İşin Adı 18 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Adres : MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İZMİT/KOCAELİ

Telefon : +902623732637-4512/4513 +902623732449

Faks : +902623732603

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü TEMİZLİK MALZEMESİ

Malın Miktarı 18 KALEM KALEM

Mal Teslim Yeri MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI KH. VE DES. GRP.K.LIĞI TAŞ.(TÜK) -129 MAL SAYMANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ)

Mal Teslim Tarihi Doğrudan Temin Onay Sonucunun tebliğine müteakip 10 (on) takvim günü içinde

İhale Yeri MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ)

İhale Tarihi 04.07.2017 11:00

İhale İlanı Metni

T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI
KARTEPE/KOCAELİ
DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIM İLANI
18 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
1.   İŞİN NİTELİĞİ
TEMİZLİK MALZEMESİ
2.  GENEL 
      a.   MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI 'nca ihtiyaç duyulan ve yukarıda cins ve miktarı yazılı mal, 4734 Sayılı Kanun'un 22'nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle yapılacaktır.
     b.  Yapılacak olan alım ile ilgili  dökümanlar istenildiği taktirde (0262 373 24 49 nu.lı telefon aranarak), Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı  İhale Komisyonu Başkanlığında bizzat görülebilir ya da talep üzerine tarafınıza mail olarak gönderilebilir.
      c.   Teklifler;  Komisyonumuzdan temin edilecek birim fiyat teklif mektubu formatına, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ TÜRK LİRASI (TL.) bedel yazılarak, 04 Temmuz 2017 Salı günü saat 11:00 ’a kadar,  kapalı zarf içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (KARTEPE/KOCAELİ)'na teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.   "Alım İle İlgili Hususlar" okunduktan sonra imzalanarak Teklif Mektubuna eklenerek tarafımıza ulaştırılacaktır.
      ç.    Sözleşme düzenlenmeyecektir. Kısmi teklif verilmeyecektir.Teminat Alınmayacaktır.
     d.   Ödeme, malın teslimini takiben yapılacak muayene sonucunda kabulü halinde, KOCAELİ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.  TESLİMATA AİT ESASLAR
     Alıma esas mal, Doğrudan Temin Onay Sonucunun tebliğine müteakip 10(on) takvim günü içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI KH. VE DES. GRP.K.LIĞI TAŞ.(Tük.) -129 MAL SAYMANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ) defaten teslim edilecektir.     
4.   VERGİ, HARÇ VE MASRAFLAR
      a. Bahse konu alım uhdesinde kalan firma tarafından; sözleşme imza aşamasında, İhale bedeli üzerinden Binde 5,69 Karar Damga Vergisi vezne alındı makbuzu, İhale Komisyonuna Başkanlığına teslim edilecektir. 
      b.  KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, resim, ulaşım, malın tahmil-tahliye, istif ve muayene v.b.) yükleniciye aittir.
5.   MUAYENE
      Alım konusu mallar,  Garnizon Muayene Komisyon Başkanlığınca, işin niteliğinde ve "Alımı İle İlgili Hususlar" da belirtilen hususlara göre muayene edilecektir.     
6.   DÖKÜMANLAR:
a.   Alımla İlgili Hususlar
b.   Teklif Mektubu olup, istenildiğinde tarafınıza elektronik posta ile gönderilecektir.
(ALIM HUSUSLARI İRTİBAT PERSONELİ, İkm.Üçvş.İbrahim DURAK 0262 373 24 49)
(TEKNİK HUSUSLAR İRTİBAT PERSONELİ, Yzb.Deniz Devrim TAŞDEMİR  0262 373 24 94 den 2422)

S.NO MALZEMENİN CİNSİ  MİKTARI 
1 YUMUŞAK YER FIRÇASI SAPSIZ (FIRÇA KISMI NAYLON, KASA KISMI PLASTİK, FIRÇA KILLARININ UZUNLUĞU EN AZ 45 MM, KASA ENİ : 50-60 MM ARASI, KASA BOYU :200-300 MM ARASI) 100 Ad.
2 MOP NEMLİ YEDEK (80 CM) 200 Ad.
3 ISLAK MOP TUTUCU 100 Ad.
4 TAHTA TUTMA SAPI 110 CM 100 Ad.
5 SÜPÜRGE BATTAL BOY (SARI ÇALI SÜPÜRGE) 150 Ad.
6 ŞAMPUAN (500 GR AMBALAJLARDA( PH DEĞERİ 5-7 ARASI, NORMAL/KEPEKLİ VEYA YIPRANMIŞ HASSAS SAÇLAR İÇİN) 2.500 Ad.
7 TIRAŞ BIÇAĞI, TEK KULLANIMLIK (UZUN SAPLI, BANYO) 15.000 Ad.
8 TIRAŞ BIÇAĞI, TEK KULLANIMLIK (UZUN SAPLI, ÜÇ BIÇAKLI OYNAR BAŞLIKLI) 15.000 Ad.
9 TIRAŞ KÖPÜĞÜ 200 ML.LİK (NORMAL CİLTLER İÇİN) 2.500 Ad.
10 TUVALET KAĞIDI ÇİFT KATLI ( 36 VEYA 48 Lİ AMBALAJLARDA) 3.000 Rulo
11 ÇÖP TORBASI KÜÇÜK BOY 500 Rulo
12 ÇÖP TORBASI BATTAL BOY 1.000 Rulo
13 ASKILI, WC KOKU GİDERİCİ  500 Ad.
14 SÜZGEÇ, PİSUVAR İÇİN,PLASTİK 300 Ad.
15 PİSUVAR TABLETİ 500 Ad.
16 TUVALET FIRÇASI, PLASTİK MUHAFAZALI, TAKIM 250 Ad.
17 AHŞAP TEMİZLİK MALZEMESİ(500 ML ŞİŞELERDE) 100 Ad.
18 KAĞIT HAVLU (21 CM GENİŞLİĞİNDE, FOTOSELLİ, RULO AĞIRLIĞI EN AZ 500 GR) 100 Rulo

1.         Alım konusu mallar, yetkilendirilen alım komisyonu tarafından ihtiyaç listesinde belirtilen özellikler dahilinde piyasadan temin edilecek, malın muayenesi ve kabulü için ilgili saymanlığa sevki sağlanacaktır. Sevk edilen mal, ilgili saymanlık tarafından en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına muayeneye sunulacaktır. Muayene, Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından alımla ilgili hususlar ve  ihtiyaç listesinde belirtilen özellikler dikkate alınarak yapılacaktır.

2.         Malın teslim tarihi ihale kararının tebliğini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir.

3.         Malın teslim yeri Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Tşn.(Tük.)-129 mal saymanlığı depolarıdır.

4.         Malın muayenesine malın teslimini müteakip en geç 2 (iki) iş günü içerisinde başlanacaktır. Yüklenicinin muayene sırasında bulunmaması halinde durum bir tutanakla tespit edilecek ve muayene işlemi yapılacaktır. Bu durumda yüklenicinin sonuca itiraz etme hakkı olmayacaktır. Malzemelerde yırtık, delik ve benzeri hata olmayacaktır.

5.         Yüklenicinin işin konusu olan malı kargo dahil her türlü ulaştırma şekliyle teslim etmesi mümkündür. Ancak bu durumda tesellüm heyetince (yetkilendirilen alım komisyonu) yapılacak teslim alma tutanağında belirtilen miktar ve diğer bilgiler esas alınacaktır. Gönderilen ile alınan mal arasında olabilecek eksik veya fazladan idare sorumlu tutulmayacaktır. Yükleniciye getirdiği her mal için 1 defaya mahsus değişim hakki tanınacaktır. Bu değişim için ayrılan sure 5 is gününü geçmeyecektir.

6.         Malın herhangi bir nedenle reddi halinde durum kendisine veya vekiline veya adresine bildirilecektir. Ret halinde malın en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde depolardan aldırılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Malın aldırılmasının belirtilen süreyi geçmesi halinde fazla süre içerisinde meydana gelebilecek zararlardan idare sorumlu tutulmayacaktır.

7.         Malın tesliminin gecikmesi halinde her gün için 100 (yüz) TL. ceza alınacaktır. Bu gecikme mücbir (Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 2 (İki) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder,

a) Doğal afetler b) Kanuni grev c) Genel salgın hastalık d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer ) sebepler hariç hiçbir şekilde 3 (üç) günü geçemez.

8. Garanti süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve bozulmalar ( saklama koşullarından meydana gelenler hariç olmak üzere) yüklenici sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde idare (tüketici hakem heyetleri de dâhil olmak üzere) gerekli işlemleri başlatacaktır. Son kullanma tarihi olması gereken malzemelerde malın son kullanma tarihine en az 9 ay kalmış olacaktır.

9.  İtilaf halinde Kocaeli mahkemeleri yetkilidir.

10.       İşbu şartlar toplam 10 (on) maddeden ibarettir.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +902623732637-4512/4513 +902623732449

c.Fax Numarası: +902623732603

d.Elektronik Posta adresi: