İşin Adı 1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE KIŞLASI MAN GARAJI ÇATI ARALIĞI ONARIMI İŞİ.

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : 1 İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI

Adres : 1 İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SELİMİYE MH. HAREM İSKELE YOLU CD.NO:1 PK:34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon : +90216 556 8080

Faks : +90216 310 7929

Elektronik Posta Adresi : 1orihlkombsk@kkk.tsk.tr

         

Malın Niteliği ve Türü ONARIM İŞİ.

Malın Miktarı 1 ADET.

Mal Teslim Yeri 1 İNCİ ORDU KH.VE KH.DES. GR.K.LIĞI SELİMİYE / İSTANBUL

Mal Teslim Tarihi SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN TARİHTEN İTİBAREN 5 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE YER TESLİMİ YAPILARAK İŞE BAŞLANACAK VE YÜKLENİCİ TAAHÜDÜN TÜMÜNÜ 25 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TAMAMLAYARAK İŞİ TESLİM EDECEKTİR.

İhale Yeri 1 İNCİ ORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SELİMİYE / İSTANBUL

İhale Tarihi 22.04.2013 11:00

İhale İlanı Metni
YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME
(Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme / Birim Fiyat Sözleşme / Karma Sözleşme)

İKN (İhale Kayıt Numarası): ………………..

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta 1’inci Ordu Komutanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: ............................... 1’inci Ordu Komutanlığı ...........................................................
b) Adresi: .......................... 1’inci Ordu Komutanlığı, Selimiye / İSTANBUL ...................
c) Telefon numarası: .........(216) 556 80 00 ............................................................................
ç) Faks numarası: ..............(216) 310 7929 .............................................................................
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, soyadı/ticaret unvanı:………………………………………………………………...
b) Yüklenicinin tebligata esas adresi:………………………………………………………...
c) Telefon numarası:………………………………………………………………………….
ç) Bildirime esas faks numarası:……………………………………………………………..
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı :“ 1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE KIŞLASI MAN GARAJI ÇATI ARALIĞI ONARIMI”
3.2. İşin yapılma yeri: ... Selimiye / İSTANBUL………………………………………………
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı : ... Onarım,1 Adet…………………………………

Madde 4-Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.


Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ....................................(...................................................) TL. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler:
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1- Sözleşme Tasarısı,
2- Teknik Şartname.
8.3. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren .... 5 ( Beş ) .... takvim günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla Yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının Yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur.
9.3. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren ….25 ( yirmibeş ) .... gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.4. Sözleşme konusu işte kısmi kabul yapılması öngörülmemektedir.
9.5. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler yoktur.
9.6. İşin erken bitirilmesi halinde, İdare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.




Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Kesin teminat alınmayacaktır.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
10.3. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
10.3.1. Teminat alınmayacaktır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi ...1’inci Ordu Saymanlık Müdürlüğünce (İstanbul) …...ödenir.
11.2. Hakediş raporu kanuni kesintiler de yapılarak işin bitiminde düzenlenir ve Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde ödenek gönderilmesini müteakip otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Madde 12 - İş programı
12.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları
15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.
17.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Mücbir sebepler
18.1.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
18.2. İdareden kaynaklanan nedenler
18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
18.3. İlave işler
18.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
18.4. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak İdare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur.
22.2. Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından, Yüklenici işin tamamından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sorumluluk, işin kesin kabulünün onay tarihinden itibaren onbeş yıl süreyle müteselsilen devam eder.
22.3. Yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 23 - (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G./36 md.)Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
24.2. Madde 24.1.de belirlenmiş hususların dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılmaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 25 - Taahhüdün yerine getirilmemesi
25.1. Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 26 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
26.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde ....10..( On ) .... gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
26.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin .... % 0.06 (Onbinde Altı) .... oranında gecikme cezası uygulanır
26.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
26.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
26.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
26.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

Madde 27 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
27.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
28.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 29 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
29.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 30 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
30.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 31 - Geçici kabul noksanları
31.1. Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.


Madde 32 - Anlaşmazlıkların çözümü
32.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde .... İSTANBUL .... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yekilidir.


Madde 33 - Hüküm bulunmayan haller
33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 34 - Diğer hususlar
34.1. İdarenin, güvenlikle ilgili yazılı veya sözlü olarak talep edeceği tüm hususlar yerine getirilecektir.
34.2. Çalışan personelin tamamı, firmanın tek tip tulum ve kıyafetiyle görevlerini yürütecek, saç, sakal, kılık ve kıyafetleri kışla disiplinine yakışır görünüm ve temizlikte olacaktır.
34.3. Çalışan personelin güvenlik tahkikat belgeleri ve isim listeleri Emn.Hiz.Brl.K.lığına teslim edilecek, nizamiyeden içeri cep telefonu sokulmayacak çalışma mahallini, terk etmeyeceklerdir.
34.4. Faaliyetlerin her safhasında her türlü emniyet tedbiri yüklenici firma tarafından sağlanacak, emniyetsiz iş yapılmasına müsaade edilmeyecektir.
34.5. Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlar ile ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

Madde 35 - Yürürlük
35.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 36 – Sözleşmenin imzalanması
36.1. Bu sözleşme ....36 (Otuzaltı).... maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ...../...../.......... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye verecektir.

MAHAL LİSTESİ

1 DÜŞEY DELİKLİ HAFİF TUĞLA (24X30X23,5CM) İLE 200 DOZ ÇİMENTO HARÇLI DUVAR YAPILMASI (W SINIFI 800KG/M3)
2 İÇ VE DIŞ YÜZEYLER (TUĞLA,BİRİKET,BETON V.B.) ÜZERİNE ÇİMENTO KİREÇ ESASLI HAZIR BEYAZ SIVA MALZEMESİ İLE SIVA YAPILMASI
3 ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI (MAT) ANTİBAKTERİYEL BOYA YAPILMASI
4 PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI ( SERT PVC DOĞRAMA PROFİLLERİNDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERİ İMALAT) ( PVC HAMMADDESİ KURŞUN İHTİVA ETMEYEN) NOT: TÜM ANA PROFİLLER İLE İLAVE PROFİLLER, PENCERE KAPALI İKEN GÖRÜNMEYE
5 4+4 MM ISI KONTROL KAPLAMALI ÇİFT CAM ( MADENİ KONSTRÜKSÜYONA ÇITAYLA ) TAKILMASI
6 İŞ İSKELESİ ( DUVARLAR İÇİN ) ( 0-12,50 MT YÜKSEKLİK İÇİN ) ( 12,50 MT DAHİL )
7 İŞ İSKELESİ ( TAVANLAR İÇİN ) ( 0-12,50 MT YÜKSEKLİK İÇİN ) ( 12,50 MT DAHİL )
8 DEMİR İMALATIN 1 KAT ANTİPAS, 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI
9 ÇATI ARASINA DÖŞEME ÜZER.TİP 18 ( 10 CM ) CAM YÜNÜ ŞİLTE İLE ISI YALITIMI
10 ÇELİK VEYA ÖN YAPILI BETONARME KİRİŞ ÜZERİNE OLUKLU BİTKİSEL ELYAFLI BİTÜM EMDİRİLMİŞ LEVHALAR İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI

NOT:
1-İŞLE İLGİLİ TEMAS NOKTASI:FATİH ULUTAŞ DAHİLİ NO:2165568000(1185)
2-İSTEKLİLER İSTEDİKLERİ TAKDİRDE DÖKÜMAN NÜSHALARININ FOTOKOPİLERİNİ VE TEKLİF MEKTUBU SURETLERİNİ ÜCRETSİZ OLARAK 1'İNCİ ORDU K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ALABİLECEKTİR.
3-İSTEKLİ FİRMALAR ALIMA TEKLİFLERİNİ KAPALI ZARF ŞEKLİNDE ,1'İNCİ ORDU K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA ALIM TARİHİ VE SAATİNDEN ÖNCE ELDEN TESLİM EDEREK KATILABİLİRLER.
4-FİRMA TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE , 0,569(BİNDE BEŞYÜZ ALTMIŞDOKUZ)KARA PULU VE 0,948 (BİNDE DOKUZYÜZ KIRKSEKİZ)ORANINDA SÖZLEŞME PULU BEDELİ 1 İNCİ ORDU SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRACAKTIR.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 1 İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90216 556 8080

c.Fax Numarası: +90216 310 7929

d.Elektronik Posta adresi: 1orihlkombsk@kkk.tsk.tr