İşin Adı 5 KALEM FOTOKOPİ,BASKI MAKİNESİ SARF MALZEMESİ ALIMI

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı

Adres : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK

Telefon : +904866171469

Faks : +904866169169

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü ilan metninde belirtilmiştir.

Malın Miktarı 5 kalem

Mal Teslim Yeri 172NCİ ZH TUG K. LIĞI TŞN.TÜK-211 MAL SAYMANLIĞI SİLOPİ

Mal Teslim Tarihi ilan metninde belirtilmiştir.

İhale Yeri 172’nci Zh.Tug. K.Yrdc. lığı İh.Koms.Bşk.lığı Salonu Cizre/ŞIRNAK

İhale Tarihi 04.06.2012 10:00

İhale İlanı Metni
172’NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN BİRLİKLERİN İHTİYACI İÇİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALINACAK İKMAL MADDELERİNE AİT

İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI

MADDE 1.
1.1.172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı tarafından desteklenen birliklerin ihtiyacı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/D maddesine göre satın alınacak ikmal maddesinin;

S.NU MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ ALIMA İLİŞKİN BİLGİLER
1 FOTOKOPİ MAKİNASI OLİVETTİ 200MF TONER:K19089712 16 ADET ÜRÜN ORJİNAL OLACAKTIR. ÜRÜNÜN ORJİNAL OLDUĞU ORJİNAL BANDROL (HOLOGRAM) VE/VEYA ÜRETİCİ /İTHALATÇI FİRMADAN TEMİN EDİLECEK BELGELER (FATURA, ÜRETİM BELGESİ, GÜMRÜK BELGELERİ TAAHHÜTNAME..VB)İLE TEVSİK EDİLECEKTİR.
2 TONER: MURATEC MFX 2725 12 ADET ÜRÜN ORJİNAL OLACAKTIR. ÜRÜNÜN ORJİNAL OLDUĞU ORJİNAL BANDROL (HOLOGRAM) VE/VEYA ÜRETİCİ /İTHALATÇI FİRMADAN TEMİN EDİLECEK BELGELER (FATURA, ÜRETİM BELGESİ, GÜMRÜK BELGELERİ TAAHHÜTNAME..VB)İLE TEVSİK EDİLECEKTİR.
3 YAZICI LASERJET KYOCERA FS-3830 DN TONER: TK-65 4 ADET ÜRÜN ORJİNAL OLACAKTIR. ÜRÜNÜN ORJİNAL OLDUĞU ORJİNAL BANDROL (HOLOGRAM) VE/VEYA ÜRETİCİ /İTHALATÇI FİRMADAN TEMİN EDİLECEK BELGELER (FATURA, ÜRETİM BELGESİ, GÜMRÜK BELGELERİ TAAHHÜTNAME..VB)İLE TEVSİK EDİLECEKTİR.
4 RİSOGRAPH RC 4500 TÜP MÜREKKEP 2 ADET ÜRÜN ORJİNAL OLACAKTIR. ÜRÜNÜN ORJİNAL OLDUĞU ORJİNAL BANDROL (HOLOGRAM) VE/VEYA ÜRETİCİ /İTHALATÇI FİRMADAN TEMİN EDİLECEK BELGELER (FATURA, ÜRETİM BELGESİ, GÜMRÜK BELGELERİ TAAHHÜTNAME..VB)İLE TEVSİK EDİLECEKTİR.
5 RİSOGRAPH RC 4500 MASTER TRANSFER KAĞIDI 3 ADET ÜRÜN ORJİNAL OLACAKTIR. ÜRÜNÜN ORJİNAL OLDUĞU ORJİNAL BANDROL (HOLOGRAM) VE/VEYA ÜRETİCİ /İTHALATÇI FİRMADAN TEMİN EDİLECEK BELGELER (FATURA, ÜRETİM BELGESİ, GÜMRÜK BELGELERİ TAAHHÜTNAME..VB)İLE TEVSİK EDİLECEKTİR.

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 5 (Beş) kalem ikmal maddesi kısaca mal olarak adlandırılmıştır.

1.2. Satın alınacak malın evsafı; 1.1. maddesinde belirtildiği gibidir.
1.2.1. Yüklenici tarafından, belirtilen özelliklerden farklı olarak önerilen mal, ancak teknik ve istenen özelliklere uygun veya mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu alım komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.

1.2.2. Herhangi bir nedenle doğrudan temin kararının alınamaması durumunda, Doğrudan Temin Komisyonunca işlemlere devam edilecek ve alım konusu malın sözleşmesinin yapılması sağlanacaktır.

TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI
MADDE 2.
2.1. Mal, TŞN.DYN.-211 Mal Saymanlığı/SİLOPİ/ŞIRNAK adresine, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (ONBEŞ) gün içerisinde defaten teslim edilecektir.
2.2. En uygun teklifi veren istekli, komisyon kararının tebliğine müteakip 2 (İki) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
2.3. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirebilir. Normal sürede uygun çıkmayan mallar yerine 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
2.4. Yüklenici muayeneye arz ettiği malını muayene sonucuna kadar (red hali hariç) geri alamaz ve bu hususta herhangi bir sebeple hak iddia edemez.
2.5. Malların tartı, istif, gruplama, işçi hizmetleri ve diğer bütün masrafları yükleniciye aittir.

MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI
MADDE 3.
Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın fiziksel muayenesi 172’nci Zırhlı Tugay K.Yrd. lığı Muayene ve Kabul Komisyonunca yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır. Bu esaslara göre niteliklerine uygun bulunmayan mal reddedilir.
3.1. Malın duyusal ve fiziksel muayenesi malın teslim edildiği günde yapılacaktır.
3.2. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunabilir. Yüklenicinin muayenede hazır bulunup bulunmadığının tespiti yapılır, hazır bulunmasa bile muayene işlemlerine başlanır.
3.3. Yüklenici muayene günü ve saatini Muayene ve Kabul Komisyonundan bizzat kendisi veya kanuni vekili öğrenecektir. Öğrenmediği takdirde herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3.3.1. muayene aşağıdaki esaslara göre yapılır:
3.3.1.2. Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı tespit edilir.
3.3.1.3. Malların ya da yapılan işin malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşmeye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşme çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.

3.3.1.4. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
3.3.1.5. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
3.4. Malın fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde, yüklenici veya kanuni vekili (muayenede hazır bulunmuşlar ise) muayene sonucuna aynı gün ve çalışma saati bitiminden en geç bir saat evveline kadar, ilk muayeneyi yapan komisyonun bağlı olduğu komutanlığa yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edebilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene işlemleri aynı günde bitmez ise, yükleniciye muayeneye katılabilmesi için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. Bu zaman zarfında mal bozulursa veya evsafını değiştirirse idareden herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
3.5. Getirilen malın muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar ve gerekli olan ölçme ve tartma cihazları (hassas terazi, elekler, istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalaj v.s. ) yükleniciye ait olacaktır. Ölçme ve tartma cihazlarının kalibrasyonunun yapıldığına ilişkin belgeler istendiğinde Komisyona ibraz edilecektir.
3.6. Muayeneler sırasında alınacak numune payları yükleniciye ait olacaktır.

TAAHHÜDE RİAYETSİZLİK HALLERİ VE MÜEYYİDELERİ

MADDE 4.
4.1. Yüklenicinin taahhüdünü ifa etmediği addolunacak haller şunlardır.
4.1.1. Yüklenici malları sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 (ONBEŞ) gün içinde teslim etmek zorundadır.
4.1.2. Normal teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde reddedilmesi ve reddedilenin yerine, normal sürede yeni mal getirmemesi yada yerine 2 (iki) defaya mahsus olarak getirilen malın da reddedilmesi halinde hiç mal getirmemiş sayılır.
4.2. Sözleşme yapıldıktan sonra, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 10’uncu maddesinde yazılı hükümler dışında, yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine; protesto çekmeye, ayrıca bir hüküm almaya ve noter ihtarı çekmeye gerek kalmaksızın idare tarafından doğrudan temin iptal edilecek ve kesin teminat hazineye irad kaydedilecektir.

AMBALAJ ŞEKLİ

MADDE 5.
5.1. Ürünler orijinal ambalajında, piyasa teamülüne uygun olarak teslim edilecektir. Ambalajlar, sağlam, ürünün kendisine özgü olacaktır. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme yeni, temiz, kokusuz olacaktır. Her türlü ambalaj ve kaplar alıcıya ücretsiz olarak bırakılacaktır.

RESİM VERGİ VE MASRAFLAR
MADDE 6.
Her türlü resim, vergi, harç ile borsa tescil ücreti yükleniciye aittir. Fiyatlara KDV dahil değildir. İlgili mevzuat uyarınca KDV cari uygulamadaki oranlar üzerinden teslim alınan emtiaların sabit satış fiyatlarına ayrıca ilave edilerek, kuruşlu belge üzerinde gösterilmek suretiyle yükleniciye ayrıca ödenecektir.

İKAMETGAHTA BULUNMA MECBURİYETİ
MADDE 7.
Yüklenici taahhüt süresi içinde, tebligat çekilebilmesi için sözleşmede gösterdiği ikametgahında ve tebligat adresinde bizzat bulunmaya veya namına yapılacak tebligatı almaya yetkili bir vekil bulundurmaya mecburdur. Bulunmadığı taktirde herhangi bir hüküm almaya lüzum kalmadan ve itiraza bakılmaksızın doğrudan temin iptal edilir.

ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI
MADDE 8.
Hak edişler,teslim edilen malların, ilgili belgeleri (taşınır mal işlem belgesi...vb) mal saymanlığınca, usulüne uygun olarak düzenlenmesine müteakip, 172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı Mly Büt.Ks.A.liği tarafından tahakkukları yapılarak, ait oldukları Mali Yılı harcama kaleminden ödenecektir. Hak ediş tutarları ile ihale bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenecektir.Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi nedenle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde satıcı herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir.

SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT
MADDE 9.
Yüklenici ile (noter onaysız) sözleşme yapılacaktır. Sözleşme tasarısına yazılması gereken diğer hususları Doğrudan Temin Komisyonu kendisi belirleyecektir. Diğer hususlar sözleşme taslağında belirtilecektir. Teklif edilen toplam bedelin % 6’sı oranında Kat’i teminat alınacaktır.

İHTİLAFLARIN HALLİ
MADDE 10.
Uyuşmazlıkların halinde, sırasıyla aktedilecek, Sözleşme ve onun ayrılmaz kısımlarını teşkil eden Özel Şartname esas alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde Cizre Mahkemeleri yetkilidir.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı

b.Telefon Numarası: +904866171469

c.Fax Numarası: +904866169169

d.Elektronik Posta adresi: