İşin Adı 4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ VE PALANDÖKEN KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI

İhale Usulü Açık İhale Usulü

         

İdare Adı : MSB.Erzurum İnş.Eml. ve Nato Güv. Yat.Blg.Bşk.lığı

Adres : MSB.Erzurum İnş.Eml. ve Nato Enf.Blg.Bşk.lığı/ERZURUM

Telefon : +904422336052

Faks : +904422350013

Elektronik Posta Adresi : tesuperzurum@msb.gov.tr

         

Malın Niteliği ve Türü ONARIM İŞİ (İNŞAAT, MAKİNE, ELEKTRİK)

Malın Miktarı 1 Adet

Mal Teslim Yeri

Mal Teslim Tarihi

İhale Yeri MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı / ERZURUM

İhale Tarihi 03.07.2006 13:00

İhale İlanı Metni
İHALE İLANI
MSB. ERZURUM İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI

“4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ VE PALANDÖKEN KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI “ yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası* : 2006 / 65251
1-İdarenin
a) Adresi : MSB Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı Subay Orduevi yanı / ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 0 442 233 60 52 - 0 442 235 00 13
c) Elektronik posta adresi : --------

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı : 1 Adet Onarım İşi (İnşaat,Makine,Elektrik)
b) Yapılacağı yer : Erzurum
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı / ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 03 TEMMUZ 2006 – 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:1
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,
4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:2
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen, aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki teknik personeli inşaat mahalinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi.

1 Adet İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi) (5 yıl tecrübeli)
1 Adet Makine Mühendisi (Kontrol Mühendisi) (3 yıl tecrübeli)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak ,
a) Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B Grubu işler,
b) Mimar ve İnşaat Mühendisi Diplomaları İş veya Benzer İş olarak kabul edilecektir. İş Deneyim Yerine Diplomalarını Sunmak Suretiyle İhaleye Girecek Olan İnşaat Mühendisleri veya Mimarlar Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 nci maddesi ‘C’ Bendinde Belirtilen Şartları Sağlayacaktır.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı MSB ERZURUM İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI SUBAY ORDUEVİ YANI / ERZURUM adresinde görülebilir ve 25 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar MSB ERZURUM İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI
ERZURUM
















AÇIK İHALE USULU İLE İHALE EDİLEN 4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ VE PALANDÖKEN KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME


PROJE NO : 06-9IKBO-133


YERİ : ERZURUM














AÇIK İHALE USULU İLE İHALE EDİLEN 4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ VE PALANDÖKEN KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI YAPIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME


I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1-İş sahibi İdarenin;
a) Adı: MSB Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı
b) Adresi: MSB Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı Subay
Orduevi yanı / ERZURUM
c) Telefon numarası: 0 442 233 60 52
d) Faks numarası: 0 442 235 00 13
e) Elektronik posta adresi:: :---
f) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Selim ARAS – Elk.Müh.

1.2-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin;
a) Adı: 4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli ve Palandöken Kışlaları Kademe ve Tesislerinin Onarımı
b) Yatırım proje no’su/kodu: 06-9IKBO-133
c) Miktarı (fiziki) ve türü: 1 Adet Onarım İşi (İnşaat,Makine,Elektrik)
d) Yapılacağı yer: ERZURUM
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler:---
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: Açık ihale.
b) İhalenin yapılacağı adres: MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür
Bölge Başkanlığı / ERZURUM
c) İhale tarihi: 03 TEMMUZ 2006
d) İhale saati: 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür
Bölge Başkanlığı Brifing Salonu / ERZURUM

Madde 4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini
4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO
Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı İhale Kısmı / ERZURUM
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO
Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı / ERZURUM
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 25 YTL

4.2-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3-İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

4.4- (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /41 md.) İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
5.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
a) Tekliflerin sunulacağı yer: MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge
Başkanlığı İdari Kısmı / ERZURUM
b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 03 TEMMUZ 2006
c) Son teklif verme saati (ihale saati): 14:00

5.2-Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4-İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

5.5-Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı
6.1-İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari şartname
b) Uygulama Projeleri ve mahal listeleri
c) Teknik Şartname ve Poz Tarifleri
d) Sözleşme tasarısı
e) Yapım İşleri Genel Şartnamesi
f) Pursantaj
g) Standart formlar
g-1) Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu
g-2) İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına ilişkin Taahhütname
g-3) İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname
g-4) İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve / veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname
g-5) İş Ortaklığı Beyannamesi
g-6) Teknik Personel Taahhütnamesi
g-7) Geçici Teminat Mektubu
g-8) Kesin Teminat Mektubu
g–9) Mali Durum Bildirimi
g-10) Banka Mektubu Örneği
g-11) İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme)
g-12) İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Denetleme)
g-13) İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Yönetme)

6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.


II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 7.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
g) 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi.
j) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
k) Bu şartnamenin 8 nci veya 36.4 üncü maddelerinde istenmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.
l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
m) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.
n) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
o) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

p) (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.) Bu madde boş bırakılmıştır.

(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (k), (m), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda (b), (c), (d), (k), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından, (p) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin sunulması gerekir.

(Son paragraf : 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md. ile kaldırılmıştır.)

7.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur.
Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

7.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.3.1- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde mal ve hizmet alımları için son 5 yıl içerisinde, yapım işleri için ise son 15 yıl içerisinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.
İstekli tarafından teklif edilen bedelin %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
7.3.2- İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirebilmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığı veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler.
1 Adet İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi) (5 yıl tecrübeli)
1 Adet Makine Mühendisi (Kontrol Mühendisi) (3 yıl tecrübeli)
ünvanlı teknik personelin iş programına göre işin başında bulunduracağına dair taahhütname.

7.4- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 30 md.) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.5- Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.
Mimar ve İnşaat Mühendisi Diplomaları iş veya benzer iş olarak kabul edilecektir.
Bu kişiler, mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini vereceklerdir.
Bu şekilde hesaplanan tutar iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.

7.6. Belgelerin sunuluş şekli (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.)
7.6.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 31 md.) Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

7.6.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.6.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

7.6.4- Aşağıda 7.6.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 nci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.6.4.1- Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6.5- Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

7.6.6- (Değişik: 26/02/2006 – 26092 R.G. /11 md.) Bu şartnamede isteklilerden Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, bu belgeler ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.

Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir

Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar
9.1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.

9.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

9.3-Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar.

9.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, İdare tarafından ispat edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
h) Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi veveya sahte belge verdiği tespit edilen.
i) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j) Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar
11.1-İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

11.2-Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi
13.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

13.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3-İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 14- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması
14.1-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

14.2-Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

14.3-Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

14.4-Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içinde verilir.

Madde 15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
15.1-İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

15.2-Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.

15.3-Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

15.4-Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
16.1-İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

16.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

16.3-İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

16.4-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 17- İş Ortaklığı
17.1-Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

17.2-İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır.

17.3-İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

17.4-İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir.

17.5-İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 18- Konsorsiyum
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 19- Alt Yükleniciler
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 20- Teklif ve Sözleşmenin Türü ile Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği
(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 33 md.)

İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.



Madde 21- Teklifin Dili
Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır

Madde 22- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Parası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.

Madde 23- Tekliflerin Sunulma Şekli
23.1-Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

23.2-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

23.3-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

23.4-Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

23.5-Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği
24.1-Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

24.2-Teklif mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
Zorunludur.

24.3-Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı yada yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir.

24.4- (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 35 md.) Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
25.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

25.2- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 36 md.) İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

25.3-Talebi kabul eden istekli, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.

25.4-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır; iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Madde 26- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar
26.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

26.2-(26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

26.3-Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 27- Geçici Teminat
27.1-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

27.2- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 37 md.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

27.3- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 37 md.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

27.4-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 28- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
28.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

28.2-(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

28.3-İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

28.4-Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

28.5-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

28.6-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 29- Geçici Teminatın Teslim Yeri
29.1-Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.

29.2-Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 30- Geçici Teminatın İadesi
30.1-İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilecektir.

30.2-İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

30.3-İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(30.4 maddesi 22/06/2005 – 25853 R.G. / 86 md. ile kaldırılmıştır.)

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA
İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 31- Tekliflerin Alınması ve Açılması
31.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

31.2-İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

31.2.1-İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

31.2.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

31.2.3- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 38 md.) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

31.2.4- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 38 md.) 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti imza karşılığı isteyenlere verilir.

31.2.5-Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez; teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32- Tekliflerin Değerlendirilmesi
32.1- (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /43 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

32.1.1-Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

32.1.2-Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
verilen süre içinde tamamlanacaktır.

32.1.3- Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

32.2-Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

32.2.1-Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

32.2.2-En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

32.2.3-Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

32.2.4-İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Madde 33- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi
33.1-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

33.2-Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

33.3-İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34- Aşırı Düşük Teklifler
34.1-İhale komisyonu, verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

34.2-İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin veya yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Madde 35- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
35.1-İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

35.2-İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

35.3-Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini de talep eden istekliye bildirecektir.

Madde 36- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
36.1-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

36.2-Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan “iş deneyimi belgeleri”nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

36.3-Bu Şartnamenin 22 inci maddesi gereğince Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceğinin öngörülmesi halinde, tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedelin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.

36.4-Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

Madde 37- İhalenin Karara Bağlanması
37.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

37.2-İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 38- İhale Kararının Onaylanması
38.1-İdare, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekleyecektir.

38.2-İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

38.3-İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 39- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
39.1-İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7 nci) gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacaktır.

39.2-İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin, tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde İdare, talep tarihini izleyen beş (5) gün içinde bir yazı ile gerekçelerini bildirecektir.

39.3-İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Madde 40- Sözleşmeye Davet
40.1-Bu Şartnamenin 39.2 nci maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini veya Maliye Bakanlığı vizesi gereken hallerde, bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli iadeli taahhütlü mektupla sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7 nci) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki (12) gün ilave edilecektir.

40.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir.

40.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 41- Kesin Teminat
41.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

41.2- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 39 md.) İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 42- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
42.1- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 40 md.) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.1.1- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 40 md.) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirilecektir.

42.2-Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

42.3-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Madde 43- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim
43.1- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 41 md.) İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir.

43.2-Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.

43.3-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

43.4-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Madde 44- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu
44.1-İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, bu Şartnamenin 40.1 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

44.2-Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderlerini istemeye hak kazanır.

Madde 45- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
45.1-Sözleşme bedeli, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen tutarı aşan sözleşmelerde, Kamu İhale Kurumu payı yüklenici tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kurum hesaplarına yatırılacaktır.

45.2-İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

45.3- Bu madde boş bırakılmıştır.

45.4-Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

45.5-Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.


V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 46- Ödeme Yeri ve Şartları
46.1-Yüklenicinin hakedişi MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığında tahakkuka bağlanarak MSB. Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğünce ödenecektir.

46.2-Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.

46.3-Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

46.4-Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı taktirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir.

46.5-Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;
YILLAR ÖDENEK (%)
2006 %100 (Yüzdeyüz)

Madde 47- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Avans verilmeyecektir.

Madde 48- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları
Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 inci maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir. Bu durumda, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.

Madde 49- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi
49.1-Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının) İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

49.2-İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.

49.3-Bu Şartnamenin 50 nci maddesinde belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.

Madde 50- Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler
Bu işin fen noktasından çalışılamayacak günleri 1 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasıdır.

Madde 51- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

51.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
Zorunludur.

51.3-Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum İdarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.

Madde 52- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
52.1-Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin % 10'una; birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde ise sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya İdare yetkilidir.

52.2-İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

52.3-İşin, sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda, yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden İdarece ödenecektir.

52.4-Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, İdare ile yüklenicinin yükümlülükleri konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinde belirtilen ilgili hükümler uygulanır.

Madde 53- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
53.1-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin % 0.06 (onbinde altısı) oranında gecikme cezası kesilir.

53.2-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde belirlenen bir kısmının öngörülen sürede bitirilememesi halinde gecikilen her takvim günü için, gecikilen kısmın sözleşme bedelinin...................................(rakam ve yazıyla).......................................................... oranında kısmi gecikme cezası kesilir. (Bu Madde Uygulanmayacaktır.)

Madde 54- İş ve İşyerinin Sigortalanması
Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.

Madde 55- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
55.1-Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.

55.2-Kısmı kabuller konusunda, bu Şartnamenin 56 ncı maddesi ile sözleşme tasarısı ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 56- Yapım İşinin Kısmi Kabulü
Sözleşme konusu işte kısmi kabul yapılması öngörülmemektedir.

Madde 57- Anlaşmazlıkların Çözümü
57.1-Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere, idari yargıda dava konusu edilebilecektir.

57.2-Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Madde 58- İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 42 md.)
(Bu Madde Uygulanmayacaktır.)

VI- DİĞER HUSUSLAR
Madde 59- İş programının idareye zamanında verilmemesinden ve işin yürütülmesinde iş programına göre meydana gelecek gecikmelerden dolayı, her bir iş kalemi için pursantaj çizelgesindeki oranlarına göre imalat, iş programı seviyesine gelinceye kadar, günlük gecikme cezasının ½’si; şantiye şefi taahhütnamesi verilmediği takdirde günlük gecikme cezasının ¼’ü; taahhütname verildiği halde şantiye şefi işin başında bulunmadığı takdirde her gün için günlük gecikme cezasının 1/8’i; ihale şartnamesinde işin başında bulundurulması istenen diğer teknik eleman ve iş makineleri idarenin öngördüğü zamanlarda işin başında bulundurulmadığı takdirde her biri için günlük gecikme cezasının 1/8’i ceza olarak kesilir. (Günlük gecikme cezası olarak (şartname-sözleşmenin) 53 ncü maddesinde gösterilen oran esas olarak alınacaktır.) Cezalar yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın hakedişten kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde, yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Sözleşmenin feshi neticesi teminatın irat kaydedilmesi halinde de aynı işlem uygulanır.



Madde 60- Ek Şartnameler
Yüklenici sözleşmeye bağlanan işi, ihale dosyasında yer alma şartı aranmaksızın sözleşmenin doğal eki olan;

a. Yapım İşleri Genel Şartnamesine,
b. Özel Teknik Şartnamesine,
c. Genel Teknik Şartnameye,
d. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’ne,
e. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği’ne,
f. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri’ne,
g. Fenni Şartnamelere,
h. Yürürlükte olan Türk Standartlarına,
i. Yürürlükteki tüm yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak yapmayı taahhüt eder.

Madde 61- Birim Fiyat Tariflerinde Bulunmayan İmalat Kalemleri
Projelerde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat poz numaraları, fiyatlar yerine imalatın tarifi ve sağlanması gereken standartlar içindir. Poz numarası belirtilen imalat için ilave bir özellik istenmiyorsa, ayrıca teknik şartnamede belirtilmemiş olabilir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü birim fiyat tarifi ve teknik şartnamelerde özel tanımı yapılmayan imalat kalemleri için;

(a) Milli Savunma Bakanlığı,
(b) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü,
(c) İller Bankası Genel Müdürlüğü,
(d) Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü,
(e) Karayolları Genel Müdürlüğü,
(f) Vakıflar Genel Müdürlüğü,
(g) Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
(h) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
(ı) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birim Fiyat tariflerinden biri kullanılacaktır.


Madde 62- Proje ve Teknik Şartnamelerde Yer Almayan Hususlar
Yapımda kullanılacak her türlü inşaat ve tesisat malzemelerinin seçiminde idare yetkilidir. Yüklenici, seçime tabi tutulacak malzeme listesini idareden alacaktır. Bu malzemeler için proje ve teknik şartnamesindeki özellikleri sağlayan en az üç firmadan katalog ve standarda uygunluk belgeleri idareye sunulacak, seçimi müteakip gerekiyorsa imalat projelerinin de onaylanmasından sonra imalata geçilecektir.

Uygulama projesinde gösterilmeyen ancak yapım aşamasında detay projesi gerektiren işlerin detay projeleri ana proje ile uyumlu olacak şekilde yüklenici tarafından hazırlanacak, idarece onayı müteakip uygulamaya geçilecektir.

Projeleri imalatçı firmaya göre değişkenlik gösteren işlerin (kazan, asansör, klima tesisatı vb.) sadece teknik özellikleri gösterilmiştir.Bunların uygulama projeleri (seçilen firmaya göre) imalat aşamasında idare tarafından onaylanacak ve ondan sonra imalata başlanacaktır. Bu işler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Şantiyeye getirilen malzemelerde varsa Türk Standartlarına Uygunluk belgesi aranır.Bir malzemenin TSE veya TSEK belgesinin olması onun kullanılması için yeterli değildir.İdare istediği takdirde, malzemenin standardına uygun imal edilip edilmediğini tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere test ettirir ve uygun olmayan malzemeyi kullandırmaz.

Yüklenici inşaat esnasında hem kendi yaptığı hem de çevre binalarla ilgili her türlü emniyet tedbirleri almak zorundadır.Bu emniyet tedbirleri kapsamında proje gerektirecek bir imalat varsa önce projeleri idareye onaylatacak sonra imalatı yapacaktır.Emniyet tedbirlerini almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan bu çerçevede yapılan imalat için ilave bir bedel ödenmeyecektir.

Proje ve teknik şartnamesinde gösterilmemiş olsa bile tesisin hizmete açılabilmesi için gerekli, proje sınırları içinde kalan tüm bağlantılar (elektrik, telefon hattı, su, kanalizasyon vb.), ihale bünyesinde yaptırılacaktır ve bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Yüklenici, Askeri Birlik ya da Kışla gibi güvenliğin önemli olduğu yerlerde güvenlik açısından çalıştıracağı personel hakkında istenen her türlü belgeyi vermek ve gerektiğinde ilgili birlik ile güvenlik protokolünü yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, bu belgelerin istenmesinden veya tamamlatılmasından dolayı her hangi bir ek süre talebinde bulunamaz.

Madde 63- Teklife Esas Miktar ve Maliyetlerin Verilmesi
İhtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere idare; ihale üzerinde kalan istekliden teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar (metrajlar) ve bunlara ait teklif ettiği birim fiyatları ister. Bu miktarlar proje ve teknik şartnamede öngörülen imalata yönelik verilen teklif bedeli ile uyumlu olacak ve teklif mektubunda imzası bulunan isteklinin imza ve kimlik bilgilerini (kaşesini ) içerecektir.
Sözleşme öncesi ihale üzerinde kalan istekliye bu maksatla idare tarafından verilecek ana imalat gruplarının belirtildiği çizelgeye ait miktar, birim fiyat, maliyet tutarı haneleri istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır. Mevzuat gereği yapılacak imalatın miktar, özellik ve tarifi için projeler ve şartnameler esas olduğundan hazırlanacak çizelgedeki miktarların bu dokümanlarla uyumlu olması gerekir. Çelişen husus, eksik ve farklılıkların olması halinde projeler, şartnameler ve bu doğrultuda idarece verilecek talimatlar esas alınacaktır. İstekli, projeler ve şartnamelerde bulunan ancak bu listede öngörülmemiş imalat kalemlerini de ekleyerek teklif bedelini hesaplayacaktır.

Madde 64- Teklif Dosyasında Bulunacak Belgeler
64.1- İstekliler, İdari Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde yer alan belgeleri, anılan maddedeki sıraya ve açıklamalara göre hazırlayıp, teklif dosyalarını fihristli olarak idareye teslim edeceklerdir.

64.2- İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname (Standart Form KİK 027.2/Y); ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından istekli tüzel kişinin ihaleye katılabilmesi amacıyla verilecektir. Ancak iş deneyim belgesinin ihaleye katılan gerçek kişilere ait olması veya ihaleye katılan tüzel kişiliğe sahip isteklinin adına düzenlenmiş olması durumunda bu taahhütnamenin verilmesine gerek yoktur.

Madde 65- Eksik Belgeler
Kamu İhale Genel Tebliği 1 nci bölüm XIII ncü md. L alt bendi gereğince, idarece istenen belge ve eklerinin sunulmaması halinde bu eksikler tamamlatılmayacaktır.

Madde 66- Geçici Teminatın İadesi
Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkilendirilmiş temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

Madde 67- Sigorta Primlerinin hak edişlerden Mahsup Edilmesi ve ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi
İhale konusu işte “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

Madde 68- Kesin Teminata ilişkin Hususlar
İhale karar tutanağının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip, teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu tespit edilen isteklinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 43 ncü maddesinde miktarı belirtilen kesin teminatını teminat mektubu olarak sunması halinde, söz konusu teminat mektubu süresinin, sözleşmeye göre öngörülen iş bitim tarihinden itibaren asgari 2(iki) yıl süreli olacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Madde 69- Şartname Maddeleri
Bu şartname 69 (Altmışdokuz) maddeden ibarettir.

T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI
ERZURUM
















4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ VE PALANDÖKEN KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI İŞİNE AİT ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME


PROJE NO : 06-9IKBO-133


YERİ : ERZURUM
















4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ VE PALANDÖKEN KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI YAPIM İŞİNE AİT ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME

Sözleşmenin Tarafları
Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta............................................................ (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1. İdarenin Adresi : MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge
Başkanlığı Subay Orduevi yanı / ERZURUM
Tel. No : 0 442 233 60 52
Faks No : 0 442 235 00 13
E-Posta Adresi (varsa) : -------------------
2.2. Yüklenicinin adı
Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi:..............................................................................
Tel. No : ...........................................................................................................................
Faks No :………………………………………………………………………………...
E-Posta Adresi (varsa) :…………………………………………………………………
2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı
Madde 3-
3.1. İşin Adı : 4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli ve Palandöken Kışlaları Kademe ve Tesislerinin Onarımı
3.2. İşin Yapılma Yeri: ERZURUM
3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Onarım İşi (İnşaat,Makine,Elektrik)

Sözleşmenin Dili
Madde 4-Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

Tanımlar
Madde 5- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6-
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen........…...............(rakam ve yazıyla)............................. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Madde 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

Sözleşmenin Ekleri
Madde 9 –
9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,
2- İdari Şartname,
3- Sözleşme Tasarısı,
4- Uygulama Projesi,
5- Mahal Listesi,
6- Özel Teknik Şartname,
7- Genel Teknik Şartname,
8- Açıklamalar (varsa),
9- Diğer Ekler.

