İşin Adı BAYRAM ŞEKERİ ALIMI

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Adres : MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İZMİT/KOCAELİ

Telefon : +902623732637-4512/4513 +902623732449

Faks : +902623732603

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü 130 GR.LIK PLASTİK AMBALAJ İÇERİSİNDE: 20 GR. MEYVELİ BONBON ŞEKERİ, 20 GR. SÜTLÜ BONBON ŞEKERİ, 20 GR. SÜTLÜ ÇİKOLATA FİNGER (10 GR.LIK), 40 GR. SÜTLÜ ÇİKOLATİN VE 30 GR. SÜTLÜ ÇİKOLATALI FINDIK DRAJE OLACAKTIR. BİRİM AMBALAJ AĞIRLIĞA DÂHİLDİR.

Malın Miktarı 1500 ADET

Mal Teslim Yeri MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI MYM A.LİĞİ TAŞ.(TÜK)-129 MAL SAY.LIĞI KARTEPE/KOCAELİ

Mal Teslim Tarihi Alıma esas mal, Doğrudan Temin Onayın tebliğine müteakip 10 ( on ) takvim günü içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI KH. VE DES. GRP.K.LIĞI TAŞ.(TÜK.) -129 MAL SAYMANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ) teslim edilecektir.

İhale Yeri MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KARTEPE/KOCAELİ

İhale Tarihi 30.05.2017 11:00

İhale İlanı Metni

T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI
KARTEPE/KOCAELİ
DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIM İLANI
BAYRAM ŞEKERİ ALIMI
1.   İŞİN NİTELİĞİ
     130 GR.LIK PLASTİK AMBALAJ İÇERİSİNDE: 20 GR. MEYVELİ BONBON ŞEKERİ, 20 GR. SÜTLÜ BONBON ŞEKERİ, 20 GR. SÜTLÜ ÇİKOLATA FİNGER (10 GR.LIK), 40 GR. SÜTLÜ ÇİKOLATİN VE 30 GR. SÜTLÜ ÇİKOLATALI FINDIK DRAJE OLACAKTIR. BİRİM AMBALAJ AĞIRLIĞA DÂHİLDİR.

2.  GENEL
 
      a.   MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI 'nca ihtiyaç duyulan ve yukarıda cins ve miktarı yazılı mal, 4734 Sayılı Kanun'un 22'nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle yapılacaktır.
     b.  Yapılacak olan alım ile ilgili  dökümanlar istenildiği taktirde (0262 373 24 49 nu.lı telefon aranarak), Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı  İhale Komisyonu Başkanlığında bizzat görülebilir ya da talep üzerine tarafınıza mail olarak gönderilebilir.
      c.   Teklifler;  Komisyonumuzdan temin edilecek birim fiyat teklif mektubu formatına, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ TÜRK LİRASI (TL.) bedel yazılarak, 30 Mayıs 2017 Salı günü saat 11:00 ’a kadar, asılları alımın üzerinde kalınması durumunda Karar Tebliğinden sonra idaremize teslim edilmek kaydıyla       0 262 373 26 03 Nu.lı belgegeçere (fax)  gönderilecek ya da kapalı zarf içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (KARTEPE/KOCAELİ)'na teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.   "Alım İle İlgili Hususlar" okunduktan sonra imzalanarak Teklif Mektubuna eklenerek tarafımıza ulaştırılacaktır.
      ç.    Sözleşme düzenlenmeyecektir. Kısmi teklif verilmeyecektir.Teminat alınmayacaktır.
     d.   Ödeme, malın teslimini takiben yapılacak muayene sonucunda kabulü halinde, KOCAELİ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.  TESLİMATA AİT ESASLAR
     Alıma esas mal, Doğrudan Temin Onayın tebliğine müteakip 10 ( on )  takvim günü içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI KH. VE DES. GRP.K.LIĞI TAŞ.(TÜK.) -129 MAL SAYMANLIĞI (KARTEPE /KOCAELİ) teslim edilecektir.
 
     
4.   VERGİ, HARÇ VE MASRAFLAR
      a. Bahse konu alım uhdesinde kalan firma tarafından; sözleşme imza aşamasında, İhale bedeli üzerinden Binde 5,69 Karar Damga Vergisi vezne alındı makbuzu, İhale Komisyonuna Başkanlığına teslim edilecektir. 
      b.  KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, resim, ulaşım, malın tahmil-tahliye, istif ve muayene v.b.) yükleniciye aittir.
5.   MUAYENE
      Alım konusu mallar,  Garnizon Muayene Komisyon Başkanlığınca, işin niteliğinde ve "Alımı İle İlgili Hususlar" da belirtilen hususlara göre muayene edilecektir.     
6.   DÖKÜMANLAR:
     a.   Alımla İlgili Hususlar
     b.  Teklif Mektubu olup, istenildiğinde tarafınıza elektronik posta ile gönderilecektir.
(ALIM HUSUSLARI İRTİBAT PERSONELİ, İkm.Üçvş.İbrahim DURAK 0262 373 24 49)
(TEKNİK HUSUSLAR İRTİBAT PERSONELİ, Yzb.Deniz Devrim TAŞDEMİR  0262 373 24 94 den 2422)

BAYRAM ŞEKERİ ALIMIYLA İLGİLİ HUSUSLAR

1.         Alım konusu mal (Bayram Şekeri)  yetkilendirilen alım komisyonu tarafından Onay Belgesinde ve alımla ilgili hususlarda belirtilen özellikler dahilinde (Kh.ve Des.Gr.K.lığı’nda görevli en az 5 erbaş ve erden oluşacak heyet marifetiyle numunelerin tadına bakılacak, beğenilen numune tutanakla imza altına alınacak ve söz konusu numune muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir. Muayene, Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 2(iki) gün içerisinde yapılacaktır. İstekliler teklifle birlikte 5 adet numune de teslim edeceklerdir.

2.         Alım konusu mal taze olacaktır. Çürük, bayat küflenmiş vb. kusurları olmayacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay raf ömrü olacaktır. Bu maddedeki hususlar yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek ve muayene aşamasında muayene ve kabul komisyonuna verilecektir.

3.         Alım konusu bayram şekeri;

-           130 gr.lık plastik ambalaj içerisinde: 20 gr. Meyveli bonbon şekeri, 20 gr. Sütlü bonbon şekeri, 20 gr. Sütlü çikolata finger (10 gr.lık), 40 gr. Sütlü çikolatin ve 30 gr. Sütlü çikolatalı fındık draje olacaktır. Birim ambalaj ağırlığa dâhildir.

4.         Birim ambalaj: en az 130 gr. Plastik ambalaj olacaktır. 1.500 adet 130 gr.lık paket olacaktır. Birim ambalajların ağzı preslenmiş veya kilitli olacaktır. Nakliye ambalajı içine en fazla 100 adet birim ambalaj alacak şekilde karton kutu veya oluklu mukavva kutu olacaktır.

5.         Malın teslim yeri Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Tşn.(Tük.) - 129 Mal Saymanlığı depolarıdır. Doğrudan Temin Sonuç Onay Belgesinin tebliğine müteakip 10 gün içerisinde defaten teslim edilecektir.

6.         Yüklenicinin muayene sırasında bulunmaması halinde durum bir tutanakla tespit edilecek ve muayene işlemi yapılacaktır. Bu durumda yüklenicinin sonuca itiraz etme hakkı olmayacaktır.

7.         Malın herhangi bir nedenle reddi halinde durum kendisine veya vekiline veya adresine bildirilecektir. Red halinde malın en geç 3 takvim günü içerisinde depolardan aldırılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Malın aldırılmasının belirtilen süreyi geçmesi halinde fazla süre içerisinde meydana gelebilecek zararlardan idare sorumlu tutulmayacaktır.

8. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulden sonra asgari 6 ay garanti süresi olacaktır. Garanti süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve bozulmalar ( saklama koşullarından meydana gelenler hariç olmak üzere) yüklenici sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yüklenici tarafından yerine getirilememesi halinde idare (tüketici hakem heyetleri de dahil olmak üzere) gerekli işlemleri başlatacaktır.

9.         İtilaf halinde KOCAELİ mahkemeleri yetkilidir.

10.       İş bu şartlar toplam 10 (on) maddeden ibarettir.

 

 

 

 

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +902623732637-4512/4513 +902623732449

c.Fax Numarası: +902623732603

d.Elektronik Posta adresi: