ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI İHALE DETAYI

İşin Adı MUHTELİF YEMEK HAZIRLIK EKİPMANI ALIMI

İhale Usulü 22/D

İdare Adı : ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI

Adres : ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI 06790 ETİMESGUT/ANKARA

Telefon : +903122491110-17(3021-3022)

Faks :

Elektronik Posta Adresi :

Malın Niteliği ve Türü MUHTELİF YEMEK HAZIRLIK EKİPMANI ALIMI

Malın Miktarı 18 KALEM

Mal Teslim Yeri 660'NCI TAŞINIR TÜKETİM MAL SAYMANLIĞI

Mal Teslim Tarihi SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ

İhale Yeri ZIRHLI BİRLİKLER OKULU VE EĞİTİM TÜMEN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

İhale Tarihi 09.03.2017 10:00

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN TEKLİF MEKTUBUDUR
ZIRHLI BİRLİKLER OKULU VE EĞİTİM TÜMEN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT / ANKARA
TEKLİF SAHİBİNİN                                                                              Tarih:……./……./2017
ADI SOYADI / FİRMA ADI:
TEBLİĞ ADRESİ:
E-MAİL ADRESİ (Varsa):
BAĞLI OLDUĞU VERGİ
DAİRESİ VE VERGİ
NUMARASI:
TELEFON VE FAKS
NUMARASI TEL:                                      FAKS:
ÖDEME YAPILACAK
BANKA ADI / ŞUBE / HESAP NO:
        "Doğrudan Temin"i oluşturan ihtiyaç listesi tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrımın ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. MUHTELİF YEMEK HAZIRLIK EKİPMANI ALIMI işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin arz ederim / ederiz.
S. NO MALZEMENİN İSMİ MİKTARI TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT TUTAR MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

1 ÇIRPMA TELİ 1 METRE 30 ADET TOPLAM UZUNLUK EN AZ 90 CM.OLACAKTIR. AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) İÇ VE DIŞ KÜREDE TOPLAM EN AZ 10 (ON) OLACAKTIR.

2 TEL KEVGİR, 28 CM 30 ADET TOPLAM UZUNLUĞU EN AZ 90 CM.OLACAKTIR. AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.).ÖRGÜ ARALIĞI SEYREK OLACAKTIR.TELDEN ÖRGÜ ŞEKLİNDE ÖRÜLEREK İMAL EDİLMİŞ KEVGİR ÇEVRESİ SAP KISMINA KAYNAKLA TUTTURULMUŞ OLACAKTIR. KEVGİR ÇAPI :EN AZ 27 OLACAKTIR.

3 MASAT BÜYÜK 12 ADET MASAT YUVARLAK VEYA YASSI ŞEKLİNDE OLACAKTIR. SAP KISMI SENTETİK KAUÇUK VE KAYDIRMAZ OLACAK,YÜZEYİ ELMAS KAPLAMA,SAP KISMINDA ASKI HALKASI OLACAKTIR. TOPLAM UZUNLUĞU EN AZ 40 CM. OLACAKTIR.

4 KONSERVE AÇACAĞI SANAYİ TİPİ 10 ADET MEKANİK OLACAKTIR.AÇMA İŞLEVİNİ MANUEL OLARAK ÇEVİRME KOLU İLE YAPACAKTIR.AYARLANABİLİR SABİTLEME AYAĞI OLACAKTIR.

5 ÇELİK ELDİVEN ET DOĞRAMAK İÇİN 10 ADET ELDİVEN BİLEK HİZASINDA OLACAKTIR.5 (BEŞ) PARMAKLI VE TEK OLACAKTIR.SAĞ VE SOL ELLE GİYİLEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR.BİLEK KISMINDA ELDİVENİ SABİTLEMEK İÇİN AYARLANABİLİR AYAR BANDI OLACAKTIR. AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.)

6 BIÇAK, BEYAZ SAPLI, PEYNİR İÇİN 10 ADET BIÇAK SAPI BEYAZ RENKTE OLACAKTIR. BIÇAKLARIN KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.ÇEŞİT:4 KESİCİ YÜZEY UZUNLUĞU EN AZ 180 MM.,SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM.OLACAKTIR.

7 BIÇAK TAVUK 20 ADET BIÇAK SAPI SARI RENKTE OLACAKTIR. BIÇAKLARIN KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.ÇEŞİT:4 KESİCİ YÜZEY UZUNLUĞU EN AZ 200 MM.,SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM.OLACAKTIR.

8 BIÇAK,ÇİĞ ET İÇİN, KIRMIZI SAPLI (TİP-1) 30 ADET BIÇAK SAPI KIRMIZI RENKTE OLACAKTIR. BIÇAKLARIN KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.ÇEŞİT:4 KESİCİ YÜZEY UZUNLUĞU EN AZ 200 MM. SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM. OLACAKTIR.

9 BIÇAK, SEBZE İÇİN, YEŞİL SAPLI (TİP-5) 30 ADET BIÇAK SAPI YEŞİL RENKTE OLACAKTIR. BIÇAKLARIN KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.ÇEŞİT:4 KESİCİ YÜZEY UZUNLUĞU EN AZ 190MM.,SAP UZUNLUĞU EN AZ 125 MM. OLACAKTIR.

10 BIÇAK, SU ÜRÜNLERİ İÇİN, MAVİ SAPLI (TİP-4) 10 ADET BIÇAK SAPI MAVİ RENKTE OLACAKTIR. BIÇAKLARIN KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.ÇEŞİT:4 KESİCİ YÜZEY UZUNLUĞU EN AZ 200 MM.,SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM. OLACAKTIR.

11 BIÇAK, PİŞMİŞ ET İÇİN, KAHVERENGİ SAPLI (TİP-2) 16 ADET BIÇAK SAPI KAHVERENGİ RENKTE OLACAKTIR. BIÇAKLARIN KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.ÇEŞİT:4 KESİCİ YÜZEY UZUNLUĞU EN AZ 200 MM., SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM. OLACAKTIR.

12 BIÇAK BÖREK İÇİN 12 ADET BIÇAK SAPI PLASTİK OLACAKTIR. BIÇAKLARIN KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.TOPLAM UZUNLUĞU EN AZ 230 MM ,SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM OLACAKTIR.

13 KARIŞTIRICI PİLAV İÇİN K/Ç 14 ADET YEMEK KARIŞTIRMA KÜREĞİ ,AĞIZ UCU DAR KISMINDAN EN AZ 14CM (+/- 2 CM.)GENİŞ KISMINDAN EN AZ 20 CM.(+/- 2 CM.) OLACAKTIR. BOY UZUNLUĞU : EN AZ 100 CM OLACAKTIR. AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.)

14 SARI SAPLI TAVUK SATIRI 16 ADET SATIR SAPI SARI RENKTE OLACAKTIR. KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.TOPLAM UZUNLUĞU EN AZ 360 MM.,SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM. SATIR SIRT (ET) KALINLIĞI EN AZ 5 MM OLACAKTIR.

15 KASAP SATIRI, ET 16 ADET SATIR SAPI KIRMIZI RENKTE OLACAKTIR. KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.TOPLAM UZUNLUĞU EN AZ 400 MM.,SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM.SATIR SIRT (ET) KALINLIĞI EN AZ 5 MM OLACAKTIR.

16 EL TOKMAĞI, PLASTİK 4 ADET MALZEME AĞIRLIĞI EN AZ 580 GR , KAVRAMA VE TUTAMAK YERİ OLACAKTIR.

17 STANDART GASTRONOM KÜVET (GN 1/1 65 MM) 400 ADET KÜVET GN 1/1, DERİNLİK EN AZ 65 (ALTMIŞBEŞ) MM'LİK KÜVET OLACAKTIR.AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.)

18 STANDART GASTRONOM KÜVET (GN 1/1-100 MM) 200 ADET KÜVET GN 1/1, DERİNLİK EN AZ 100 (YÜZ) MM'LİK KÜVET OLACAKTIR.AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.)

TOPLAM (KDV HARİÇ)

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ……………....……………………………………TL.dir
2. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
3. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
4. Sözleşme yapılacak, teminat alınacaktır. (Kat'i Teminatın Süresi 800 (sekizyüz) takvim günüdür.) Teklif ettiğimiz tutarın binde 5,69 oranında karar pulu, binde 9,48 sözleşme pulu ve % 6 Kat'i teminat (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme boşaltma vb.) ödemeyi taahhüt ediyoruz.
5. 4734 Sayılı K.İ.K.’in 10’ncu ve 11’nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.
6. Her malzeme bir kısım olarak değerlendirilecek olup 18 (onsekiz) kısım için teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı kısımlara da teklif verilebilecektir. Teslim edilen malzemeler 2 (iki) yıl süre ile garantili olacağını taahhüt ederiz.
7. Doğrudan Temine katılan tüm istekliler noterden onaylı terör örgütleri ile bağlantısı olmadığına dair Taahhütname verecektir.
8. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda malzemeler (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜN İÇİNDE BİR DEFADA TAMAMINI İDARENİN İSTEDİĞİ YERE GETİRMEYİ, İNDİRMEYİ, İSTİFLEMEYİ BU İŞ İÇİN EKSTRA ÜCRET TALEP ETMEDİĞİMİZİN KABULÜNÜ ARZ EDERİM.)

Teklifin Verileceği Tarih ve Saat: 09 Mart 2017 / 10:00
Zh.Brl.Ok. ve Eğt. Tüm.K.lığı İh.Koms.Bşk.lığı ETİMESGUT / ANKARA
Tel : 0 312 249 11 45
                       FİRMA “ YETKİLİ KİŞİ ”
          İMZA:

ADI SOYADI:

MUHTELİF YEMEK HAZIRLIK EKİPMANLARI ALIMINA AİT SÖZLEŞME

Madde 1 – Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ZH.BRL.OK. ve EĞİTİM TÜM. K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta…............................................................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 – Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: ZH.BRL.OK. ve EĞİTİM TÜM. K.LIĞI

b) Adresi: ZH.BRL.OKL.VE EGT.TÜM.K.LIGI 06990 ETİMESGUT ANKARA

c) Telefon numarası: 3122491110

ç) Faks numarası: 3122491118

d) Elektronik posta adresi(varsa):

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ….................................................

b) T.C. Kimlik No: …...............................................................

c) Vergi Kimlik No: …..............................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …...........................................

d) Telefon numarası: ….............................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ….................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): …...............................

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 – Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 – Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 – Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı ve teknik özellikleri düzenlenen MUHTELİF YEMEK HAZIRLIK EKİPMANLARI alımı ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini, montajı ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malların miktarı:

5.1.1.1.

Sıra No Malzemenin İsmi Miktarı Birimi İstek ve Özellikler

3 MASAT BÜYÜK 12 ADET MASAT YUVARLAK VEYA YASSI ŞEKLİNDE OLACAKTIR. SAP KISMI SENTETİK KAUÇUK VE KAYDIRMAZ OLACAK,YÜZEYİ ELMAS KAPLAMA,SAP KISMINDA ASKI HALKASI OLACAKTIR.TOPLAM UZUNLUĞU EN AZ 40 CM. OLACAKTIR.

4 KONSERVE AÇACAĞI SANAYİ TİPİ 10 ADET MEKANİK OLACAKTIR.AÇMA İŞLEVİNİ MANUEL OLARAK ÇEVİRME KOLU İLE YAPACAKTIR.AYARLANABİLİR SABİTLEME AYAĞI OLACAKTIR.

5 ÇELİK ELDİVEN ET DOĞRAMAK İÇİN 10 ADET ELDİVEN BİLEK HİZASINDA OLACAKTIR.5 (BEŞ)PARMAKLI VE TEK OLACAKTIR.SAĞ VE SOL ELLE GİYİLEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR.BİLEK KISMINDA ELDİVENİ SABİTLEMEK İÇİN AYARLANABİLİR AYAR BANDI OLACAKTIR. AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.)

8 BIÇAK,ÇİĞ ET İÇİN, KIRMIZI SAPLI (TİP-1) 30 ADET BIÇAK SAPI KIRMIZI RENKTE OLACAKTIR. BIÇAKLARIN KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.ÇEŞİT:4 KESİCİ YÜZEY UZUNLUĞU EN AZ 200 MM. SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM. OLACAKTIR.

15 KASAP SATIRI,ET 16 ADET SATIR SAPI KIRMIZI RENKTE OLACAKTIR. KESİCİ KISIMLARI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.(BU HUSUS İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN MUA. VE KAB. KOMS. BŞK.LIĞINA TAAHÜTNAME VERİLECEKTİR.) ,BIÇAĞIN KESMEDE KULLANILAN KISMI TAŞLANMIŞ VE AĞZI AÇILMIŞ OLACAKTIR.TOPLAM UZUNLUĞU EN AZ 400 MM.,SAP UZUNLUĞU EN AZ 145 MM.SATIR SIRT (ET) KALINLIĞI EN AZ 5 MM OLACAKTIR.

16 EL TOKMAĞI, PLASTİK 4 ADET MALZEME AĞIRLIĞI EN AZ 580 GR , KAVRAMA VE TUTAMAK YERİ OLACAKTIR.

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1.Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ................................................................................................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malın ve yapılan işin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

6.2. Bu ihalede Kısmi Teklif verilebilir.

6.2.1 Bu ihaledeki kısım sayısı 18 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir.

6.2.2.İşin tamamına teklif verilebileceği gibi her bir kalem içinde kısmi teklif verilebilecektir. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiğinde, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır.

6.2.3. İşin tamamına teklif verilmesi ancak tüm kalemler için teklif vermek suretiyle yapılacaktır. İşin tamamına teklif veren isteklinin teklif verdiği kalem veya kalemlerden herhangi biri için ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi söz konusu olduğunda işin tamamına teklif verilmiş olsa bile bu kalem veya kalemler için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Birden fazla kaleme teklif verilmesi halinde de teklif kaç kalemden ibaret ise isteklinin bu kalemlerin toplamından oluşan tek bir teklifi mevcuttur. İdarece teklif edilen bedel üzerinden verilmesi istenilen belgelerde, istekli her ne kadar birkaç kalemi teklif ediyor ise de teklif tek olduğundan, teklif ettiği kalemlerin toplam bedeli üzerinden istenilen belge ve geçici teminatı sunacaktır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dâhil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, KDV hariç ihale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla (sözleşmenin çoğaltılması dâhil) teklif fiyata dâhil edilecek masraflar sözleşme bedeline dâhildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, ambalaj, montaj, muayene, tahmil, tahliye, depoda istifleme vb. teklif fiyata dâhil edilecek masraflar sözleşme bedeline dâhildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) Sözleşme tasarısı

2) Teknik Özellikler

3) Standart Formlar

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 790 (Yediyüzdoksan) takvim günüdür.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Tşn.Tük. 660 Mal Saymanlığı Depoları veya idare tarafından gösterilen yere (Etimesgut/ANKARA)

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.Ayrıca işe başlama taimatı verilmeyecektir.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Yüklenici malları sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (Onbeş) takvim günü içinde defaten teslim edilecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici......................................................................................................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] (Sözleşme bedelinin en az %6’sı) teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ........./........./........ tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

11.3. Kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler malların kati kabulünü müteakip Tşn. Tük.660 Mal Saymanlığınca tanzim edilecek usulüne uygun belgelere (Mal Muayene ve Kabul Raporu, Taşınır Mal İşlem Belgesi ve Fatura v.b.) istinaden Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Mly. ve Büt.Ş.Md.lüğünce tahakkuka bağlanarak Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde ödenek gönderilmesini müteakip Zh.Brl.Okl.Eğt.Tüm.K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ödeme yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası)'dır.

12.2.2. Usulüne uygun belgelerin (Muayene raporu, taşınır mal işlem belgesi ve fatura vb.) tamamlanmasından itibaren, en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Madde 30’da belirtilmiştir.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları ,

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek mallar imalat hatalarına karşı kati kabulünden sonra asgari 2 (İki) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek varsa teminatı irat kaydedilecektir.

16.7.2. Garanti ve Bakım, Onarım ile İlgili Hususlar

16.7..2.1. İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile yüklenici tarafından teslim edilecek malların garantisi; kati kabul tarihinden itibaren asgari 2 (İki) yıldır.

16.7.2.2. Yüklenici, teslim etmeyi taahhüt ettiği mala ilişkin garanti belgelerini mal teslimatı ile birlikte idareye teslim edecektir. Alınan mallara ilişkin İdare adına Garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır.

16.7.2.3. Yüklenici, teslim etmeyi taahhüt ettiği mala ilişkin Garanti Taahhütnamesini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim, imza ve kaşesini tamamlayıp malın kati kabulünün yükleniciye tebliğinden itibaren malı teslim alan Mal saymanlığına teslim edecektir. Teslim edilen garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi ile ve diğer hususlar yürülükteki mevzuat hükümlerine göre malı teslim alan saymanlık tarafından yürütülecektir.

16.7.2.4. Bu sözleşme kapsamında alınan malın kullanımı esnasında problemlerle karşılaşılması halinde veya garanti süresi içerisinde malın niteliklerinin tespiti için veya bu süre içerisinde değiştirilerek yerine getirilecektir.

