİBİNİN :

ADI SOYADI :

FİRMA ADI :

İMZA :

NOT:

İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.
Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.

BANDO ASTSUBAY MYO KOMUTANLIĞI TEMİZLİK MALZEMESİ(2017 YILI) İHTİYAÇ LİSTESİ
BİRİNCİ KISIM
SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	SATIN ALINACAK MALZEMENİN TEKNİK VE FİZİKİ ÖZELLİKLERİ	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BULAŞIK ELDİVENİ	150	PR	1. Orijinal ambalajlarında olacaktır.
				2. 60 Çift M , 140 Çift L beden olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
2	TEL, BULAŞIK	150	AD.	1. Orijinal ambalajlarında ve en az 50 gr. Ağırlığında olacaktır.
				2. En az numune kalitesinde olacaktır.

3	CİLA MAKİNASI YER PEDİ	20	AD	1. Beyaz renkte olacaktır.
				2. 17x430 mm. (+ - 2 mm.) ebatlarında ve daire şeklinde olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
4	TORBA, ÇÖP İÇİN JUMBO 10 LU	400	PK.	1. Mavi veya Siyah renkte olacaktır.
				2. 80x110 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3. Orijinal ambalajında ve 10'lu paketlerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
5	TORBA, ÇÖP, KÜÇÜK BOY (40'LI)	600	RU	1. Siyah, Beyaz veya Mavi renklerde olacaktır.
				2. 50x47 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3.Orijinal ambalajlarında ve 40'lı paketlerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
6	TORBA, ÇÖP İÇİN BÜYÜK 10 LU	800	PK.	1. Siyah, Mavi veya Beyaz renkte olacaktır.
				2. 65x80 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3.Orjinal ambalajlarında ve 10'lu paketlerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
7	TORBA, ÇÖP İÇİN BATTAL 10 LU	400	PK.	1. Siyah, Mavi ve Beyaz renkte olacaktır.
				2. 75x90 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3.Orjinal ambalajlarında ve 10'lu paketlerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
8	ELDİVEN, DİSPOSABLE, PUDRASIZ	100	AD	1. 100'lü Orijinal paketlerinde olacaktır.
				2. L(Large) ebadında olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
9	SÜNGER, BULAŞIK İÇİN ENDÜSTRİYEL	300	AD	1. Bir tarafı yeşil renkte sert keçe,diğer tarafı sarı sünger olmalıdır.
				2.Malzemeler adet olarak teslim edilecektir.
				3. Bulaşık süngeri 11x16 (+,-2) cm ebatlarında olmalıdır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
10	BONE, GENEL AMAÇLI 100 LÜ	40	PK.	1. Kullanıldığında başı tamamen sarmalıdır.
				2. Bonenin başı çevreleyen kısmı lastikli olacaktır.
				3. Kolay yırtılmamalıdır.
				4. 100 'lü paketlerde halinde olmalıdır.
				5. En az numune kalitesinde olacaktır.
11	MASKE, AĞIZ-BURUN	5000	AD	1. Lastik halkalı olacaktır.
				2. Hava geçirgen özelliği olacaktır.
				3. 50'şer adetli Kutulu ambalajlarda olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
12	CAM TEMİZLEME BEZİ	700	AD	1. 40X40 (+,-5 cm.)Ebatlarında olacaktır.
				2. Kolay yırtılmamalı ve defolu olmamalıdır.
				3. Su emici özellikte kumaşdan üretilmiş olmalıdır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
13	ISLAK PÜSKÜLLÜ MOP 500 GR	60	AD	1. En az numune kalitesinde olacaktır.
14	MOP ORLON 80 CM. YEDEK	50	AD	1. Aparat genişliği 80-100 (+ -2) cm. olan mop aparatına uygun olacaktır.
				2. Orlon iplikten imal edilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
15	CAM ÇEK,METAL 35 CM	50	AD	1.Sap kısmı metal,Uç Kısmı lastik olacaktır.
				2. metal kısmı 35 cm.(+,- 5cm) uzunluğunda olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
16	MOP NEMLİ YEDEK	100	AD	1. Aparat genişliği 80-100 (+ -2) cm. olan mop aparatına uygun olacaktır.
				2. Orlon iplikten imal edilmiş olmalıdır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
17	MAŞRAPA,TUVALET İÇİN	50	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş olacaktır.
				2. Muhtelif renklerde olabilecektir.
				3. Sert plastikden imal edilmiş ve 1,2 lt. su kapasiteli olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
18	FIRÇA, TUVALET TEMİZLEME	60	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş olacaktır.
				2. Muhtelif renklerde olabilecektir.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır
19	SÜPÜRGE BATTAL BOY	100	AD	1. Saplı olarak teslim edilecektir. Sap uzunluğu 90cm (+/- 10) cm olacaktır.
				2. En az numune kalitesinde olacaktır.
20	TEMİZLİK FIRÇASI, BAHÇE SÜPÜRGESİ, MEYDAN	100	AD	1. Kılları Sert plastikten imal edilmiş olacak ve Saplı olarak teslim edilecektir.
				2. Sapı metal ve 110 cm.(+,- 10cm)boyunda olacaktır.
				3. Sapları monte edilmiş olacak ve sapın monte edildiği kısım ağaçdan imal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
21	SÜPÜRGE,SAPLI,FARAŞLI,FIRÇALI	60	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş olacaktır.
				2. Muhtelif renklerde olacaktır.
				3. Faraş ucu lastikli olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
22	PEÇETE, KAĞIT ÇİFT KAT	1500	PK.	1. 100'lü paketlerde olacaktır.
				2.Ebatları 30x30 cm(+,- 1cm) olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
23	ÇEKPAS YER SİL 60 CM	60	AD	1. Aparat genişliği 60 cm.(+,-10) olacak, Ağaç sapı ile bereber teslim edilecektir.
				2. Aparat kısmı metal, uç kısmı lastik olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
24	AMBALAJ MALZEMESİ PLASTİK	30	AD	1. 45 cm x 300 m.'lik rulolar halinde(paket üstüne 8 mikron yazacak) olacaktır.
				2. Orijinal kutu ambalajlarında teslim edilecektir.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
25	ÇÖP KOVASI PLASTİK KAPAKLI BÜYÜK	50	AD	1. Sert Plastikten imal edilmiş olacaktır.
				2. 50 lt kapasiteli ve kapaklı olacaktır.
				3. Gri veya mavi renklerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
26	FIRÇA, TEMİZLEME YUMUŞAK TÜYLÜ OTO YIKAMA	40	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş ve kılları yumuşak olacaktır.
				2. Ahşap saplı olarak teslim edilecektir.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır .
27	ÇÖP POŞETİ DÖKME 120X150	1000	KG	1. Siyah renkte olacaktır.
				2. 120x150 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
28	NEMLİ MOP YEDEK APARATI	80	AD	1. Metal saplı olarak teslim edilecektir.
				2. 80 cm.(+,- 10 Cm.)mop aparatlı olacaktır.
				3. Sap uzunluğu 120 cm.(+,- 10 Cm.) uzunluğunda olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
29	ISLAK MOP TUTUCU	60	AD	1. 120 cm.(+,- 10Cm.) uzunluğunda metal saplı olarak teslim edilecektir.
				2. Mop tutma aparatı plastik olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
30	BEZ,TEMİZLİK 45X60	500	AD	1. Her renkte olabilecektir.
				2. Su emici özellikte olan malzemeden üretilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
31	GENEL TEMİZLİK BEZİ MİKROFİBER	400	AD	1. 12'li ambalajlarında olacaktır.
				2. %100 pamukdan imal edilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
32	ODA PARFÜMÜ MAKİNA İÇİN	400	AD	1. 320 ml. (+,- 20 ml.) Hacmindeki orj. Ambalajında olacaktır. 2. 100 Adet Dağ esintisi, 100 Adet Lavanta, 50 Adet Okyanus kokulu olacaktır. 3. 2017 Yılında imal edilmiş olacaktır. 4. En az numune kalitesinde olacaktır.

