İşin Adı 2 KALEM TOMOGRAFİ CİHAZINA YEDEK PARÇA ALIMI

İhale Usulü 3-B 13/Ğ

         

İdare Adı : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Adres : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930 ETİMESGUT/ANKARA

Telefon : +903122431190

Faks : +903122443276

Elektronik Posta Adresi : fatih.civelek@msb.gov.tr

         

Malın Niteliği ve Türü MAL

Malın Miktarı 2 KALEM

Mal Teslim Yeri MSB SIHHİ İKMAL VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Mal Teslim Tarihi 30 TAKVİM GÜNÜ

İhale Yeri MSB SIHHİ İKMAL VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

İhale Tarihi 03.08.2022 10:00

İhale İlanı Metni

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

İhtiyaç Makamı    : Teknik Müdürlük / Bakım Onarım Kısım Amirliği

Açıklama                             : Aşağıda özellikleri belirtilen taşınır mal/malların mahalli piyasadan tedarik edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

S. NO.	ANA MALZEME (TEKNİK ŞARTNAME 2.1.2 ANA MALZEME)	(TEKNİK ŞARTNAME 2.1.3. ANA MALZEMEYE AİT TANITICI BİLGİ)		İHTİYAÇ MİKTARI (TEKNİK ŞARTNAME 4.3. MUAYENEYE TABİ TUTULACAK MİKTAR)	TEKNİK ÖZELLİKLER (TEKNİK ŞARTNAME 2.1.4. MALZEME TANITICI BİLGİSİ)	İHTİYAÇ DUYULAN MALZEME (TEKNİK ŞARTNAME 2.1.7. YEDEK PARÇA)	NATO STOK NUMARASI	DİĞER ATIF MADDELERİ
		MARKA	MODEL
1	EVO MODEL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI	GE	REVOLUTION EVO	1 ADET	GE MARKA REVOLUTION EVO MODEL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZINA ORİJİNAL VCS CABLE KİT OLACAKTIR.	VCS CABLE KİT		-TEKNİK ŞARTNAME 2.1.5. YOKTUR. -TEKNİK ŞARTNAME 2.1.6. YARDIMCI MALZEME: ANA MALZEMENİN MONTAJI, BAKIMI, ONARIMI, KALİBRASYONU İÇİN YARDIMCI MALZEME İSTENMEYECEKTİR. -TEKNİK ŞARTNAME 3.1.2. : MALZEMENİN ANA MALZEMEYE MONTAJI VE/VEYA ANA MALZEMEDE KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR: MONTAJ İSTENECEKTİR -TEKNİK ŞARTNAME 3.1.3. MALZEMENİN ANA MALZEMEYE MONTAJI ANA MALZEME KALIBRASYONU İLE İLGİLİ HUSUSLAR: KALİBRASYON İSTENECEKTİR. -TEKNİK ŞARTNAME 3.1.4. EĞİTİMLE İLGİLİ HUSUSLAR: EĞİTİM İSTENMEYECEKTİR. -TEKNİK ŞARTNAME 3.1.5. ÇEVRE MEVZUATINDA BELİRTİLEN MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRETİCİ FİRMASINCA HAZIRLANMIŞ MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENMEYECEKTİR. -TEKNİK ŞARTNAME 3.1.6. ÜRÜN KALİTE BELGESİ İSTENMEYECEKTİR. -TEKNİK ŞARTNAME 3.2.3. ALIM ESAS NUMUNESİ İSTENMEYECEKTİR. -TEKNİK ŞARTNAME 3.3.1. MALZEME ORİJİNAL AMBALAJI İÇERİSİNDE OLACAKTIR. -TEKNİK ŞARTNAME 4.3. MUAYENEYE TABİ TUTULACAK MİKTAR: ALIM YAPILAN MALZEMENİN TAMAMININ FİZİKSEL MUAYENESİ YAPILACAKTIR. -TEKNİK ŞARTNAME 5.1.5 MALZEMENİN FONKSİYON MUAYENESİ GİRNE ASKERİ HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE (GİRNE/KKTC)’DE YAPILACAKTIR.
2	EVO MODEL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI	GE	REVOLUTION EVO	1 ADET	GE MARKA REVOLUTION EVO MODEL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZINA ORİJİNAL MIDDLE – ROHS SLOTS 7-12, 16,20 OLACAKTIR.	MIDDLE – RoHS SLOTS 7-12, 16,20

 

MAL ALIMINA AİT İDARİ VE TEKNİK HUSUSLAR 

  İşin Adı: Yedek Parça Alımı (Montaj Dahil)

Kısmi Teklife Açık Olup Olmadığı: 2 (İki) Kısım, Kısmi Teklife kapalıdır.
Teslim Yeri/Yerleri /İlgili Saymanlık: MSB Shh.İkm.ve Bkm.Mrk.Bşk.lığı (Etimesgut/ANKARA) / 702 Mal Saymanlığı
Teslimatın partiler halinde yapılıp yapılmayacağı (Yapılacaksa en çok kaç parti): Tek parti halinde yapılacaktır.
Teslim Süresi: 30 Takvim günü.
Ürüne Ait Kalite Güvence Belgeleri (Teknik Şartnamesinde Belirtilmiş ise) : (Teknik Şartnameden idari şartnameye atıflar Ek ihtiyaç listesi atıflar bölümünde belirtilmiştir.)İstenmeyecektir.
İş Deneyim İçin Kabul Edilecek Benzer İşler (İsteniyorsa) : Bilgisayarlı Tomografi Cihazı bakım onarım konusunda İş Bitirme Belgesi istenecektir. Belge teklif verme sırasında verilecektir.
Muayene İle İlgili Hususlar: Muayene sırasında yedek parçaların GE fabrikasında üretildiğine dair ithalat belgesi istenecektir.
Garanti İle İlgili Hususlar: 6502 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.
Eğitim İle İlgili Hususlar: Teknik Şartnameden idari şartnameye atıflar Ek ihtiyaç listesi atıflar bölümünde belirtilmiştir
Ambalajlama İle İlgili Hususlar:  Teknik Şartnameden idari şartnameye atıflar Ek ihtiyaç listesi atıflar bölümünde belirtilmiştir
Montaja İlişkin Hususlar (Varsa) :  Teknik Şartnameden idari şartnameye atıflar Ek ihtiyaç listesi atıflar bölümünde belirtilmiştir. Girne Asker Hastanesi Baştabipliği (Girne/KKTC)’nde bulunan GE marka REVOLUTION EVO model bilgisayarlı tomografi cihazına montaj yüklenici tarafından cihazın bulunduğu yerde yapılacaktır.
Dokümantasyon İle İlgili Hususlar: İstenmeyecektir.
Numune İle İlgili Hususlar (İhale dokümanına numune eklenecekse) : Teknik Şartnameden idari şartnameye atıflar Ek ihtiyaç listesi atıflar bölümünde belirtilmiştir
Alım Konusu Mal’a Ait Teklif Verecek İsteklilerden İmalatçı veya Yetkili Satıcı Olduğuna İlişkin

Belge İstenecek mi?: İstenmeyecektir.

Teknik Şartname Bilgileri veya Teknik Özellikler:  Tek.H.:02-74 A Ekim 2019 “Yedek Parça, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Şartnamesi.

Fiyat Dışı Unsurlar (Varsa) : Yüklenici tarafından yedek parçaların nakliye, depolama ve montajı için ilave ücret talep edilmeyecektir.
Diğer Hususlar:

