İşin Adı ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI İÇ CEPHE VE DIŞ CEPHE BAKIM ONARIMI İŞİ

İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN 22/d

         

İdare Adı : MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı

Adres : MEBS Okl ve Eğt.Mrk. Mamak / ANKARA

Telefon : 0312 350 97 97

Faks : 0312 353 03 55

Elektronik Posta Adresi : engin_1583@hotmail.com

         

Malın Niteliği ve Türü ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI İÇ CEPHE VE DIŞ CEPHE BAKIM ONARIMI İŞİ

Malın Miktarı 8 KALEM

Mal Teslim Yeri MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Klığı

Mal Teslim Tarihi

İhale Yeri MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Klığı Doğrudan temin kom.

İhale Tarihi 10.04.2017 10:00

İhale İlanı Metni

ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI İÇ CEPHE VE DIŞ CEPHE BAKIMI İŞİ İHTİYAÇ LİSTESİ
SIRA NU.	İŞİN TANIMI	BİRİM
1	Alçıpan duvar, mobilya kaplama ve zemin halı kaplaması sökülmesi ve atılması	M2
2	Alçı astar ( perdah ) yapılması ( tamirat işlerinde ) ( 27.528/1A )	M2
3	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	M2
4	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)	M2
5	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - grup p - 04.443/a2a)	M2
6	180x210 cm ölçülerinde çift kanat açılır alüminyum kapının madeni aksamının değiştirilmesi ( menteşe , kilit, kol, kapı hidroliği vb. )	GRUP
7	60 x 60 CM Ölçülerinde vinil kaplı asma tavan plakası değişimi	M2
8	36W 60x60 cm kare led aydınlatma temini ve montajı	AD

 

ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI İÇ CEPHE VE DIŞ CEPHE BAKIMI İŞİ MAHAL LİSTESİ
İNŞAAT	İŞİN TANIMI		GİRİŞ KAT	1.KAT	GİRİŞ ( KAPI )
	1	Alçıpan duvar, mobilya kaplama ve zemin halı kaplaması sökülmesi ve atılması	√
	2	Alçı astar ( perdah ) yapılması ( tamirat işlerinde ) ( 27.528/1A )	√	√
	3	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	√	√
	4	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)	√	√
	5	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - grup p - 04.443/a2a)	√
	6	180x210 cm ölçülerinde çift kanat açılır alüminyum kapının madeni aksamının değiştirilmesi ( menteşe , kilit, kol, kapı hidroliği vb. )			√
	7	60 x 60 CM Ölçülerinde vinil kaplı asma tavan plakası değişimi	√
	8	36W 60x60 cm kare led aydınlatma temini ve montajı	√

ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI İÇ CEPHE VE DIŞ CEPHE BAKIMI İŞİ METRAJ LİSTESİDİR
SIRA NU.	İŞİN TANIMI	BİRİM
1	Alçıpan duvar, mobilya kaplama ve zemin halı kaplaması sökülmesi ve atılması	M2
2	Alçı astar ( perdah ) yapılması ( tamirat işlerinde ) ( 27.528/1A )	M2
3	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	M2
4	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)	M2
5	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - grup p - 04.443/a2a)	M2
6	180x210 cm ölçülerinde çift kanat açılır alüminyum kapının madeni aksamının değiştirilmesi ( menteşe , kilit, kol, kapı hidroliği vb. )	GRUP
7	60 x 60 CM Ölçülerinde vinil kaplı asma tavan plakası değişimi	M2
8	36W 60x60 cm kare led aydınlatma temini ve montajı	AD

 

ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI İÇ CEPHE VE DIŞ CEPHE BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI

b) Adresi:Abdülkhakhamit Cad. MAMAK / ANKARA

c) Telefon numarası:3123509797

ç) Faks numarası:3123530355

d) Elektronik posta adresi:-

 

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı :  ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI İÇ CEPHE VE DIŞ CEPHE BAKIM ONARIMI İŞİ

3.2. İşin yapılma yeri: ATUNEB.K.lığı Mamak/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: İç Cephe Boya, Asma Tavan ve aydınlatma onarımı.(8 ihtiyaç kalemi)

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

 

Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli

5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

 

 

Madde 7 Sözleşmenin ekleri

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme Tasarısı,

2-Uygulama Projesi,

3-Mahal Listesi,

4-Özel Teknik Şartname,

 

Madde 8 İşyerinin yükleniciye teslimi

8.1.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

 

8.2. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

 

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

 

Madde 10 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

10.1. İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

10.2. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 10.2.1. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

 

10.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

10.2.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

 

10.3. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;

          a. İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,

          b. İdarenin,  bu  sözleşmede  ve  şartnamede  sözleşmenin  ifasına  ilişkin  yükümlülüklerini

öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,

          c. Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,

          ç. Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

          d. Yüklenicinin   bu   engeli   ortadan   kaldırmaya   gücünün   yetmemiş   olması,  hallerinde,

yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

Madde 11-Teminata ilişkin hükümler

11.1. Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

12.2. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

Madde 16. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri:

16.1. Yüklenici işleri gereken özen ve ihtimamı göstermeye sözleşme konusu malı–işi sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedeli dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici üslenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici idarenin ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorundadır.

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması

17.1. Yüklenici, işin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlardan ve işyerindeki

her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar sorumludur.

 

Madde 18- Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim süreleri içinde yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kabul komisyonu oluşturularak özel- genel teknik şartname esas ve usullerine göre kabul yapılır.

18.2. İşlerin özel- genel teknik şartname  ve sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

18.3. Kabul komisyonu, kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

18.4. Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

18.5. İşin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

18.6. Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

 

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

19.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

19.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

19.4. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin kabulüne kadar saklanır.

19.5. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

19.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

 

Madde 20. Yüklenicinin Sorumlulukları :

20.1. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici;

      a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,

      b. İş yerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

      c. İş yerinin ve bu iş nedeniyle  kendisine  tevdi  edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç                                                                                                                                                                  

ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,                                   

      ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı kabul eder.

20.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

20.1.Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve İLO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

 

20.2.Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

20.3.Çalışanların kazaya uğramaları

Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

20.4.Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.

20.5.Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından  yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli gecikme cezası uygulanır.

22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

 

Madde 23. Garanti Şartları:

23.1. Yüklenici yapmış olduğu bakım onarım işi ile ilgili olarak kullandıkları malzemelerde ve yaptıkları işte meydana gelecek her türlü eksiklikleri onarmakla veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde oluşacak işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar

 

24.1.1.Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

24.1.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;

 Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Madde 26- Anlaşmazlıkların çözümü

26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 27 - Diğer hususlar

27.1. Yapım işinin uygulanması ile ilgili tüm hususlar Özel-Genel Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilmiş olup bu esaslara göre yürütülecektir.
 

27.2. İş bitiminde Özel-Genel Teknik Şartname esaslarına göre kontrolü yapılacaktır.
 

27.3. Sözleşmenin uygulanmasında yetkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre yapılacaktır.
 

27.4. Mücbir sebep takdiri, ihtar, fesih onayı,  uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler İdarece yapılacaktır.
 

27.5. Yerlerinden sökülen moloz ve atıklar yüklenici tarafından taşınarak tahliye edilecektir.
 

27.6. Demontajı yapılan geri dönüşümlü malzemelerin listesi tutulacak, listede beyan edilen malzemeler idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından istiflenecektir.

 

27.7  İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler, yüklenici firma tarafından alınacaktır.

 

27.8. İş esnasında meydana gelen tüm kaza, hasar, yaralanmaların sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Kaza, hasar yada yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma bu durumların giderilmesi, onarılması gibi gerekli işlemleri yapacaktır.

 

27.9.Yüklenici, işyerinde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Yüklenici yer tesliminden sonra idareye, çalıştıracağı işçilerin kimlik fotokopilerini, ve sigorta giriş belgelerini mutlaka teslim edecektir. Günlük

çalıştırılacak personel isimleri işe başlamadan 1 gün önce sözlü olarak idareye bildirilecek sonrasında kimlik fotokopileri teslim edilecektir. Yer teslimine müteakip Sosyal Güvenlik Kurumundan Söz konusu işe ait dosya açtırılarak idareye teslim edilecektir.

