3 NCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI

İşin Adı 3’üncü Kor.MEBS A.K.lığı Envanterinde Bulunan 2 (iki) Adet Server Aracının Yenilenmesi ve Bakımı İçin Malzeme (Montaj Dâhil-Faal Halde) Mal Alımı

İhale Usulü 22 d

İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı

Adres : Ayazağa/İSTANBUL

Telefon : +902123651200

Faks : +902123651264

Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

Malın Niteliği ve Türü Mal Alımı

Malın Miktarı 14 Kalem Adet

Mal Teslim Yeri Malzemeler, işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde Hasdal/Eyüp bölgesindeki belirtilen teslim yerlerine montajı yapılmış olarak teslim edilecektir.

Mal Teslim Tarihi Malzemeler, işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde Hasdal/Eyüp bölgesindeki belirtilen teslim yerlerine montajı yapılmış olarak teslim edilecektir.

İhale Yeri 3'üncü Kor.ihale Komisyonu Ayazağa/Sarıyer/İstanbul

İhale Tarihi 29.06.2017 14:00

İhale İlanı Metni

3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL

1. 3’üncü Kor.MEBS A.K.lığı Envanterinde Bulunan 2 (iki) Adet Server Aracının Yenilenmesi ve Bakımı İçin Malzeme (Montaj Dâhil-Faal Halde) Mal Alımı Doğrudan Temin usulü ile 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:00’da yapılacaktır. Satın alınacak malzemelerin listesi ve miktarı ile malzemelerin evsaf ve teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

2. Malzemeler, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Malzemelerin tamamına teklif verilecek, kısmi alım yapılmayacak ve ihale üzerine bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır. Alım kararına müteakip yüklenici ve idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.

3.Malzemeler, işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde Hasdal/Eyüp bölgesindeki belirtilen teslim yerlerine montajı yapılmış olarak teslim edilecektir.

4. Alınacak malzemelerin muayene ve kabulü, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılacaktır. Fiziki muayenesi Evsafta belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının muayenesi yapılacaktır.

5. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren iki ay içince ödenecektir.

6. Teklif Mektubu (Piyasa Araştırma Tutanağı) aşağıdaki e-posta adresine başvurarak e-posta ile ya da dileyen istekliler komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.

7. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir.

8. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.

9. İrtibat için e-posta, telefon ve belgegeçer numaraları aşağıda verilmiştir.

İRTİBAT NUMARALARI:

Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 (Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00'dan 2981 - 2982 (Sinan ÖNAL)
Tel :0 212 365 12 64

E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

3’ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI MEBS ALAYI TATBİKATLARDA KULLANILAN 2 ADET SERVER ARACININ YENİLENMESİ VE BAKIMI İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEME LİSTESİ

S. No.

Malzemenin Adı

Birim

Miktarı

67*29,5*5 LC Modül Plaka Araçlar için

Adet

1U 19” Kablo Düzenleme Paneli 5 Metal Kancalı

Adet

12 Fiberli LS0H Tight Buffer F/O Kablo, MM 50 Mikron,OM 3

Metre

100

F/O Modüler Patch Panel,Boş, 19” 1U

Adet

DataLight LC F/O Patch Panel Mod. Siyah Duplex,24 Port Boş,2U

Adet

DataLight F/O Splice Connecting Kit(24 Ports)

Adet

LC Simplex Pigtall 1 Metre ,MM OM3 50

Adet

192

DataLight LC Simplex Adapter MM OM3

Adet

LC-LC Duplex Zip MM OM3(50/125 Mikron) 2 Metre Patch Cord

Adet

12 Fiberli LS0H Tight Buffer F/O Kablo ,9/12 Mikron,SM

Metre

LC Simplex Pigtail 1 Metre, SM

Adet

128

DataLight LC Duplex Plastic Adapter,Blue SM

Adet

LC-LC Dupleks Zip SM 2 Metre Patch Cord

Adet

Montaj Bedeli, Fiber Kablo Çekim İşçiliği, F/O Sonlandırma, Etiketleme ve Sertifikasyon

Adet

3’ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI MEBS ALAYI TATBİKATLARDA KULLANILAN SERVER ARAÇLARININ YENİLENMESİ VE BAKIMI İÇİN TEKNİK GEREKSİNİMLER DOKÜMANI