Cihaza, yedek parçanın montajı esnasında oluşabilecek her türlü arızadan yüklenici sorumlu olacaktır.
Garanti süresi içinde cihaza montajı yapılan parçadan kaynaklanan arıza oluşması durumunda yüklenici 15 (onbeş) iş günü içerisinde ücretsiz olarak arızayı giderecektir.
Yüklenici, Ek-1 listede belirtilen yedek parçaları MSB Sıhhi İkmal ve Bakım Merkezi Başkanlığı 702 Mal Saymanlığına teslim edecektir.
MSB Sıhhi İkmal ve Bakım Merkezi Başkanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu yedek parçaların fiziksel muayenesini yapacaktır.
702 Mal Saymanlığı tarafından teslim tutanağı düzenlenecektir. Teslim tutanağı, yedek parçalara ait seri numaralarını içerecek şekilde olacaktır. Yüklenici düzenlenen teslim tutanağı ve yedek parçaları 702 Mal Saymanlığından teslim almasına müteakip MSB Girne Askeri Hastanesi Baştabipliğine (Girne/KKTC) götürerek en fazla 20 (yirmi) takvim günü içerisinde cihaza montajını yapacaktır. Sağlam şekilde yükleniciye teslim edilen yedek parçaların MSB Girne Askeri Hastanesi Baştabipliğine götürülmesi esnasında meydana gelecek hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
MSB Girne Askeri Hastanesi Baştabipliği (Girne/KKTC) tarafından montajı esnasında nezaret etmesi ve fonksiyon testini yapması maksadıyla içinde teknik personelin de bulunacağı en az 3 (üç) kişilik heyet görevlendirilecektir.
İşin bitimine müteakip söz konusu heyet fonksiyon muayenesi yapacaktır. Fonksiyon muayenesi sonuç raporu yüklenicinin de imzasını içerecektir. MSB Girne Askeri Hastanesi Baştabipliği (Girne/KKTC) tarafından fonksiyon muayene raporu MSB Sıhhi İkmal ve Bakım Merkezi Başkanlığı 702 Mal Saymanlığına gönderilecektir. Fonksiyon muayenesinde uygunluk verilmesi durumunda MSB Sıhhi İkmal ve Bakım Merkezi Başkanlığı 702 Mal Saymanlığınca saymanlık işlemleri yapılacak, ödemeye esas belgeler tanzim edilerek Maliye ve Bütçe Kısım Amirliğine gönderilecek ve ödeme işlemleri tamamlanacaktır.
Fonksiyon muayenesinde uygunluk verilmemesi durumunda yedek parçalar firmaya teslim edilecek ve fonksiyon raporu MSB Sıhhi İkmal ve Bakım Merkezi Başkanlığı 702 Mal Saymanlığına gönderilecektir. Bu rapora istinaden sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Kullanıcı personel, Ek-1 listede belirtilen yedek parçaların montajı esnasında yükleniciye nezaret edecektir.
Cihazdan sökülen arızalı yedek parçalar Çevre Sağlık Güvenlik uygulamalarına istinaden kullanılmış radyasyonlu ürünlerin yok edilmesi kapsamında firmaya teslim edilecektir. Yüklenici bu husus için ek ücret talep etmeyecektir.

 

 

2 KISIM TOMOGRAFİ CİHAZINA YEDEK PARÇA ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞMESİ [1]

 

İhale Kayıt Numarası:

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları[2]

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MSB Sıhhi İkmal ve Bakım Merkez Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin   

a) Adı:. MSB Sıhhi İkmal ve Bakım Merkez Başkanlığı

b)  Adresi : Erler Mahallesi Kızılay Caddesi General Şükrü Süer Kışlası 06790 Etimesgut/ANKARA

c) Telefon numarası: 0-312-2431190 / 2140-2141-2142

ç) Faks numarası:-

d) Elektronik posta adresi (varsa):[3] fatih.civelek@msb.gov.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:[4]………………………………………

b) T.C. Kimlik No: [5] …………………………………………………….

c) Vergi Kimlik No:[6] ……………………………………………………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:[7]………………………………….

d) Telefon numarası:……………………………………………………

e) Bildirime esas faks numarası:…………………………………………

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………

2.3. Her iki taraf  2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.[8]

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 18.09.2019 tarihli ve 1548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki olan kararda , 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.b) Mal ve Hizmet Alımları Yönergesinde ve bu karar ile yönergede tanımı bulunmayan hususlar hakkında ise, kamu ihale mevzuatında yer alan tanımlar esas alınacaktır.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen, 2 Kısım Tomografi Cihazına Yedek Parça Alımına ait ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak miktarı:[9]

5.1.1.1..     2 Kısım Tomografi Cihazına Yedek Parça Alımı (Beyanı İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.)