33	PARFÜM,ODA,SPREY	400	AD	1. 400 ml. Hacmindeki orijinal ambalajında olacaktır. 2. 200 engal, 100 Adet ysli, 100 adet empress kokulu olacaktır. 3. 2017 Yılında imal edilmiş olacaktır. 4. En az numune kalitesinde olacaktır.
34	ÇTA 5224 PLASTİK ÇÖP KOVASI PEDALLI	40	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş olacaktır.
				2. Pedallı olacaktır.
				3. Gri veya mavi renkte olabilecektir.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır .
35	KOLONYA ,LİMON	400	BT	1. 400 ml. Hacmindeki plastik şişeler içinde olacaktır.
				2. 80 derece limon kolonyası olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
36	TUVALET KAĞIDI(ÇİFT KATLI) 24'LÜ	200	PK.	1. 24'LÜ PAKETLER İÇİNDE OLACAKTIR. 2. ÇİFT KATLI OLACAKTIR. 3. EN AZ NUMUNE KALİTESİNDE OLACAKTIR.
37	HAVLU KAĞIT ''Z'' KATLAMALI	500	PK.	1. Beyaz renkli olacaktır. 2.Çift katlı olacaktır. 3. 200 yapraklı paketlerde ve %100 selüloz olacaktır. 4. En az numune kalitesinde olacaktır.
					BİRİNCİ KISIM TOPLAMI:
İKİNCİ KISIM
1	ÇAMAŞIR SUYU	300	LT	1. 5 Lt. Ambalajlarda olacaktır.
				2. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				3. Dezenfektan amaçlı kullanılır özellikte olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
2	TUVALET VE BANYO TEMİZLEME MADDESİ 750 ML.	150	AD	1. 750 ml. 'lık ambalajlarda olacaktır.
				2. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
3	SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK)	75	KG	1. 25 Kg.lık ambalajlarda olacaktır.
				2. En az numune kalitesinde olacaktır.
4	SIVI EL YIKAMA MADDESİ ANTİBAKTERİYEL	100	KG	1. ph değeri 5,5-6 olmalıdır.
				2. 5 Lt. Ambalajlarda ve hijyenik olacaktır.
				3. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
5	YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ	800	LT	1. 5 Lt.'lik Ambalajlarda olacaktır.
				2. Genel amaçlı temizlikte kullanılır özellikte olacaktır.
				3. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
6	KOKU GİDERİCİ, ASKILI	500	AD	1. Kullanıldığı alanda hoş koku bırakmalıdır.
				2. Ağırlığı en az 50 gr.(+,- 5) olacaktır.
				3. Plastikten yapılmış askılı muhafaza içinde olacaktır.
				4. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				5. En az numune kalitesinde olacaktır.
7	PİSUVAR TABLETİ, DEZENFEKTAN VE KOKU GİDERİCİ,BANYOLARDA,WC	150	KG	1. Kullanıldığı alanda hoş koku bırakmalıdır.
				2. 1000 gr.(+,- 50 gr.)'lık naylon ambalajlarda olacaktır.
				3. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
8	TOZ DETERJAN	250	KG	1.10 kg'lık naylon torbalarda ve ph 9-12 olacaktır.
				2. Çamaşır Makinası için olacaktır.
				3. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
9	TUVALET TEMİZLEME MADDESİ (SIVI ASİTLİ)	150	LT	1. 750 ml. 'lık ambalajlarda olacaktır.
				2. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
10	KREM TEMİZLEYİCİ	500	KG	1. 0,700 KG.(+,- 50 GR.) 'lık ambalajlarda olacaktır. 2. En az numune kalitesinde olacaktır. 3. 2017 yılı imali olacaktır.
11	SABUN, SIVI EL YIKAMA	2500	LT	1. 5 lt.'lik ambalajlarda olacaktır. 2. Mis kokulu ve kıvamlı olacaktır. 3. En az numune kalitesinde olacaktır. 4. 2017 yılında imal edilmiş olacaktır.