1.         GENEL
a.    Yüklenici tarafından yürütülecek her türlü tesis faaliyetleri sırasında; yüklenicinin kusurundan ötürü hasar gören, bozulan, kirlenen veya işlevini yitiren her türlü bina, tesis, açık veya kapalı alanlardaki zemin kaplama malzemeleri, boya, badana, kablo, teçhizat, dekorasyon malzemeleri ve benzeri kullanıcı envanterinde bulunan unsurlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak en az eski haline gelecek şekilde düzeltilecek ve/veya yenilenecektir. Bu düzeltme işlemleri bu teknik gereksinimler dokümanı kapsamında tedarik edilecek olan yazılım ve donanımların teslim edilme süresi içerisinde tamamlanacaktır.
b.    Bu teknik gereksinimler dokümanda tanımlanan her bir malzeme kaleminden tedarik edilecek miktar aynı marka ve model olacaktır. Farklı malzeme kaleminden tedarik edilecek malzemeler, teknik gereksinimlerde aksi belirtilmediği sürece farklı marka ve model olabilecektir.
c.    Yüklenici tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ayrıntılı olarak (Kablo düzeni, Kablo metraj ve cinsleri, veri prizlerinin yerleri,) gösterildiği projeler araç için yüklenici tarafından hazırlanacak, altyapının tesis edildiği birlik komutanlığına teslim edilecek ve muayene heyetine bu teslimin yapıldığına dair belge sunulacaktır.

ç. Yüklenici, “İhtiyaç Duyulan Malzeme Listesi”nde belirtilen malzeme ve bu malzemelerin montajlarını, “Montaj ve Yapısal Kablolama Krokileri” ve bu teknik gereksinimler dokümanında belirtilen esaslara göre tesis edecektir.

d.    Bu iş kapsamında tesis edilecek olan tüm malzemelerin adını, tipini ve modelini gösteren yüklenici antetli ve onaylı listeler, yüklenici tarafından altyapının tesis edildiği birlik komutanlığına muayene ve kabul öncesinde birer suret olarak teslim edilecek ve muayene heyetine bu teslimin yapıldığına dair belge sunulacaktır.
e.    Sistemleri oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Malzemelerin hiç bir bölümünde kırık, çatlak, deformasyon ve malzeme hataları bulunmayacaktır.
f.     Sistemlerin çalışması için gerekli her türlü bağlantı kablosu, soket, konektör, yan donanımlar, arabirimler ve buna benzer çeşitli donanımlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.
g. Tüm sistem ve bağlı donanımlar, Teknik Şartnamede aksi belirtilmediği sürece, 220 (ikiyüzyirmi) VAC (±%10 (artı eksi yüzde on) tolerans ile), 50 (elli) Hz ve/veya 50 (elli) Hz (±%1 (artı eksi yüzde bir) tolerans ile) elektrik özelliklerinde hatasız çalışacak ve şebeke gerilimi düşürücü trafo kullanımına ihtiyaç göstermeyecektir.

ğ. Bu teknik gereksinimler dokümanında tanımlı olan tüm malzemeler ve muhteviyatları (alt donanımları, kablo, soket vb.), söz konusu ürünü üreten firmanın orijinal ürünü olacak veya söz konusu ana malzemeyi üreten üretici firmanın söz konusu ürüne ait kataloglarında adı geçen malzeme için tanımlı ürünler arasında olacaktır.

2.         MALZEME ÖZELLİKLERİ
a. Yüklenici bu iş kapsamında alt yapı tesisinde kulanılacak malzemeleri araç içindeki belirtilen yerlere göre tesis edecektir. İhtiyaç Duyulan Malzeme Listesi”nde yer almayan bağlantı için gerekli ek donanım/malzeme yüklenici tarafından sağlanacaktır.
3.         MONTAJ GENEL HUSUSLAR
a.    Montaj, “Montaj ve Yapısal Kablolama Krokiler’ne, krokiler üzerindeki ve bu teknik gereksinimler dokümanındaki açıklamalara göre yapılacaktır.
b.    Araç içerisinde yapılacak her türlü F/O kablolama ve sonlandırmayı içerecektir.
c.    Tüm kablolar, kapalı ve kapaklı, plastik kablo kanallarında taşınacaktır.
ç.    Araç içi kablolama yapılırken, kanal işlemleri öncelikle duvardan, bu mümkün olmazsa aracın tavanından yapılacaktır yerden kanal çekme işlemi yapılmayacaktır.
d.    Kablolar, dağıtım noktasındaki kabin çıkışından ucun bulunacağı yerdeki priz veya diğer dağıtım noktasına kadar kanallar içerisinde kalacaktır.
4.         VERİ PRİZİ (UÇ) TESİS VE MONTAJI
a.    Sunucu bilgisayarlar, yönlendirici cihazlar ,anahtarlama cihazları gibi bilgi sistem cihazlarının dağıtım noktalarına irtibatlanması için gerekli olan ve bu teknik gereksinimler dokümanında tanımlı özelliklere sahip bakır kablo, kablo kanalı, sıva üstü priz elemanları gibi her türlü altyapı tesisi malzemesini kapsayacaktır.
b.    Veri prizi (uç) miktarları, “İhtiyaç Duyulan Malzeme Listesi”nde belirtilmiştir.

5. F/O KABLO DAĞITIM PANOSU (PATCH PANEL)

a.    Dağıtım panosu “İhtiyaç Duyulan Malzeme Listesi”nde belirtilen miktarda ve portta olacaktır.
b.    Dağıtım panosunda her bir portta TIA/EIA–568 B standartlarına göre LC F/O sonlandırma kullanılacaktır.
c.    Dağıtım panosu fişlerin (jack) içerisinde, kablo fişe (jack) giriş noktasında soyulacak, daha fazla soyulmayacaktır.
ç.    Dağıtım panosu LC konnektör montajları, sabitlenecek ve oynamayacak şekilde monte edilecektir.
d.    Dağıtım panosunun kabinete monte edilmesi için gerekli bağlantı elemanları sağlanacaktır
e.    Dağıtım panosu üzerinde ve her bir LC konnektörlü F/O kablo ucu için etiket yeri olacaktır. Etiket değiştirilebilir ve şeffaf muhafaza içerisinde olacaktır.
f.     Dağıtım panosu 19'' (ondokuz inç) dağıtım kabinlerine uygun olacak ve gerekli bağlantı elemanları verilecektir. Her bir dağıtım panosunun arkasında, sonlandırılan F/O kabloların mekanik ağırlıklarını taşıyacak gerekli mekanik tutucular bulunacaktır.
6.         KABLO DÜZENLEYİCİ (ORGANIZER)

a. Kablo düzenleyici “İhtiyaç duyulan malzeme listesi”nde belirtilen miktarda olacaktır.

b.    19” (ondokuz inç) rack tipi kabinlerde kullanıma uygun olacaktır.
7.         F/O SİSTEM KABLOSU
a.    Gerçekleştirilen F/O kablolama montajı ,işçiliği , komponentleri ve montaj sonrası testleri EIA/TIA 568 B.1 ve TIA/EIA 568 B.3 standardında olmalı ve altyapı için kullanılan kablo ve sonlandırmalarda minimum 10(on) Gbps desteği olan OM3 kablo kullanılmalıdır.
b.    Araç içerisinde kullanılacak indoor-outdoor multimode kablolar 50/125(Multi-Mode,62,5/125 mikron) tipinde olacaktır
c.    Multi-Mode F/O kablo en az 8 damar olacaktır.
ç.    F/O kabloların çalışma sıcaklığı -20 C il +60C derece ısılarda çalışabilir olmalıdır.
d.    F/O kablo yangına karşı ısı gecikmeli (LS0H- Low Smoke Zero Halogen) ve IEC performanslarını karşılar nitelikte olmalıdır.
e.    Yapısal kablolamada kullanılacak F/O kablo, sonlandırma ve aktarma gibi tüm ara birimler aynı marka ve EIA/TIA 568 standardında olacaktır.

f. F/O kablo darbelere dayanıklı şekilde kaplanmış olacaktır.

g. Araç dışındaki prizlerden kabinlerdeki dağıtım panosuna (Patch Panel) kadar dönecek kablo Kablo EIA/TIA 568 F/O standardına uygun kablo olacaktır ve bu kablonun toplam mesafesi artmayacak şekilde olacaktır.

h. F/O kablolar, kullanılacak olan Ethernet Anahtarlara doğrudan bağlanmayıp dağıtım panoları üzerinden bağlanacaktır.

ı. F/O kablolarda LC tipi uç kullanılacaktır.

i. Dağıtım paneline bağlandığı noktada en az 40 (kırk) cm kablo payı bırakılacaktır.

j. Sonuçlar EIA/TIA 568 B.1 ve TIA/EIA 568 B.3 standardındaki istenilen standart değerlerle karşılaştırma tablosunu içerecek şekilde yazılı rapor halinde kabul öncesinde heyete teslim edilecektir.
8. F/O PATCH KABLO
a. Aktif cihazlarla patch paneller arasındaki bağlantılar patch kablolar ile yapılacaktır.
b. Patch kablolar LC tipinde olacaktır. Patch kabloların, standartlara uygunluğu IEC 60794 standardına uygun olarak IEC 60793 frekans testlerinden geçmiş olacak ve test sonuç raporları belgelenecektir.
9. LC MODUL PLAKA

a. 67*29,5*5 boyutlarında olacaktır.

b. LC Sonlandırma yapılacaktır.

c. Metal malzemeden yapılıp “MONTAJ VE YAPISAL KABLOLAMA KROKİSİ” nde gösterilen F/O bağlantı panosu kısımlarına aracın yapısal koruma maksadını bozmayacak şekilde monte edilecektir.

ç. Plaka üzerindeki her bir portun üst kısmında dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde etiketleme yapılacaktır.

10. ARAÇ İÇİ KABLO KANALI
a.    Araçta ilave kablo kanalı kullanma ihtiyacı olduğunda, araçta yeni monte edilmiş kablo kanalları kullanılacaktır.
b.    Kullanılacak kanallar her türlü geçiş, bağlantı, giriş, köşe noktalarında kabloların açıkta kalmasına ve dışarıdan müdahale edilmesine engel olacak şekilde gerekli bağlantı ve geçiş elemanlarına sahip olacaktır.
c.    Kanalların birleşim yerlerinde esneme ve açıklık kesinlikle olmayacaktır. Bu amaçla kanallar birbirlerine geçmeli olacaktır.

ç. Araçta kanallar her kabinet için ayrı ayrı çekilecektir toplamda 3 kanal olacaktır ve bu kanallar bi yerde kesişmesi gerekirse aralarında 15 cm’lik fark olacaktır.

d.    Kablo kanallarından sıva üstü prizlere ve dağıtım kabinlerindeki kablo girişlerine, fiziksel açıklık kalmayacak şekilde bağlantı yapılacaktır.
e.    Kalınlığı 100 (yüz) mm.den büyük olan kanalların, kablo kanal kapaklarının içten             kilitlenebilir tırnakları olacaktır.
f.     Kablo kanalları üreten firma ISO belgeli olacaktır.
g.    Kablo kanalları, beyaz renk ve boyanabilir olacaktır.
11. ETİKETLEME
a.    Dağıtım panolarının her bir portu numaralandırılacaktır.
b.    Dağıtım panosuna gelen ve dağıtım panosundan aktif cihaza irtibatı sağlayan kablolar ile veri prizleri üzerinde bağlantıları gösterecek şekilde numara etiketleri bulunacaktır.
c.    Plastik kanallar içerisinden birden fazla kablo geçmesi durumunda her bir kablo ayrı ayrı etiketlenecektir.
ç.    Plastik kanalların üzeri her 2 (iki) metrede bir 10 (on) cm.lik SIYAH renkli şeritler halinde işaretlenecektir.
d.    Numaralandırmayla ilgili dokümantasyon, yüklenici tarafından kullanıcı birlik komutanlığına Muayene ve Kabul öncesinde 2 (iki) suret olarak teslim edilecek ve muayene heyetine bu teslimin yapıldığına dair belge sunulacaktır.
e.    Etiketler, kablolardan/panelden/prizden düşmeyecek, silinmeyecek ve okunabilecek şekilde hazırlanacaktır.
f.     Etiketler nemden etkilenmeyecek ve yırtılmadan çıkmayacak özellikte olacaktır.
g.    Etiketleme bilgisi aşağıdaki esaslara göre oluşturulacaktır.
h.    Etiket örnekleri EK-A LAHİKA-1’de sunulmuştur.
ı.     Veri prizlerinden dağıtım panosuna gelen kabloların ucundaki etiket, “Örnek Etiket A”ya uygun olarak priz numarasını ve metrajını içerecektir.
i.     Dağıtım panosundan aktif cihaza gelen kabloların ucundaki etiket, aktif cihazın portuna giren kısmında “Örnek Etiket B”ye uygun olarak dağıtım panosu port numarasını; dağıtım panosunun portuna giren kısmında ise “Örnek Etiket C”ye uygun olarak aktif cihaz port numarasını içerecektir.
k.    Dağıtım panosundan veri prizlerine gelen kabloların ucundaki etiket, “Örnek Etiket D”ye uygun olarak kablonun geldiği Dağıtım Noktası ve Dağıtım Panosu port numaraları ile priz numarasını içerecektir.
l.     Dağıtım panosuna diğer bir Dağıtım Noktasından gelen kabloların ucundaki etiket, “Örnek Etiket E”ye uygun olarak diğer Dağıtım Noktasının bulunduğu kat numarası, oda numarası (varsa), Dağıtım Noktası numarasını, kablo tip ve çapını (Singlemode/Multimode; 50/62,5 mikron) ve metrajını içerecektir.
12. AMBALAJLAMA ve NAKLİYE

a. Tüm donanım, benzeri cihaz ve malzemeler, orijinal ambalajlarında, kırılmaya, ezilmeye, toza, suya, neme, sıcağa ve benzeri her türlü dış etken ve hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak gönderilecektir (nakledilecek ve taşınacaktır).

b.    Bütün nakliye ve taşıma masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
14. DENETİM VE MUAYENE METODLARI
a.    Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.
b.    Muayenelerde gerekli olabilecek her türlü araç, malzeme, test cihazı ve takım avadanlık Yüklenici tarafından temin edilecektir.
c.    Yüklenici tanımlı malzemelerin tanımlarında geçen ulusal (TSE) veya uluslararası (CE, TÜV vb.) standartlara uygunluğunu, denetim ve muayene esnasında belgelemesi talep edilmesi halinde söz konusu standart dokümanları sağlamak ve ibraz etmekle yükümlüdür.
ç.    Malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaklardır.
13. GARANTİ ŞARTLARI
a. Garanti süresinin başlangıç tarihi, muayene komisyonunun belirlediği kesin kabul tarihidir, garanti süresi aksi teknik gereksinimlerde ilgili malzemenin özelliklerinde belirtilmediği sürece en az 3 (üç) yıldır.
b. Garanti süresi içinde her türlü arızanın giderilmesi ve bunun için gerekli onarım (yedek parça temini dâhil) yükleniciye ait olacak, bu hizmet için hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
c. Onarılması mümkün olmayan bir donanım birimi veya parça yenisi (bu teknik özelliklerde tanımlı özelliklere sahip ve hiç kullanılmamış) ile yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. Söz konusu onarım bitinceye veya yeni birim/parça temin edilinceye kadar geçici olarak, kullanıcının çalışmalarının kesintiye uğramaması amacıyla arızalı birim veya birimlerin yerine çalışır durumda ve aynı görevi yapan bir başka birim veya birimler yüklenici tarafından sağlanacaktır.
ç. Garanti süresi içinde sistemlerin donanımında veya yazılımında çıkacak herhangi bir hatayı/arızayı yüklenici durumun kendisine resmen bildirildiği tarih ve saatten itibaren en geç 24(yirmidört) saat içinde arızaya müdahale edecek ve en geç 3(üç) gün içinde giderecektir.
d. Garanti süresince oluşacak arızalar, yükleniciye elektronik posta, telefon, belgegeçer ya da yazılı olarak bildirilecektir. Arıza bildirimlerindeki anlaşmazlık durumunda 3’üncü Kolordu Komutanlığının kayıtları esas alınacaktır.

e. Garanti süresi dolduktan sonra teknik anlamda firma desteğine devam edecektir.

LAHİKA :

LAHİKA-1 (Etiket Örnekleri)

ETİKET ÖRNEKLERİ

Örnek Etiket A

[Metin Kutusu: 20 mm.] Sözleşme No ve Tarihi: …–..../../...

Firma Adı:……………………

VP Oda No–Priz No-Metrajı: ….–….-….