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek [mal/mallar], sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli[10]

6.1 Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan.......................................................................................................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2 Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 -  Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil  olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin[11] yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, alıma, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil  olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin[12] yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, sözleşmenin çoğaltılması dâhil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, montaj yapılacak birliğe/kuruma/hastaneye götürme, ana cihaza montaj, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri hariç), fonksiyon muayenesi, taşıma, tahmil, tahliye, montaj, depoda istifleme, her türlü sigorta, tartı,  teknik şartnameye/teknik dokumana göre tutulacak numune payları, eğitim, bakım giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. Alım dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

          1) EK-1 İhtiyaç Listesi ve Teknik Şartnameden Yapılan Atıflar.

          2) Teknik Şartname

          3) Sözleşme tasarısı

               4) Yazılı açıklamalar (İdari ve Teknik Hususlar)

              5) Alım Esas Numunesi (EK-1’de atıf yapılmış ise)[13]

             6) İdarece alım dokumanı kapsamında verilecek diğer belgeler

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren  450 (Dörtyüzelli) gündür[14]/aydır.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı[15]

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Malzemeler MSB Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.Bşk.lığı Taş.Day.702 Mal Saymanlığına teslim edilecektir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1.  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk iş gününden itibaren (ilk iş günü dahil), işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi[16]  

10.3.1 Yüklenici, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren üzerine ihale edilen miktarların tamamını tek parti halinde 30 (otuz)  takvim günü içerisinde MSB Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.Bşk.lığı Taş.Day.702 Mal Saymanlığına teslim edecektir.

10.3.2. Taahhüt edilen malzemelerin son teslim tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar iş günü ve idarenin çalışma saatlerinde yapılır. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin 34’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler[17]

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici.........................................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.[18]

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi …../…../…... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.[19]

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6’sı, iş artışı olması halinde artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.[20]

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine düzenlenen belgeler) veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları[21]

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler,  İhale konusu malın/malların kabulünü müteakip, Taş.Day.702 Mal Saymanlığı tarafından tanzim edilecek ödemeye esas belgelere (İhale Dökümanı, Muayene raporu, Taşınır Mal İşlem Belgesi, fatura v.s.) istinaden, Zrh.Brl.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce 03.2.70.12.” GSY Makine ve Teçhizat Büyük Onarımları” mali satır kaleminde bulunan ödeneklerden yapılacaktır.[22] Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla  ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1.22.1 Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç[23] 20 (yirmi) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde idarece öngörülemeyen sebepler nedeniyle belirlenen sürenin gecikmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimine devam edecektir. Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını devir veya temlik edemez.[24]

12.2.4.Yüklenici tarafından e-fatura düzenlenmesi durumunda; söz konusu e-faturada tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirileceği vergi kimlik numarası (…….. Vergi Dairesi ………) belirtilecektir. Ayrıca e-fatura fiziksel olarak idareye teslim edilecektir.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans[25] verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Bu alımda fiyat farkı hesaplanmayacaktır [26]

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1.[27] Bu işte alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri[28]

16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik, 17.09.2019 tarihli ve 1548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.) Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir.

16.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür. 

16.2.3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekân içerisinde çalışmakta olan İdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır.

16.2.4.  Yüklenici yedek parçanın montajı sırasında ana cihazda başka bir arızaya sebep vermesi, ana cihazın komple hasar görmesi vb. durumlarda arızalanan kısım veya cihazın tazmininden sorumludur.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

1. Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,
2. Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
3. Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

            ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

4. Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
5. Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1.Yüklenici;

1. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
2. İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
3. İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Garanti:  Yüklenici tarafından teslim edilecek malların  kabulünden sonra asgari 1 (bir) ay/yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

 16.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Garanti süresi içerisinde idare tarafından; hatalı, ayıplı olduğu, bozulduğu veya evsafını kaybettiği tespit edilen mallar, yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep etmeksizin değiştirilecektir.

16.7.1.2. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli yükleniciye [29] ait olmak üzere gerçekleştirecektir.

16.7.1.3. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

16.7.2.  Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini

16.7.2.1. Malın tamir süresi en fazla 20 (Yirmi)  [30] iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının 20 (Yirmi)  [31] iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder.

16.7.2.2. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 2(İki) ‘den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4(Dört)’ten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 8(Sekiz)’den fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.

16.7.3.Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

16.7.4.Garanti İle İlgili Diğer Hususlar:. [32]

 

16.7.4.1. Yüklenici, alınan mallara ilişkin olarak idare adına garanti belgesi düzenlenmemesi durumunda sözleşmenin EK-A’sındaki “Garanti Taahhütnamesi” örneğinin kati kabulün yapılmasını müteakip tam ve doğru doldurduktan sonra imza ve kaşesini tamamlayıp mal saymanlığına teslim edecektir. Garantiye ilişkin belgenin Garanti Taahhütnamesi olarak alınması durumunda; malı alan mal saymanlığınca 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince tahakkuk edecek damga vergisinin yüklenici tarafından yatırıldığına dair alındı makbuzunun bir nüshası ödeme evrakları ile birlikte Maliye Bütçe Kısım Amirliğine teslim edilecektir. 

Madde 17 - Eğitim[33]

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon[34]

        Bu madde boş bırakılmıştır.[35]

Madde 19 - Yeni model[36]

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir. 

Madde 20 - Ambalajlama[37]

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir. [38]

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

20.3. Teslim edilecek malzemelerin ambalajlaması, Ek-1 İhtiyaç Listesinde bulunan Teknik Şartnameden Yapılan Atıflar ile Ek-2’de mevcut İdari ve Teknik Hususlarda belirtilen ambalajlama maddelerine göre yapılacaktır.

 

20.4. Her türlü ambalaj ve kaplar ücretsiz olarak bırakılacaktır. Ancak ambalajlarda ve etiketlerde herhangi bir hasar olduğunda yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

 

Madde 21 - Reklam yasağı[39]

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları [40]

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini  ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

22.5.[41] Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

1. Malın montaj veya teslim yeri.

         b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Ek Sözleşme ve Sulhen Tasfiye Sözleşmesi:

            Sözleşmenin uygulanması sırasında, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin niteliğinde, işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirme veya değişiklik yapılmasının, sözleşmenin devamı için zorunlu olması veya idarenin hizmet ve ihtiyaçları bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması durumunda; aşağıda belirtilen şartlarda, sözleşme hükümlerinde ek sözleşme ile değişiklik yapılabilir veya sulhen tasfiye sözleşmesi düzenlenebilir;

1. İdare ve yüklenici tarafından kabul edilmesi,
2.   Söz konusu sözleşme değişikliğinin, teknik olarak uygunluğunun teknik dokümanları onaylayan teknik birimlerce uygun görülmesi üzerine; ilgili tedarik makamlarının birimleri ve/veya ihtiyaç makamı tarafından da uygun görülmesi,
3.   Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi Başkanlığı/ilgili tedarik makamlarının ilgili birimleri tarafından idarenin bu maksatla görevlendirdiği personelce fiyat yönünden değerlendirilmesi,

ç) Yapılan değerlendirmeler sonucunda; maddi ve hukuki sebeplerle kamu yararı bulunduğunun anlaşılması halinde, tedarik makamının ilgili birimi tarafından, ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi için ihale yetkilisi onayı alınarak ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi taslağı hazırlanır. Yapılacak değişiklik/tasfiye ile vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yetki devrine ilişkin bakan oluru dâhilinde taslak onaylanır.

d)  Ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi yapılmasına ilişkin ihale yetkilisi onayı; idare adına hangi ihale yetkilisi makam tarafından imzalanmışsa, ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi de aynı ihale yetkilisi makam tarafından imzalanır. Ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi önce yüklenici, sonra idare adına ihale yetkilisi tarafından imzalanır.

e) Ek sözleşme/sulhen tas.fiye sözleşmesinin imza aşamasında, yüklenicinin yasaklı olup olmadığı sorgulanmaz.

f) Ek sözleşme/sulhen tas.fiye sözleşmesinin imza aşamasında; ihtarlı sürenin başlaması gerektiği hallerde MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınıncaya kadar ihtarlı süre başlamadan dondurulur. Görüşün tasfiye edilmemesi veya fesh edilmemesi yönünde alınması halinde ihtarlı süre başlatılır.

 

23.3. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi[42]

24.1. 24.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin  % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

      24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

       24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

22.4. Fazla alım konusu malzemenin özelliğine göre ödeme ve teslim süresi idare adına ihale yetkilisinden alınacak onay ile yeniden düzenlenir. Avans verilmez, ödemeler kesin kabulü müteakip yapılır.

Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

      c) Genel salgın hastalık.

      ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

      d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere idare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;

      a)  Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

      ç)  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

      d)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

 

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3.[43] İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta [44]

26.1. Bu Madde Boş Bırakılmıştır

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri[45]

30.1. Muayene ve kabul şekil ve şartları:

30.1.1. Yüklenicinin malı alım dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirdiğini idareye bildirdiği tarihi takip eden günden başlayarak en geç 5 (beş) iş günü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır. Alım dokümanı ve sözleşmesinde belirtilen mal; yüklenici tarafından cins ve teslim miktarına (varsa numune payları dahil) uygun olarak idarenin deposuna teslim edilmesi ve Yüklenici tarafından muayeneye hazır olduğunu bildiren yazılı başvurusunun, ilgili mal saymanlığı veya bağlı olduğu birlik komutanlığı karargah, kurum amirliği kayıtlarına girmesi ile idareye geçici olarak teslim edilmiş olur.

30.1.2. Muayene Muhtırası, en geç 5 (beş) iş günü içinde tanzim edilir. İlgili mal saymanlığınca tanzim edilen Muayene Muhtırası, muayeneyi yapacak makama en kısa sürede gönderilir.

30.1.3. Muayeneyi yapacak makam tarafından, öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yer, gün ve saatte hazır olması usulüne uygun olarak tebliğ edilir. Ayrıca, yüklenici; muayene yerini, tarihi ve saatini öğrenmek için idareyle gerekli koordinasyonu yapar.