9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.
İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
Madde 10-
10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :
10.1.1. Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (Beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 75 (yetmişbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
10.1.2. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 1 Kasım -15 Nisan tarihleri arasıdır. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir.
10.1.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır.
10.1.4. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.
10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar :
10.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin % 0.06 (onbinde altısı) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.
10.2.2. İşin muhtelif kısımlarına ait bitirme tarihleri ve bu tarihlerde bitirilmemeleri halinde, sözleşme bedeli içindeki ağırlıkları oranında uygulanacak kısmi gecikme cezaları aşağıda gösterilmiştir. (Bu madde uygulanmayacaktır)

İşin Kısımları Kısımlara Ait Bitirme Tarihleri Kısmi Gecikme Cezaları


10.2.3. Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
10.2.4. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanmaz.

Teminata İlişkin Hükümler
Madde 11-
11.1. Kesin Teminat :
11.1.1. Bu işin kesin teminat miktarı;..…(rakam ve yazıyla).……………….... dır.
Yüklenici,...............(rakam ve yazıyla)........................... kesin teminat vermiştir.
11.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak idarece belirlenir. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.

11.2. Ek Kesin Teminat :
11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olmamak şartıyla idarece belirlenir.
11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

11.4. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi
11.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.
11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.5. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 12-
12.1. Yüklenicinin hak edişi MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığında tahakkuka bağlanarak MSB. Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.
12.2. Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 (Otuz) günde bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;
2006 Yılında % 100 (yüzdeyüz) ödenek tespit olunmuştur.

12.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
12.4. Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu taktirde öder.
12.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

İş Programı
Madde 13-
13.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere uygun ve 10 uncu maddede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.
13.2. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı
Madde 14- Bu iş için avans verilmeyecektir.
Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları
Madde 15-
15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 inci maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir. Bu durumda, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.

15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları
Madde 16- Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar
Madde 17- Bu madde boş bırakılmıştır.

İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması
Madde 18-
18.1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.
18.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Madde 19-
19.1. Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %10’na kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.
19.2. Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir.Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
19.3. Mücbir sebep halleri:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.
19.4. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.
19.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Madde 20- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Teminat Süresi
Madde 21- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 1 yıl olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
Madde 22-
22.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
22.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
Madde 23- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Teknik Personel Bulundurulması
Madde 24-
24.1. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi (5 yıl tecrübeli)
1 Kontrol Mühendisi Makine Mühendisi (3 yıl tecrübeli)
24.2. Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde;
İnşaat Mühendisi için günlük gecikme cezasının 1/8’i YTL/Gün,
Makine Mühendisi için günlük gecikme cezasının 1/8’i YTL/Gün,
ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

24.3. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 79 md.) Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır.
24.4. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.
24.5. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az otuz gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur.

Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları
Madde 25-
25.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin %10’nun aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi
Madde 26- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar
Madde 27- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
Madde 28- Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 ve 48 inci madde hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
Madde 29- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Geçici Kabul Noksanları
Madde 30- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 80 md.) Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilir.

Diğer Hususlar
Madde 31- İş programının idareye zamanında verilmemesinden ve işin yürütülmesinde iş programına göre meydana gelecek gecikmelerden dolayı, her bir iş kalemi için pursantaj çizelgesindeki oranlarına göre imalat, iş programı seviyesine gelinceye kadar, günlük gecikme cezasının ½’si; şantiye şefi taahhütnamesi verilmediği takdirde günlük gecikme cezasının ¼’ü; taahhütname verildiği halde şantiye şefi işin başında bulunmadığı takdirde her gün için günlük gecikme cezasının 1/8’i; ihale şartnamesinde işin başında bulundurulması istenen diğer teknik eleman ve iş makineleri idarenin öngördüğü zamanlarda işin başında bulundurulmadığı takdirde her biri için günlük gecikme cezasının 1/8’i ceza olarak kesilir. (Günlük gecikme cezası olarak (şartname-sözleşmenin) 53 ncü maddesinde gösterilen oran esas olarak alınacaktır.) Cezalar yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın hakedişten kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde, yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Sözleşmenin feshi neticesi teminatın irat kaydedilmesi halinde de aynı işlem uygulanır.

Madde 32- Ek Şartnameler
Yüklenici sözleşmeye bağlanan işi, ihale dosyasında yer alma şartı aranmaksızın sözleşmenin doğal eki olan;

a. Yapım İşleri Genel Şartnamesine,
b. Özel Teknik Şartnamesine,
c. Genel Teknik Şartnameye,
d. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’ne,
e. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği’ne,
f. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri’ne,
g. Fenni Şartnamelere,
h. Yürürlükte olan Türk Standartlarına,
i. Yürürlükteki tüm yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak yapmayı taahhüt eder.

Madde 33- Birim Fiyat Tariflerinde Bulunmayan İmalat Kalemleri
Projelerde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat poz numaraları, fiyatlar yerine imalatın tarifi ve sağlanması gereken standartlar içindir. Poz numarası belirtilen imalat için ilave bir özellik istenmiyorsa, ayrıca teknik şartnamede belirtilmemiş olabilir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü birim fiyat tarifi ve teknik şartnamelerde özel tanımı yapılmayan imalat kalemleri için;

(a) Milli Savunma Bakanlığı,
(b) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü,
(c) İller Bankası Genel Müdürlüğü,
(d) Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü,
(e) Karayolları Genel Müdürlüğü,
(f) Vakıflar Genel Müdürlüğü,
(g) Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
(h) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
(ı) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birim Fiyat tariflerinden biri kullanılacaktır.

Madde 34- Proje ve Teknik Şartnamelerde Yer Almayan Hususlar
Yapımda kullanılacak her türlü inşaat ve tesisat malzemelerinin seçiminde idare yetkilidir. Yüklenici, seçime tabi tutulacak malzeme listesini idareden alacaktır. Bu malzemeler için proje ve teknik şartnamesindeki özellikleri sağlayan en az üç firmadan katalog ve standarda uygunluk belgeleri idareye sunulacak, seçimi müteakip gerekiyorsa imalat projelerinin de onaylanmasından sonra imalata geçilecektir.

Uygulama projesinde gösterilmeyen ancak yapım aşamasında detay projesi gerektiren işlerin detay projeleri ana proje ile uyumlu olacak şekilde yüklenici tarafından hazırlanacak, idarece onayı müteakip uygulamaya geçilecektir.

Projeleri imalatçı firmaya göre değişkenlik gösteren işlerin (kazan, asansör, klima tesisatı vb.) sadece teknik özellikleri gösterilmiştir.Bunların uygulama projeleri (seçilen firmaya göre) imalat aşamasında idare tarafından onaylanacak ve ondan sonra imalata başlanacaktır. Bu işler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Şantiyeye getirilen malzemelerde varsa Türk Standartlarına Uygunluk belgesi aranır.Bir malzemenin TSE veya TSEK belgesinin olması onun kullanılması için yeterli değildir.İdare istediği takdirde, malzemenin standardına uygun imal edilip edilmediğini tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere test ettirir ve uygun olmayan malzemeyi kullandırmaz.

Yüklenici inşaat esnasında hem kendi yaptığı hem de çevre binalarla ilgili her türlü emniyet tedbirleri almak zorundadır.Bu emniyet tedbirleri kapsamında proje gerektirecek bir imalat varsa önce projeleri idareye onaylatacak sonra imalatı yapacaktır.Emniyet tedbirlerini almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan bu çerçevede yapılan imalat için ilave bir bedel ödenmeyecektir.

Proje ve teknik şartnamesinde gösterilmemiş olsa bile tesisin hizmete açılabilmesi için gerekli, proje sınırları içinde kalan tüm bağlantılar (elektrik, telefon hattı, su, kanalizasyon vb.), ihale bünyesinde yaptırılacaktır ve bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Yüklenici, Askeri Birlik ya da Kışla gibi güvenliğin önemli olduğu yerlerde güvenlik açısından çalıştıracağı personel hakkında istenen her türlü belgeyi vermek ve gerektiğinde ilgili birlik ile güvenlik protokolünü yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, bu belgelerin istenmesinden veya tamamlatılmasından dolayı her hangi bir ek süre talebinde bulunamaz.

Madde 35- Teklife Esas Miktar ve Maliyetlerin Verilmesi
İhtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere idare; ihale üzerinde kalan istekliden teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar (metrajlar) ve bunlara ait teklif ettiği birim fiyatları ister. Bu miktarlar proje ve teknik şartnamede öngörülen imalata yönelik verilen teklif bedeli ile uyumlu olacak ve teklif mektubunda imzası bulunan isteklinin imza ve kimlik bilgilerini (kaşesini ) içerecektir.
Sözleşme öncesi ihale üzerinde kalan istekliye bu maksatla idare tarafından verilecek ana imalat gruplarının belirtildiği çizelgeye ait miktar, birim fiyat, maliyet tutarı haneleri istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır. Mevzuat gereği yapılacak imalatın miktar, özellik ve tarifi için projeler ve şartnameler esas olduğundan hazırlanacak çizelgedeki miktarların bu dokümanlarla uyumlu olması gerekir. Çelişen husus, eksik ve farklılıkların olması halinde projeler, şartnameler ve bu doğrultuda idarece verilecek talimatlar esas alınacaktır. İstekli, projeler ve şartnamelerde bulunan ancak bu listede öngörülmemiş imalat kalemlerini de ekleyerek teklif bedelini hesaplayacaktır.

Madde 36- Teklif Dosyasında Bulunacak Belgeler
36.1- İstekliler, İdari Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde yer alan belgeleri, anılan maddedeki sıraya ve açıklamalara göre hazırlayıp, teklif dosyalarını fihristli olarak idareye teslim edeceklerdir.

36.2- İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname (Standart Form KİK 027.2/Y); ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından istekli tüzel kişinin ihaleye katılabilmesi amacıyla verilecektir. Ancak iş deneyim belgesinin ihaleye katılan gerçek kişilere ait olması veya ihaleye katılan tüzel kişiliğe sahip isteklinin adına düzenlenmiş olması durumunda bu taahhütnamenin verilmesine gerek yoktur.

Madde 37- Eksik Belgeler
Kamu İhale Genel Tebliği 1 nci bölüm XIII ncü md. L alt bendi gereğince, idarece istenen belge ve eklerinin sunulmaması halinde bu eksikler tamamlatılmayacaktır.



Madde 38- Geçici Teminatın İadesi
Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkilendirilmiş temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

Madde 39- Sigorta Primlerinin hak edişlerden Mahsup Edilmesi ve ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi
İhale konusu işte “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

Madde 40- Kesin Teminata ilişkin Hususlar
İhale karar tutanağının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip, teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu tespit edilen isteklinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 43 ncü maddesinde miktarı belirtilen kesin teminatını teminat mektubu olarak sunması halinde, söz konusu teminat mektubu süresinin, sözleşmeye göre öngörülen iş bitim tarihinden itibaren asgari 2(iki) yıl süreli olacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 41- Bu sözleşme ve eklerinden uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ERZURUM ili mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük
Madde 42- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 81 md.) Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, ihale dokümanında sözleşmenin noterce onaylanması ve tescili öngörülmüşse bu tescil ve onayın yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 42 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..…/..…/2006 tarihinde imza altına alınarak …….. nüshası İdarede ve ……... nüshası yüklenicide alıkonulmuştur.

İDARE YÜKLENİCİ


YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin amacı, iş sahibi idareler tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Genel Şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar.

Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarının altındaki yapım işlerinde, bu Şartnamenin 7 ve 17 nci maddeleri ile 35 inci maddesinin çalışma şartları ile ilgili son üç fıkrası, işin gereğine göre idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.

Başlıklar ve yorum
Madde 3- Başlıklar ve madde kenar başlıkları, bu Genel Şartnamenin bir parçası olarak telakki edilmeyecek ve bu Genel Şartnamenin, ilgili ihale dokümanlarının veya sözleşmenin yorumlanmasında göz önüne alınmayacaktır.

İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir.

Tanımlar
Madde 4- Bu Genel Şartnamenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar aynen geçerlidir. Bunlara ilaveten:

İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini,
Yapı denetim görevlisi: İdare tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,
Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş olan gerçek kişiyi,
Üçüncü kişi: İdare, yapı denetim görevlisi ve yüklenici dışındaki kişi ve kişileri,
İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri,
Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme : Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi,
Birim fiyat sözleşme : Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden yapılan sözleşmeyi,
İş kalemi : Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimleri,
İş grubu : Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işlerde, ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemlerinin toplamından oluşan ve sözleşme bedelinin belli (ilerleme) yüzdeleri ile gösterilen ödemeye esas birimleri,
Gün : Takvim gününü,
Yıl : Takvim yılını,
Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı,
Alt yüklenici : Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,
Şartname: Yapım işine ait genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri,
İfade eder.

Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
Madde 5- İdare, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim, yazılı olarak yapılır.

Sözleşmeye göre herhangi bir kişi tarafından bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri

İşyerinin yükleniciye teslimi
Madde 6- Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde işe başlayabilmesi için işyeri, eksen kazıkları, someler, röperler vb., zemin üzerinde kontrol edilerek yapı denetim görevlisi tarafından yükleniciye teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir.

Yüklenici, kendisine teslim edilen bu kazık ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve toprak işlerine ait eksen kazıklarını da, bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır.

İdare, işin yapılacağı yerleri, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça, iş için gerekli tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollarının geçeceği yerleri, her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece tespit edilmiş olan ariyet ve depo yerlerini, yükleniciye bedelsiz olarak teslim eder. İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.

İş için gerekli olması nedeniyle, el konacak taşınmaz malların kamulaştırılmasına veya geçici işgaline ait harita, plan, cetveller ve diğer bütün işlemler, sözleşmede aksi yazılı olmadığı takdirde, idarece yapılır ve kamulaştırılacak veya geçici olarak el konacak yerler, işlemler tamamlandıkça iş programına uygun olarak kısım kısım yükleniciye teslim edilir.

İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda, iş başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. Bu durumda işin süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır.

Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler
Madde 7- Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerlerin idare tarafından yükleniciye bedelsiz olarak verileceği sözleşme veya eklerinde yazılı olduğu takdirde, idare, bu tür yerlerin, ulaşım, malzeme temini ve işin ağırlık merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasını göz önüne alır. Yüklenici ihtiyaç duyduğu bu yerlere ait harita, plan ve cetvelleri zamanında idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komşu yerlerin sahiplerine en az zarar verecek şekilde yer seçimini yapmak zorundadır. Bununla birlikte idare, gerekli gördüğü takdirde, yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip ayırarak yükleniciye gösterebilir.

Bu durumda yüklenici, idarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak şartı ile kullanabilir ve idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin ödenmesini isteyemez.

Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değilse, yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. Ancak bu yerlerin geçici işgali, resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita, plan ve cetveller yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile) idare tarafından yapılıp tamamlanır.






Malzeme ocakları
Madde 8- Yüklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin etmesinin istenildiği hallerde, bu malzeme ocakları ihale dokümanında açıkça belirtilir. Bu durumda yüklenici kamuya ait arazi ve sahalardaki ocakları herhangi bir bedel ödemeden bu iş için geçici olarak kullanır. Ocakların izin belgesinin (ruhsat) alınması idareye ait olup bunlar izin belgesi alınmış olarak yükleniciye teslim edilir. Ocak yerlerinin kullanımı için bazı işlemler gerekli ise, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı değilse söz konusu işlemleri idare yürütür.

Ancak, bu işlemlerde ihtiyaç duyulan plan ve cetvellerle diğer belgeler yüklenici tarafından hazırlanır ve ocak yerlerinin işgal giderleri de yüklenici tarafından karşılanır.

Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması giderleri yükleniciye aittir.

Ocak yeri teslimi idare tarafından yapılmamış ocaklarda, yüklenici tarafından yapılacak çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlar ile bunların bedelleri yükleniciye aittir.

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması
Madde 9- Yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler vb. ile 44 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sözleşme konusu yapım işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.

Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için (varsa fiyat farkları dahil) hakediş tutarları; her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur.

Sigorta poliçesinde; idare işveren sıfatıyla, yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmeli, muafiyet tanınmamalıdır.

İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda sigorta şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır.

Söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin, idarenin yazılı izni dışında poliçenin kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı hükmünü taşıması ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce idareye verilmesi gerekir. Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez.

Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının “Teminat dışında kalan haller” maddesinde belirtilen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için yüklenici idareden hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir.

Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenicinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden veya kusurlu herhangi bir hareketinden doyalı idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz.

Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş, yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri yüklenici tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez.

Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için idare tarafından verilen talimata yüklenici uymak zorundadır.

İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır.

Bu konularda gerek yapı denetimi görevlileri tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması
Madde 10- Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir.

Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel yüklenicinin hakedişinden, hakediş kalmamışsa teminatından kesilir.

Yüklenicinin işyerlerinde kendi ihtiyacı için yaptığı bina ve barakalar ile diğer tesislerden, idare gerekli gördüklerini, yüklenicinin de rızasını almak kaydıyla, işin geçici kabul tarihindeki piyasa rayiçleri ve/veya 23 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek fiyatlar ile yıpranma ve amortisman payları, işçilik ve malzemedeki özellik farklarını da dikkate almak suretiyle bulunan bedel üzerinden, işin sonunda satın alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projeler

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde uygulama projelerinin yükleniciye teslimi
Madde 11- Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, yapılacak işlerin uygulama projeleri, şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.

Birim fiyat sözleşmelerde ön ve/veya kesin projeler ile uygulama projelerinin hazırlanması ve yükleniciye teslimi
Madde 12- Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.

Yapılan arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir.

Ancak, uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir, bu durumda aşağıdaki esaslar geçerlidir:

Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri, hesaplar vb. sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara, idare tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programını aksatmayacak şekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar.

Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında, farklı tercihlerin mümkün olması hallerinde, yüklenici, seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri, hesapları ve diğer gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp idareye verir.

Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idarece değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler, istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere, yükleniciye geri verilir. İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.

Onay işlemi sırasında idare tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildiği takdirde, yüklenici idarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır.

Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, yüklenici tarafından idareye verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir. Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur.

İdare, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet durumuna göre, isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha sonra yapılması şartı ile onaylayabilir.

Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz.

Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde idareye verilmemesinden, verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı, idarece onaylanmadan geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden yüklenici sorumludur.

İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister idarece verilmiş, ister yüklenici tarafından hazırlanarak idarece onaylanmış olsun, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as-built drawings) yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orjinalleri idareye teslim edilir.

Proje hizmeti için yükleniciye, ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden proje bedeli ödenir.

Projelerin uygulanması
Madde 13- Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır.

Birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olmadan başlanamaz. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.

Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez.

İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.

İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz.

İşlerin devamı sırasında yüklenici, proje uygulaması konusunda kendisine yapılan tebligatın sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun fen ve sanat kurallarına uygun olmadığı görüşüne varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini 15 inci madde hükümlerine göre idareye bildirmek zorundadır. Aksi halde aynı maddenin diğer hükümlerine göre işlem yapılır.

Projelerin tesliminde gecikme olması
Madde 14- Birim fiyat sözleşmelerde, iş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Denetim Hizmetleri

İşlerin denetimi
Madde 15- Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.

Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) hem yapı denetim görevlisine, hem de idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur.

Önemli görülen durumlarda yüklenici isteklerini idare veya yapı denetim görevlisine, aynı şekilde idare veya yapı denetim görevlisi de istek ve talimatlarını yükleniciye yazı ile bildirir. Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında yüklenicinin istek ve iddiaları idare tarafından dikkate alınmaz.

Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 52 nci madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır.

Yapı denetim görevlisinin yetkileri
Madde 16- Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır.

Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, yapı denetim görevlisinin bu husustaki yazılı tebliğ tarihinden başlamak üzere on gün içinde bu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması
Madde 17- Yüklenici, yapı denetim görevlisinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadır. Yüklenicinin sözleşme gereği bedelsiz olarak yapmak zorunda olduğu binaların dışında, idarece istendiği takdirde yüklenici, yapı denetim görevlisi için gerekli olan başka binaları da şartları ihale dokümanında belirtilmesi halinde bedeli karşılığında yapacaktır.

Bu binaların, proje ve özel şartnamelerinin yükleniciye verildiği tarihten başlamak üzere, sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlanarak yapı denetim görevlisine teslim edilmeleri gereklidir. Bina ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için sözleşmede yazılı cezalar uygulanır.

Yapı denetim görevlisi için yapılacak binalar, idarenin göstereceği yerlerde yapılacaktır.
Bina ve barakalar ister bedeli karşılığında, ister bedelsiz olarak yapılmış olsun, işin bitiminde bunlar idarenin malı olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşin Yürütülmesi

İş programı
Madde 18- Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde tescilin) idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini,iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, (ihzarat ödemesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde ihzaratı), yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

İhzarat ödenmesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez.

İdare, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur.

Bu iş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz önünde tutulur. Ancak işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme rastlar ise idare yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir. İş programının büro çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz.

Kapsamlı işlerde idare, yükleniciden, çubuk diyagramı yerine yatırımın özelliğine bağlı olarak hazırlanmış paket yazılım iş programı (Critical Path Method -CPM) veya benzeri bilgisayar destekli iş programı düzenlemesini isteyebilir.

Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.

İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.

Yüklenicinin iş başında bulunması
Madde 19- Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır. Bununla birlikte, yüklenici, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noterce düzenlenmiş bir vekaletnameyle tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından ayrılabilir.

Yüklenici veya vekili iş yerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, yapı denetim görevlisinden izin almak zorundadır.

İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar
Madde 20- Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır.

İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programa uygun olarak yürütülmesini teminen, yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı idareye aittir.

Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır.

Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştırılmak üzere eğitim görmüş, diplomalı elemanları her zaman diğerlerine tercih edecektir.

Yüklenici, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin idarece her an kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıştırıldıkları yerler ve işler ayrı ayrı belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde yapı denetim görevlisine vermek zorundadır.

Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları
Madde 21- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.

İdareler, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler.

İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz.

İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasının istendiği hallerde, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri, idare, on beş gün içinde onaylayıp onaylamadığını bildirir ve idarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.

İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir.

Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez.

İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir.

Yüklenici ve alt yükleniciler, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Madde 22.- Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40 'a kadar artırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti
Madde 23- a) Doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile işin yapımı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri,

b) Bu şartnamenin 22 nci maddesine göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri,

Yüklenici ile birlikte aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

Yeni birim fiyatın tespitinde öncelik sırasına göre aşağıdaki analizler kullanılır :

a) Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler.

c) Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler.

Yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağıdaki rayiçler uygulanır :

1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.
2) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.
3) İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçleri.

Yeni birim fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. Yeni birim fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenici, birim fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır.

Yeni birim fiyatın hesabında, (a) bendine göre, teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iş kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.

İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Sözleşme ve eklerine uymayan işler
Madde 24- Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Bununla birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir.

Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona göre ödenir.

Hatalı, kusurlu ve eksik işler
Madde 25- Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder.

Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir.

Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir.

Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları
Madde 26- Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.

Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, idare, kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri ile yaptırabilir. İdare bu işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir.

İdare, yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım işlerinin kesin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için, idarenin uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonur.

Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa bu takdirde idare, yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde idare, yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz.

Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.



Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar
Madde 27- Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici, bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir.

Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda meydana gelecek riskler gibi sigortalanması mümkün olmayan riskler ile idarenin işlerin tamamlanmış kısımlarını teslim alarak kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler idareye aittir.

Yükleniciye ait giderler
Madde 28- İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise,

a. Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb. nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır), bunlar için gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler,

b. İşin yerine getirilmesi için, yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları (31 inci maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri,

c. Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile yapı denetim görevlisi tarafından denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri,

d. Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri,

e. Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak güven sağlamak için yapılacak bütün yükleme deneylerinin giderleri,

f. Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının bünyesine giren su ve enerji bunun dışındadır) sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri,

g. Yapı denetim görevlisinin işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli görünümlerde çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri, yükleniciye aittir.


Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler
Madde 29- İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için, örneklerine göre şantiye günlük defteri, röleve ve ataşman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir.

Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. İmzalamaz ise veya ihtirazi kayıtlar altında imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, on gün süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır. Bu sonucu tespit eden bir tutanak düzenlenerek ataşmana eklenir. Ataşman defterinde, mürekkep veya sabit kalem kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenle, açık ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilir.

İşin süresi ve sürenin uzatılması
Madde 30- İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.

Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur. Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz.

Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günlerde dikkate alınarak verilecek süre belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar

Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri
Madde 31- İdarenin sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, graviye, balast, tuğla, kireç, stabilize vb. yapı malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini öngördüğü hallerde, yüklenici bu malzemeleri gösterilen ocaklardan sağlamak zorundadır.

Sözleşme veya eklerinde, malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili her hangi bir belirleme yapılmadığı durumlarda, sözleşme ve eklerinde istenen özelliklere uygun olması kaydıyla, yüklenici gerekli malzemeyi uygun gördüğü yerlerden temin edebilir.

Ancak işin devamı sırasında sözleşme ve eklerinde öngörülen ocakların değiştirilmesi zorunluluğunun doğması halinde, yüklenici idarece gösterilen yeni ocaklardan malzeme temin eder. Bu durumda, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, taşıma uzaklığı vb. farklar her iki taraf için de dikkate alınır.

Ocak değiştirildiği takdirde, fark bedel ödenmesi veya kesilmesi, ocak değişikliğine ilişkin onaylanmış tutanakta belirtilen tarihten başlamak üzere uygulanır.

İşe uygunluğu daha önce tespit edilmiş ocaklardan alınan örnekler, yükleniciyle yapı denetim görevlisi tarafından mühürlenerek saklanır. Yüklenici ocaklardan getireceği malzemeyi elde bulunan bu örneklere uygun olmak şartı ile işyerine taşıyabilir. Kabul edilmiş örneğe uygun olmayan ihzarat, işlerde kullanılamaz.

Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en iyi damarlardan alınması ve işe en elverişli cinsten olması gereklidir.

Sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm yoksa sözleşmesinde belirlenen ocaklar için ocak açma giderleri yükleniciye aittir.

Ocakların işletilmesi ocağı körletecek ve işletmeyi güçleştirecek şekilde yapılmayacaktır. Ocakların kullanılması sonucunda yüklenici, buralarını ocağın tekrar işletilmesi için uygun bir şekle getirmek ve temizlemek zorundadır. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez. Yüklenici bu işleri yapmadığı takdirde 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yüklenici, işin yapılması için idare tarafından kendisine gösterilen ocaklardan elde ettiği malzemeyi, sözleşme konusu işten başka hiçbir yerde kullanamayacağı gibi hiçbir şekilde de satamaz.





Mevcut yapıların yıkılması
Madde 32- İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıktırılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici tarafından dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir.

Bu yıkmalar için birim fiyat teklif cetvelinde yazılı bedeller ödenir. Eğer birim fiyat teklif cetvelinde bu yıkmalar iş kalemi olarak öngörülmemiş ve bir bedel konmamışsa, bu işlerin bedeli, 23 üncü madde hükümlerine göre yükleniciye ödenir.

Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya
Madde 33- Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme idareye aittir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi eşyayı çıkarmak için gerektiği takdirde yüklenicinin yapacağı, idarece kabul edilecek giderler kendisine ödenir.

Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, yüklenici derhal iş başındaki yapı denetim görevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp korumak ve bu husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri uygulanır.

Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme
Madde 34- İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse, yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır.

Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez. Ancak bu malzemenin çıkarılıp ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından kaynaklanan giderler 23 üncü madde hükümlerine göre tespit edilerek yükleniciye ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel

Çalışanların hakları ve çalışma şartları
Madde 35- Yüklenici, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe aldığı her işçiye, personele ve teknik elemana, bunların adını ve soyadını, işe giriş tarihini, ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren, kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek zorundadır.

Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli sayılır. Değişiklik olduğu takdirde yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre, yedi gün içinde değiştirmek zorundadır. Bu yeni karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geçerlik tarihi mutlaka yazılır.

Yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacaktır.

Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), 4857 sayılı İş Kanunu'nun 36 ncı maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan olunur. İlanın yapıldığı, yapı denetim görevlisinin ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir sureti hakedişin ödeme yerine gönderilir.

Yükleniciden alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden başlamak üzere bir hafta içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler.

Alacaklar, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.

Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir, bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve idareci personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer suretini, bordroların düzenlenme tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, yapı denetim görevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idareci personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.

Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. Para yerine kısmen de olsa marka veya başka bir şeyin kullanılması usulü, yüklenicinin kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para yerine kullanılması yasaktır.

Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, bu işkolunda veya meslekte aynı veya benzer iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı veya benzer bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu işkolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yükleniciler bu çalışma şartlarının sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır.

İş sahibi idarede sözleşmenin devri halinde işi devir alan yüklenicinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır.

Yüklenicinin yukarıdaki paragrafta açıklanan çalışma şartlarına uymaması veya bu şartları uygulamaması halinde 48 inci madde hükümleri uygulanır.

Çalışanların sağlık işleri
Madde 36- Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

Çalışanların kazaya uğramaları
Madde 37- Yüklenicinin 9 uncu madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır.

Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

Çalışanların yiyeceği ve içeceği
Madde 38- Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır. Ayrıca yüklenici, işyeri çevresinde satıcıların da bulunmasını engellemeyecektir.

Yüklenicinin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatları, işyerine yakın kasabadaki perakende satış fiyatlarından hiçbir suretle fazla olmayacaktır.


Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları
Madde 39- Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Hakediş Raporları

Geçici hakediş raporları
Madde 40- Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri,
a) Birim fiyat esasına göre yaptırılan işlerde;
Sözleşmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya sonradan düzenlenen yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını vermez.

Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. Yüklenici, idarenin isteği halinde, kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır.

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.

İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işler ile o tarihteki ihzaratın miktarı yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir. İhzaratın hakediş raporlarına geçirilebilmesi için, bunların işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve fiyatlarının İhale dokümanında gösterilmiş bulunması gereklidir. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa, işbaşına getirilmemiş ihzaratın bedeli ödenmez.

İhzaratın, iş programlarında, sözleşme ve eklerindeki esaslara göre belirtilecek miktarlardan fazla yapılması idarenin iznine bağlıdır.

Bedeli ödenmiş ihzarat malzemesi, ancak yetkili makamın onayı ile şantiyeden çıkarılabilir.

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa yapı denetim görevlisi ölçümleri tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa yapı denetim görevlisi, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamamış olursa ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun "idareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.

b) Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yaptırılan işlerde;

Bu işlerin hakediş raporları, sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre düzenlenir. Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri yukarıda (a) bendinde yazılı hükümlere göre yapılır.

Gerek bu madde hükümlerine göre geçici hakediş raporlarının gerekse 41 inci madde hükümlerine göre kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin yapılması için yüklenici, yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak yapı denetim görevlisinin emrine verir.

Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi
Madde 41- Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır. Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır.

Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır.

Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel olarak daha önce hazırlanıp karşılıklı imzalanmış bulunan kesin metraj ve hesapları ve işin gidişine paralel hazır olmayanları, yine birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır. Bu hesapların yapılması sırasında yüklenici veya vekili tarafından yapılmış ve fakat yapı denetim görevlisince çözüme bağlanamamış itirazlar varsa bunlar da incelenmek üzere hesaplarla birlikte idareye verilecektir.

Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim eder. Bu aşamada yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir. Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır.

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise, kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir.

Gerek birim fiyat sözleşmeli işlerde gerekse anahtar teslimi götürü bedel işlerde; yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa aynı inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.

Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesapları idareye teslim etmediği takdirde, yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir.

Her üç durumda da idareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında haklı sayılacağı gibi, işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile, kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir.

Yüklenicinin, kesin hesapların yapılışında hazır bulunmayıp sonradan altmış günlük sürede hesapları incelemesi halinde, idarenin altı aylık inceleme süresi, yüklenicinin incelemeyi bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar.

Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra, bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün içinde, idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir.

Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 40 ıncı maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirir.

Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. Daha sonra 40 ıncı maddede açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye veya vekiline ödenir.

Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kabul İşlemleri

Geçici kabul
Madde 42- Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici idareye vereceği dilekçe ile (faksla da olabilir) geçici kabul isteğinde bulunur. Yapılan işler, idarece verilecek talimat üzerine yapı denetim görevlisince ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idarece geçici kabul komisyonu oluşturulur. İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak, yapı denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden düşüncesiyle birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderilir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.

Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.

Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemelerden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de imzalar.

Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.

Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda komisyon, nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, kabul tutanağını yapmakla birlikte, gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder.

Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar.

Geçici kabul tutanağı, idarece onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip yapının işgal edilmesi, işin kesin kabulü mana ve hükmünü tazammun etmez.

Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için idarenin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü tazammun etmemek şartıyla kısmı kabul yapılabilir.

Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir.

Yüklenici başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.

İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmiş, ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur.

Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır.

Kabul komisyonu, yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere yükleme ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir.

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.

Yapım işlerinin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz önünde bulundurulur.

İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, idare sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir.

Teminat süresi
Madde 43- Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir.

İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar.

Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer.

Teminat süresindeki bakım ve giderler
Madde 44- Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır.

İdareler, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak, teminat süresi içinde yüklenicilerin bakımlarını yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler koyarlar.

Ancak bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır.

Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir.

Kesin kabul
Madde 45- Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır.

Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir.

Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya yükleniciye 42 inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.

İdare, gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarını yüklenicinin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir.

Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

Kesin teminatın iadesine ait şartlar
Madde 46- Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

ONUNCU BÖLÜM
Sözleşme İlişkileri

Sözleşmenin devri
Madde 47- Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları
Madde 48- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Sözleşmenin feshedilmesi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ise paraya çevrilmek suretiyle,

Gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda öngörülen usullerden herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Bundan başka işin durmaması için, idare yüklenicinin tesisleri, malzeme ocakları, ihzaratı, araç ve makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu durumda 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yüklenici ile idarenin, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir.

Ayrıca 4735 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde açıklanan yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin feshi ve hesabın tasfiyesi söz konusu olabilir.

Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 42, 43, 44, 45 ve 46 ncı maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir.

Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 46 ncı madde esaslarına göre yapılır.

Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

Sözleşmenin tasfiyesi halinde yüklenicinin tesis, araç ve makineleri idarece satın alınmak istendiği takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır.

Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için "Durum Tespit Tutanağı"nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedişi" idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 41 inci maddesindeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.

Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması
Madde 49- Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici, idarenin iznini almaksızın iş yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için idare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.

İdare, bu tesisleri, tesisatı, ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç ve yedek parçaları isterse satın alabilir.

a) Satın alınması uygun görülen ihzarat, sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş olanlar dahil, hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden alınır. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş diğer malzeme için ise sözleşmenin feshedildiği yıla ait, varsa sözleşmedeki ihzarat fiyatları, yoksa 23 üncü maddenin uygulanması ile yeni ihzarat fiyatı tespit edilir.

b) Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile bedeli ödenen her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilir.

Bina, baraka, şantiye tesisleri vb. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden, makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden, yıpranma, amortisman, işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devir alınabilir.

İdare söz konusu tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse yüklenici, idare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti
Madde 50- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. Teminatın verilmesinde 46 ncı madde esaslarına göre işlem yapılır.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme 4735 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümlerine göre feshedilerek yasaklama hariç hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. Kesin hesap tasfiyesi 48 inci madde esaslarına göre yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer, yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek 48 inci madde esaslarına göre kesin hesap tasfiyesi yapılır ve yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet
Madde 51- Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.


Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 52- İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır.

İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu husustaki kararını yükleniciye bildirecektir. İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde, yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte serbesttir.


ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU
__/__/2006
İhale kayıt numarası* : 2006/65251

MSB. İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ERZURUM

Teklif sahibinin;
Adı Soyadı / Ticari unvanı, Uyruğu :
Tebliğata esas açık adresi :
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :
Telefon ve faks numarası :
Elektronik posta adresi (varsa) :

İdarenizce …../…../2006 tarihinde ihalesi yapılacak 4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli ve Palandöken Kışlaları Kademe ve Tesislerinin Onarımı işine ait ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.
1- Söz konusu işi KDV hariç...............................................YTL (rakam ve yazıyla)..................................................................................Yeni Türk Lirası anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, ihale tarihinden ………..………. [rakam ve yazı ile] 1………………... takvim günü geçerlidir.
3- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimi beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.
Saygılarımızla,



Ad Soyad - Firma Kaşesi
Damga Pulu-İmza*2



MSB. İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ERZURUM

İhale kayıt numarası: 2006/65251

1) 4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli ve Palandöken Kışlaları Kademe ve Tesislerinin Onarımı işine istekli olarak [katılıyorum/katılıyoruz]. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığımı/olmadığımızı] beyan [ediyorum/ediyoruz]. Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

2) İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

3) Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve [hakkımda/hakkımızda] Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul [ediyorum/ediyoruz].



__/__/2006

Ad SOYAD
Firma Kaşesi
Damga Pulu-İmza



MSB. İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ERZURUM


İhale kayıt numarası* : 2006/65251


__/__/2006 tarihinde ihalesi yapılacak olan, 4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli ve Palandöken Kışlaları Kademe ve Tesislerinin Onarımı işine ilişkin olarak, teklifi kapsamında isteklilerden ……………………………………………….sunduğu[İş bitirme/İş durum/İş denetleme/İş yönetme] belgesinin, bu isteklide yarıdan fazla hisseye sahip ortaklardan ……………………………….….’e ait olduğunu,

Söz konusu hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğini ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, anılan isteklide bu hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece bu istekliye kullandırılacağını, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de kullandırılmayacağını, kabul ve taahhüt ederiz.





__/__/2006

Ad Soyad / Ticaret Unvanı
(Firma Kaşesi)

Damga Pulu-İmza










NOT: Taahhütname noterden onaylı olacaktır.

MSB. İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ERZURUM

İhale kayıt numarası:2006/65251


• Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.


• Aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak [olduğumu/olduğumuzu] ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip [olduğumu/olduğumuzu] beyan [ediyorum/ediyoruz]. 3


ORTAKLIK/HİSSE BEYANI
Ad Soyad/Unvanı
Ortaklık/Hisse Oranı
Vergi Mükellefiyet No
Ticaret/Sanayi/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No
Adresi
Posta Kodu
İl/İlçe
Tel – Fax
Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi


 Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum /ediyoruz].




_ _/_ _/_ _ _ _
Ad SOYAD/Unvan (Kaşe)
İmza

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ
İhale kayıt numarası* : 2006/65251

MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan 4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli ve Palandöken Kışlaları Kademe ve Tesislerinin Onarımı işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır.

Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığının yetkili olacağını, idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Sıra no İş Ortaklığı ortağının adı Ortaklık oranı Tebligat adresi
1)
2)
3)
...)
n)




PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK
İmza İmza İmza İmza İmza


Damga Pulu


GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................

MSB. İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI
ERZURUM

İdarenizce ihaleye çıkarılan 4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli ve Palandöken Kışlaları Kademe ve Tesislerinin Onarımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] YTL’yi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.


[bankanın veya özel finans kurumunun adı]
[banka veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi
[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası

NOT: a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.
b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir.


KESİN TEMİNAT MEKTUBU
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................

MSB. İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI
ERZURUM

İdarenizce yapılan ihale sonucunda 4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli ve Palandöken Kışlaları Kademe ve Tesislerinin Onarımı işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı]‘nın 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı] YTL’yi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _ tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.


[bankanın veya özel finans kurumunun adı]
[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi
[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası


NOT: a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.
b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; teminat mektubu sözleşmede yer alan para birimi üzerinden düzenlenecektir.

MALİ DURUM BİLDİRİMİ

[adı / ticaret unvanı] :
Yasal işyeri adresi :



Bildiri Tarihindeki Mevduat ve Kredi Durumu
BANKA Serbest Mevduat Kullanılmamış
Nakit Kredisi Teminat Kredisi







Mali durumumun yukarıda belirtilen şekilde olduğunu beyan ederim.


İSİM İMZA


Not:

1-Bankalardan alınan referans mektupları bu bildirime eklenecektir.
2- Ortak Girişimlerde bu belge hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.
3-Para birimi belirtilecektir.














BANKA MEKTUBU


İdarenin adı : MSB. Erzurum İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı
İsteklinin [adı/ticaret unvanı] :




Serbest Mevduat Krediler
Kullanılmamış
Nakit Kredisi Teminat Kredisi










Yukarıdaki bilgileri müşterimizin isteği üzerine arz ederiz.




_ _/_ _/ _ _ _ _
[banka adı]
yetkililerin isim, unvan ve imzaları

Açıklama:
1- Para birimi belirtilecektir.
2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir.
3- Ortak Girişimlerde bu belge hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.






İŞ DENEYİM BELGESİ
(Yüklenici - İş Bitirme)

Sayı : Tarih : ..../...../..........


1. İş sahibi ( a )
:
2. İşin adı :
3. İşin yapıldığı yer :
4. Uygulanan yapı tekniği ( b ) :
5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret


Unvanı :
6. İş ortaklığı ise ortaklık oranları ( c )
:
7. İlk sözleşme bedeli ( d )
:
8. Toplam sözleşme bedeli ( e )
:
9. Sözleşme tarihi :
10. Sözleşme devredilmişse ; ( f )




a. Devir tarihi ( g ) :

b. Devir tarihindeki iş tutarı ( h ) :
c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı ( i )
:



11. İşin geçici kabul veya iskan tarihi ( j ) :
12. Belge tutarı ( k )
:





İMZA (*)
AÇIKLAMA
( a )
Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılacaktır.

( b )
Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp-iskele sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar yazılacaktır.




( c )
İş ortaklığı için tek belge düzenlenecek ve bu belgenin asılları her bir ortağa verilecektir.

( d ) Kamu veya özel sektöre taahhüt edilen işlerde, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış sözleşmedeki bedel yazılacaktır.
( e )
ilk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) gerçekleşen toplam tutar yazılacaktır.




( f ) Bu kısım kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde doldurulacaktır.

( g ) Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılacaktır.
( h ) Devir tarihi itibariyle yapılan işlerin (her türlü fiyat farkları ile KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla tutarı yazılacaktır.
( i ) Toplam sözleşme bedeli tutarından (8) devir tarihindeki iş tutarının (10.b.) düşülmesi sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
( j ) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, geçici kabul tarihi; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, yapı kullanma izin (iskan) tarihi yazılacaktır.
( k ) Toplam sözleşme bedeli (8) tutarı yazılacaktır. Ancak, kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde sözleşme devredilmişse, (ilk) sözleşme bedelinin asgari % 70’inin gerçekleştirilmesi şartı ile devir tarihinden sonraki iş tutarı (10.c) yazılacaktır. Bu şartın sağlanmaması halinde bu belge düzenlenmez.
( * ) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından (resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilerek); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre valilik veya belediye yetkilisince (resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilerek) imzalanacaktır.



İŞ DENEYİM BELGESİ
(İş Denetleme)

Sayı: Tarih : ..../...../..........

1. İşveren ( a )
:



2. İşin adı
:
3. İşin yapıldığı yer :
4. Uygulanan yapı tekniği ( b )
:
5. İlgilinin adı soyadı
:
6. İlgilinin unvanı ( c )
:
7. Belgenin ne sıfatla verildiği ( d )
:
8. Aynı sıfatla diğer çalışanlar ( e )
:
9. İlk sözleşme bedeli ( f )
:
10. Toplam sözleşme bedeli ( g )
:
11. Sözleşme tarihi
:
12. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( h )
:
13. İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı
:
14.
14. 14.
14. İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen


tutarı ile fiziki gerçekleşme oranı ( i ) :
15. Belge tutarı ( j )
:









YÜKLENİCİ / MÜŞAVİR İMZA ( k ) İMZA (*)






AÇIKLAMA
( a ) Kamuda denetleyenler ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde denetleyenler için ilgili idarenin adı yazılacaktır.
( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar yazılacaktır.
( c ) İlgilinin diplomasındaki meslek unvanı yazılacaktır.
( d ) İlgilinin sıfatı, kamuda denetleme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme görevinde bulunanlar da ise, noter taahhütnamesinden yazılacaktır.
( e ) Bu işte aynı sıfat ve unvanla aynı zamanda görev yapanlar yazılacaktır. .
( f ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, noter tasdikli sözleşmedeki bedel yazılacaktır.
( g ) Bu işin ilk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) gerçekleşen toplam tutar yazılacaktır.
( h ) İşin, yapılmışsa geçici kabul/tasfiye kabul tarihi yazılacaktır.
( i ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş tutarı (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ve bu tutarın ilk sözleşme bedeline oranı yazılacaktır.
( j ) İlgilinin görevi sırasında ödenen veya tahakkuka bağlanan hak ediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı yazılacaktır.
( k ) Kamuya taahhüt edilen işlerin yüklenicisi adına denetleme görevinde bulunanlar için yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır.
( * ) Belge, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından (resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilerek) imzalanacaktır.

İŞ DENEYİM BELGESİ
(İş Yönetme)

Sayı: Tarih : ..../...../..........


1. İşveren ( a ) :
2. İşin adı :
3. İşin yapıldığı yer :
4. Uygulanan yapı tekniği ( b ) :
5. İlgilinin adı soyadı :
6. İlgilinin unvanı ( c ) :
7. Belgenin ne sıfatla verildiği ( d ) :
8. Aynı sıfatla diğer çalışanlar ( e ) :
9. İlk sözleşme bedeli ( f) :
10. Toplam sözleşme bedeli ( g ) :
11. Sözleşme tarihi :
12. İşin geçici kabul/tasfiye veya bitiş tarihi ( h ) :
13. Hangi tarihler arasında görev yaptığı :
14. İlgilinin görevi sırasında gerçekleşen tutar ile
nakdi / fiziki gerçekleşme oranı ( i ) :
15. Belge tutarı ( j ) :


YÜKLENİCİ İMZA ( k ) İMZA (*)

AÇIKLAMA
( a ) Kamuda yönetenler ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde yönetenler için ilgili idarenin adı yazılacaktır.
( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar yazılacaktır.
( c ) İlgilinin diplomasındaki meslek unvanı yazılacaktır.
( d ) İlgilinin sıfatı, kamuda yönetme görevinde bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide yönetme görevinde bulunanlar da ise, noter taahhütnamesinden yazılacaktır.
( e ) Bu işte aynı sıfat ve unvanla aynı zamanda görev yapanlar yazılacaktır. .
( f ) Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış, noter tasdikli sözleşmedeki bedel yazılacaktır.
( g ) Bu işin ilk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) gerçekleşen toplam tutar yazılacaktır.
( h ) İşin, yapılmışsa geçici kabul/tasfiye kabul tarihi yazılacaktır.
( i ) İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya tahakkuka bağlanan hakediş tutarı (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) ve bu tutarın ilk sözleşme bedeline oranı yazılacaktır.
( j ) İlgilinin görevi sırasında ödenen veya tahakkuka bağlanan hak ediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile tutarı yazılacaktır.
( k ) Kamuya taahhüt edilen işlerin yüklenicisi adına yönetme görevinde bulunanlar için yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır.
( * ) Belge, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından (resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilerek) imzalanacaktır.














































































TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ

İhale kayıt numarası: 2006 / 65251



MSB. İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ERZURUM


… / … / 2006 günü ihalesi yapılacak olan 4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli ve Palandöken Kışlaları Kademe ve Tesislerinin Onarımı işi için ihale dokümanında belirtilen sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz.



Ad-Soyad/ Unvan (kaşe)

İmza1























1 Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından imzalanması yeterlidir. Konsorsiyumlarda ise, bu belge her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

GENEL PURSANTAJ LİSTESİ

YAPIM İŞİNİN ADI : 4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ VE PALANDÖKEN
KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI

SIRA
NO: İMALAT KISIMLARI GRUP YÜZDESİ GENEL
YÜZDESİ
İNŞAAT İŞLERİ
1 SÖKÜM VE YIKIM İŞLERİ 7,34 6,48
2 KAZI VE DOLGU İŞLERİ 0,80 0,71
3 DOĞRAMA İŞLERİ 1,53 1,35
4 BETON VE BETONARME İŞLERİ 12,08 10,67
5 ÇATI İŞLERİ 34,59 30,55
6 DEMİR İNŞAAT İŞLERİ 37,05 32,72
7 TENEKECİLİK İŞLERİ 1,39 1,23
8 BACA VE DÖŞEME ONARIMI İŞLERİ 0,63 0,55
9 DUVAR YAPIMI, KAPLAMA VE BOYA İŞLERİ 4,59 4,05
İNŞAAT İŞLERİ TOPLAM 100,00 88,31
MAKİNE İŞLERİ
1 KALORİFER İMALATI 40,77 4,31
2 MÜŞTEREK TESİSAT İMALATI 47,19 4,98
3 BRÜLÖR TESİSATI İMALATI 12,04 1,27
MAKİNE İŞLERİ TOPLAM 100,00 10,56
ELEKTRİK İŞLERİ
1 KUVVETLİ AKIM TESİSATI 100,00 1,13
ELEKTRİK İŞLERİ TOPLAM 100,00 1,13

GENEL TOPLAM 100,00

4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ VE PALANDÖKEN KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI

4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli Ve Palandöken Kışlaları Kademe Ve Tesislerinin Onarım İşi İnşaat Teknik Şartnamesi Kapsamında:

A. 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli Kışlası 20 Gözlü Tank Araç Sundurması Bakım Onarım İşi Teknik Şartnamesi
B. 4 Ncü Zh.Tugay Komutanlığı Palandöken Kışla Kademe Binası Çatı Bakım Onarımı İnşaat Teknik Şartnamesi
C. 4 Ncü Zh.Tugay Komutanlığı Laleli 1nci Tnk.Tb. Kademe Binası Onarımı İnşaat Teknik Şartnamesi
D. Diğer Hususlar Mevcuttur.


A. 4. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ KIŞLASI 20 GÖZLÜ TANK ARAÇ SUNDURMASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ


4 .Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli Kışlası 20 Gözlü Tank Araç Sundurması Bakım Onarım İşi İnşaat Teknik Şartnamesi Kapsamında:

1. Genel Hususlar,
2. 20 Gözlü Tank Araç Sundurması Bakım Onarımı İnşaatı,
1. GENEL HUSUSLAR :

1.1. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.

1.2. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol,
kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar önceki haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

1.3. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei İdareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.

1.4. Şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

1.5. İş kapsamında bulunan işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE belgeli olanlar kullanılacak ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.

1.6. Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirleri alacak, iş güvenliği için uygun
uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kalacağı binalar işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenlenecektir.Şantiye mahalline giren tüm işçi ve teknik personelin listesi ve sabıka kayıtları kullanıcı birliğin istemesi durumunda idareye teslim edilecektir.

1.7. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise söktürülüp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.
1.8. Yapılacak her türlü iş için imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayına müteakip imalata devam edilecektir.

1.9. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün
olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar
düzenlenecektir.

1.10. İçeriği tam açıklanmamış veya idarece tarifinin uygun olmadığı anlaşılan pozlarda Bayındırlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının ilgili poz tarifleri ve analizleri uygulamaya esas olacaktır.

1.11. Çatı ve sundurma yapım işi yapılırken tahribata uğrayan kullanıcı birliğe ait taşınır ve taşınmaz mallar eski hallerine getirilecek eğer getirilemiyorsa yenisi müteahhit firma tarafından temin edilecek ve birliğe teslim edilecektir.

1.12. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir. İşin kapsamı hariç uygulamada karşılaşılabilecek detay farklılıkları nedeni ile idareden hiçbir ilave talepte bulunmaksızın varsa bütün eksiklik ve farklılıklar fen ve sanat kurallarına uygun olarak giderilecek ve işin tamamlanması sağlanacaktır.

2. 20 TANK ARAÇ SUNDURMASI BAKIM ONARIMI

2.1. 20 Gözlü Tank Araç Bakım Onarım İnşaatına ait mahal listesi ile detay uygulama projelerine uygun olarak imalatlar yapılacaktır.
2.2. İNŞ.15.0013 pozuna uygun olarak temel ve bağ kirişleri için projesine uygun olarak kazı işlemi gerçekleştirilecektir. Kazı işlemi esnasında mevcut duvarlara zarar verilmeyecek şekilde kazı işlemi tamamlanacaktır.
2.3 Donatı ve beton işleri bittikten sonra, temel-bağ kirişi çalışma payları ile bağ kirişi üzeri temel üst kotuna kadar İNŞ:15.140/5 pozuna uygun olarak doldurulacaktır. Tüm sundurma zemini gerekli imalatlar tamamlandıktan sonra duvar diplerinde boşluk kalmayacak şekilde ve (A-A) aksından 120 cm dışa dogru taşacak şekilde (sacak iz düşümü hizasına kadar) 10 cm İNŞ.15.140/5 pozuna uygun tesfiye dolgusu yapılacaktır.
2.4. Açılan temel ve bağ kirişlerin tabanına İNŞ.16.001 pozuna uygun olarak 10 cm kalınlığında grobeton serilecektir.
2.5. Temel ve bağ kirişler için İNŞ.21.011 pozuna uygun olarak beton ve betonarme kalıbı yapılacaktır. Projede belirtilen temel ve bağ kirişlerinin donatıları İNŞ.23.014 ve İNŞ.23.015 pozuna uygun olarak nervürlü çelikten kesilip-bükülerek yerine konacaktır , Temel altı pas paylarının 6 cm den az olmamasına özen gösterilecektir.
2.6. Hazırlanan temel ve bağ kiriş kalıblarının içerisine İNŞ.16.0581A pozuna uygun olarak BS 20 betonu dökülecektir. Beton dökülmeden önce Takometrik ölçüm cihazları kullanarak mesnet plakalarının kotlarının aynı ve birbirlerine göre mesafelerin projeye uygun olması sağlanacaktır.
2.7. İNŞ.23.051 pozuna uygun olarak ST 37 çeliğinden kolon ,aşık, rüzgar bağlantıları vb. profil demirleri, İNŞ. 23.081 pozuna uygun olarak da çatı makası projesine uygun olarak hazırlanıp yerine monte edilecektir.
2.8. İNŞ.18.257 pozuna uygun olarak bütün çatı min 0,45 mm lik oluklu galvanizli sac ile çatı örtüsü kaplanacaktır.
2.9. Çatı Örtüsü Olarak Kullanılacak Oluklu Galvanizli Sac Levhaların Özellikleri;
Oluklu sac, şartnamedeki vasıflara uyacaktır. 15º - 35º arasında olmak üzere inşa edilecek çelik çatı üzerine döşenecek oluklar sac levhaların bindirme payları projesinde olduğu gibi ve en az boydan 15 cm. , enden bir buçuk dalga boyu olacaktır. Oluklar akış istikametine gelmek üzere, lastik conta, madeni pul ve trifon vidalarla çatı aşık profiline uygun şekilde tespit edilecektir. Olukların bir hizaya gelmesine, parça kullanılmamasına dikkat edilecektir.
2.10. Çatı örtü tabakalarının aşıklarla birleşim yerlerindeki triflon vidalarının, metre karede 4 adet uygulanacak ve özellikle saçaktan itibaren ilk çatı örtüsü birleşim noktalarında sağlamlaştırma yapılacak kar ağırlığının bu noktalardaki esnetmelerine karşı her türlü sağlamlaştırıcı tedbiri alınacaktır.(Bu bölgede metre karede 8 adet trifon vida kullanılacaktır.)
2.11. İNŞ.18.257 pozuna uygun olarak bütün çatı min 0,45 mm lik oluklu galvanizli sac ile çatı örtüsü kaplanacaktır.
Levha bindirme yerlerine yalıtımı sağlamak amacı ile termoplastik mastik, silikon vb.. boydan boya uygulanacaktır.
2.12. Kullanılacak vidalar,bulonlar, (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karşı korunmuş olacaktır.
2.13. Çatı kaplamasında enine bindirmeler 2 dalga boyu binecek şekilde yapılacaktır.Bini yerlerine boydan boya termoplastik mastik çekilecek, 30 cm ara ile 5 x 12 pop perçin ÇATI ÖRTÜSÜ DETAY’e göre sabitlenecektir.
2.14. Yerine projesine uygun olarak tespit edilecek bütün demir profiller İNŞ.25.0151 pozuna uygun olarak 1 kat antipas iki kat yağlı boya ile boyanacaktır. Boya işlemi yapılmadan önce profil yüzeyleri kumlanacak veya fırçalanıp yüzey boyaya uygun hale getirilecektir. Boya rengi ise kullanıcı birlik ve idarenin isteğine göre düz veya farklı renkte yapılabilecektir.
2.15. Bütün profiller ve bayrak levhalarına minimum 3 mm lik kaynak dikişi ile kaynak yapılacaktır.
2.16. Deprem bölgelerinde yapılacak bu çelik yapının taşıyıcı sistem elemanlarının inşası bu konuda yürürlükte olan ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.
2.17. Deprem yükleri etkisindeki elemanların birleşim ve eklerinde kullanılacak balonların en az ISO 8.8, kalitede olacaktır.
2.18. Kaynaklı birleşimlerde çelik malzemesine ve kaynaklama yönetmeliğine (TS 3357) uygun elektrot kullanılacak, ve elektrodun akma dayanımı birleştirilen malzemenin akma dayanımından daha az olmayacaktır.
2.19. Moment aktaran çerçevelerin kaynaklı makas-kolon birleşiminde tam penetrasyonlu küt kaynak veya köşe kaynağı dikişleri kullanılacaktır.
2.20. Kaynak için kullanılan elektrodun minimum çentik dayanımı -29˚C’de 27 Nm. olacaktır.
2.21. Yapı elemanları kaynaklı yapıma el verişli düzenlenmeli ve kaynağın bir bölgede yığılmasından kaçınılacaktır.
2.22. Dikiş hazırlığı olarak açılacak kaynak ağızlarında,istenilen kaynak boyutlarının sağlanmasına engel olacak veya kaynağın kusurlu olmasına neden olacak pürüzler olmamalıdır.
2.23. Kırağı,yağmur,kar veya buzlanma sonucu rutubetlenmiş yüzeylere ve sıcaklığı 0˚C nin altında olan yüzeylere kaynak yapılmayacaktır.
2.24. Şiddetli rüzgar altında kaynak yapılmayacaktır.
2.25. Kaynaklanacak yüzeylerde iri çatlaklar, yağ, boya veya kaynak niteliğini etkileyecek herhangi bir kalıntı olmayacaktır.
2.26. Kaynakta oluşabilecek çatlamaları önlemek amacı ile gerektiğinde parçalar kaynak işleminden önce belli bir sıcaklığa kadar ısıtılacak ve bu sıcaklık kaynak işlemi süresince aynı düzeyde tutulacaktır.
2.27. Kolonlar tek parça olarak imal edilecek, kolon profillerinde kesinlikle ek yapılmayacaktır.
2.28. Rüzgar bağlantıları projesine uygun olarak, biri tek diğeri iki parçadan oluşacaktır.





B. 4 NCÜ ZH.TUGAY KOMUTANLIĞI PALANDÖKEN KIŞLA KADEME BİNASI ÇATI BAKIM ONARIMI İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

4 ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Palandöken Kışla Kademe Binası Çatı Bakım Onarımı işi İnşaat Teknik Şartnamesi Kapsamında:

1. Genel Hususlar
2. Kışla Kademe Binası Çatı Bakım Onarımı
1. GENEL HUSUSLAR :

1.1. 4 ncü Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı yukarıda adı geçen binanın çatı bakım onarımı işi kapsamında bulunan işlere ait mahal listesi ile detay uygulama projeleri şartname ekindedir.

1.2. İmalatlar ekte verilen detaylara ve şartnamede verilen hususlar ile mahal
listesine bağlı olarak yürütülecektir.

1.3. İnşaat esnasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya
belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin
düzeltilmesi yapılacaktır.

1.4. Söküm işi esnasında, özellikle çatı örtüsünün sökümü sırasında, çatı örtüsünün üzerine oturduğu betonarme döşemeye zarar verilmemeye özen gösterilecek, zarara uğrayan kısımlar ise onarılacaktır .

1.5. Çatı örtüleri özenle sökülecek, sökümden sonra elde edilecek malzemeler idarenin göstereceği yere istif edilecektir.

1.6. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz
hava ve çevre koşullarından korunacaktır.

1.7. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol,
kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar önceki haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

1.8. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei İdareye önceden bildirilecek ve
idarenin onayı alınacaktır.

1.9. Şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

1.10. İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE belgeli
olanlar kullanılacak ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.

1.11. Şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri kurulacaktır.

1.12. Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirleri alacak, iş güvenliği için uygun
uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kalacağı binalar işçi sağlığı
ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenlenecektir.Şantiye mahalline giren tüm işçi ve teknik personelin listesi ve sabıka kayıtları kullanıcı birliğin istemesi durumunda idareye teslim edilecektir.

1.13. İnşaatta kullanılan çatı kaplama örtüsünün garantisini içeren firma taahhüdü alınacaktır.

1.14. Çatıların onarım inşaatının projesine ve tekniğine uygun yapıldığına ilişkin çatı onarımı tutanağı düzenlenecektir. Çatı onarımı tutanağında projesine ve şartnamesine uygun yapıldığı, trifon vida bağlantısının bulunduğu bölgelerde gerekli yalıtımların sağlandığı , kullanılmış kereste kullanılmadığı, gibi bilgiler bulunacaktır.

1.15. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise söktürülüp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.

1.16. Yapılacak her türlü iş için imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayına müteakip imalata devam edilecektir.

1.17. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün
olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar
düzenlenecektir.

1.18. İçeriği tam açıklanmamış veya idarece tarifinin uygun olmadığı anlaşılan pozlarda Bayındırlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının ilgili poz tarifleri ve analizleri uygulamaya esas olacaktır.

1.19. Çatı onarım işi yapılırken tahribata uğrayan kullanıcı birliğe ait taşınır ve taşınmaz mallar eski hallerine getirilecek eğer getirilemiyorsa yenisi müteahhit firma tarafından temin edilecek ve birliğe teslim edilecektir.

1.20. Çatı onarımı işi sırasında her türlü güvenlik ortamı sağlanacak işçi güvenliği ve sağlığı ön planda tutulacak ve de gerekli yerlere güvenlik tabelaları asılacaktır.

1.21. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir, uygulamada karşılaşılabilecek farklılıklar nedeniyle,işin kapsamı hariç idareden hiçbir ilave talepte bulunulmaksızın varsa detay eksiklikleri fen ve sanat kurallarına uygun olarak işin tamamlanması sağlanacaktır.

2. PALANDÖKEN KIŞLA KADEME BİNASI ÇATI BAKIM ONARIMI :
2.1. Palandöken Kışla Kademe Binası çatı bakım onarımı işine ait mahal listesi ile detay uygulama projelerine uygun olarak imalatlar yapılacaktır.

2.2. Mevcut çatı örtü malzemesi, İNŞ111/A pozuna uygun olarak sökülecektir.Sökülen malzeme tutanakla kullanıcı birliğe teslim edilecektir.

2.3. Çatı 0,45 mm lik oluklu galvanizli saç çatı örtüsü ile İNŞ.18.252 pozu ve projesine uygun olarak kaplanacaktır. Mevcut betonarme döşeme üzerine, çatı örtüsünü monte edebilmek için betonarme döşeme üzerine 5x5 kadronlarla projesinde gösterilen şekilde İNŞ.18.252 pozuna uygun ızgara yapılacaktır bu ızgaralar arasına 6 cm kalınlığında cam yünü döşenecektir.5x5 ahşap kadronlar mahyaya paralel ve saçağa dik ahşap kadronların aksından aksına 55 cm aralıklarla tespit edilecektir.Tespit edilen ahşap kadronlar arasına ısı yalıtımını sağlamak için İNŞ.19.051 pozuna uygun 6 cm lik cam yünü serilecektir.
2.4. Çatı Örtüsü Olarak Kullanılacak Oluklu Galvanizli Sac Levhaların Özellikleri;
Oluklu sac, şartnamedeki vasıflara uyacaktır. 15º - 35º arasında olmak üzere inşa edilecek ahşap çatı üzerine döşenecek oluklar sac levhaların bindirme payları projesinde olduğu gibi ve en az boydan 15 cm. ,enden 10 cm bindirme boyu olup DETAY 1’e göre yapılacaktır. Oluklar akış istikametine gelmek üzere, lastik conta, madeni pul ve galvanizli çivi veya vidalarla çatı döşemesine tespit edilecektir. Olukların bir hizaya gelmesine, parça kullanılmamasına dikkat edilecektir.Saçaklardan asgari 10 cm çıkılacaktır.
Mahyalar bu iş için yapılmış özel saclarla kaplanacaktır.
Levhalar çatı döşemesine tespit edilirken, birbiri üzerine binmiş oluk dalgasının tepe kısmından çivilenecektir. Levha bindirme yerlerine yalıtımı sağlamak amacı ile termoplastik mastik, köpük veya silikon boydan boya uygulanacaktır.
Oluklu Galvanizli Sac levhaların m² ağırlıkları minimum :
Oluklu Galvanizli Sac çatı örtüsü kaplaması
Min 0.45 mm kalınlık için 3,54 Kg/m² olacaktır.
2.5. Kullanılacak vidalar ve galvanizli çiviler (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karşı korunmuş olacaktır.
2.6. Çatı kaplamasında enine bindirmeler 10 cm (bir buçuk dalga boyu) olacak şekilde DETAY1’e göre yapılacaktır. Bini yerlerine boydan boya termoplastik mastik silikon çekilecek, 30 cm ara ile 5 x 12 pop perçin ile DETAY 1’e göre sabitlenecektir.
2.7. Çatı kaplaması; saçak uçları, boyuna bini yerleri ve mahyada her olukta akıllı vida ile vidalanacak, araları ise 1’er atlanarak ve m² de en az 4 adet olacak şekilde DETAY 2’e göre akıllı vida ile veya galvanizli çivi ile ahşaba sabitlenecektir. Ancak saçak ucunda kar yükünün moment etkisi yaratarak çatı örtüsünü kaldırmaması için bu bölgelerde m²’de 8 adet akıllı vida veya galvanizli çivi ile çatı örtüsü ahşap malzemeye sabitlenecektir.

2.8. Çatı örtü tabakalarının birleşim yerlerindeki trifon vidalarının, metre karede 4 adet uygulanacak şekilde imalatı yapılacaktır.

2.9. Su yalıtımının sağlanması için her türlü tertibat alınacak, çatı örtüsündeki trifon vida ile yapılan her türlü birleşim yerlerinde silikon malzemesi ile yalıtım sağlanacaktır.

2.10. Çatı onarım işi imalatı kapsamında kullanılacak her türlü malzeme özellikle çatı örtü malzemesi ile birlikte kullanılması gereken metal elemanlar korozyona karşı korunacaktır.

2.11. Söküm işi esnasında çıkarılan malzemeler birliğe tutanakla teslim edilecek ve de idarenin göstermiş olduğu yere korozyondan ve malzemeye zarar verici her türlü etkenden uzak tutulacak şekilde istif edilecektir.
2.12. Çatı kaplamasında, mahya altlarına boydan boya termoplastik mastik çekilecektir.

2.13. Binada bulunan mevcut baca İNŞ.18.001 pozuna uygun olarak tuğla örülerek 1 m yükseltilecektir. Mevcut bacada İNŞ.27.501 pozuna uygun olarak sıva ve İNŞ.27.5607 pozuna uygun olarak boya imalatları yapılacaktır.
2.14. Mevcut betonarme döşeme üzerinde bulunan çatı örtüsü sökümünden sonra betonarme döşemedeki bozuklukları ve yüzey düzeltme işlemlerini İNŞ.27.581 pozuna uygun olarak tesviye betonu ile düzeltilecektir.Tesviye betonu yapılacak kısımlarda beton atılmadan önce yüzey iyice temizlenecek ve inşaat artıklarından arıtılacaktır. Döşemenin beton suyunu emmesini önlemek için betonarme döşeme yüzeyi gerektiği kadar ıslatılacaktır.
2.15. Mevcutta bulunan baca kenarı İNŞ.106/A pozuna uygun olarak sökülecektir.
2.16. Mevcutta bulunan atika duvar arkası kaplamaları İNŞ.107/A pozuna uygun olarak sökülecektir.
2.17. Mevcut baca kenarına İNŞ.24.020 pozuna uygun olarak baca eteği sıva kenarı yapılacaktır.
2.18. Projesinde gösterilen yerlerde İNŞ.24.021 pozuna uygun olarak atika duvar arkası kaplaması yapılacaktır.Duvar kaplama elemanının duvara gelen kısmında su yalıtımı için her türlü tedbir alınacak ve boydan boya silikon çekilecektir.
2.19. Mevcut bacayı projesinde gösterilen şekilde İNŞ.23.176 pozuna uygun olarak köşebent profillerle desteklenecektir..
2.20. İNŞ.530 pozuna uygun olarak projesinde belirtilen yerlerde alüminyum saçak alın kaplaması yapılacaktır.

C. 4 NCÜ ZH.TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ 1NCİ TNK.TB. KADEME BİNASI ONARIMI İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ


4 ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli 1 nci Tnk.Tb.Kademe Binası Onarımı işi İnşaat Teknik Şartnamesi Kapsamında:

1. Genel Hususlar
2. Laleli 1 nci Tnk.Tb. Kademe Binası Onarımı
1. GENEL HUSUSLAR :

1.1. 4 ncü Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı yukarıda adı geçen binanın bakım onarımı işi kapsamında bulunan işlere ait mahal listesi ile detay uygulama projeleri şartname ekindedir.

1.2. İmalatlar ekte verilen detaylara ve şartnamede verilen hususlar ile mahal
listesine bağlı olarak yürütülecektir.

1.3. İnşaat esnasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya
belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin
düzeltilmesi yapılacaktır.

1.4. Söküm işleri esnasında, döşemeye zarar verilmemeye özen gösterilecek, zarara uğrayan kısımlar ise onarılacaktır .

1.5. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz
hava ve çevre koşullarından korunacaktır.

1.6. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol,
kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar önceki haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

1.7. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei İdareye önceden bildirilecek ve
idarenin onayı alınacaktır.

1.8. Şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

1.11. İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE belgeli
olanlar kullanılacak ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.

1.11. Şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri kurulacaktır.

1.12. Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirleri alacak, iş güvenliği için uygun
uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kalacağı binalar işçi sağlığı
ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenlenecektir.Şantiye mahalline giren tüm işçi ve teknik personelin listesi ve sabıka kayıtları kullanıcı birliğin istemesi durumunda idareye teslim edilecektir.

1.13. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise söktürülüp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.
1.14. Yapılacak her türlü iş için imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayına müteakip imalata devam edilecektir.

1.15. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün
olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar
düzenlenecektir.
1.16. İçeriği tam açıklanmamış veya idarece tarifinin uygun olmadığı anlaşılan pozlarda Bayındırlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının ilgili poz tarifleri ve analizleri uygulamaya esas olacaktır.
1.17. Onarımı işi sırasında her türlü güvenlik ortamı sağlanacak işçi güvenliği ve sağlığı ön planda tutulacak ve de gerekli yerlere güvenlik tabelaları asılacaktır.
1.18. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir, uygulamada karşılaşılabilecek farklılıklar nedeniyle,işin kapsamı hariç idareden hiçbir ilave talepte bulunulmaksızın varsa detay eksiklikleri fen ve sanat kurallarına uygun olarak işin tamamlanması sağlanacaktır.

2. LALELİ 1 NCİ TNK.TB.KAD. BİNASI ONARIMI :
2.1. Laleli 1nci Tnk.Tb. Kademe Binası Onarımı işine ait mahal listesi ile detay uygulama projelerine uygun olarak imalatlar yapılacaktır.
2.2. Mevcut kapı, MSB132/A pozuna uygun olarak sökülecektir
2.3. Projesinde uygun şekilde her iki tarafa içten kayar kapı yapılacaktır. Kapı kasası İNŞ.23.051 pozuna uygun U 50 profillerden ızgara şeklinde projesine göre imal edilecektir. Kapının her iki yüzeyi nede 1 mm kalınlığında saç kaplanacaktır.Kapı içerisine ÖZP2 pozuna uygun poliüretan dolgulu alüminyum malzeme döşenecek bu malzeme U 50 profillerine monte edilecek, her 1 m de bir lamalar yardımı ile her iki U profiline ile sabitlenecektir.Lamalar İNŞ.23.176 pozuna uygun olarak 5 mm lik olarak imal edilecektir.Kayar kapıyı taşıyacak U 50 profili bina içi duvarına monte edilecek,kayar kapı alt kısım rayı zeminle aynı seviyede olacak.
Kayar kapıyı alt tekerlekler taşıyacak,üst tekerlekler sadece her iki tarafa açılması için ve kapıyı dengede ve doğrultusunda tutmak için yapılacaktır.Kapı her iki tarafa da içten açılacak açılırken herhangi bir zorlanma olmayacak doğrultusundan sapmalar bulunmayacaktır.Kapı üzerine asma kilit için kilit sistemi yapılacaktır.Yapılacak kapını ön kısmına, içeriye toprak rüzgar vs girmesini engellemek için saçtan rüzgarlık yapılacaktır.
2.4. Kapı üzerindeki mevcut saç imalat sökülüp yerine İNŞ.23.167 pozuna uygun olarak projesine uygun olarak saç kaplama yapılacaktır.
2.5. Yapılacak olan kapının her iki yüzü ve yeni yapılacak saç imalat İNŞ.25.0151 uygun olarak boya imalatı yapılacaktır.
2.6. Yapılacak kapıya projesinde gösterilen yerlerde( her iki kapı kanadında) İNŞ.29.B05 pozuna uygun olarak sürgü yapılacaktır.
2.7. Mevcut olan akü odasında aspiratör için 40 x 60 cm ebatlarında İNŞ.18.185 pozuna uygun kırım yapılacaktır.Akü odasında bulunan akü koyma merdivenleri İNŞ.18.185 pozuna uygun olarak sökülecektir.
2.8. Akü odasında yakıt deposunu içine alacak şekilde tesisat projesiyle uyumlu biçimde,projesinde gösterildiği şekilde İNŞ.18.0711 pozuna uygun olarak h=1,5 m yüksekliğinde duvar örülecektir.Örülen duvar İNŞ.27.511 pozuna uygun şekilde sıvanacaktır.Sıvanan yüzey İNŞ.25.0481 pozuna uygun olarak plastik duvar boyası ile boyanacaktır.
2.9. Konulacak kazan altına 85 x125 h=20 cm yüksekliğinde İNŞ.16.001 pozuna uygun olarak beton kaide yapılacaktır.Yapılan Beton kaidenin kalıbı İNŞ.21.011 pozuna uygun olacaktır. Kaide İNŞ.26.1921 pozuna uygun olarak fayans kaplanacaktır.Mevcut akü odasının zemini İNŞ.26.1921 pozuna uygun olarak fayans kaplanacaktır.
2.10. Yakıt tankı için 340x140 h=20 cm yüksekliğinde İNŞ.16.001 pozuna uygun olarak beton kaide yapılacaktır. Yapılan kaidenin kalıbı İNŞ.21.011 pozuna uygun olacaktır.Kaide İNŞ.26.1921 pozuna uygun olarak fayans kaplanacaktır.
2.11. Havalandırma için açılacak olan kısıma İNŞ.23.152 pozuna uygun demir pencere yapılacaktır.
2.12. Kırım yapılan duvarda pencere merkezleri İNŞ.27.501 ve İNŞ.27.511 pozlarına uygun olarak sıvanıp tamir edilecek,İNŞ.27.5607 pozuna uygun olarak dış cephe İNŞ.25.0481 pozuna uygun olarak iç cephe boyanacaktır.
2.13. Kazan ve yakıt tankını akü odasına koyabilmek için mevcut olan pvc pencere MSB.151 pozuna uygun olarak sökülecektir.Söküm esnasında pencereye,camlara verilen zararı yüklenici karşılayacaktır. Kazan ve yakıt tankı yerleştirildikten sonra sökülen Pvc pencere ÖZP1 pozuna uygun olarak yerine takılacaktır.
2.14. Kademe binasına su getirmek için yapılacak olan tesisat yer altından getirileceği için İNŞ.150013C pozuna uygun kazı ve İNŞ.15.1401 pozuna uygun dolgu imalatları tesisat projesinde gösterilen ebatlarda (35x0,20x1,20 m) yapılacaktır.
D. DİĞER HUSUSLAR:

1. Yapılacak olan tüm imalatlar EK:A da verile inşaat poz tarifleri ve EK:B de verilen uygulama detay projelerine uygun olarak yapılacaktır.

NOT: 1.İÇERİĞİ TAM AÇIKLANMAMIŞ VEYA İDARECE TARİFİNİN UYGUN OLMADIĞI ANLAŞILAN POZLARDA BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLGİLİ POZ TARİFLERİ VE ANALİZLERİ UYGULAMAYA ESAS OLACAKTIR.
2.KULLANILACAK TÜM MALZEMELER İLGİLİ TSE STANDARTLARINA UYGUN OLACAK VE İDARENİN İSTEMESİ DURUMUNDA TÜM TEST VE DENEYLERİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.


EKLER :
EK A: İnşaat Poz Tarifleri


A. 4. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ KIŞLASI 20 GÖZLÜ TANK ARAÇ SUNDURMASI BAKIM ONARIM İŞİ POZ TARİFLERİ

POZ NO: İNŞ. 15.0013
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 15.0013
TANIMI: Yumuşak ve Sert Toprağın Kazılması
BİRİMİ: M3
TARİFİ: Ekskavaör beko tipi makinelar ile kazının yapılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması veya 4m ye kadar atılması, depo veya dolguya (imla, sedde gibi) serilmesi veya İmalat, inşaat yapıldıktan sonra, kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve kayıp’ı işçilik araç ve gereç giderleri yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m 3 kazı fiyatı.

POZ NO: İNŞ. 15.140/5
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 15.140/5
TANIMI: TEMEL TABANINA EL İLE KUM-ÇAKIL SERİLMESİ
BİRİMİ: M3
TARİFİ: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi tesviyesi ve tokmaklanması, sulanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m³ fiatı.

POZ NO: İNŞ. 16.001
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 16.001
TANIMI: 150 DOZLU DEMİRSİZ BETON
BİRİMİ: M3
TARİFİ: 0.500 m³ elenmiş kum, 0.780 m³ elenmiş çakıl, 0.100 m³ su ve 150 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dahil bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 16.058/1
BAYINDIRLIK POZ NO: 16.058/1
TANIMI: BS.20 HAZIR BETON
BİRİMİ: M3
TARİFİ: Yıkanmış, elenmiş ve/veya kırılmış granülometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde öngörülen mukavemeti sağlayacak şekilde hazırlanmış B.... evsafındaki hazır beton harcının satın alınması, transmiksere yüklenmesi, döküm yerine beton pompası ile basılması, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar ile müteahhit kârı ve genel giderler dahil yerinde dökülmüş 1 m³ beton fiyatı: ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT : 1.İdarenin yazılı izni ile uygulanır. 2.Hazır betonlar "TSEK" belgeli üreticilerden temin edilecektir. 3.Hazır beton harcına giren çimento miktarı beton sınıflarına bağlı olarak deneylerle belirlenir. 4.Pompa kullanılmaması halinde, pompaj bedeli düşülür. 5.Hazır beton harcının nakliyesinde bu konuda yürürlükteki standartlara göre hareket edilecek ve nakliye bedeli hesabında, yerine dökülmüş, sıkıştırılmış betonun birim hacim ağırlığı 2.4 ton/m3 alınacaktır. 6.Çimento fiyat farkı hesabına esas olmak üzere birim fiyat listesinin sonundaki hazır beton harçlarına ait çimento girdi tablosu esas alınacaktır.

POZ NO: İNŞ. 18.257
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.257
TANIMI: ÇELİK VEYA ÖN YAPIMLI BETONARME KİRİŞ ÜZERİNE 0,5 MM KALINLIKTA GALVANİZLİ OLUKLU
SAC İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Mevcut ön yapımlı betonarme kiriş üzerine TS 822 ‘ ye uygun olarak 0,5 mm kalınlıkta galvanizli oluklu saç levhaların döşeme işlemine hakim rüzgar yönüne ters yönden ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek oluklu levhalar matkapla delindikten sonra madeni pul ve lastik conta kullanılarak çelik vidalarla çelik veye ön yapımlı betonarme kirişe uygun şekil verilerek, bu kirişlere monte edilmesi baca dipleri ve diğer sıva dipleri su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili , inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 21.011
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 21.011
TANIMI: DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Beton ve betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğüne onaylanmış projelerine göre ağaçtan kalıp yapılması, sökülmesi bu işler için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan kalıp yapılması , sökülmesi bu işler için gerekli tahta , mesnet kadronları , kuşaklar, destekler, çivi tel benzeri gereçler ve kayıp’i işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil bu pozun içerisindedir.

POZ NO: İNŞ. 23.014
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 23.014
TANIMI: ø 8-12 MM İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP DÖŞENMESİ
BİRİMİ: TON
TARİFİ: Beton çelik çubuğunun (nervürlü) bükülüp, detay projesine göre (23.001) Poz.daki şartlar dahilinde (Q8-12 mm lik betonarme demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması , yerine konması bağlanması için demir bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve kayıp’ı inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma , işçilik yüklenici karı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 23.015
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 23.015
TANIMI: ø 14-28 MM KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP DÖŞENMESİ
BİRİMİ: TON
TARİFİ: Beton çelik çubuğunun (nervürlü) bükülüp, detay projesine göre (23.001) Poz.daki şartlar dahilinde (Q12-14 mm lik betonarme demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması , yerine konması bağlanması için demir bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve kayıp’ı inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma , işçilik yüklenici karı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ.23.051
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 23.051
TANIMI: MÜNF.KULLANILAN 34 KG/MT.YE KADAR PROFİL DEMİRİNİN HAZIRLANMASI VE YERİNE TESBİTİ
BİRİMİ: TON
TARİFİ: Münferit olarak kullanılan profillerin hazırlanması, yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, perçin, kaynak dahil inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.
NOT : Basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve benzeri münferit imalât bu pozdan ödenir. Ancak 34 kg/m. ağırlığının üstündeki profillerden yapılmış münferit kolonlarla dikmeler, münferit kirişler ait olduğu pozdan ödenir.

POZ NO: İNŞ. 23.081
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 23.081
TANIMI: PROFİL DEMİRLERİNDEN ÇATI MAKASI YAPILMASI, YERİNE KONMASI
BİRİMİ: TON
TARİFİ: Her çeşit profil demirinden projesine göre her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, parçaların birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konması ve tespiti, her türlü malzeme ve zayiat, kaynak, perçin civata, atelye giderleri, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma dahil, çatı makası yapılması ve yerine konulması dahil bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 25.0151
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 25.0151
TANIMI: DEMİR İMALT. 1KAT ANTİPAS 2 KAT YAĞLIBOYA BOYANMASI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Demir imalâtın yüzlerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, 0.50 kg. macun veya oto boya macunu ile macunlanması, zımparalanması, son bir kat 0.250 kg. sülyen sürülmesi, 0.100 kg. birinci ve 0.100 kg. ikinci kat yağlıboya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, bu pozun içindedir.

B. 4 NCÜ ZH.TUGAY KOMUTANLIĞI PALANDÖKEN KIŞLA KADEME BİNASI ÇATI BAKIM ONARIMI İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

POZ NO: İNŞ. 18.001
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ. 18.001
TANIMI: DOLU HARMAN TUĞ.(19*9*5 CM) İLE TUĞLA DUV.YAPILMASI (10.003 HARCI İLE) (TS 704).
BİRİMİ: M3
TARİFİ: Dolu (19 x 9 x 5 cm) boyutta harman tuğlası ve 0.275 m³ harç (Poz. No: 10.003) ile projesie uygun olarak tuğla duvar yapılması lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil bu pozun içindedir.


POZ NO: İNŞ. 18.252
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ. 18.252
TANIMI: BETONARME ÇATIYA 0.5MM GALV.OLUKLU SAÇLA ÇATI ÖRTÜSÜ
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Mevcut betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklardan (hafif veya normal agregalı) çatı döşemesi üzerine 5x5 cm.'lik kadronların 6/8 lik vida ve 12 lik plastik dübel ile beton delinerek yeterli aralıklı olarak tesbiti, aralarına proje ve detaylarına uygun olarak ısı yalıtım malzemenin serilmesi, kadronların üzerine TS 822'ye uygun (TSE belgeli ) ....mm. kalınlıkta galvanizli oluklu saç levhaların (Poz. No: 04.277) döşeme işlemine hakim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm. ve boydan 15 cm. bindirilerek, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 6.5 cm.'lik kepli trifon vidalarla (Poz. No: 04.722) vidalanarak tesbit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklarla yapılmış çatı üzerine 0,45 mm. kalınlıkta galvanizli oluklu saç levhalar ile 1 m² çatı örtüsü yapılması fiyatı

POZ NO: İNŞ.19.050/1
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 19.050/1
TANIMI: ÇATI ARASINA DÖŞEME ÜZER.TİP 18 6 CM) CAMYÜNÜ ŞİLTE İLE ISI YALITIMI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Üzerinde devamlı olarak gezilmeyen çatı aralarında, beton döşeme üzerine projesinde belirtilen cins ve 6.cm. kalınlıkta (yüklenmeyen) cam yününün serbest şekilde serilerek döşenmesi, istendiğinde kenardaki aşıklara çıtalarla tesbit edilmesi, çatı arasında bulunan su deposu v.s. gibi yerlere gitmek için takozlar üzerine oturtulan kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi malzemesi bedelleri hariç), işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 23.176
BAYINDIRLIK POZ NO: 23.176
TANIMI: ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
BİRİMİ: KG
TARİFİ: Çeşitli çelik çubuk, lâma ve profil demirlerden çatıyı güçlendirmek için lamalarla yapılan işler için demir perçin, cıvata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yapılacak yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ.24.020
BAYINDIRLIK POZ NO: 24.020
TANIMI: 12 NOLU ÇİNKODAN SIVA ETEĞİ BACA KENARI, ÇATI MUAYENE PENCERELERİ VE ÇATI DİPLERİ YAPILMASI
BİRİMİ: MT
TARİFİ: Projesine göre 12 numaralı çinko levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir:

POZ NO: İNŞ. 24.021
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ. 24.021
TANIMI: 12 NOLU ÇİNKODAN ATİKA DUVARI ÜST VE YAN KAPLAMASI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Projesine göre 12 No.lu çinko levhadan yukarıda yazılı işlerin yapılması, çinko levha altına bir kat bitümlü karton döşenmesi, gizli oluk ve parapet üst kaplamalarıyla resmine göre birleştirilmesi, ön kısımda damlalık yapılması, demir tırnaklarla duvara tespiti, projesine göre bırakılacak taşma derzleri yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 27.501
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 27.501
TANIMI: ALT 250-ÜST 300 KG.ÇİMENTO DOZLU DÜZ SIVA YAPIMI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: 1 m³ dişli kuma 250 kg. çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm. kalınlığında kaba sıva ve bunun üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg. çimento ilâvesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm. kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil bu pozun içindedir.
POZ NO: İNŞ. 27.560/7
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 27.560/7
TANIMI: SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI (SU BAZLI) YAPILMASI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Hazırlanmış sıva yüzeylerinin, kağıt maske ile maskelenmesi, silikon esaslı koruyucu astar (renksiz) (poz no: 04.472) ile 1 m2 yüzeye ortalama 0.250 kg gidecek şekilde fırça, rulo, tabanca v.b. araçlarla sürülmesi, yirmi dört saat geçtik ten sonra üzerine en az iki kat olmak üzere fırça, rulo veya tabanca ile silikon esaslı (04.522/7) boya 1 m2 yüzeye 0.600 kg gidecek şekilde tatbik edilerek yüzeyin boyanması, maskelerin sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil bu pozun içerisindedir.