16,7.2.5. Garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden malın yerine, yükleniciye yapılacak tebligatı müteakip 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde yenisi getirilerek muayeneye sunulacaktır.

16.7.2.6. Bu süre içinde hiç mal getirilmediği veya getirilen malların uygun görülmemesi halinde, idare tarafından ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilerek teminatı irat kaydedilecektir.

16.7.2.7. Garanti kapsamında malın değiştirilmesiyle ilgili nakliye ve muayene ücretleri de dahil olmak üzere her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.

16.7.2.8. Garanti süresi içerisinde bozulan veya imalat hatası tespit edilen malların yüklenici tarafından değiştirilmesi halinde yenisinin kat’i kabulü yapılmadan eskisi teslim edilmeyecektir.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1.Muayene İçin Başvuru, Muayene Muhtırasının Düzenlenmesi:

Muayene için başvuru Tşn.Tük.660 Mal Saymanlığına yapılacak, muayene muhtırası, başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde hazırlanarak muayeneye sevk edilecektir.

30.2. Muayene İşlemleri:

Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.Mua.ve Kab. Komisyonu tarafından yapılacaktır.

30.3. Fiziki Muayene:

30.3.1. Yüklenici tarafından fiziki muayene safhasında muayene heyetine teslim edilmesi gereken belgeler fiziki muayene sonuçlanana kadar verilmediği takdirde mal reddedilecektir.

30.3.2. Yüklenici; sözleşmenin 10.2.1 maddesinde belirtilen teslim süresinde teslim ettiği veya muayeneye hazır hale getirdiği malzemeleri, Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Tşn.Tük. 660 Mal Say. Depolarında Muayene Heyetinin sağlıklı bir şekilde muayene yapabilmesi için gerekli tedbir ve düzeni alacaktır.

30.3.3 Teslim edilen malların muayenesi; Malzeme İhtiyaç Çizelgesinde belirtilen özelliklere göre yapılacaktır. Teslim edilen mallardan, ihtiyaç listesinde belirtilen özelliklerden daha üstün özelliklere haiz mal olması halinde, Mua.ve Kab. Komisyonunca uygun bulunursa alınabilecektir, aksi halde belirtilen özelliklere haiz mal kabul edilecektir.

30.3.4. Mua.ve Kab. Komisyonunca, malların kabulünü veya reddini müteakip, Muayene muhtırası ve raporu düzenlenecektir.

30.3.5 Numune tutulmayacaktır.

30.4. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye (varsa) uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede (varsa) belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname (varsa) çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine (varsa) uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %0,5 (Binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren durumun devam etmesi, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkûmiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. Lağv ve İntikal Hali:

Teslim yeri birlik veya kurumun lağv, nakil, teşkilat değişikliği veya intikali gibi hallerde, alıcı makam sözleşmeyi başka bir askeri Birlik ve Kuruma aynen devretmeye yetkilidir. Sözleşmenin devredilmesi halinde; ihale şartnamesinin bütün tatbikatı sözleşmeyi devralan makamca yürütülür.

44.2. Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin herhangi bir sebeple idareye yapacağı yazılı veya sözlü müracaatlar teslim süresini durdurmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

44.3. Doğabilecek hukuki itilaflarda Zh.Brl.Ok.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığındaki nüsha geçerli olacaktır. Taraflar buna uymayı peşinen kabul eder. Sözleşme numarası Zh.Brl.Okl.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığı İh.Kom.Bşk.lığınca verilen numaradır.

44.4. Sözleşmenin Uygulanmasında Yetkiler:

Mücbir sebep takdiri, ihtar, teminat iradı, fesih onayı, teminat iadesi, uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler Zh.Brl.Ok.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığınca yapılacaktır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için sözleşme hükümlerine göre Zh.Brl.Ok.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığına zamanında bildirilmesinden Tşn.Tük. 660 Mal Saymanlığı sorumludur.

44.5. İstekliler; birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak; toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme ......……maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ....... / ..... /……...... tarihinde imza altına alınmıştır. Sözleşme 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.

İDARE YÜKLENİCİ

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI

b.Telefon Numarası: +903122491110-17(3021-3022)

c.Fax Numarası:

d.Elektronik Posta adresi:

MSB

PERTEM

ASAL