				İKİNCİ KISIM TOPLAMI:
				1 VE 2 KISIM TOPLAMI:
				KDV:
				GENEL TOPLAM:

BANDO ASB. MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞININ (2017 YILI) 2 KISIM 48 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

DOĞRUDAN TEMİN İLE MAL ALIM SÖZLEŞMESİ(TASLAK)

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu K.lığı ile diğer tarafta …………………………………………………. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

a) Adı: Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu K.lığı

b) Adresi : Devlet Mah.Merasim sok.Yücetepe Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası : 0 312 425 04 42 / 2412 -2413

ç) Faks numarası : 0 312 425 97 46

d) Elektronik posta adresi (varsa): Elektronik posta yoluyla bildirim öngörülmemiştir.

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………

b) T.C. Kimlik No: ……………………………….

c) Vergi Kimlik No: …………………………………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………..

d) Telefon numarası:………………………….

e) Bildirime esas faks numarası:…………………………

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin Dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında; yürürlükteki İhale Mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5- Sözleşmenin Konusu5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda cins ve miktarları ile bu sözleşmenin 23.2. maddesinde fiziki ve teknik özellikleri düzenlenen “2 kısım 48 Kalem Temizlik Malzemeleri” alımı ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malın miktarı:

BİRİNCİ KISIM;

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

BİRİMİ

STOK NU.

BULAŞIK ELDİVENİ

150

8415270414241

TEL, BULAŞIK

150

AD.

7920KK0101694

CİLA MAKİNASI YER PEDİ

3460270386361

TORBA, ÇÖP İÇİN JUMBO 10 LU

400

PK.

6530KK0139244

TORBA, ÇÖP, KÜÇÜK BOY (40'LI)

600

6530KK0291382

TORBA, ÇÖP İÇİN BÜYÜK 10 LU

800

PK.

6530KK0139236

TORBA, ÇÖP İÇİN BATTAL 10 LU

400

PK.

6530KK0139233

ELDİVEN, DİSPOSABLE, PUDRASIZ

100

8415KK0392575

SÜNGER, BULAŞIK İÇİN ENDÜSTRİYEL

300

7920270480598

BONE, GENEL AMAÇLI 100 LÜ

PK.

6532270378319

MASKE, AĞIZ-BURUN

5000

6515270387471

CAM TEMİZLEME BEZİ

700

7920KK0212600

ISLAK PÜSKÜLLÜ MOP 500 GR

7920KK0447023

MOP ORLON 80 CM. YEDEK

7920KK0407762

CAM ÇEK,METAL 35 CM

7290KK0488481

MOP NEMLİ YEDEK

100

1005999618169

MAŞRAPA,TUVALET İÇİN

7210KK0092450

FIRÇA, TUVALET TEMİZLEME

7920KK0041990

SÜPÜRGE BATTAL BOY

100

7920270385295

TEMİZLİK FIRÇASI, BAHÇE SÜPÜRGESİ, MEYDAN

100

7920KK0065039

SÜPÜRGE,SAPLI,FARAŞLI,FIRÇALI

7290KK0065746

PEÇETE, KAĞIT ÇİFT KAT

1500

PK.

8540KK0117689

ÇEKPAS YER SİL 60 CM

7920KK0171596

AMBALAJ MALZEMESİ PLASTİK

8135KK0202109

ÇÖP KOVASI PLASTİK KAPAKLI BÜYÜK

7240270396470

FIRÇA, TEMİZLEME YUMUŞAK TÜYLÜ OTO YIKAMA

7920270449606

ÇÖP POŞETİ DÖKME 120X150

1000

8105KK0461155

NEMLİ MOP YEDEK APARATI

7920KK0101391

ISLAK MOP TUTUCU

7920KK0052856

BEZ,TEMİZLİK 45X60

500

7920KK0171590

GENEL TEMİZLİK BEZİ MİKROFİBER

400

7920KK0149410

ODA PARFÜMÜ MAKİNA İÇİN

400

6810KK0132894

PARFÜM,ODA,SPREY

400

6810270396529

ÇTA 5224 PLASTİK ÇÖP KOVASI PEDALLI

7240KK0519959

KOLONYA ,LİMON

400

6850KK0400868

TUVALET KAĞIDI(ÇİFT KATLI) 24'LÜ

200

PK.

8540270541427

HAVLU KAĞIT ''Z'' KATLAMALI

500

PK.

8540270467211

İKİNCİ KISIM;

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

BİRİMİ

STOK NU.

ÇAMAŞIR SUYU

300

6810KK0368680

TUVALET VE BANYO TEMİZLEME MADDESİ 750 ML.

150

7930KK0424292

SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK)

6850270374512

SIVI EL YIKAMA MADDESİ ANTİBAKTERİYEL

100

6508KK0117685

YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

800

7930KK0444155

KOKU GİDERİCİ, ASKILI

500

6810270385361

PİSUVAR TABLETİ, DEZENFEKTAN VE KOKU GİDERİCİ,BANYOLARDA,WC

150

6508KK0117687

TOZ DETERJAN

250

7930270108177

TUVALET TEMİZLEME MADDESİ (SIVI ASİTLİ)

150

7930KK0346918

KREM TEMİZLEYİCİ

500

7930KK0118003

SABUN, SIVI EL
YIKAMA

2500

6508270382634

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Malzemelerin muayenesi İdarenin vereceği numuneye göre olacaktır.(Muayene bitiminde malzeme numuneleri Bando Asb. MYO K.lığı Loj.Şb.Md.lüğüne teslim edilecektir.)

5.2. Alım İle İlgili Diğer Bilgiler:

5.2.1. Alım esas numunesi tutulmuştur. Alım esas numunesi Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu K.lığı Binası Lojistik Şube İkmal Bakım Kısmı (Devlet Mah.Merasim Sok. Yücetepe ÇANKAYA/Ankara) adresinde görülebilecektir.

5.2.2. Bu ihalede kısmı teklif kısmı kabul vardır. (Kısmı kabul işlemlerinde kabul edilmeyen malzeme kalem adedi birinci kısım için en fazla altı ikinci kısım için en fazla üç kalem olacaktır.) Kanunun 22/d maddesine göre yapılan alımda her kısım için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile sözleşme imzalanacaktır. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır.

Madde 6: Sözleşmenin Türü ve Bedeli:

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………………………… (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler :

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar;

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler:

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), eğitim, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

7.3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz suretinin idareye teslim edilmesi gerekmektedir.

Madde 8- Sözleşmenin Süresi

8.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür.

Madde 9- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

9.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri

Kara Harp Okulu Komutanlığı Çankaya/ANKARA

9.2. İşe Başlama Tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

9.3. Teslim Şekli:

9.3.1. Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 15 (Onbeş) iş günü içerisinde KHO Tüketilebilir Mal Saymanlığına teslim edilecektir.

9.3.2. Taahhüt edilen malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 13’üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır.

9.4. Kodlandırma Hükümleri:

Yüklenici MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosuna, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip gerekli bilgi ve belgelerle birlikte müracaat edecek ve malzemenin kat’i kabul tarihine kadar kodlandırma işlemini tamamlayarak ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda MSY 310-8(A) MSB Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesinin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler:

10.1. İstekliden, sözleşme bedelinin % 6 (yüzde altı)’sı oranında teminat alınacaktır.

10.2. Bu işe ilişkin alınan teminat miktarı ; ........................................................................... (rakam/yazı ile) olup ; süresi (mektup ise) ...../....../....... tarihine kadardır. (Teminat mektubunun süresi sözleşmenin süresinden en az 20 (yirmi) gün fazla olacaktır.) Süre uzatımı halinde mektubunun süresi de uzatılır.

10.3. Teminat, taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini müteakip (garanti süresi varsa yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı) yükleniciye iade edilir.

Madde 11- Ödeme yeri ve şartları:

11.1. Ödeme yeri

11.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler; Malın kat’ı kabulünü müteakip ilgili Tşn.(Tük.)-692 Mal Saymanlığı tarafından; tanzim edilecek usulüne uygun belgelere (muayene raporu, taşınır mal işlem belgesi ve fatura) istinaden Kara Harp Okulu Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın 03.2.2.02 (Temizlik Malzemesi Alımları) ekonomik bütçe kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Kara Harp Okulu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.

11.1.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını devir veya temlik edemez.

11.2. Ödeme koşulları ve zamanı;

11.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

11.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

11.2.3. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde idarece öngörülemeyen sebepler nedeniyle belirlenen sürenin gecikmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

11.2.4. Ödeme işlemi; KHO Mua.ve Kab.Kom.Bşk.lığı tarafından düzenlenen muayene raporuna istinaden her kısım için kabul edilen malzeme kalemlerinin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

Madde 12- Gecikme Cezası:

12.1. İdare tarafından, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (On) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

12.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

12.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

12.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

12.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

12.6. Gecikme Halinde Uygulanacak Ceza İle İlgili İlave Hususlar

Gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi) ilgili saymanlık tarafından tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar (dahil) hesap edilecektir.

Cezalı sürenin başladığı, sözleşmenin 2.4’üncü maddesindeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalıyla ihtar çekilir.

İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği günü takip eden günden itibaren başlayacaktır. Ancak, gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün yerine getirilmesi gereken son günü takip eden takvim gününden (iş günü değil) başlayarak, yüklenicinin taahhüdü yerine getirdiği tarihe kadar(dahil) hesap edilecektir.

Taahhüdün yerine getirilmediği günü takip eden günden ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin mal getirmesi halinde mal kabul edilecek ve ceza, teslime kadar (dahil) geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda ihtar PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalıyla gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilecektir. Ancak, iki tebliğ PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalı ile gönderilen yazının tebliği ile elden tebliğ) arasında tarih farkı olması durumunda önce tebliğ edilen tarih geçerli olacaktır.

Madde 13- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

13.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

13.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 14- Yüklenicinin Yükümlülükleri:

14.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri

14.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

14.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

14.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.14.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

Madde 15- Malların Taşınması:

15.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

Madde 16- Ambalajlama:

Malzemeler orijinal ambalajında olacaktır. Ambalaj ve malzeme üzerinde tanıtıcı bilgiler yazılı etiketler bulunacaktır.

Madde 17 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

17.1. Muayene şartları ;

17.1.1. Sözleşme kapsamındaki malzemelerin muayenesi sözleşme kapsamında belirtilen özelliklere göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

17.1.2. Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümleri esas alınacaktır.

17.1.3. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

17.1.4. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece bu sözleşmenin 12’ inci maddesine göre verilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.

17.1.5. Muayene ve montaj esnasında gerekli olan her türlü alet, araç, gereç test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere )yükleniciye aittir.

17.1.6. Muayene esnasında dizayn, tasarım ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

17.1.7. Ambalajdan çıkan bozuk arızalı ve deformasyona uğramış tüm malzemenin sorumluluğu yüklenici firmaya aittir.

17.1.8. Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca mal numunesi tutulmayacaktır.

17.1.9. Muayene sonucunda taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için (Her bir kısım için malzeme kalem adedinin %10’u)kısmi kabul yapılabilecektir.

17.2. İTİRAZ MUAYENELERİ:

17.2.1. İtiraz muayeneleri sadece ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal/mallar üzerinden yapılır.

17.2.2. Malın/malların fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde yüklenici veya kanuni vekili, muayene sonucunun tebliğini müteakip iki (2) iş günü içerisinde, mal saymanlığına yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir.

Madde 18- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk:

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Madde 19- Garanti ve Bakım, Onarım

19.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 6502 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydı ile kati kabulüne müteakip yüklenici tarafından teslim edilecek malların, garanti süresi en az 1 (bir) yıl olacaktır. Garanti süresince, arızalı malzeme kullanıcı birlikten, yüklenici tarafından teslim alınacak ve onanırımdan sonra kullanıcı birliğe yüklenici tarafından teslim edilecektir. Bu kapsamda yapılan her türlü taşıma, ulaşım vb. giderler ile hasarlar, idare tarafından farklı bir uygulama yazılı olarak yükleniciye bildirilmediği sürece yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

19.2. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Arızalı malzemenin onarım süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Yüklenici onarım süresi içinde arızayı giderecek veya yerine aynı özelliklerde veya idarenin yazılı onayı ile daha üst özelliklerde yeni bir malzeme verecektir. Yüklenici, bu yükümlülüğünü onarım süresi içinde yerine getirememesi durumunda, söz konusu arızalı malzemenin birim fiyatının % 0,05 (onbinde beş) miktarı kadar cezayı, onarım süresini geçen her bir takvim günü için ödeyecek veya teminatından kesilecektir.

19.3. Arızalı malzemenin onarımı yapılamadığı takdirde, yüklenici arızalı malzeme ile aynı özelliklerde veya idarenin yazılı onayı ile daha üst özelliklerde yeni bir malzemeyi kullanıcıya kalıcı olarak teslim edecektir.

19.4. Garanti İle İlgili Diğer Hususlar:

19.4.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliği” esaslarına göre garanti belgesi düzenleme zorunluluğu olan malzemeler için garanti belgesi düzenlenecektir.

19.4.2. Yüklenici, teslim edeceği mallara ilişkin sözleşme ekinde yer alan Garanti Taahhütnamesi örneğini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim, imza ve kaşesini tamamlayıp malı teslim alan Mal Saymanlığına teslim edecektir.

19.4.3. Yüklenici tarafından Garanti Taahhütnamesi düzenlenmesi durumunda düzenlenen taahhütname, Damga Vergisi Kanununa göre Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen yürürlükteki oranda Damga Vergisine tabi tutulacaktır. Damga Vergisi sözleşme bedeline dahil olup; yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzemelerin muayene işlemlerinin sonucu “NİTELİKLERİNE UYGUN” çıktığı takdirde, yüklenici taşınır mal işlem belgesinin kesilebilmesi maksadıyla, fatura ile beraber Garanti Taahhütnamesi Belgesini ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisini yatıracak ve alındı makbuzunu ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. İlgili mal saymanlığı tarafından, fatura muayene raporları, Garanti Taahhütnamesi ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun fotokopisi taşınır mal işlem belgesine eklenecek ve ödeme makamına gönderilecektir.

Madde 20 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi:

Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre belirlenen teslim süresi ve ihtarlı süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye, hüküm ve yüklenicinin iznini almaya gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek kati teminat hazineye gelir kaydedilir.

Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü;

Bu sözleşmeye ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 22- Hüküm Bulunmayan Haller:

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 23- Diğer Hususlar:

23.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler;

Teslim edilecek mallara ait tebligatlar Mal Saymanlığınca yapılacaktır. Teminat iradı, fesih onayı, teminat iadesi, uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler Bando Astsubay MYO Lojistik Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için sözleşme hükümlerine göre zamanında bildirilmesinden Mal Saymanlığı sorumludur.

23.2. Teknik Özellikler;

BİRİNCİ KISIM;
SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	SATINALINACAK MALZEMENİN TEKNİK VE FİZİKİ ÖZELLİKLERİ	STOK NU.
1	BULAŞIK ELDİVENİ	150	PR	1. Orijinal ambalajlarında olacaktır.	8415270414241
				2. 60 Çift M , 140 Çift L beden olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
2	TEL, BULAŞIK	150	AD.	1. Orijinal ambalajlarında ve en az 50 gr. Ağırlığında olacaktır.	7920KK0101694

				2. En az numune kalitesinde olacaktır.
3	CİLA MAKİNASI YER PEDİ	20	AD	1. Beyaz renkte olacaktır.	3460270386361
				2. 17x430 mm. (+ - 2 mm.) ebatlarında ve daire şeklinde olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
4	TORBA, ÇÖP İÇİN JUMBO 10 LU	400	PK.	1. Mavi veya Siyah renkte olacaktır.	6530KK0139244
				2. 80x110 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3. Orijinal ambalajında ve 10'lu paketlerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
5	TORBA, ÇÖP, KÜÇÜK BOY (40'LI)	600	RU	1. Siyah, Beyaz veya Mavi renklerde olacaktır.	6530KK0291382
				2. 50x47 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3.Orijinal ambalajlarında ve 40'lı paketlerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
6	TORBA, ÇÖP İÇİN BÜYÜK 10 LU	800	PK.	1. Siyah, Mavi veya Beyaz renkte olacaktır.	6530KK0139236
				2. 65x80 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3.Orjinal ambalajlarında ve 10'lu paketlerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
7	TORBA, ÇÖP İÇİN BATTAL 10 LU	400	PK.	1. Siyah, Mavi ve Beyaz renkte olacaktır.	6530KK0139233
				2. 75x90 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3.Orjinal ambalajlarında ve 10'lu paketlerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
8	ELDİVEN, DİSPOSABLE, PUDRASIZ	100	AD	1. 100'lü Orijinal paketlerinde olacaktır.	8415KK0392575
				2. L(Large) ebadında olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
9	SÜNGER, BULAŞIK İÇİN ENDÜSTRİYEL	300	AD	1. Bir tarafı yeşil renkte sert keçe,diğer tarafı sarı sünger olmalıdır.	7920270480598
				2.Malzemeler adet olarak teslim edilecektir.
				3. Bulaşık süngeri 11x16 (+,-2) cm ebatlarında olmalıdır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
10	BONE, GENEL AMAÇLI 100 LÜ	40	PK.	1. Kullanıldığında başı tamamen sarmalıdır.	6532270378319
				2. Bonenin başı çevreleyen kısmı lastikli olacaktır.
				3. Kolay yırtılmamalıdır.
				4. 100 'lü paketlerde halinde olmalıdır.
				5. En az numune kalitesinde olacaktır.
11	MASKE, AĞIZ-BURUN	5000	AD	1. Lastik halkalı olacaktır.	6515270387471
				2. Hava geçirgen özelliği olacaktır.
				3. 50'şer adetli Kutulu ambalajlarda olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
12	CAM TEMİZLEME BEZİ	700	AD	1. 40X40 (+,-5 cm.)Ebatlarında olacaktır.	7920KK0212600
				2. Kolay yırtılmamalı ve defolu olmamalıdır.
				3. Su emici özellikte kumaşdan üretilmiş olmalıdır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
13	ISLAK PÜSKÜLLÜ MOP 500 GR	60	AD	1. En az numune kalitesinde olacaktır.	7920KK0447023
14	MOP ORLON 80 CM. YEDEK	50	AD	1. Aparat genişliği 80-100 (+ -2) cm. olan mop aparatına uygun olacaktır.	7920KK0407762
				2. Orlon iplikten imal edilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
15	CAM ÇEK,METAL 35 CM	50	AD	1.Sap kısmı metal,Uç Kısmı lastik olacaktır.	7290KK0488481
				2. metal kısmı 35 cm.(+,- 5cm) uzunluğunda olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
16	MOP NEMLİ YEDEK	100	AD	1. Aparat genişliği 80-100 (+ -2) cm. olan mop aparatına uygun olacaktır.	1005999618169
				2. Orlon iplikten imal edilmiş olmalıdır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
17	MAŞRAPA,TUVALET İÇİN	50	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş olacaktır.	7210KK0092450
				2. Muhtelif renklerde olabilecektir.
				3. Sert plastikden imal edilmiş ve 1,2 lt. su kapasiteli olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
18	FIRÇA, TUVALET TEMİZLEME	60	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş olacaktır.	7920KK0041990
				2. Muhtelif renklerde olabilecektir.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır
19	SÜPÜRGE BATTAL BOY	100	AD	1. Saplı olarak teslim edilecektir. Sap uzunluğu 90cm (+/- 20) cm olacaktır.	7920270385295
				2. En az numune kalitesinde olacaktır.
20	TEMİZLİK FIRÇASI, BAHÇE SÜPÜRGESİ, MEYDAN	100	AD	1. Kılları Sert plastikten imal edilmiş olacak ve Saplı olarak teslim edilecektir.	7920KK0065039
				2. Sapı metal ve 110 cm.(+,- 10cm)boyunda olacaktır.
				3. Sapları monte edilmiş olacak ve sapın monte edildiği kısım ağaçdan imal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
21	SÜPÜRGE,SAPLI,FARAŞLI,FIRÇALI	60	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş olacaktır.	7290KK0065746
				2. Muhtelif renklerde olacaktır.
				3. Faraş ucu lastikli olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
22	PEÇETE, KAĞIT ÇİFT KAT	1500	PK.	1. 100'lü paketlerde olacaktır.	8540KK0117689
				2.Ebatları 30x30 cm olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
23	ÇEKPAS YER SİL 60 CM	60	AD	1. Aparat genişliği 60 cm.(+,-10) olacak, Ağaç sapı ile bereber teslim edilecektir.	7920KK0171596
				2. Aparat kısmı metal, uç kısmı lastik olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
24	AMBALAJ MALZEMESİ PLASTİK	30	AD	1. 45 cm x 300 m.'lik rulolar halinde(8 mikron) olacaktır.	8135KK0202109
				2. Orijinal kutu ambalajlarında teslim edilecektir.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
25	ÇÖP KOVASI PLASTİK KAPAKLI BÜYÜK	50	AD	1. Sert Plastikten imal edilmiş olacaktır.	7240270396470
				2. 50 lt kapasiteli ve kapaklı olacaktır.
				3. Gri veya mavi renklerde olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
26	FIRÇA, TEMİZLEME YUMUŞAK TÜYLÜ OTO YIKAMA	40	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş ve kılları yumuşak olacaktır.	7920270449606
				2. Ahşap saplı olarak teslim edilecektir.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
27	ÇÖP POŞETİ DÖKME 120X150	1000	KG	1. Siyah renkte olacaktır.	8105KK0461155
				2. 120x150 cm. (+ - 2 mm.) ebatlarında olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
28	NEMLİ MOP YEDEK APARATI	80	AD	1. Metal saplı olarak teslim edilecektir.	7920KK0101391
				2. 80 cm.(+,- 10 Cm.)mop aparatlı olacaktır.
				3. Sap uzunluğu 120 cm.(+,- 10 Cm.) uzunluğunda olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
29	ISLAK MOP TUTUCU	60	AD	1. 120 cm.(+,- 10Cm.) uzunluğunda metal saplı olarak teslim edilecektir.	7920KK0052856
				2. Mop tutma aparatı plastik olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
30	BEZ,TEMİZLİK 45X60	500	AD	1. Her renkte olabilecektir.	7920KK0171590
				2. Su emici özellikte olan malzemeden üretilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
31	GENEL TEMİZLİK BEZİ MİKROFİBER	400	AD	1. 12'li ambalajlarında olacaktır.	7920KK0149410
				2. %100 pamukdan imal edilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
32	ODA PARFÜMÜ MAKİNA İÇİN	400	AD	1. 320 ml. (+,- 20 ml.) Hacmindeki orj. Ambalajında olacaktır. 2. 100 Adet Dağ esintisi, 100 Adet Lavanta, 50 Adet Okyanus kokulu olacaktır. 3. 2017 Yılında imal edilmiş olacaktır. 4. En az numune kalitesinde olacaktır.	6810KK0132894

33	PARFÜM,ODA,SPREY	400	AD	1. 400 ml. Hacmindeki orijinal ambalajında olacaktır. 2. 200 engal, 100 Adet ysli, 100 adet empress kokulu olacaktır. 3. 2017 Yılında imal edilmiş olacaktır. 4. En az numune kalitesinde olacaktır.	6810270396529
34	ÇTA 5224 PLASTİK ÇÖP KOVASI PEDALLI	40	AD	1. Sert plastikten imal edilmiş olacaktır.	7240KK0519959
				2. Pedallı olacaktır.
				3. Gri veya mavi renkte olabilecektir.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır
35	KOLONYA ,LİMON	400	BT	1. 400 ml. Hacmindeki plastik şişeler içinde olacaktır.	6850KK0400868
				2. 80 derece limon kolonyası olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
36	TUVALET KAĞIDI(ÇİFT KATLI) 24'LÜ	200	PK.	1. 24'LÜ PAKETLER İÇİNDE OLACAKTIR. 2. ÇİFT KATLI OLACAKTIR. 3. EN AZ NUMUNE KALİTESİNDE OLACAKTIR.	8540270541427
37	HAVLU KAĞIT ''Z'' KATLAMALI	500	PK.	1. Beyaz renkli olacaktır. 2.Çift katlı olacaktır. 3. 200 yapraklı paketlerde ve %100 selüloz olacaktır. 4. En az numune kalitesinde olacaktır.	8540270467211
İKİNCİ KISIM;
1	ÇAMAŞIR SUYU	300	LT	1. 5 Lt. Ambalajlarda olacaktır.	6810KK0368680
				2. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				3. Dezenfektan amaçlı kullanılır özellikte olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
2	TUVALET VE BANYO TEMİZLEME MADDESİ 750 ML.	150	AD	1. 750 ml. 'lık ambalajlarda olacaktır.	7930KK0424292
				2. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
3	SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK)	75	KG	1. 25 Kg.lık ambalajlarda olacaktır.	6850270374512
				2. En az numune kalitesinde olacaktır.
4	SIVI EL YIKAMA MADDESİ ANTİBAKTERİYEL	100	KG	1. ph değeri 5,5-6 olmalıdır.	6508KK0117685
				2. 5 Lt. Ambalajlarda ve hijyenik olacaktır.
				3. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
5	YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ	800	LT	1. 5 Lt.'lik Ambalajlarda olacaktır.	7930KK0444155
				2. Genel amaçlı temizlikte kullanılır özellikte olacaktır.
				3. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
6	KOKU GİDERİCİ, ASKILI	500	AD	1. Kullanıldığı alanda hoş koku bırakmalıdır.	6810270385361
				2. Ağırlığı en az 50 gr.(+,- 5) olacaktır.
				3. Plastikten yapılmış askılı muhafaza içinde olacaktır.
				4. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				5. En az numune kalitesinde olacaktır.
7	PİSUVAR TABLETİ, DEZENFEKTAN VE KOKU GİDERİCİ,BANYOLARDA,WC	150	KG	1. Kullanıldığı alanda hoş koku bırakmalıdır.	6508KK0117687
				2. 1000 gr.(+,- 50 gr.)'lık naylon ambalajlarda olacaktır.
				3. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
8	TOZ DETERJAN	250	KG	1.10 kg'lık naylon torbalarda ve ph 9-12 olacaktır.	7930270108177
				2. Çamaşır Makinası için olacaktır.
				3. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				4. En az numune kalitesinde olacaktır.
9	TUVALET TEMİZLEME MADDESİ (SIVI ASİTLİ)	150	LT	1. 750 ml. 'lık ambalajlarda olacaktır.	7930KK0346918
				2. 2017 Yılında İmal edilmiş olacaktır.
				3. En az numune kalitesinde olacaktır.
10	KREM TEMİZLEYİCİ	500	KG	1. 0,700 KG.(+,- 50 GR.) 'lık ambalajlarda olacaktır. 2. En az numune kalitesinde olacaktır. 3. 2017 yılı imali olacaktır.	7930KK0118003
11	SABUN, SIVI EL YIKAMA	2500	LT	1. 5 lt.'lik ambalajlarda olacaktır. 2. Mis kokulu ve kıvamlı olacaktır. 3. En az numune kalitesinde olacaktır. 4. 2017 yılında imal edilmiş olacaktır.	6508270382634

Madde 24 – Yürürlük

24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 25- Sözleşmenin imzalanması

25.1. Bu sözleşme 25 (yirmibeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …..…..../…..……/2017 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

c.Fax Numarası: +90312 418 32 26

d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr

MSB

PERTEM

ASAL