POZ NO: İNŞ. 27.581
BAYINDIRLIK POZ NO: 27.581
TANIMI: 200 Dz Çimento Harcıyla Tesviye Tabakası Yapımı
BİRİMİ: m²
TARİFİ: 1 m³ dişli kuma 200 kg. çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm. kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması. Tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO:MSB.106/A
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI POZ NO: MSB.106/A
TANIMI: ÇİNKO VE SAÇ SIVA ETEĞİ BACA KENARI ÇATI MUAYENE PENCERELERİ VE ÇATI FENERİ DİPLERİ SÖKÜLMESİ
BİRİMİ: MT
TARİFİ: Sıva eteği , baca kenarı çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri sökülmesi için; her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, sökülen malzemenin istifi, iş yerindeki yükleme yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler bu pozun içindedir. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.

POZ NO: MSB 107/A
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI POZ NO: MSB.107/A
TANIMI: Çinko Ve Sac Atika Duvar Arkası Çatı Deresi (Gizli Dere) Sökülmesi
BİRİMİ: MT
TARİFİ: Sıva eteği , baca kenarı çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri sökülmesi için; her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, sökülen malzemenin istifi, iş yerindeki yükleme yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler bu pozun içindedir. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.


POZ NO: MSB.111/A
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI POZ NO: MSB.111/A
TANIMI: SAC VEYA ASBEST ELYAFLI ÇATI ÖRTÜSÜ SÖKÜLMESİ
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Sac (oluklu veya düz) veya asbest elyafı çatı örtüsünün,çinko ve sac sıva eteği ve baca kenarı sökülmesi için, her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, sökülen malzemenin istifi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler bu pozun içindedir . Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.


POZ NO: MSB.530
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI POZ NO: MSB.530
TANIMI: 25 cm GENİŞLİĞİNDE ALÜMİNYUM SAÇAK ALNI KAPLAMASI YAPILMASI
BİRİMİ: MT
TARİFİ: " L" Şeklinde kesilmiş alüminyum çatı kaplaması altına giren kenarı 25 cm. genişliğinde ve 1.2 mm. kalınlığında trapez,saçak alnını kaplayan kenarı ise 25 cm. genişliğinde ve 1.2 mm kalınlığında düz alüminyum levhadan oluşan özel alüminyum saçak alnı kaplama parçası ile saçak alnı kaplaması için işçilik,her türlü malzeme ve zayiatı alet ve edevat giderleri iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler bu pozun içindedir.


C. 4 NCÜ ZH.TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ 1NCİ TNK.TB. KADEME BİNASI ONARIMI

POZ NO: İNŞ. 15.140/1
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ. 15.140/1
TANIMI: EL İLE KIRMATAŞ, KUM ÇAKIL V.B. MALZEME SERME
BİRİMİ: M3
TARİFİ: Şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde kırmataş, çakıl ve benzeri malzemelerin el ile serilmesi, Birim fiyata dahil olan masraflar: Serme işinin yapılması için lüzumlu her türlü araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı. ÖLÇÜ: Serilmiş malzemenin kabarma ve çökme nazarı itibare alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen m3 cinsinden hacmidir.

POZ NO: İNŞ. 15.001/3
BAYINDIRLIK POZ NO: 15.001/3
TANIMI: MAKİNE İLE HER DERİNLİKTE DAR DERİN YUMUŞAK VE SERT TOPRAĞIN KAZILMASI
BİRİMİ: M³
TARİFİ: Ekskavatör beko tipi makinalar ile kazının yapılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, depo veya dolguya (imlâ, sedde gibi) serilmesi veya imalât, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması. Kazılan yerin taban ve yan cidarlarının ve depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve kaybı,işçilik araç gereç giderleri,yüklenici karı ve genel giderleri bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ.16.001
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ.16.001
TANIMI: 150 DOZLU DEMİRSİZ BETON
BİRİMİ: M³
TARİFİ: 1m³ elde etmek için 0.500 m³ elenmiş kum (tuvenan agregadan el ile elenmiş yıkanmış), 0.780 m³ elenmiş çakıl (tuvenan agregadan el ile elenmiş yıkanmış), 0.100 m³ su ve 150 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması.Her türlü işçilik malzeme ve kayıpları,makine,araç gereç, işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ.18.071/1
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ.18.071/1
TANIMI: YATAY DELİKLİ 19*19*8.5 CM.FABR.TUĞLASI İLE YARIM TUĞLA DUVAR YAPILMASI
BİRİMİ: M²
TARİFİ: Yatay delikli (19 x 19 x 8.5 cm) boyutlarında fabrika tuğlası ve 0.020 m³ harç (250 kg. çimento dozlu harç yapılması) ile projesine uygun olarak yatay delikli yarım tuğla duvar yapılması(TS 4563), lüzumunda sulanması. İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 18.185
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ.18.185
TANIMI: PATLAYICISIZ DEMİRLİ DEMİRSİZ BETON İNŞAAT YIKIMI
BİRİMİ: M³
TARİFİ: Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m³ demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması fiyatı.

POZ NO: İNŞ. 21.011
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: İNŞ. 21.011
TANIMI: DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Beton ve betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğüne onaylanmış projelerine göre ağaçtan kalıp yapılması, sökülmesi bu işler için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan kalıp yapılması , sökülmesi bu işler için gerekli tahta , mesnet kadronları , kuşaklar, destekler, çivi tel benzeri gereçler ve kayıp’i işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil bu pozun içerisindedir.

POZ NO: İNŞ.23.051
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 23.051
TANIMI: MÜNF.KULLANILAN 34 KG/MT.YE KADAR PROFİL DEMİRİNİN HAZIRLANMASI VE YERİNE TESBİTİ
BİRİMİ: TN
TARİFİ: Münferit olarak kullanılan profillerin hazırlanması, yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, perçin, kaynak dahil inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.NOT : Basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve benzeri münferit imalât bu pozdan ödenir. Ancak 34 kg/m. ağırlığının üstündeki profillerden yapılmış münferit kolonlarla dikmeler, münferit kirişler ait olduğu pozdan ödenir

POZ NO: İNŞ.23.152
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ.23.152
TANIMI: KUTU PROFİLLERLE PENCERE VE KAPI YAPILMASI
BİRİMİ: KG
TARİFİ: Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerinden icabında profil demir, sac ve lâma ilâvesiyle yukarıda yazılı imalâtın yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespiti. Her türlü malzeme kaybı,atölye masrafları,işçilik,inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma,yüklenici karı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 23.167
BAYINDIRLIK POZ NO: 23.167
TANIMI: ÇEŞİTLİ PROFİL DEMİRLERİ İLE SAC LEVHALARDAN MÜNFERİT İMALAT YAPILMASI YERİNE KONULMASI
BİRİMİ: KG
TARİFİ: Her çeşit profil demirlerinden projesine göre tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan su depoları ve benzeri imalatın yapılması için her türlü malzeme ve kayıp ‘ı kaynak ve atölye masrafları iş yerinde yükleme boşaltma yatay ve düşey taşıma işçilik yüklenici karı ve genel giderler bu pozun içindedir


POZ NO: İNŞ. 23.176
BAYINDIRLIK POZ NO: 23.176
TANIMI: ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
BİRİMİ: KG
TARİFİ: Çeşitli çelik çubuk, lâma ve profil demirlerden çatıyı güçlendirmek için lamalarla yapılan işler için demir perçin, cıvata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yapılacak yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 25.0151
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ. 24.021
TANIMI: DEMİR İMALT. 1KAT ANTİPAS İKİ KAT YAGLI BOYA İLE BOYANMASI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Demir imalâtın yüzlerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, 0.50 kg. macun veya oto boya macunu ile macunlanması, zımparalanması, son bir kat antipas sürülmesi, 0.100 kg. birinci ve 0.100 kg. ikinci kat istenilen renkte yağlıboya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, bu pozun içindedir

POZ NO: İNŞ.25.048/1
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ.25.048/1
TANIMI: YENİ SIVA YÜZLERİNE ÜÇ KAT PLASTİK BADANA BOYASI YAPILMASI
BİRİMİ: M²
TARİFİ: Sıva yüzünün temizlenmesi, tozların süpürülmesi, 1 kat kireç astar badana üzerine 3 kat plâstik duvar boyası ile badana yapılması. İnşaat yerindeki ,her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, sehpa,araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 26.192/1
BAYINDIRLIK POZ NO: İNŞ. 26.192/1
TANIMI: 100X200X9 VEYA 200X200X9 MM DÜZ RENKLİ GRE SERAMİKLE FUGALI DÖŞEME KAPLAMASI
BİRİMİ: m²
TARİFİ: Mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi özel tarak ile yivlendirilmesi 100x100x9 veya 200x200x9 mm. boyutunda istenilen cins ve renkteki gre seramik karolarının mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak 3 mm.lik derz araları ile bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte hazırlanmış fayans çimentosu macunu ile doldurulması, kaplanan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 27.501
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: İNŞ. 27.501
TANIMI: ALT 250-ÜST 300 KG.ÇİMENTO DOZLU DÜZ SIVA YAPIMI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: 1 m³ dişli kuma 250 kg. çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm. kalınlığında kaba sıva ve bunun üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg. çimento ilâvesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm. kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 27.511
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 27.511
TANIMI: KİREÇ HARÇLI DÜZ SIVA
BİRİMİ: M2
TARİFİ: 1 m3 dişli kuma 0,330 m3 sönmüş kireç hamuru katarak hazırlanan harçla ortalama 2.00 cm kalınlığında kaba ve bunun üzerine 1 m3 mil kumuna (0.330m3) sönmüş kireç hamuru katılmasıyla hazırlanan harçla (0.8 cm) kalınlığında ince sıva yapılması duvar yüzeylerinin temizlenmesi gerektiğinde sulanması her türlü malzeme kayıp’ı işçilik inşaat yerinde yüklemem yatay ve düşey taşıma boşaltma yüklenici karı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: İNŞ. 27.560/7
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: İNŞ. 27.560/7
TANIMI: SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI (SU BAZLI) YAPILMASI
BİRİMİ: M2
TARİFİ: Hazırlanmış sıva yüzeylerinin, kağıt maske ile maskelenmesi, silikon esaslı koruyucu astar (renksiz) (poz no: 04.472) ile 1 m2 yüzeye ortalama 0.250 kg gidecek şekilde fırça, rulo, tabanca v.b. araçlarla sürülmesi, yirmi dört saat geçtik ten sonra üzerine en az iki kat olmak üzere fırça, rulo veya tabanca ile silikon esaslı (04.522/7) boya 1 m2 yüzeye 0.600 kg gidecek şekilde tatbik edilerek yüzeyin boyanması, maskelerin sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil bu pozun içerisindedir.

POZ NO: İNŞ. 29.B05
BAYINDIRLIK POZ NO:29.B05
TANIMI:SÜRGÜ
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Malzeme seçimi idare tarafından yapılacaktır.

POZ NO: MSB.151
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI POZ NO: MSB.151
TANIMI: PVC Ve Alüminyum Pencere Doğraması Sökülmesi
BİRİMİ: M³
TARİFİ PVC Ve Alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi için her türlü malzeme ve zayiatın, işçilik, alet ve edevat giderleri, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler bu poza dahildir.



POZ NO: MSB.132/A
MSB POZ NO: MSB.132/A
TANIMI: Demir, Kapı, Pencere, Camekan, Korkuluk, Parmaklık, Sac Kapı Kasası Gibi İmalatın Sökülmesi
BİRİMİ: kg
TARİFİ: Demir kapı,pencere,camekan,korkuluk,parmaklık,Sac kapı Kasası gibi imalatların sökülmesi için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, malzemenin istifi, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.




POZ NO: ÖZP1
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI POZ NO: ÖZP1
TANIMI: PVC PENCERE YERİNE TAKILMASI
BİRİMİ: KG
TARİFİ: MSB.151 pozuna uygun olarak sökülen PVC Pencerelerin yerine takılması için inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil yerine monte edilmiş PVC Pencerelerin 1 Kg' nın fiyatıdır.


POZ NO: ÖZP2
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI POZ NO: ÖZP2
TANIMI: POLİÜRETAN DOLGULU ALÜMİNYUM LEVHALARIN KAPI İÇERİSİNE DÖŞENMESİ
BİRİMİ: M2
TARİFİ: 4 cm Poliüretan dolgulu üst 0,70 mm trapezoidal alt 0,50 mm düz alüminyum levhaların yapılacak kapı içerine monte edilmesi,inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma her türlü malzeme ve kaybı işçilik araç gereç giderleri yüklenici karı ve genel giderler dahil çelik kapı içerisine 1 m2 poliüretan dolgulu alüminyum levhaların döşenmesi fiyatı.



NOT: 1.İÇERİĞİ TAM AÇIKLANMAMIŞ VEYA İDARECE TARİFİNİN UYGUN OLMADIĞI ANLAŞILAN POZLARDA BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ İLGİLİ POZ TARİFLERİ VE ANALİZLERİ UYGULAMAYA ESAS OLACAKTIR.
2.KULLANILACAK TÜM MALZEMELER İLGİLİ TSE STANDARTLARINA UYGUN OLACAK VE İDARENİN İSTEMESİ DURUMUNDA TÜM TEST VE DENEYLERİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI
LALELİ VE PALANDÖKEN KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI
MAKİNE TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

“4 Ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Laleli 1 nci Tank Taburu Kademe Binası Onarımı” Makina Teknik Şartnamesi kapsamında:

1. Genel Hususlar
2. Tank Taburu Kademe Binası Isıtması için Kazan Dairesi Yapımı
2.1. Kalorifer İmalatı
2.2. Müşterek Tesisat İmalatı
2.3. Müşterek Tesisat İmalatı %30 Montaj Bedelli
2.4. Müşterek Tesisat İmalatı %10 Montaj Bedelli
2.5. Brülör Tesisatı Onarımı

1. GENEL HUSUSLAR :

1.1. Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel TSE ve ISO 9001 standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacak, üretici firmalar ise “İmalata Yeterlilik Belgesine” ne sahip olacaktır. Malzeme anılan belgelere sahip değilse ancak idarenin yazılı izni ile kullanılacaktır.
1.2. Söz konusu iş kapsamında kullanılacak tüm malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve birinci sınıf malzemeler arasından seçilecektir.
1.3. Kullanılacak her türlü malzemenin stoğu bulunacaktır.
1.4. Yapılacak uygulamada kullanılacak malzemelerin şantiye yerine getirilmesi ile yapılması gerekli tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, istif işleri, işçilik, idare tarafından istenilen yere yapılacak ve yüklenici tarafından karşılanacaktır.Yapılacak imalatlar esnasında oluşacak hasar ve deformasyonlar yüklenici firma tarafından giderilecek ve ayrıca bir nakliye bedeli ödenmeyecektir.
1.5. Yapılacak tüm imalatlar MSB ve TSK’ ya hiçbir hukuki yükümlülük ve ilave maddi yük getirmeyecek şekilde yerine getirilecek, imalatlar fen ve sanat kurallrına uygun yapılacak ayrıca uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya eksik tanımlarla ilgili varsa görüş ve öneriler teklifler ile birlikte bir rapor halinde sunulacaktır.
1.6. Bina onarımı esnasında yapılacak bütün imalatlar şartnameye ve onaylı projesine uygun olacaktır. Şartname ve onaylı projesi haricinde imalat yapılması gerekirse idarenin yazılı izni alınacaktır.
1.7. Söz konusu iş kapsamında üretici firma garantisi haricinde yüklenici tarafından piyasadan temin edilen tüm malzemeler için TSE belgeleri idareye sunulacaktır.
1.8. Bütün cihazlar çalıştırılıp teslim edilecek, cihazlara ait garanti belgeleri onaylı olarak teslim edilecektir.
1.9. Kullanılacak olan malzemelerin firma seçimi yapılabilmesi için, en az üç firmanın katalog ve TSE belgeleri iş yeri teslimini müteakip idareye verilecektir.
1.10. Bütün tesisatın onarımı yapıldıktan sonra çalışır durumda birliğe teslim edilecektir.




2. TANK TABURU KADEME BİNASI ISITMASI İÇİN KAZAN DAİRESİ YAPIMI

2.1. Kalorifer İmalatı
2.1.1. Bu iş kapsamında projesinde gösterilen kazan dairesine dönüştürülecek kısma MAK.152.2103 pozuna uygun kazan montajı yapılacaktır. İmalatçı firma tarafından hazırlanan kazan imalat projesi idareye onayını müteakip imalata geçilecektir. Kazan doldurma-boşaltma ağzına MAK.161.100 pozuna uygun musluk monte edilecektir. Kazan üstüne projesinde belirtildiği üzere MAK.163.100 pozuna uygun Hidrometre, MAK.164.400 pozuna uygun Manometre, MAK.162.203 pozuna uygun Termometre ve MAK.180.100 pozuna uygun kazan emniyet alarm düzeneği monte edilecektir.
2.1.2. Kazan sıcak su dönüş hattına projesine uygun MAK.174.511 kapalı genleşme tankı monte edilecektir.
2.1.3. Kazan gidiş ve dönüşüne MAK.173.103 pozuna uygun kolektör yapılacak ve MAK.173.303, MAK.173.306 ve MAK.173.307 pozlarına uygun kolektör ağızları monte edilecektir.
2.1.4. Projesinde gösterilen yerlerdeki çelik kolonlar üzerine radyal vantilatörlü ısıtıcı apareyler MAK.167.503 pozuna uygun profil ayaklar kaynatılmak suretiyle MAK.23.176 pozuna uygun olarak sabitlenecektir.
2.1.5. Projesinde belirtilen mahallere MAK.165.205 pozlarına uygun dökme dilimli radyatörler belirtilen miktarlarda MAK.169.100 pozuna uygun duvar konsolları ile bağlantıları yapılacak ve radyatör giriş ve çıkışlarına MAK.170.201 pozuna uygun radyatör musluğu takılacaktır. Bütün radyatörlere MAK.172.101 radyatör pürjörü monte edilecek ve radyatörlerin boyanması MAK.175.100 pozuna uygun olarak yapılacaktır.
2.1.6. Aparey hattının son kısımlarına projesinde belirtilen yerlere MAK.174.401 pozuna uygun 5lt hacimli silindirik havalandırma deposu monte edilecektir.
2.1.7. Bütün apareylerin giriş ve çıkış ağızlarına MAK.170.202 pozuna uygun radyatör musluğu monte edilecektir.

2.2. Müşterek Tesisat İmalatı
2.2.1. Bütün apareylerin boşaltma ağızlarına, hava tüplerinin iniş ağızlarına, yakıt tankı çıkışına ve yakıt tankı seviye göstergesinin iki ucuna MAK.210.623 pozuna uygun ½”,yakıt tankı çıkışına MAK.210.625 pozuna uygun 1” ve temin su hattı kazan dairesi bağlantı ağzına MAK.210.624 pozuna uygun ¾” küresel vanalar monte edilecektir.
2.2.2. Gidiş ve dönüş kolektöründeki kolektör ağızlarına MAK.210.704, MAK.210.707 ve MAK.210.708 pozlarına uygun küresel vanalar monte edilecektir.
2.2.3. Gidiş kolektörü üzerine 2 adet ıslak rotorlu 3 hızlı sirkülasyon pompası MAK.216.804 pozuna uygun olarak monte edilecektir.
2.2.4. Yakıt tankı çıkışına ve temiz su hattının kazan dairesi bağlantı ağzına MAK.221.101 pozuna uygun pislik tutucu monte edilecektir.
2.2.5. Kazan sıcak su çıkışı ile gidiş kolektörü arasına ve aparey hattı üzerinde projesinde gösterilen yerlere MAK.224.301 pozuna uygun otomatik hava atma cihazı monte edilecektir.
2.2.6. Yakıt tankı ile brülör arasındaki hatta geri tepme ventili MAK.227.201 pozuna uygun olarak monte edilecektir.
2.2.7. Kazan üzerine ve kapalı genleşme tankı ile kazan dönüş hattı arasına MAK.229.201 ve MAK.229.202 pozuna uygun emniyet ventili monte edilecektir.
2.2.8. Kazan ile kolektör arasındaki gidiş-dönüş boruları ile kazan dairesinde bulunan kolektör giriş ve çıkışından tesisata giden borular ile kolektörlerin izolasyonu MAK.230.605, MAK.230.611, MAK.230.624 ve MAK.230.639 pozlarına uygun olarak yapılacaktır. Temiz su borusunun izolasyonu bina dışındaki su hattından bina girişine kadar olan kanal içinde ve bina içinde MAK.230.605 pozuna uygun olarak yapılacaktır.
2.2.9. Döşenen bütün borular MAK.231.102 pozuna uygun sülyen boya, kazan-gidiş kolektörü ve kazan-dönüş kolektörü arasındaki borular dışındaki bütün borular MAK.231.201 pozuna uygun yağlı boya ile boyanacaktır.
2.2.10. Kazan dairesi havalandırması için projesinde gösterilen yerdeki pencere üzerine pencere tipi aspiratör MAK.253.402 pozuna uygun olarak monte edilecektir.
2.2.11. Kazan üzerine MAK.301.303 pozuna uygun 2 adet termostat brülör bağlantılı olarak monte edilecektir.
2.2.12. Kazan çıkılından itibaren MAK.193.209 pozuna uygun çift cidarlı izolasyonlu paslanmaz çelik baca yapılacak ve dış duvardan çelik kolona 1 m aralıklarla sabitlenerek döşenecektir. Baca zeminden çatı seviyesinden 1 m yüksekliğe kadar döşenecek ve zemine temizleme kapağı yapılacaktır.
2.2.13. Mevcuttaki elektrikli ısıtıcı apareylerin demontjı kaynakla kesilmek suretiyle MAK.23.176 pozuna uygun olarak yapılacaktır.

2.3. Müşterek Tesisat İmalatı %30 Montaj Bedelli
2.3.1. Kazan dairesinde ve kademe binası içindeki yeni döşenecek bütün borular, projesinde belirtilen yerde ve miktarda bina içi kalorifer tesisatı MAK.201.104, MAK.201.105, MAK.201.106, MAK.201.107, MAK.201.108, MAK.201.109, MAK.201.110 ve temiz su hattının bina içinde kalan kısmı MAK.204.606 pozlarına uygun olarak monte edilecektir.

2.4. Müşterek Tesisat İmalatı %10 Montaj Bedelli
2.4.1. Projesinde belirtilen 30 m uzaklıktaki ana su hattından kademe binasına yumuşak polietilen borudan MAK.204.606 pozuna uygun ve 1,5 m toprak derinliğinden su getirmesi yapılacak ve bu hat bina içinden kazan dairesine kadar 1 m yükseklikte duvardan götürülecektir.
2.5. Brülör Tesisatı Onarımı
2.5.1. Kazan üzerine 30 kg/h kapasiteli MAK.402.104 pozuna uygun brülör ve MAK.407.100 pozuna uygun fotosel monte edilecektir.
2.5.2. Brülör girişine MAK.412.501 pozuna uygun ön ısıtıcı yağ yakıt deposu ve içine MAK.411.204 pozuna uygun 2000 watt kapasiteli ön ısıtıcı, ısıtıcı girişine de MAK.410.104 pozuna uygun yakıt filtresi monte edilecektir.
2.5.3. Kazan yan tarafına 1,5 m duvarla ayrılmış kısma 5000 lt kapasiteli prizmatik yakıt tankı 3,2*1,4*1,2 m ebatlarında ve 75 cm de bir destek çıtaları kaynaklanarak MAK.23.176 pozuna uygun yapılacak ve imalat projesi hazırlanarak, imalat projesinin idarece onayını müteakip imalata geçilecektir. Projesinde gösterildiği şekilde yakıt tankı üst kısmına 40*40 cm ebatlarında temizleme kapağı yapılacak, havalandırma ve doldurma ağızları bırakılarak dışarıya kadar uzatılacaktır. Ayrıca yakıt tankı üzerine saydam plastikten seviye göstergesi MAK.413.101 pozuna uygun olarak monte edilecektir.



POZ NO: MAK 152.2103
BAYINDIRLIK POZ NO: 152.2103
TANIMI: SICAK SU ÜRETİCİ ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) SIVI VE GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI (100.000 KCAL/H)
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TS-497 standartlarında 3 atmosfer konstrüksiyon basıncına göre, termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri TSE’ce ve idarece onaylanmış Türk Standartlarından alınmış Uygunluk belgesine sahip kazanın TS.4040 ve TS.4041 Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.7.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no’lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılacak, bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE’lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. İmalat kontrolü idarece yapılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.

POZ NO: MAK 164.400
BAYINDIRLIK POZ NO: 164.400
TANIMI: MANOMETRE Ø 100 MM 10 ATMOSFER KADAR BÖLÜNTÜLÜ
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Ø 100 mm çapında skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.
POZ NO: MAK 161.100
BAYINDIRLIK POZ NO: 161.100
TANIMI: DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU
BİRİMİ: AD
TARİFİ : TS-481’e uygun imal edilmiş,Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması. (TS’ye uygunluk belgesi olacaktır.)

POZ NO: MAK 162.203
BAYINDIRLIK POZ NO: 162.203
TANIMI: TERMOMETRE
BİRİMİ: AD
TARİFİ : Ø 150 mm çapında ve 120° C bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve istenilen yere montajı.



POZ NO: MAK 163.100
BAYINDIRLIK POZ NO: 163.100
TANIMI: HİDROMETRE ( 25mss’na kadar)
BİRİMİ: AD
TARİFİ : Ø 100 mm çapında skalası kolay okunabilir büyük bölüntülü su basıncını gösterir ibresi ve ayrıca su seviyesini gösterir ayarlanabilir kırmızı ibresi bulunan 3 ağızlı musluğu ile komple hidrometrenin işyerine temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK 165.205
BAYINDIRLIK POZ NO: 165.205
TANIMI: 160/500 DÖKME DİLİMLİ DÜZ SATIHLI B SERİSİ RADYATÖR (TS EN 442-1/2/3)
BİRİMİ: M2
TARİFİ : TS EN 442-1/2/3’ ye uygun olarak ve ISO 185’e uygun gri dökme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, radyatörlerin su ile temas eden yüzeylerinin et kalınlığı 2,5 mm’den az olmayacaktır. Döküm radyatörler astar boyalı, dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde monte edilecek radyatörün işyerine temini, projesine göre gruplanması ve yerine montajı. (Projesine göre dilimlerin gruplandırılmasında kullanılacak conta,nipel tapa ve redüksiyonlar fiyata dahildir. Ayrıca bedel ödenmez. Kabul edilebilir toleranslar eksenler arası ölçüde +- 0,3 mm; tam boy ve genişlik ölçülerinde +- 2 mm’dir. Isıl güç değerleri 75˚ C - 65˚ C (ΔT =50˚ K) değerlerine göre test edilmiş ve tespit edilmiş olacaktır.Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

POZ NO: MAK 167.503
BAYINDIRLIK POZ NO: 167.503
TANIMI: RADYAL VANTİLATÖRLÜ SICAK HAVA CİHZLARI (DUVARA ASILABİLEN TİP) 8000 KCAL/H
BİRİMİ: AD
TARİFİ : Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik e dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcılı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK 169.100
BAYINDIRLIK POZ NO: 169.100
TANIMI: RADYATÖR DUVAR KONSOLU (TS-1107)
BİRİMİ: AD
TARİFİ : Duvara giren ucu çatallı, diğer ucu ise radyatöre yataklık yapacak şekilde kailsi olarak 2x2x2 mm’lik T demirden imal edilmiş, konsolun montajdan sonra bir kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanması, yerine montajı alüminyum radyatörlerde fabrika tavsiyelerine uyulmak şartıyla fabrikasının konsolları kullanılacaktır.

POZ NO: MAK 170.201
BAYINDIRLIK POZ NO: 170.201
TANIMI: RADYATÖR MUSLUĞU KÖŞE TİPİ Ø 15 MM
BİRİMİ: AD
TARİFİ : TS EN 215 veya TS-579’a uygun, çift ayarlı, kontrollüğün beğeneceği tip ve nitelikte çift ayarlı radyatör musluğu ve bağlantı rekorunun işyerinde temini ve yerine montajı.






































POZ NO: MAK 170.202
BAYINDIRLIK POZ NO: 170.202
TANIMI: RADYATÖR MUSLUĞU KÖŞE TİPİ Ø 20 MM
BİRİMİ: AD
TARİFİ : TS EN 215 veya TS-579’a uygun, çift ayarlı, kontrollüğün beğeneceği tip ve nitelikte çift ayarlı radyatör musluğu ve bağlantı rekorunun işyerinde temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK 172.101
BAYINDIRLIK POZ NO: 172.101
TANIMI: RADYATÖR PÜRJÖRÜ
BİRİMİ: AD
TARİFİ : Kontrollüğün beğeneceği tip e nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarlı

POZ NO: MAK 173.103
BAYINDIRLIK POZ NO: 173.103
TANIMI: KOLLEKTÖR BORUSU (108 / 3,71 Ø mm)
BİRİMİ: MT
TARİFİ : Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle TS’na uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması, kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi.

POZ NO: MAK 173.303
BAYINDIRLIK POZ NO: 173.303
TANIMI: KOLLEKTÖR AĞIZLIĞI (Ø 25 MM)
BİRİMİ: AD
TARİFİ : MAK.173.103 pozunda tarif edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS’ye uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.

POZ NO: MAK 173.306
BAYINDIRLIK POZ NO: 173.306
TANIMI: KOLLEKTÖR AĞIZLIĞI (Ø 50 MM)
BİRİMİ: AD
TARİFİ : MAK.173.103 pozunda tarif edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS’ye uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.

POZ NO: MAK 173.307
BAYINDIRLIK POZ NO: 173.307
TANIMI: KOLLEKTÖR AĞIZLIĞI (Ø 65 MM)
BİRİMİ: AD
TARİFİ : MAK.173.103 pozunda tarif edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TS’ye uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.














POZ NO: MAK 174.401
BAYINDIRLIK POZ NO: 174.401
TANIMI: SİLİNDİRİK HAVALANDIRMA DEPOSU (5 LT)
BİRİMİ: AD
TARİFİ : Uzunluğunun L, çapında d, oranı L+d 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm sacdan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanşlı veya rekorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi.

POZ NO: MAK 174.511
BAYINDIRLIK POZ NO: 174.511
TANIMI: ÇELİKTEN ATMOSFERE KAPALI, DEĞİŞEBİLİR DİYAFRAMLI 150 LT GENLEŞME DEPOSU ( 8 Atm. İşletme basıncında )
BİRİMİ: AD
TARİFİ : TS. 11424'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden ( En az TS 2162 Fe 37-2 malzemeden ) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 ˚C'ye dayanıklı diyaframı (membranı) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik metot ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır.Gaz odası inert gazlar ile doldurulmuş ( Azot,Helyum v.b.) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

POZ NO: MAK 175.100
BAYINDIRLIK POZ NO: 175.100
TANIMI: KONVEKTÖR-RADYATÖR BOYANMASI
BİRİMİ: M2
TARİFİ :Isıtıcıların yağlı boya ile boyanması. Alüminyum radyatörlerde fabrikasının tavsiyesine uygun boya kullanmak suretiyle boyanması.

POZ NO: MAK 180.100
BAYINDIRLIK POZ NO: 180.100
TANIMI: KAZAN EMNİYET ALARM DÜZENİ
BİRİMİ: AD
TARİFİ : Alarm klaksonu sortisi ve devresinin yerinde temini ve istenilen yere montajı.

POZ NO: MAK 193.209
BAYINDIRLIK POZ NO: 193.209
TANIMI: ÇİFT CİDARLI İZOLASYONLU PASLANMAZ ÇELİK BACA Ø 300
BİRİMİ: MT
TARİFİ: 5 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü üzeri 0,60 mm kalınlıkta gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış kaplama kapağı mesafe tutucular fiyata dahildir.































POZ NO: MAK. 210.623
BAYINDIRLIK POZ NO: 210.623
TANIMI: KÜRESEL VANA (Pirinç,preste imal edilmiş Teflon, (P.T.F.E.) Contalı) Ø 15 mm (1/2”).
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TSE-3148’e uygun olarak, Su hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK. 210.624
BAYINDIRLIK POZ NO: 210.624
TANIMI: KÜRESEL VANA (Pirinç,preste imal edilmiş Teflon, (P.T.F.E.) Contalı) Ø 20 mm (3/4”).
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TSE-3148’e uygun olarak, Su hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK. 210.625
BAYINDIRLIK POZ NO: 210.625
TANIMI: KÜRESEL VANA (Pirinç,preste imal edilmiş Teflon, (P.T.F.E.) Contalı) Ø 25 mm (1”).
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TSE-3148’e uygun olarak, Su hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK. 210.704
BAYINDIRLIK POZ NO: 210.704
TANIMI: KÜRESEL VANA (PN 10-16 Gövdesi Pik Döküm küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı flanşlı TSE kalite belgeli. ) Ø 25 mm
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TSE-3148’e uygun olarak, Su hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK. 210.707
BAYINDIRLIK POZ NO: 210.707
TANIMI: KÜRESEL VANA (PN 10-16 Gövdesi Pik Döküm küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı flanşlı TSE kalite belgeli. ) Ø 50 mm
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TSE-3148’e uygun olarak, Su hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.














POZ NO: MAK. 210.708
BAYINDIRLIK POZ NO: 210.708
TANIMI: KÜRESEL VANA (PN 10-16 Gövdesi Pik Döküm küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı flanşlı TSE kalite belgeli. ) Ø 65 mm
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TSE-3148’e uygun olarak, Su hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK. 216.804
BAYINDIRLIK POZ NO:216.804
TANIMI: ÇOK HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI (ÜÇ HIZLI) Düz boruya takılan tip, ıslak rotorlu 2800 devir/min. Q=7-13 m3/h, H=3,2-4,8 mSS (TS-515)
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TSE kalite belgeli, maksimum çalışma sıcaklığı 120° C, maksimum 40° C ortam sıcaklığına dayanıklı 6 bar çalışma basıncına sahip flanş: DN40-DN100 (DIN 231’e uygun ) H sınıfı motor yalıtımlı IP 41 motor korumasına sahip, 380 V 50 Hz besleme gerilimli, üç hızlı sirkülasyon pompası temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK. 221.101
BAYINDIRLIK POZ NO:221.101
TANIMI: PİSLİK TUTUCU Ø15 mm PN-16 buhar için; pres döküm vidalı
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı kataloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK. 224.301
BAYINDIRLIK POZ NO:224.301
TANIMI: OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI SU İÇİN
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir, pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

POZ NO: MAK. 227.201
BAYINDIRLIK POZ NO:227.201
TANIMI: GERİ TEPME VENTİLİ PİRİNÇ PRES DÖKÜM İDALI ( Ø15 mm ½” )
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılacak,TS-549’a uygunluk belgeli, ufak çapta olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan, daha büyük çapta olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan daha büyük çaptakiler, flanşlı ve dökme demirden, menteşeli veya oturmalı klapeli bilyeli yatay veya dik konumlarda çalışabilen sızdırmaz geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.
POZ NO: MAK. 229.201
BAYINDIRLIK POZ NO:229.201
TANIMI: EMNİYET VENTİLİ (Pik döküm ağırlıklı veya yaylı tip yavaş (oransal), kalkışlı flanşlı PN16 Ø 32 mm.
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TSE uygunluk belgeli, basınçlı kaplarda emniyet temin edecek; kesit görünüşü malzeme cinsi, ölçüler, akışkan basınç ve sıcaklık değerlerini veren katoloğu idarece onanmak suretiyle seçilecek, supap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.


POZ NO: MAK. 229.202
BAYINDIRLIK POZ NO:229.202
TANIMI: EMNİYET VENTİLİ (Pik döküm ağırlıklı veya yaylı tip yavaş (oransal), kalkışlı flanşlı PN16 Ø 40 mm.
BİRİMİ: AD
TARİFİ: TSE uygunluk belgeli, basınçlı kaplarda emniyet temin edecek; kesit görünüşü malzeme cinsi, ölçüler, akışkan basınç ve sıcaklık değerlerini veren kataloğu idarece onanmak suretiyle seçilecek, supap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

POZ NO: İNŞ.23.176
BAYINDIRLIK POZ NO: 23.176
TANIMI: ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
BİRİMİ: KG
TARİFİ : Çeşitli çelik çubuk, lâma ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması. İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler bu pozun içindedir.

POZ NO: MAK. 230.605
BAYINDIRLIK POZ NO: 230.605
TANIMI: 30 mm. CAM YÜNÜ BEZ KAPLAMALI KAPLAMALI PREF.BORU İZOLAS.(1”) ø 34mm
BİRİMİ: MT
TARİFİ: İzole edilecek borunun dış çapına uygun olarak hazırlanmış takriben 60 kg/m3’lük bakalitli, bezli, prefabrike izolasyonla izole edilip vana, dirsek, ayrılma gibi kısımlarda izolenin halat cam yünü ile aynı kalınlıkta devam ettirilmesi, bu kısımların beyaz tülbentle sarılması izole üzerinin tutkallanması yağlı boya ile iki kat boyanması, nemli yerlerde tutkal ve yağlı boya yerine m2’ye 1 kg olacak şekilde bitümlü star sürülmesi; 3-4 saat kuruduktan sonra TS-105 tip-2’de özelikleri belirtilen bitümün m2’ye 1 kg olacak şekilde sürülüp (en az 135, en çok 160° C’de sıcak olarak) soğumadan bitümün emdirilmiş, (Fabrikasında veya cam tülü (Fibro cam FT 66 veya benzeri ile sarılması) (250° C’den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)
































POZ NO: MAK. 230.611
BAYINDIRLIK POZ NO: 230.611
TANIMI: 30 mm. CAM YÜNÜ BEZ KAPLAMALI KAPLAMALI PREF.BORU İZOLAS.(2”) ø 60mm
BİRİMİ: MT
TARİFİ: İzole edilecek borunun dış çapına uygun olarak hazırlanmış takriben 60 kg/m3’lük bakalitli, bezli, prefabrike izolasyonla izole edilip vana, dirsek, ayrılma gibi kısımlarda izolenin halat cam yünü ile aynı kalınlıkta devam ettirilmesi, bu kısımların beyaz tülbentle sarılması izole üzerinin tutkallanması yağlı boya ile iki kat boyanması, nemli yerlerde tutkal ve yağlı boya yerine m2’ye 1 kg olacak şekilde bitümlü star sürülmesi; 3-4 saat kuruduktan sonra TS-105 tip-2’de özelikleri belirtilen bitümün m2’ye 1 kg olacak şekilde sürülüp (en az 135, en çok 160° C’de sıcak olarak) soğumadan bitümün emdirilmiş, (Fabrikasında veya cam tülü (Fibro cam FT 66 veya benzeri ile sarılması) (250° C’den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)


POZ NO: MAK. 230.624
BAYINDIRLIK POZ NO: 230.624
TANIMI: 50 mm. CAM YÜNÜ BEZ KAPLAMALI KAPLAMALI PREF.BORU İZOLAS. ø 76 mm
BİRİMİ: MT
TARİFİ: İzole edilecek borunun dış çapına uygun olarak hazırlanmış takriben 60 kg/m3’lük bakalitli, bezli, prefabrike izolasyonla izole edilip vana, dirsek, ayrılma gibi kısımlarda izolenin halat cam yünü ile aynı kalınlıkta devam ettirilmesi, bu kısımların beyaz tülbentle sarılması izole üzerinin tutkallanması yağlı boya ile iki kat boyanması, nemli yerlerde tutkal ve yağlı boya yerine m2’ye 1 kg olacak şekilde bitümlü star sürülmesi; 3-4 saat kuruduktan sonra TS-105 tip-2’de özelikleri belirtilen bitümün m2’ye 1 kg olacak şekilde sürülüp (en az 135, en çok 160° C’de sıcak olarak) soğumadan bitümün emdirilmiş, (Fabrikasında veya cam tülü (Fibro cam FT 66 veya benzeri ile sarılması) (250° C’den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)

POZ NO: MAK. 230.639
BAYINDIRLIK POZ NO: 230.639
TANIMI: 50 mm. CAM YÜNÜ BEZ KAPLAMALI KAPLAMALI PREF.BORU İZOLAS. ø 114 mm
BİRİMİ: MT
TARİFİ: İzole edilecek borunun dış çapına uygun olarak hazırlanmış takriben 60 kg/m3’lük bakalitli, bezli, prefabrike izolasyonla izole edilip vana, dirsek, ayrılma gibi kısımlarda izolenin halat cam yünü ile aynı kalınlıkta devam ettirilmesi, bu kısımların beyaz tülbentle sarılması izole üzerinin tutkallanması yağlı boya ile iki kat boyanması, nemli yerlerde tutkal ve yağlı boya yerine m2’ye 1 kg olacak şekilde bitümlü star sürülmesi; 3-4 saat kuruduktan sonra TS-105 tip-2’de özelikleri belirtilen bitümün m2’ye 1 kg olacak şekilde sürülüp (en az 135, en çok 160° C’de sıcak olarak) soğumadan bitümün emdirilmiş, (Fabrikasında veya cam tülü (Fibro cam FT 66 veya benzeri ile sarılması) (250° C’den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)


POZ NO: MAK. 231.102
BAYINDIRLIK POZ NO: 231.102
TANIMI: SÜLYEN BOYAYLA BORU BOYANMASI 2”-4”
BİRİMİ: MT
TARİFİ: Serbest boruların iki kat sülyen boya ile boyanması.








POZ NO: MAK. 231.201
BAYINDIRLIK POZ NO: 231.201
TANIMI: YAĞLI BOYAYLA BORU BOYANMASI ½”-2”
BİRİMİ: MT
TARİFİ: Serbest boruların iki kat yağlı boya ile boyanması.

POZ NO: MAK. 253.402
BAYINDIRLIK POZ NO: 253.402
TANIMI: PENCERE TİPİ ASPİRATÖR ø 300 mm
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Gerekli güçte monofaze elektrik motoru ile direkt akuple, sac veya plastik dengelenmiş pervanesi ile 35 desibelden fazla gürültü yapmayan pencere aspiratörünün işyerinde temini, montajı çalışır halde teslimi.

POZ NO: MAK. 301.303
BAYINDIRLIK POZ NO: 301.303
TANIMI: İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ DALDIRMA TERMOSTATI (TKTY) kontaklı 100° C’ye kadar bölüntülü
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Sıcaklık izleyici elemanı kazana, boruya veya sıvı ile dolu herhangi bir ortama daldırılabilen çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan fark aralığı ayar düğmeli iki konumlu elektrikli daldırma termostatının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

POZ NO: MAK. 201.104
BAYINDIRLIK POZ NO: 201.104
TANIMI: 1/2” DİKİŞLİ SİYAH BORU
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-301/3’ e uygun imal edilmiş malzemesi Fe-33 olan dikişli siyah borunun yerinde temini ve montajı.

POZ NO: MAK. 201.105
BAYINDIRLIK POZ NO: 201.105
TANIMI: 3/4” DİKİŞLİ SİYAH BORU
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-301/3’ e uygun imal edilmiş malzemesi Fe-33 olan dikişli siyah borunun yerinde temini ve montajı.

POZ NO: MAK. 201.106
BAYINDIRLIK POZ NO: 201.106
TANIMI: 1” DİKİŞLİ SİYAH BORU
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-301/3’ e uygun imal edilmiş malzemesi Fe-33 olan dikişli siyah borunun yerinde temini ve montajı.
































POZ NO: MAK. 201.107
BAYINDIRLIK POZ NO: 201.107
TANIMI: 1 1/4” DİKİŞLİ SİYAH BORU
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-301/3’ e uygun imal edilmiş malzemesi Fe-33 olan dikişli siyah borunun yerinde temini ve montajı.

POZ NO: MAK. 201.108
BAYINDIRLIK POZ NO: 201.108
TANIMI: 1 1/2” DİKİŞLİ SİYAH BORU
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-301/3’ e uygun imal edilmiş malzemesi Fe-33 olan dikişli siyah borunun yerinde temini ve montajı.

POZ NO: MAK. 201.109
BAYINDIRLIK POZ NO: 201.109
TANIMI: 2” DİKİŞLİ SİYAH BORU
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-301/3’ e uygun imal edilmiş malzemesi Fe-33 olan dikişli siyah borunun yerinde temini ve montajı.

POZ NO: MAK. 201.110
BAYINDIRLIK POZ NO: 201.110
TANIMI: 2 1/2” DİKİŞLİ SİYAH BORU
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-301/3’ e uygun imal edilmiş malzemesi Fe-33 olan dikişli siyah borunun yerinde temini ve montajı.

POZ NO: MAK. 204.606
BAYINDIRLIK POZ NO: 204.606
TANIMI: YUMUŞAK POLİETİLEN BASINÇLI BORU ø 32
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-418/2’Ye uygun imal edilmiş malzemesi polietilen olan borunun yerinde temini ve montajı.

POZ NO: MAK. 402.104
BAYINDIRLIK POZ NO: 402.104
TANIMI: NORMAL ÇEKİŞLİ KAZANLARDA KULLANILAN ISITICILI,TEK KADEMELİ BRÜLÖR. (30kg/h)
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Brülörün kullanma kapasitesine ait yakıt miktarının tamamı brülör üzerindeki bir memeden veya püskürtme elemanından sağlanan brülör cihazının,iş yerinde temini ve yerine montajı.





















































POZ NO: MAK. 407.100
BAYINDIRLIK POZ NO: 407.100
TANIMI: FOTOSEL FOTOREZİSTANS VE RÖLELERİ İLE BACA OTOMATİK VE BACA KONTROL CİHAZLARI (Brülör kapasitesi 30 kg/h kadar)
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Monofaze ve trifaze, kapasitesi 30 kg/h kapasiteye kadar brülörlerin teknik şartnameye göre gerektirdiği fotosel kumanda süresine ve ön süpürme süresine uygun ayar olanağına kumandaya göre düzenleyecek şekilde röle üzerinden motor yol verme devresi ve kontaktörü, gecikme devreler, redresörleri ve sair aksamı ile brülör tablosu üzerine bağlanmış fotosel rölesinin, fotosel lambası ile birlikte temini yerine montajı ve işler halde teslimi.

POZ NO: MAK. 410.104
BAYINDIRLIK POZ NO: 410.104
TANIMI: YAĞ YAKIT FİLTRELERİ Tek Filtre Ø 25 mm( 1” )
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Prospektüsü onandıktan sonra monte edilmek üzere hava boşaltma tapası; içinin örme pirinç telden cm2 de asgari 600 delik bulunan örme filtresi, bağlantı rakorları veya flanşları dahil gövdesi font çelik veya alüminyum döküm yakıt filtresinin işyerinde temini ve yerine montajı.

POZ NO: MAK. 411.204
BAYINDIRLIK POZ NO: 411.204
TANIMI: ELEKTRİKLİ ISITICI VE TERMOSTATI (TS 5101) 2000 W
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcnın tak. 120 ˚C'a kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostatı fiyata dahil, etanj elektrik kablosu, tablo üzerinde sigortaları,gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostatı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

POZ NO: MAK. 412.501
BAYINDIRLIK POZ NO: 412.501
TANIMI: ÖN ISITICI DEPO 30 lt.
BİRİMİ: AD
TARİFİ: 2 mm.lik DKP sacdan silindirik tipte alt ve üst tabanlar bombeli dış tarafı brülör rengine uygun fırın boyalı, havasını almak için pürjörü, 1500 W'lık elektrik ısıtıcısı ve bu ısıtıcının termostatı, depoya girip çıkan yakıt borularını deponun alt tarafına rakorla bağlamak için uçlar ile yakın, deponun üst tarafından alınmasını sağlamak üzere içinde 15 Ø mm borusu ve boşaltma için vanası bulunan ön ısıtıcı deponun temini, yerine montajı.

POZ NO: MAK. 413.101
BAYINDIRLIK POZ NO: 413.101
TANIMI: SAYDAM PLASTİK BORULU YAĞ YAKIT SEVİYE GÖSTERGESİ
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Yakıta dayanıklı malzemeden sızdırmaz şekilde tanka ve saydam boruya bağlanmış tank bağlantı parçaları ile birlikte temini, tanka montajı.

4 NCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI LALELİ VE PALANDÖKEN KIŞLALARI KADEME VE TESİSLERİNİN ONARIMI ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Elektrik Teknik Şartnamesi kapsamında:

1 nci Tank Taburu Kademe Binası Elektrik Teknik Şartnamesi
1. Genel Hususlar
2. Mevcut Ana Tablo ve NH Sigorta Tablosu
3. Kazan Dairesi
4. Aparey Tesisatı
1. GENEL HUSUSLAR :

1.1. Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel TSE standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacak, üretici firmalar ise “İmalata Yeterlilik Belgesine” ne sahip olacaktır. Malzeme anılan belgelere sahip değilse ancak idarenin yazılı izni ile kullanılacaktır.

1.2. Söz konusu iş kapsamında kullanılacak tüm malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve birinci sınıf malzemeler arasından seçilecektir.

1.3. Kullanılacak her türlü malzemenin stoğu bulunacaktır.

1.4. Yapılacak uygulamada kullanılacak malzemelerin şantiye yerine getirilmesi ile yapılması gerekli tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, istif işleri, işçilik, idare tarafından istenilen yere yapılacak ve yüklenici tarafından karşılanacaktır.Yapılacak imalatlar esnasında oluşacak hasar ve deformasyonlar yüklenici firma tarafından giderilecek ve ayrıca bir nakliye bedeli ödenmeyecektir.

1.5. Yapılacak tüm imalatlar MSB ve TSK’ ya hiçbir hukuki yükümlülük ve ilave maddi yük getirmeyecek şekilde yerine getirilecek,uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya eksik tanımlarla ilgili varsa görüş ve öneriler teklifler ile birlikte bir rapor halinde sunulacaktır.

1.6. Bina onarımı esnasında yapılacak bütün imalatlar şartnameye ve onaylı projesine uygun olacaktır. Şartname ve onaylı projesi haricinde imalat yapılması gerekirse idarenin yazılı izni alınacaktır.

1.7. Varsa tüm demontaj işleri yüklenici firmaya ait olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

1.8. Söz konusu iş kapsamında üretici firma garantisi haricinde yüklenici tarafından piyasadan temin edilen tüm malzemeler için TSE belgeleri idareye sunulacaktır.

1.9. Bütün cihazlar çalıştırılıp teslim edilecek, cihazlara ait garanti belgeleri onaylı olarak teslim edilecektir.

1.10. Kullanılacak olan malzemelerin firma seçimi yapılabilmesi için, en az üç firmanın katalog ve TSE belgeleri iş yeri teslimini müteakip idareye verilecektir.
1.11. Firma seçimi yapılmayacak malzemeler için imalat yapılmadan önce idarenin onayı alınacaktır.

1.12. Projede veya onayı alınmış bir malzemede zorunlu olarak yapılacak değişiklikler idarenin yazılı onayı alındıktan sonra yapılacaktır.

1.13. İmalatlar ihale dökümanında teknik şartname ile birlikte verilen poz tariflerine uygun olacaktır.


2. Mevcut Ana Tablo ve NH Sigorta Tablosu

2.1. Mevcut ana tablo yanında bulunan NH sigorta tablosundaki 3 adet 160 A. NH sigortanın demontajı yapılarak yerine ELK.715.325 pozuna uygun 1 adet 3x160 A. Termik Man. Şalter monte edilecektir.

2.2. Mevcut ana tablonun topraklaması korunacaktır. Buna ilave olarak 1 adet ELK.983.101 pozuna uygun 0,5 m2 bakır levha topraklaması yapılacaktır. Bu topraklama hattı ELK.726.304 pozuna uygun 25 mm2 bakır hat ile tablo topraklamasına bağlanacaktır.

2.3. NH sigorta tablosu ile mevcut ana tablo arasındaki besleme ELK.727.523 pozuna uygun 3x25+16/16 NYY kablo ile yapılacaktır.

2.4. Mevcut ana tablo içerisindeki 3x63 A. Kaçak Akım Koruma Şalteri sökülerek birliğe teslim edilecektir. Mevcut ana tablo girişine ELK.715.308 pozuna uygun 1 adet 3x63 A. Termik Man. Şalter monte edilecektir. Bu mevcut ana tablo içine ELK.718.507 pozuna uygun 4x25 A. (30mA) Kaçak Akım Koruma Şalteri monte edilerek mevcut aydınlatma ve priz linyelerine ait sigortalar bu K.A.K.Ş.’ne bağlanacaktır. Ayrıca mevcut tablo içine kazan dairesine çekilecek hat için ELK.724.408 pozuna uygun 1 adet 3x50 A. Anahtarlı Otomatik Sigorta monte edilecektir.

3. Kazan Dairesi

3.1. Kazan dairesi içine projesinde gösterilen uygun bir yere, makine imalatlarının konumu da dikkate alınarak ELK.704.104 pozuna uygun 0,4 m2 sıva üstü sac tablo monte edilecektir. Tablonun beslemesi ELK.727.525 pozuna uygun 4x10/10 NYY kablo ile yapılacaktır.

3.2. Tablo besleme girişine ELK.724.407 pozuna uygun 3x40 A. Anahtarlı Otomatik Sigorta konulacaktır. Tablo kapağı üzerine ELK.725.904 pozuna uygun 3 fazı gösterir farklı renklerde 3 adet işaret lambası monte edilecektir.

3.3. Brülör tablosu beslemesi ELK.727.416 pozuna uygun 4x4/4 NYM kablo ile yapılacak ve bu besleme için kazan dairesi tablosuna ELK.724.407 pozuna uygun 1 adet 3x25 A. Anahtarlı Otomatik Sigorta monte edilecektir.

3.4. Kazan dairesi içine monte edilecek olan yakıt tankında bulunan 2 adet 2000 W’lık ısıtıcının beslemesi kazan dairesi tablosundan ayrı ayrı ELK.727.417 pozuna uygun 4x2,5 NYM kablo ile yapılacaktır. Bu iki besleme için tabloya birer adet ELK.724.406 pozuna uygun 3x16 A. Anahtarlı Otomatik Sigorta monte edilecektir.

3.5. İki adet sirkülasyon pompasının beslemesi için ELK.727.417 pozuna uygun ayrı hatlar çekilecektir. Bu iki besleme için tabloya birer adet ELK.724.406 pozuna uygun 3x16 A. Anahtarlı Otomatik Sigorta monte edilecektir. Sirkülasyon pompalarının her biri için tabloya ELK.718.201 pozuna uygun 3x10 A. Kontaktör ve ELK.713.301 pozuna uygun 2x10 A. Pako Şalter konulacaktır. Pako şalterler tablonun kapağına dışarıdan kumanda edilebilir şekilde monte edilecektir. Her iki sirkülasyon pompası için tablo kapağı üzerine ve pako şalterin yanına ikişer adet ELK.725.904 pozuna uygun işaret lambası monte edilecektir. Bu işaret lambaları iki farklı renkte olacak ve çalışır-arıza durumunu gösterir şekilde yanacaktır.

3.6. Kontaktör kumandasının ve özelliği makine pozunda belirtilen kazan alarm sisteminin beslemesi için tablo içine birer adet ELK.724.401 pozuna uygun 10 A. Anahtarlı Otomatik Sigorta monte edilecektir. Kontaktör kumandası ve alarm sisteminin besleme hatları çekilerek çalışır halde teslim edilecektir.

3.7. Makine projesinde gösterilen yere monte edilecek olan pencere tipi aspiratörün besleme hattı ELK.727.411 pozuna uygun olarak çekilecek ve tablo içine aspiratör için ELK.724.401 pozuna uygun 10 A. Anahtarlı Otomatik Sigorta monte edilecektir. Aspiratör kumandası için tablo kapağı üzerine ELK.713.301 pozuna uygun 1 adet pako şalter monte edilecektir.

4. Aparey Tesisatı

Aşağıda belirtilen teknik şartname makine projesinde gösterilen 6 adet aparey için ayrı ayrı uygulanacaktır.

4.1. Her bir aparey için ELK.704.101 pozuna uygun 0,1 m2 sıva üstü sac tablo monte edilecektir. Tabloların beslemeleri mevcut linye hattı üzerinden ELK.727.417 pozuna uygun 4x2,5/2,5 NYM kablo ile çekilecektir.

4.2. Tablo girişine ELK.724.406 pozuna uygun 3x10 A. Anahtarlı Otomatik Sigorta monte edilecektir. Tablo kapağı üzerine ELK.725.904 pozuna uygun 3 adet işaret lambası monte edilecektir.

4.3. Her bir aparey için tabloların içine ELK.718.201 pozuna uygun 3x10 A. Kontaktör ile tablo kapağı üzerine ELK.713.301 pozuna uygun 2x10 A. pako şalter ve 2 adet ELK.725.904 pozuna uygun çalışır-arıza durumunu gösterir işaret lambaları monte edilecektir.

POZ NO: Elk.704.101
BAYINDIRLIK POZ NO: 704.101
TANIMI: SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.05-0.10 M2
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm kalınlığında DKP , sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo 3 kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı , köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazları kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak , sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarının iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP , sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak.Bütün cihazları , klemensleri vb. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak , ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablo üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS 6429’a uygun olarak siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klemens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini , iş yerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. 0,05-0,10 m2’ye kadar (0,10 m2 dahil)


















POZ NO: Elk.704.104
BAYINDIRLIK POZ NO: 704.104
TANIMI: SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.30-0.40 M2
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm kalınlığında DKP , sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo 3 kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı , köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazları kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak , sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarının iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP , sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak.Bütün cihazları , klemensleri vb. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak , ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablo üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS 6429’a uygun olarak siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klemens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini , iş yerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. 0,30-0,40 m2’ye kadar (0,40 m2 dahil)

POZ NO: Elk. 713.301
BAYINDIRLIK POZ NO: 713.301
TANIMI: TABLO ÜSTÜ MONTAJI İÇİN NORMAL TİP PAKO ŞALTER
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Tablo üstü montajına mahsus, sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, iki pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil 2x16 A. e kadar monofaze







POZ NO: Elk. 715.308
BAYINDIRLIK POZ NO: 715.308
TANIMI: TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TERMİK VE MANYETİK KORUYUCULU ŞALTER 3X63 A.e kadar
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun sürekli olarak en az 150 c’a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan (trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi belirtilen değerden yüksek olduğunda fiyat % 20 artırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. (Iı: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.) 3x63 A.e kadar (Trifaze) Icu: 25 kA, Iı: (0,8-1)In

POZ NO: Elk. 715.325
BAYINDIRLIK POZ NO: 715.325
TANIMI: TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TERMİK VE MANYETİK KORUYUCULU ŞALTER 3X160 A.e kadar
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun sürekli olarak en az 150 c’a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan (trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi belirtilen değerden yüksek olduğunda fiyat % 20 artırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. (Iı: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.) 3x160 A.e kadar (Trifaze) Icu: 35 kA, Iı: (0,8-1)In


POZ NO: Elk. 718.201
BAYINDIRLIK POZ NO: 718.201
TANIMI: KURU TİP TERMİK KORUYUCULU KONTAKTÖR 3*10 A.
BİRİMİ: AD
TARİFİ: AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı yalnız üzerinde termik koruyucu rölesi bulunan kontaktör temin ve montajı , yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil.

POZ NO: Elk. 718.507
BAYINDIRLIK POZ NO: 718.507
TANIMI: KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(30mA)
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazla ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 – 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V, trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslar arası standartlara uygun, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, diğerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. 4 x 25 A.e kadar (30 mA).


POZ NO: Elk. 724.401
BAYINDIRLIK POZ NO: 724.401
TANIMI: ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA)
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B ve C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. 16 A.e kadar.

POZ NO: Elk. 724.406
BAYINDIRLIK POZ NO: 724.406
TANIMI: 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA)
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B ve C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Üç fazlı anahtarlı 16 A.e kadar.

POZ NO: Elk. 724.407
BAYINDIRLIK POZ NO: 724.407
TANIMI: 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (3KA)
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B ve C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Üç fazlı anahtarlı 40 A.e kadar.

POZ NO: Elk. 724.408
BAYINDIRLIK POZ NO: 724.408
TANIMI: 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (3KA)
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B ve C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Üç fazlı anahtarlı 63 A.e kadar.

POZ NO: Elk. 725.904
BAYINDIRLIK POZ NO: 725.904
TANIMI: İŞARET LAMBASI 250 V.a Kadar
BİRİMİ: AD
TARİFİ: Gömme tipte, istenilen renkte, ışıklı işaret lambası sigorta ve şalterin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil komple işaret lambası temin ve montajı, işler halde teslimi. 250 V.a kadar.
POZ NO: Elk. 726.301
BAYINDIRLIK POZ NO: 726.301
TANIMI: BORUSUZ SERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATTI 4 mm2
BİRİMİ: MT
TARİFİ: Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 4 mm2 çıplak örgülü veya dolu bakır tel

POZ NO: ELK.726.303
BAYINDIRLIK POZ NO: 726.303
TANIMI: BORUSUZ SERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATTI 10 mm2
BİRİMİ: MT
TARİFİ: Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 10 mm2 çıplak örgülü veya dolu bakır tel

POZ NO: Elk. 726.304
BAYINDIRLIK POZ NO: 726.304
TANIMI: BORUSUZ SERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATTI 16 mm2
BİRİMİ: MT
TARİFİ: Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 16 mm2 çıplak örgülü veya dolu bakır tel




POZ NO: Elk. 727.411
TEDAŞ POZ NO: 727.411
TANIMI: KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLOYLA BESLEME HATTI 3*2,5 mm2 NYM
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-833’e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) 3 x 2,5 mm2

POZ NO: Elk. 727.416
TEDAŞ POZ NO: 727.416
TANIMI: KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLOYLA BESLEME HATTI 4*4 mm2 NYM
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-833’e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) 4 x 4 mm2

POZ NO: Elk. 727.417
TEDAŞ POZ NO: 727.417
TANIMI: KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLOYLA BESLEME HATTI 4*2,5 mm2 NYM
BİRİMİ: MT
TARİFİ: TS-833’e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) 4 x 2,5 mm2

POZ NO: Elk. 727.523
BAYINDIRLIK POZ NO: 727.523
TANIMI: 1 KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ YVV (NYY)
BİRİMİ: M
TARİFİ: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 3x25 + 16 mm2

POZ NO: ELK.727.525
BAYINDIRLIK POZ NO: 727.525
TANIMI: 1 KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ YVV (NYY) 4*10 mm2
BİRİMİ: MT
TARİFİ: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 4*10 mm2




POZ NO: Elk. 983.101
BAYINDIRLIK POZ NO: 983.101
TANIMI: TOPRAK ELEKTRODU (LEVHA), ELEKTROLİTİK BAKIR
BİRİMİ: AD
TARİFİ: 0,5 mm2.lik (0.70x0.70 m.) 1,5 mm. kalınlığında bakır levhanın işyerinde temini, her cins toprakta çukurun hazılanması, levhanın gömülmesi, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MSB.Erzurum İnş.Eml. ve Nato Güv. Yat.Blg.Bşk.lığı

b.Telefon Numarası: +904422336052

c.Fax Numarası: +904422350013

d.Elektronik Posta adresi: tesuperzurum@msb.gov.tr