Örnek Etiket B

[Metin Kutusu: 20 mm.] Sözleşme No ve Tarihi: …–.../.../...

Firma Adı:……………………

Geldiği Dağıtım Paneli Port No: ….–….

[Metin Kutusu: 20 mm.]

[Metin Kutusu: 20 mm.] Sözleşme No ve Tarihi: …–.../.../...

Firma Adı:……………………

Aktif cihaz Port No: ….–….

Örnek Etiket D

[Metin Kutusu: 20 mm.] Sözleşme No ve Tarihi: …–../../..

Firma Adı:……………………

Priz Nu.:…….

Geldiği DN No:…..

Geldiği Dağıtım Panosu Port No: ..–….

Örnek Etiket E

[Metin Kutusu: 20 mm.] Sözleşme No ve Tarihi: …–.../.../...

Firma Adı:……………………

Geldiği DN No:…..

Geldiği Dağıtım Panosu Port No-Kablo tip ve Çapı-Metrajı: …–….-….-…...-……

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE 3’ÜNCÜ KOR.MEBS A.K.LIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 2 (İKİ) ADET SERVER ARACININ YENİLENMESİ VE BAKIMI İÇİN MALZEME (MONTAJ DAHİL, FAAL HALDE) ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu Komutanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta........................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: 3’üncü Kolordu Komutanlığı

b) Adresi: Ayazağa-Sarıyer/İSTANBUL

c) Telefon numarası: 0 212 3651200/5428

ç) Faks numarası: 0 212 2850323

d) Elektronik posta adresi(varsa):

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………

b) T.C. Kimlik No: ………………………………………………………………….

c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………………………………..

d) Telefon numarası:…………………………………………………………………….

e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………...

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………………………

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin Dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanlarında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5- Sözleşmenin Konusu İşin/Alımın Tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda ve EK-B’de miktarı belirtilen 14 (ondört) Klm. Malzemenin, EK-A’da belirtilen Teknik Gereksinimler Dokümanına ve sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini, gösterilen yerlere monte edilerek çalıştırılması ve çalıştırılmasını müteakip İdareye teslimi işidir.

5.1.1.Sözleşme kapsamında alımı (montajı) yapılacak malzeme cinsi ve miktarı:

SIRA NO

KISIM NO

MALZEMENİN CİNSİ

GENEL TOPLAM

MİKTARI

BİRİM

DİĞER BİLGİLER

67*29,5*5 LC Modül Plaka Araçlar için

Adet

Doğrudan Temin Komisyonu tarafından EK-A Teknik Gereksinimler Dokümanı ve
EK-C Montaj ve Yapısal Kablolama Krokilerine göre alınacak ve tesis edilecektir.

1U 19” Kablo Düzenleme Paneli 5 Metal Kancalı

Adet

12 Fiberli LS0H Tight Buffer F/O Kablo, MM 50 Mikron,OM 3

Metre

100

F/O Modüler Patch Panel,Boş, 19” 1U

Adet

DataLight LC F/O Patch Panel Mod. Siyah Duplex,24 Port Boş,2U

Adet

DataLight F/O Splice Connecting Kit(24 Ports)

Adet

LC Simplex Pigtall 1 Metre ,MM OM3 50

Adet

192

DataLight LC Simplex Adapter MM OM3

Adet

LC-LC Duplex Zip MM OM3(50/125 Mikron) 2 Metre Patch Cord

Adet

12 Fiberli LS0H Tight Buffer F/O Kablo ,9/12 Mikron,SM

Metre

LC Simplex Pigtail 1 Metre, SM

Adet

128

DataLight LC Duplex Plastic Adapter,Blue SM

Adet

LC-LC Dupleks Zip SM 2 Metre Patch Cord

Adet

Montaj Bedeli, Fiber Kablo Çekim İşçiliği, F/O Sonlandırma, Etiketleme ve Sertifikasyon

Adet

5.1.1.1. Bu Sözleşme ile temin edilecek malzemeler sözleşme ve eklerine (EK-B Malzeme İhtiyaç Listesi, EK-A Teknik Gereksinimler Dokümanı ve EK-C Montaj ve Yapısal Kablolama Krokileri) uygun olarak monte edilecek, çalıştırılacak ve teslim edilecektir.