30.1.4. MSB Shh.İkm. ve Bkm.Bşk.lığı  Taş.Day.702 Mal Saymanlığı Etimesgut/ANKARA)’ na  teslim edilen malın/malların sözleşme ve eklerine uygunluk muayenesi maksadıyla; yüklenici tarafından getirilen mallar fiziksel olarak muayene edildikten sonra mal saymanlığı tarafından Girne Asker Hastanesine götürülmesi sırasında zarar görmemesi maksadıyla yükleniciye ambalajlatılması sağlanacaktır. Mal saymanlığınca, ambalajlama öncesi malların seri numarası ve/veya parça numarası vb. malı tanımlayıcı özellikleri yazılı ve 3 (üç) nüsha tanzim edecekleri teslim tutanağına yazılarak yükleniciye imzalatılacaktır. Ambalajlanmaya müteakip, bir nüshası mal saymanlığında saklanacak, diğer 2 (iki) nüsha yükleniciye teslim edilerek montaj yapacakları yerde ana cihazdan sorumlu personele teslim etmesi istenecektir. Girne Asker Hastanesindeki ana cihazdan sorumlu personelce teslim tutanağında yazan seri ve/veya parça numaralı malzemenin getirilip getirilmediği kontrol edilecek, kontrol sırasında farklı seri ve/veya parça numaralı malzemenin çıkması durumunda veya malzemenin hasar görmüş olduğu tespit edildiğinde montaja izin verilemeyecek, kurulacak 3 kişilik bir heyet tarafından tutanak tutulacak ve ivedi MSB Shh.İkm.ve Bkm.Mrk.Bşk.lığına en seri vasıta ile (e-posta, yazışa) gönderilecektir. Malların kontrolü esnasında aynı seri ve/veya parça numaralı malzemenin olması durumunda montaj işlemlerine başlanacaktır. Yüklenici tarafından montajı yapılacak ve müteakiben fonksiyon muayenesine geçilecektir. Yüklenici tarafından en az 2 (iki) gün fonksiyona testi yapılacak, Girne Asker Hastanesince 3 kişiden oluşacak bir heyet tarafından, cihazın istenen değer, kapasite ve kalibrasyonda çalıştığı görüldükten sonra; montajı yapılmış, fonksiyon muayenesine tabi tutulmuş ve kullanıcı personel tarafından faal hale getirildiği görülmüştür ibareleri bulunan muayene tutanağı düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen muayene tutanağında yüklenici personeli imzası da bulunacaktır. İmzalı muayene tutanakları (3 nüsha) MSB Shh.İkm.ve Bkm.Mrk.Bşk.lığı 702 Mal Saymanlığına gönderilecek, mal saymanlığınca teslim alınan muayene tutanakları, muayene ve kabulün yapılması maksadıyla Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu Bşk.lığınca yürürlükte olan MSB Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi,  ilgili mevzuat hükümleri ve alım dokümanına göre muayene ve kabulü yapılacaktır. Teslim yeri değişikliği, iş yoğunluğu ve/veya idarenin gerekli gördüğü hallerde muayeneyi yapacak makam MSB Sıhhi İkmal ve Bakım Merkezi Başkanlığınca değiştirilerek yeniden görevlendirme yapılabilecektir.

30.1.5. Muayeneye yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte başlanır. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde devam edilecek gün ve saat saymanlığa ve muayeneye katılmış ise yükleniciye/yetkili vekiline tebliğ edilir.

 

30.1.6. Yüklenici veya yetkili vekili fiziki muayenede hazır bulunmaz ise de muayene işlemlerine başlanır ve keyfiyet raporda belirtilir. Hazır bulunursa muayene neticesi yazılan rapor kendisine imza ettirilir.

 

30.1.7. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekle veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 1 (Bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

30.1.8. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getirmediği takdirde; idarece sözleşmenin 30.1’inci maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (BİR) defa mal getirme hakkına sahiptir.

 

30.3. İtiraz muayeneleri:

 

30.3.1. Yüklenici; muayene sonucunun RED çıkması halinde muayene sonucuna itirazını, sonucun kendisine tebliğine müteakip 2 (İki) iş günü içinde yazılı olarak malı teslim etmiş olduğu Mal Saymanlığının bağlı olduğu Başkanlığa yapabilir. Yüklenicinin veya yetkili vekilinin fiziki muayeneye katılmaması, itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz.(Ancak muayene ve kabul komisyonu, muayenede istenen belgelerin tam ve uygun olmaması nedeniyle muayene sonucu RED kararı vermişse yüklenicinin bu karara itiraz hakkı yoktur.)

 

30.3.2. İtirazda yapılacak 2 nci muayene; ilk muayenede görev almamış kişilerden oluşturulacak 2 nci bir komisyon tarafından yaptırılır. Yapılacak 2 nci muayene, ilk muayenenin sadece itiraz edilen madde/maddelerini kapsar. Bu muayenede verilen karar taraflar için kesindir. 

 

30.3.3. Ara denetim yapılmayacaktır.

 

30.3.4. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunda olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 5 (beş) gün içerisinde geri almak zorundadır.

 

30.3.5. Her türlü muayene sonucu ilgili Mal Saymanlığı veya bağlı olduğu Başkanlık tarafından yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilir. Ancak yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayenede hazır bulunmaları halinde fiziki muayene sonucu, alım komisyonunca o anda tebliğ edilir. Firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi halinde durum bir tutanakla tevsik edilir ve tebliğ o anda yapılmış sayılır.

 

30.3.6. Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalaj vs.)(muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç) yükleniciye aittir.

 

30.3.7. Muayene ve Kabul Komisyonunca talep edildiği takdirde; gerekli doküman ve Türk Standartları, yüklenici tarafından temin edilecektir.

 

30.3.8. Muayene esnasında muayene için gerekli her türlü alet, araç, gereç, ortam, ölçme cihazı ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

30.3.9. Muayenede kısmi kabul yapılmayacaktır. Kısımların tamamının kabulü yapılmasına müteakip bedeli ödenecektir.

 

30.5. Ret Edilen Malın Depodan Kaldırılması Hali:

 

30.5.1. Ret Edilen Malın, muayene sonucunun yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için Mal bedelinin 0,0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkân kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir.

 

30.6. Satın alınacak her türlü cihaz / mallar tüm donanımları ile birlikte bir numune sayılacaktır. Ayrıca numune istenmeyecektir.

 

30.7. Muayene masrafları, muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

 

30.8. Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar

 

30.8.1. Sözleşme konusu malın veya işin kabulünde tespit edilen kusur ve noksanlar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu takdirde bu kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye verilen süre de belirtilerek kabul raporu düzenlenir. Ancak; kusur ve noksanlıkların tamamlandığının komisyon tarafından tespiti halinde, komisyon üyeleri tarafından imzalar atılarak rapor işleme konulur. Alım komisyonlarının vereceği süre işin süresini geçmez.

 

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

          a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

          b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.      

31.3.    İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün[46] süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı/işi süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde, İdare tarafından 10 (on)  gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için toplam bedelin 0,008 (onbindesekiz) [47] oranında gecikme cezası uygulanır. [48]

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 (bir) [49] defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1.  İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali,  anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi[50]

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. 

Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti 

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan,  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı  Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü[51]

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde öncelikle 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre sulh yoluna gidilir. Sulh sağlanamaması halinde uyuşmazlıkların çözümü için yargı yoluna gidilecekse ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, 17.09.2019 tarihli ve 1548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki hükümleri, bu Kanunlarda ve Kararda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar[52]

44.1. Gecikme Halinde Uygulanacak Ceza İle İlgili İlave Hususlar

Gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi)  ilgili saymanlık tarafından tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar (dahil) hesap edilecektir.

Cezalı sürenin başladığı, Sözleşmenin 2.4’ üncü maddesindeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır.

İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği günün ertesi gününden itibaren başlayacak, ancak ceza hesaplaması, taahhüdün yerine getirilmediğinin ilgili saymanlık tarafından tespit edildiği günün ertesi gününden itibaren başlatılacaktır.

         Taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edilmesini takip eden günden itibaren ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin mal getirmesi halinde kabul edilecek ve ceza, teslime kadar (dahil) geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda ihtar noter kanalıyla gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilecek ve bu tebliğ geçerli olacaktır.

 

44.2. Lağv ve İntikal Hali

          Teslim  yeri   birlik veya kurumun lağv, nakil, teşkilat değişikliği veya intikali gibi hallerde, alıcı makam sözleşmeyi başka bir askeri Birlik ve Kuruma aynen devretmeye yetkilidir. Sözleşmenin devredilmesi halinde; ihale şartnamesinin bütün tatbikatı sözleşmeyi devralan makamca yürütülür.

 

44.3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz sureti sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edilecektir.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.[53]

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması[54]

46.1. Bu sözleşme ……….. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra  …../…../...... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

           

İDARE[55]                                                                                            YÜKLENİCİ[56]

 

 

Mustafa AKSOY

İkmal Albay

MSB Shh.İkm.ve Bkm.Mrk.Bşk.

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +903122431190

c.Fax Numarası: +903122443276

d.Elektronik Posta adresi: fatih.civelek@msb.gov.tr