İşin Adı İstanbul Merkez Komutanlığı 20 Kısım Temizlik Malzemesi Mal Alımı

İhale Usulü 22 D

         

İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı

Adres : Ayazağa/İSTANBUL

Telefon : +902123651200

Faks : +902123651264

Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

         

Malın Niteliği ve Türü MAL ALIMI

Malın Miktarı 20 KISIM ADET

Mal Teslim Yeri İSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIĞI (BEŞİKTAŞ/İSTANBUL(

Mal Teslim Tarihi İşe başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir

İhale Yeri 3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYONU AYAZAĞA/SARIYER/İSTANBUL

İhale Tarihi 14.10.2019 10:00

İhale İlanı Metni

3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL

1. İstanbul Merkez Komutanlığı 20 Kısım Temizlik Malzemesi Mal Alımı, doğrudan temin usulü ile  14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 10:00’da  yapılacaktır. Satın alınacak malzemenin Listesi ve Miktarı ile Malzemenin Evsaf ve Teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

2. Malzeme, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır.  Alım kararına müteakip yüklenici ve  idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.

 

3.Malzeme, Doğrudan Temin Alım Komisyonunun alımla ilgili kesin kararını verdikten sonra 10 (On) takvim günü içerisinde İstanbul Merkez Komutanlığınca belirtilen yere defaten teslim edilecektir.

4. Alınacak malzemenin muayene ve kabulü, İstanbul Merkez Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılacaktır. Fiziki muayenesi Evsafta belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının muayenesi yapılacaktır.

 

5. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden Milli Savunma Üniversitesi  Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren bir ay içince ödenecektir.

 

6. Teklif Mektubu (Piyasa Araştırma Tutanağı) aşağıdaki e-posta adresine başvurarak e-posta  ile ya da dileyen istekliler komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.

 

7. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 10:00’ a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir.

 

8. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.

 

9. İrtibat için e-posta, telefon ve belgegeçer numaraları aşağıda verilmiştir.

İRTİBAT NUMARALARI:

Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 (Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00'dan 2981 - 2982 (Sinan ÖNAL)
Tel  :0 212 365 12 64

E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

 

 

İSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIĞI GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ  İHTİYAÇ LİSTESİ
KISIM NU. STOK
NUMARASI MALZEME CİNSİ MİKTARI BİRİMİ
1 6515KK0302478 YÜZ MASKESİ TEK KULLANIMLIK 40 PK
2 6530KK0484721 ÇÖP TORBASI ORTA BOY 55X60 CM 500 RULO
3 8105KK0441087 ÇÖP TORBASI KÜÇÜK BOY 40X45 CM 500 RULO
4 8415270383899 BULAŞIK ELDİVENİ 50 ADET
5 7920KK0075220 BULAŞIK SÜNGERİ  SARI 200 ADET
6 5340KK0096443 BULAŞIK TELİ 200 ADET
7 8415KK0430896 ELDİVEN NON STERİL PUDRASIZ L BEDEN 230 PAKET
8 7930KK0436398 MİNERALLİ SIVI OVMA MADDESİ 5 LT 250 LT
9 7920KK0091825 FIRÇA, TEMİZLEME 40 ADET
10 7920KK0166646 SAP FIRÇA, MADENİ 15 ADET
11 7920KK0329916 METAL ÇEKPAS 55 CM. SAPLI 40 ADET
12 7920KK0447018 LAVABO FIRÇASI DAİRESEL YAPILI 50 ADET
13 7360KK0386974 STREÇ FİLM 0.45 CM X 300 MT 250 ADET
14 6850KK0193692 YAĞ ÇÖZÜCÜ TEMİZLEME MADDESİ 250 LT
15 6850KK0531713 MERMER,GRANİT,YÜZEY AĞIR KİR TEMİZLEYİCİ 100 LT
16  6850KK0207736 METAL TEMİZLEME VE PARLATMA MADDESİ 150 KG
17  7930KK0069313 MEKANİK YÜZEY TEMİZLEME-OVMA TOZU, KLORLU 100 ADET
18 6508270382634 SABUN, SIVI EL YIKAMA 250 KG
19 7920270385280 FIRÇA TUVALET TEMİZLİĞİ İÇİN MUHAFAZALI 25 ADET
20 7930KK0428260 SIVI DETERJAN BULAŞIK ELDE YIKAMA 400 KG

 

 

T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
İstanbul Merkez Komutanlığı
Lojistik Şube Müdürlüğü
İST.MRK.K.LIĞI GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK EVSAF ÖZELLİKLERİ
S.NO. MALZEMENİN İSMİ STOK
NUMARASI BİRİMİ İHTİYAÇ
MİKTARI MALZEMENİN EVSAFI
1 YÜZ MASKESİ TEK KULLANIMLIK 6515KK0302478 PK 40 MASKE, AĞIZ-BURUN//AĞIZ VE BURUN KAPATIR.TEMİZLİK İŞLERİNDE,MUAFAK, YEMEKHANE VE FIRINLARDA HİJYEN SAĞLAMAK MAKSADIYLA KULLANILIR.RENK:BEYAZ//ULTRASONİK DİKİŞLİ//POLİPROPİLEN KAPLI YUMUŞAK YARLANABİLİR TELİ//ANTİALERJİK,HAVA GEÇİRGEN//FİBERGLASS//LATEKS İÇERMEZ.TEK KULLANIMLIK.2 KATLI 1 PAKETTE 50 ADET BULUNUR.MARKA TERCİHEN (AMET 2) OLUCAKTIR.DİĞER MARKALARDA KALİTESİNE GÖRE DEĞERLENDİRMEYE ALINCAKTIR.
2 ÇÖP TORBASI ORTA BOY 55X60 CM 6530KK0484721 RULO 500 AMBALAJ ŞEKLİ:RULO, ORTA BOY (55X60CM) PROFESYONEL ÇÖP POŞETİ.RENK:SİYAH
1.MALZEME BİRİNCİ POLİETİLEN (HDPE) MMAMUL ÜRETİM OLACAK.
2. KALINLIĞI EN AZ 10 MİKRON OLACAK.                                                                                                                                                                                                                        3 ÇÖP TORBALARINI HER BİRİNİN İÇERİSİNE TOPLAM AĞIRLIĞI 10 KG.OLAN KESKİN KENAR VE KÖŞELERİ BULUNMAYAN CİSİMLER KONULDUĞUNDA 5 DK.SÜRE İLE YIRTILMA, PATLAMA VE KAYNAK YERLERİNDE AYRILMA OLMADAN TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK. 
3  ÇÖP TORBASI KÜÇÜK 40X45 CM 8105KK0441087 RULO 500 AMBALAJ ŞEKLİ:RULO, KÜÇÜK BOY (40X45CM) PROFESYONEL ÇÖP POŞETİ.RENK.SİYAH                                                                                                                                                                                                       1.ÇÖP TORBASI 20 ‘LİK RULO PLASTİK PAKET HALİNDE SİYAH RENKTE OLACAK
2.MALZEME BİRİNCİ POLİETİLEN (HDPE) MMAMUL ÜRETİM OLACAK.
3. KALINLIĞI EN AZ 10 MİKRON OLACAK.
4 ÇÖP TORBALARINI HER BİRİNİN İÇERİSİNE TOPLAM AĞIRLIĞI 10 KG.OLAN KESKİN KENAR VE KÖŞELERİ BULUNMAYAN CİSİMLER KONULDUĞUNDA 5 DK.SÜRE İLE YIRTILMA, PATLAMA VE KAYNAK YERLERİNDE AYRILMA OLMADAN TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK. 
4 BULAŞIK ELDİVENİ 8415270383899 ADET 50 1. BULAŞIK ELDİVENİNİN İÇİ PAMUKSU YÜZEYLİ OLACAK.
2. BULAŞIK ELDİVENİ DOĞAL KAUÇUKTAN İMAL EDİLMİŞ OLACAK. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECKTİR.
3. BULAŞIK ELDİVENİ KIRMIZI RENKTE OLACAK.
4.EL HAREKETLERİNE MANİ OLMAYACAK YUMUŞAKLIKTA, RAHAT GİYİLEBİLİR OLMALIDIR.
5.8-8,5///7,5-8///10-10,5. ÖLÇÜLERİNDEN EN AZ 15 ADET OLUCAKTIR.   
5 BULAŞIK SÜNGERİ  SARI 7920KK0075220 ADET 200 1.BULAŞIK SÜNGERİ OLUKLU VE FİBERLİ OLACAK.
2.ORTALAMA 6X12 CM EBADINDA OLACAKTIR.
3.KALİTELİ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAK, KOLAY DEFORME OLMAYACAK.
6 BULAŞIK TELİ 5340KK0096443 ADET 200 SERT YÜZEYLER İÇİN PASLANMAZ TEL OLUCAK.60 GR OLUCAK.
7 ELDİVEN NON STERİL PUDRASIZ 8415KK0430896 PAKET 230 1.ÜRÜN LATEX OLUCAK.
2.PUDRASIZ OLUCAK.
3.ELDİVENLER S – M – L ÖLÇÜLERİNDE OLACAK

8 MİNERALLİ SIVI OVMA MADDESİ 5 LT 7930KK0436398 LT 250 ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDE: %5. NONİYONİK AKTİF MADDE: %5.KATI MADDELER: %30.AKTİF MADDE:KREM 5 LT'LİK BİDONLARDA OLUCAK.MARKALAR:OXY//STAR//BEMOL//MARATHEM 
9 FIRÇA, TEMİZLEME 7920KK0091825 ADET 40 FIRÇA YIKAMA 20 CM.ZEMİNLERİN YIKAMA İŞLERİNDE KULLANILIR.
10 SAP FIRÇA, MADENİ 7920KK0166646 ADET 15 1.ALÜMİNYUM ALAŞIM KIRMIZI RENKTE OLACAK.
2.UZUNLUK 100 İLE 120 CM ARASI,  ÇAPI 2 CM VE YUKARISI OLACAK.
11 METAL ÇEKPAS 55 CM. SAPLI  7920KK0329916 ADET 40 SAP UZUNLUĞU : 1010 MM.SAP ÇAPI : 200 MM. KAUÇUK KISMININ KESİT KALINLIĞI : MAXİMUM : 15 MM. MİNUMUM : 5 MM.KAUÇUK YÜKSEKLİĞİ : 35 MM. SAP SÖKÜLÜR VE TAKILIR.KAUÇUK KISMININ UZUNLUĞU 55 CM OLUCAK.VE ETRAFI METAL OLUCAK.YER TEMİZLİĞİ İÇİN KULLANILIR.
12 LAVABO FIRÇASI DAİRESEL YAPILI 7920KK0447018 ADET 50 FIRÇA, TEMİZLEME SAP UZUNLUĞU MİLİMETRE MAKSİMUM 210,0
ENİ MİLİMETRE MAKSİMUM 40,0 UZUNLUK MİLİMETRE MAKSİMUM 260,0 SAP MEVCUT FIRÇA KISMI MALZEMESİ PLASTİK #
FIRÇA MALZEMESİNİN KULLANILAN UZUNLUĞU MİLİMETRE MAKSİMUM 25,0 SIRT ŞEKLİ YUVARLAK UÇ W/EL TUTAMAĞI
AYRILABİLİR TUTAMAK TERTİBATI DAHİLNİHAİ MALZEME TANIMLAMASI LAVABO FIRÇASI DAİRESEL YAPILI ÖZEL HUSUSLAR KOLALIK TESİSLERİNDE TEMİZLİK MAKSADIYLA KULLANILMAKTADIR. BEYAZ RENK ÖNCELİKLİDİR.
13 AMBALAJ MALZEMESİ, STREÇ FİLM 0.45 CM X 300 MT  7360KK0386974 ADET 250 MALZEME VE GIDALARIN MUHAFAZASI İÇİN EN AZ 8 MİKRON KALINLIĞINDA 300 M. BOYUNDA TOP HALİNDE ŞEFFAF MALZEMEDİR
14  YAĞ ÇÖZÜCÜ TEMİZLEME MADDESİ 6850KK0193692 LT 250 TÜM YIKANABİLİR VE SİLİNEBİLİR MÜTFAK YÜZEYLERİNİN YANMAMIŞ YAĞLI KISIMLARININ TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR.5-10-20 LİTRELİK BİDONLARDA OLACAKTIR.TENCERE VE TAVALARIN DIŞINDA BİRİKEN DETERJANLA ÇIKARTILAMAYAN KİR VE YAĞLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR. HER TÜRLÜ ENDÜSTRİDE HER YÜZEYİN VE MAKİNA PARÇALARININ YAĞ VE KİRDEN TEMİZLENMESİNDE KULLANILIR.
15 MERMER,GRANİT AĞIR KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ  6850KK0531713 LT 100 20 KG PLASTİK BİDONLARDA OCAK , FIRIN , FRİTÖZ , DAVLUMBAZ , MAKİNA VE TEZGAH YÜZEYLERİNDE OLUŞAN AĞIR KİR VE YAĞ KALINTILARININ TEMİZLENMESİNDE KULLANILABİLİR OLACAKTIR.
16  METAL TEMİZLEME VE PARLATMA MADDESİ 6850KK0207736 KG 150 5 KG BİDONLARDA OLACAKTIR.MUTFAK VE YEMEKHANELERDE KULLANILAN KROM ÇELİK MALZEMELERİN YÜZEYLERİNDE OLUŞAN KİRLERİN TEMİZLENMESİNDE VE PARLATILMASI İÇİN KULLANILAN MALZEME
17  MEKANİK YÜZEY TEMİZLEME-OVMA TOZU, KLORLU  7930KK0069313 ADET 100 KLORLU VİM TOZLU ;OVULARAK TEMİZLİK YAPAR.MUTFAK,TUVALET VE BANYODA KULLANILIR. 1500 GR.LIK PAKETLERDE OLACAKTIR.
18  SABUN, SIVI EL YIKAMA 6508270382634 KG 250 ANTİBAKTERİYEL EL YIKAMA SIVI SABUN 5 KG BİDONLARDA OLACAKTIR.
19  FIRÇA TUVALET TEMİZLİĞİ İÇİN MUHAFAZALI 7920270385280 ADET 25 TUVALET KULLANIMINA UYGUN OLACAKTIR. MUHAFAZALI OLACAKTIR.
20  SIVI DETERJAN, BULAŞIK YIKAMA EL 7930KK0428260 KG 400 ELLE BULAŞIK YIKAMADA VE GENEL TEMİZLİK AMACIYLA KULLANILIR.HOŞ KOKULU VE KÖPÜKLÜDÜR. 5 KG BİDONLARDA OLACAKTIR.

 

 

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE 20  KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ  ALIMINA AİT

 SÖZLEŞME TASARISI

 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu(İstanbul Merkez Komutanlığı)(bundan sonra İdare olarak anılacaktır)ile diğer tarafta.........................................(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin                                                                                    

a) Adı: 3’üncü Kolordu (İstanbul Merkez Komutanlığı)

b) Adresi: Mecidiye Mah. Palanga Cad No:62 /İSTANBUL

c) Telefon numarası: 0 212 258 99 60

ç) Faks numarası: 0 212 258 99 61

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………

b) T.C. Kimlik No: ………………………………………………………………….

c)Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………

ç)Yüklenicinin tebligata esasadresi: …………………………………………………..

d)Telefon numarası:………………………………………………………………….

e) ildirime esas faks numarası:………………………………………………………...

f)Bildirime esaselektronik posta adresi (varsa) :………………………………………

2.3. Her iki taraf  2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve alıma ait dokümanda yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve ihtiyaç listesinde belirtilen 20 (YİRMİ) KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ alıma ait doküman ile bu sözleşmede ve evsaf listesinde belirlenen şartlar dahilinde yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek 20 (YİRMİ) KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ sözleşme ve ekleri ile birlikte Ek-1 ihtiyaç listesinde ve Ek-2 evsaf listesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

       Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır

Madde 7 -  Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; alıma, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV Hariç), resim ve harçlar vb. masraflar,5174 sayılı kanun gereği borsa tescil zorunlu olan mallar için tescile ait giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta vb. giderler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Alıma ait doküman, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alıma ait dokümanı oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alıma ait dokümanda yer alan hükümler esas alınır.

8.2. Alıma ait dokümanı oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

            a.         Sözleşme tasarısı

            b.         Yazılı açıklamalar

            c.         Diğer Belgeler

                        (1) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli.

                        (2) İhtiyaç Listesi

                        (3) Malzemenin Evsafı

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 400 (Dörtyüz ) gündür.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

Malzemeler İstanbul Merkez Komutanlığı (ORHANİYE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL) TAŞINIR 118 (TÜKETİM) MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA teslim edilecektir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 

10.3.1. İşe başlama tarihinden itibaren 10 (ON) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir.

10.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise sözleşmenin 24’ncü maddesine uygun olarak “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılır. 

10.3.3. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.

10.3.4. Alınacak olan Mallar İstanbul Merkez Komutanlığı (ORHANİYE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL) TAŞINIR 118 (TÜKETİM) MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA teslim edilecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 

Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları        

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve alıma ait dokümana uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY(Türk Lirası’dır.)

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Sözleşme bedeli (İlave işler nedeni ile meydana gelecek artışlar dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme teslim alınacak malın kati kabulünü müteakip usulüne uygun olarak düzenlenecek belgelere (muayene muhtırası, Taşınır Mal İşlem Belgesi vb.) istinaden 3’üncü Kolordu Komutanlığı tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın  03.2.2.02-1 “ Temizlik Malzemesi Alımı” Ekonomik Kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde  Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünce Türk Parası olarak ödenir.

12.2.4. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi sebeplerle istihkakların ödenmesinin gecikmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve malın teslimine devam edecektir.

Madde 13 - Yüklenicinin yükümlülükleri
13.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri

13.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve alıma ait dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

13.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

13.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

13.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

13.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

Bu madde boş bırakılmıştır.

13.3. İş programı

13.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

13.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,
Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

            ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

13.4. Güvenlik önlemleri

13.4.1.Yüklenici;

İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

13.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

13.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

13.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

13.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

13.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

13.5.4. Alıma ait dokümanda Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

13.6. Malların taşınması

13.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

13.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

13.7. Garanti ve bakım, onarım

13.7.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (Bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici, sözleşmeyi imzalamakla garantiyi taahhüt etmiş sayılacaktır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

13.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

13.7.1.2. Sözleşmenin imzalanması ile yüklenici, garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını yitiren malların yerine yapılacak tebligatı müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağı, bu yapılmadığı takdirde bu kapsamda yapılacak her türlü masraf ve ceza uygulamasını kabul edeceğini taahhüt etmiş sayılacaktır.

13.7.1.3. Yapılacak tebligatı müteakip getirilen malın uygun bulunmaması durumunda 5 (beş) günlük süre içerisinde bir defa daha mal teslimi yapılabilecektir.

13.7.1.4. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların değiştirilmesi için yapılacak her türlü masraf (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç) yükleniciye aittir.

13.7.1.5. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların yapılacak tebligatı müteakip 5 (beş) takvim günlük süre içerisinde değiştirilmemesi halinde yüklenici hakkında yürürlükteki MSY 331 (C) Sayılı Yönerge esaslarına göre işlem yapılacaktır.

13.7.1.6. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Madde 14 - Ambalajlama

14.1. Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

14.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

14.3. Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar idareye bedelsiz olarak bırakılacaktır.

Madde 15 - Sözleşmede değişiklik yapılması
15.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

Malın  teslim yeri.

         b) Malın süresinden önce  teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

15.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 16 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

16.1.  İhtiyaç olması halinde; doğrudan temin ile ilgili limitin aşılmaması kaydıyla iş artışı veya ihtiyaç oranında iş eksilişi yapılabilecektir.

Madde 17 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

17.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

      c) Genel salgın hastalık.

      ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

      d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

      a)  Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

      ç)  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

      d)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

17.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

17.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 18 - İdarenin yükümlülükleri

18.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

 Bu madde boş bırakılmıştır.

18.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

Bu madde boş bırakılmıştır.

18.3. İzinler ve ruhsatlar

18.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

18.4. İdarenin personeli

18.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve alıma ait dokümanda belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

 

Madde 19 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

19.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

19.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 20 - Yüklenicinin vekili

20.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

20.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 21 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri

21.1.  Doğrudan temin usulü ile alınacak mal;

21.1.1. Sözleşmenin 5’inci maddesinde belirtilen özellikler dikkate alınarak İstanbul Merkez Komutanlığı bünyesinde kurulucak Muayene ev Kabul Alım Heyeti tarafından Fiziki muayenesi Ek-1’de gönderilen EVSAFTA belirtilen özelliklere uygun olup olmadıklarının muayenesi yapılarak beğeni usulü ile alınacaktır.

21.1.2. Getirilen mal yapılan muayene neticesinde uygun bulunmaz ise, teslim süresi içerisinde muayenede uygun bulunmayan mal yerine sadece 1 (Bir) defa mal getirilebilecektir.

21.1.3. Taahhüt konusu işin müstakil kullanımına elverişli her bir kısmı için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabulü yapılan kısmın bedeli ödenir.  

21.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 22 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

22.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

          a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

          b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve EK’ine uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, evsafta belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

22.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da evsafa uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.   

22.3.    İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.  

Madde 23 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

23.1. Yüklenici teslim, ambalajlama şekli ve durumu, sözleşmeye uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 24 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

24.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005 (binde beş)’i oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak bu süre hiçbir şekilde 5 (Beş) günü geçemez, geçtiği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

24.2. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Madde 25 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

25.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya alıma ait dokümana uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. 

Madde 26 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

26.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın evsafa uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

26.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde.27 - Anlaşmazlıkların çözümü

27.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 28 - Diğer hususlar

28.1.    Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler :

 

28.1.1. İstanbul Merkez Komutanlığı yetkileri;

28.1.1.1. Yükleniciye, verilecek her türlü tebligatın yapılması,

28.1.1.2. Sözleşme hükümlerine göre işin takibi,

28.1.1.3. Sözleşmenin 20’nci maddesine istinaden yüklenici vekili onay işlemleri,

28.1.1.4. Sözleşmenin 24’üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının işlemlerin safahatını içerecek şekilde belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde İstanbul Mrk.K.lığı Loj.Ş.Md.Lüğüne ulaşacak şekilde gönderilmesi,

Madde 29 – Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 30 - Sözleşmenin imzalanması
30.1. Bu sözleşme 30 (OTUZ) [rakam ve yazılı ile] maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra  …../…../….... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.                                               

 

 

İDARE                                                                                                        YÜKLENİCİ

 

 

 

 

 

 

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 3 ncü Kolordu Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +902123651200

c.Fax Numarası: +902123651264

d.Elektronik Posta adresi: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int