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

6.1. Bu sözleşme, götürü bedel sözleşme olup yüklenici tarafından teklif edilen ....................................... (rakam) ve ( yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.Fatura birim fiyat üzerinden kesilecektir.

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

7.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; alıma, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim ve harçlar vb. masraflar sözleşme bedeline dâhildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, Hasdal/Eyüp bölgesindeki belirtilen adreste montajı ve muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta vb. giderler sözleşme bedeline dâhildir.

Madde 8- Sözleşmenin Ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alıma ait dokümanda yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale alıma ait dokümanı oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) Sözleşme tasarısı

2) Yazılı açıklamalar

3) Diğer Belgeler

a) Götürü Bedel Piyasa Araştırma Formu

b) Teknik Gereksinimler Dokümanı (EK-A)

c) Malzeme İhtiyaç Listesi (EK-B)

ç) Montaj ve Yapısal Kablolama Krokileri (EK-C)

Madde 9- Sözleşmenin Süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 (Üç yüz altmış beş gün) takvim günüdür.

Madde 10- Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Malzemeler Hasdal/Eyüp belirtilen adrese monte edilecek ve çalıştırılarak teslim edilecektir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanması takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. İşe başlama tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günü içerisinde Hasdal/Eyüp bölgesindeki belirtilen teslim yerlerine montajı yapılmış olarak teslim edilecektir.

10.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise sözleşmenin 34’ncü madde hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılır.

10.3.3. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11. Teminata İlişkin Hükümler

11.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır.

Madde 12. Ödeme Yeri ve Şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler MSÜ Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve alıma ait dokümana uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 (otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Sözleşme bedeli (İlave işler nedeni ile meydana gelecek artışlar dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme teslim alınacak malın kati kabulünü müteakip usulüne uygun olarak düzenlenecek belgelere (muayene muhtırası, Taşınır Mal İşlem Belgesi vb.) istinaden 3’üncü Kor.K.lığı tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın 03.2.7.12 “GSY Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar” Ekonomik Kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde MSÜ Saymanlık Müdürlüğünce Türk Parası olarak ödenir.

12.2.4. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi sebeplerle istihkakların ödenmesinin gecikmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve malın teslimine devam edecektir.

12.3. Akreditif

12.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14- Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16- Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve alıma ait dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir.

16.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür.

16.2.3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekân içerisinde çalışmakta olan İdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1.Yüklenici;

İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri idareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile en az 36 Ay garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici, garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri yüklenicinin alacağından tahsil eder.

16.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

16.7.1.2. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli yükleniciye ait olmak üzere gerçekleştirecektir.

16.7.1.3. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

16.7.2. Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini

16.7.2.1. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir mali idareye tahsis eder.

16.7.2.2. Malın idareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde, aynı arızanın 2 (İki)’den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 (Dört)’den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızalarının toplamının 6 (Altı)’dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.

16.7.3. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malin aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

Madde 17. Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18. Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon.

18.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedörleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu idareye sunmak zorundadır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

Madde 19. Yeni model
19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; EK-A Teknik Gereksinimler Dokümanına uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 20- Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

20.3. Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar idareye bedelsiz olarak bırakılacaktır.

Madde 21. Reklam Yasağı
21.1.Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 22- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici, Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde 23. Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a. Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b. İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24’üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i ödenir.

24.4. İhtiyaç olması halinde; doğrudan temin ile ilgili limitin aşılmaması kaydıyla iş artışı veya ihtiyaç oranında iş eksilişi yapılabilecektir.

Madde 25- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26- Sigorta

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27- İdarenin Yükümlülükleri

27.1. Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi

27.1.1. İdare, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama yazısı ile malın montajının yapılacağı yeri Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca işyerinin hâlihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenir.

27.1.2. İdare, Yükleniciye ek mali yük getirmemesi kaydıyla malın montajının yapılacağı yeri her zaman değiştirebilir. Yüklenicinin montaj yerinin değişikliğine yönelik talebinin ise İdare tarafından uygun görülmesi zorunludur.

27.1.3. İşyeri değişikliği ve malın teslim veya montajının yapılacağı yerin Yükleniciye geç teslimi gibi nedenlerle işin süresinde bitmeyeceğinin anlaşılması durumunda, işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre, yeteri kadar uzatılır.

27.1.4. İdare tarafından, montajda kullanılacak malzeme ve araçların konulacağı yerler ile yüklenici personelinin çalışacağı yerler için Yükleniciden bir ücret alınmaz.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. İdare, malın cinsi ve niteliği gereği montaj sırasında ihtiyaç duyulacak plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim eder. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden birden fazla nüsha isteme hakkına sahiptir.

27.2.2. Yüklenici; montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin ve montaj veya teslim için gösterilen yerin, sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse, bu husustaki görüşlerini, talimat veya belgelerin teslim tarihinden başlayarak beş iş günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve alıma ait dokümanda belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

Madde 28- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olacaktır.

28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 29. Yüklenicinin Vekili

29.1.Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
29.2.Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30. Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. Doğrudan temin usulü ile alınacak mal;

30.1.1. Sözleşmenin 5’inci maddesi ve EK-B’de belirtilen malzemelerin muayenesi, EK-A’daki Teknik Gereksinimler Dokümanı ve EK-C Montaj ve Yapısal Kablolama Krokilerine uygun olup olmadığı, 3’üncü Kor. Muayene ve Kabul Komisyonu ve Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı tarafından Hasdal/Eyüp bölgesindeki adreste montajını müteakip, çalıştırılarak ve kontrol edilerek yapılacaktır. Fiziki muayenesi EK-A’da gönderilen Teknik Gereksinimler Dokümanında belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının muayenesi yapılacaktır. İhtiyaç listesinin 14’üncü kaleminde (Montaj, fiber kablo çekimi, F/O sonlandırma, etiketleme ve sertifikasyon) bulunan işlemlerin muayenesi, alım dosyası ve eklerinde belirtilen evsaf ve özelliklere uygun olarak, Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatınca yapılacaktır.

30.1.2. Getirilen mal yapılan muayene neticesinde uygun bulunmaz ise, teslim süresi içerisinde muayenede uygun bulunmayan mal yerine sadece 1 (Bir) defa mal getirilebilecektir.

30.1.3. Muayene esnasında imalat hatalarından dolayı meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ile EK-A Teknik Gereksinimler Dokümanı ve EK-C Montaj ve Yapısal Kablolama Krokilerine uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, evsafta belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve evsaf çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da evsafa uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır

Madde 32. Sözleşmenin devir şartları

32.1.Sözleşme devredilemez.

Madde 33- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve evsafa uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 34. Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin yüzde 1 (bir)’i oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak bu süre hiçbir şekilde 10 (On) takvim gününü geçemez, geçtiği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

34.3. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı, ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 (bir) defaya mahsus yükleniciye teslim imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemelere çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
35.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

35.1.1.Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

35.2.1.Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

35.3.1.Yüklenicinin, alım sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alınması için yeterli sürenin bulunmaması,

Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.

35.4. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

35.4.1.Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 36. Fesih Tarihinin Belirlenmesi
36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirlenince kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5 Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı irad kaydedilir.

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 38. Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya alıma ait dokümana uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluğu ve Mahkûmiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40. Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın evsafa uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41. Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42- Anlaşmazlıkların Çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43- Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 44- Diğer hususlar

44.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler:

44.1.1. 3’üncü Kor. K.lığı yetkileri:

44.1.1.1. Sözleşme hükümlerine göre işin takibi,

44.1.1.2. Sözleşmenin 34’ üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının işlemlerin safahatını içerecek şekilde belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde 3’üncü Kor. K.lığına ulaşacak şekilde gönderilmesi,

44.1.3. 3’üncü Kor. MEBS A.K.lığına (Hasdal/Eyüp) teslim edilecek mallar için; 44.1.1. maddelerinde belirtilen yetkiler MEBS A.K.lığına aittir.

44.1.4. Alımı yapılacak olan 14 (ondört) Klm. Malzeme, EK-A’da belirtilen Teknik Gereksinimler Dokümanına, sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde ve EK-C’de belirtilen Montaj ve Yapısal Kablolama Krokilerine uygun olarak yapılacaktır.

Madde 45 – Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46 (KIRKALTI) [rakam ve yazılı ile] maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…../….... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

İDARE YÜKLENİCİ

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 3 ncü Kolordu Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +902123651200

c.Fax Numarası: +902123651264

d.Elektronik Posta adresi: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

MSB

PERTEM

ASAL