 

27.10. Yüklenici; kendisine yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlamadan önce çalışacağı şantiye alanına elektrik ve su için ayrı ayrı elektronik süzme sayaç takarak kullandığı elektrik ve su tutarını belirleyecektir.İşin bitmesini müteakip sayaç sökülerek o ayki elektrik ve su faturasındaki birim fiyat üzerinden kullanılan tutar, yapı denetim heyeti tarafından belirlenerek yüklenicinin 4 'üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğüne yatırması sağlanacaktır. Yatırılan elektrik ve su bedeline ait dekontlar yapı denetim heyetine teslim edildikten sonra hakediş ödemelerine geçilebilecektir.

28. - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

28.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

28.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 29 - Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 30  Sözleşmenin imzalanması

30.1. Bu sözleşme 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2017 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

 

 

 

 

    İdare                                                                                                                       Yüklenici

 

 

 

ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI İÇ CEPHE VE DIŞ CEPHE İŞİ BAKIMI İŞİ ÖZEL - GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

                        İÇİNDEKİLER

 

 

1. KONU
2. GENEL HUSUSLAR
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER
4. DENETİM VE MUAYENE METODLARI
5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
6. GARANTİ ŞARTLARI

 

 

 

 

 

 

 

ŞARTNAME NUMARASI: 2017/3

 

 

 

 

 

 

İŞİN TANIMI: ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI ÇATI VE BALKON BAKIM ONARIMI İŞİ

YERİ:  EDOK ATUNEB KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA

 

 

MADDE 1. KONU:            

Bu Teknik Şartname ATUNEB.K.LIĞI 2001-ATŞ-PRF-002 ALBÜM NUMARALI POLİGON BİNASI ÇATI VE BALKON BAKIM ONARIMI İŞİ ve diğer hususları kapsar.

 

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:

 

2.1 Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.2 Alınacak/Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve 1’inci sınıf olacaktır.

2.3 Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır.

2.4 Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

2.5 Tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.6 Kullanılacak her türlü malzeme idare onayı alındıktan sonra belirlenecektir.

2.7. Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.

2.8. Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.

2.9. Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

2.10.İstenilen özelliklerdeki malzemelerin üretimi durdurulmuş ise bir üst modeli kabul edilecektir.

2.11. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı-montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.12. İmalat sırasında gerekli önlemler alınarak mevcut malzemelere zarar verilmeyecek, maskeleme yapılacak, kirletilen ve zarar verilen alanlar yüklenici tarafından temizlenerek eski haline getirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

 

 

3.1. ALÇIPAN DUVAR, MOBİLYA KAPLAMA VE ZEMİN HALI KAPLAMASI SÖKÜLMESİ VE ATILMASI

           

Boya yapılacak duvarlarda bulunan alçıpan ya da mobilya kaplamaların sökülmesi, zemin kaplaması yapılacak zeminlerde bulunan kaplamanın sökülmesi ve atılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m fiyatı.

 

3.2. ALÇI ASTAR ( PERDAH ) YAPILMASI ( TAMİRAT İŞLERİNDE ) ( 27.528/1A )

 

Tamirat yapılacak yüzeylerin iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan alçı harcı ile çelik mala kullanılarak düzeltilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozların temizlenmesi için her türlü malzeme ve kayıpları, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı.

 

3.3. ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI İPEKMAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)

           

Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması zımparalanması,0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.Kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı İPEKMAT boya yapılması için her türlü malzeme ve kayıplar, işçilik, sehpa, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dâhil 1 m2 fiyatı.

NOT:

1. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Gerekli önlemler alınarak zarar verilmeden montajı yapılacaktır. Verilen hasarlar ve zararlar yüklenici sorumluluğunda olup onarımı yüklenici tarafından yapılacaktır.
2. İş sırasına uyularak yeni yapılan imalatların, zarar görmeden korunması yüklenici tarafından sağlanacaktır.
3. Boya renk secimi idarece yapılacaktır.

 

 

3.4. ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)

 

            Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg sentetik astar sürülmesi, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat 0,110 kg 2.kat sentetik boya yapılması için her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı.

NOT:

1. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Gerekli önlemler alınarak zarar verilmeden montajı yapılacaktır. Verilen hasarlar ve zararlar yüklenici sorumluluğunda olup onarımı yüklenici tarafından yapılacaktır.
2. İş sırasına uyularak yeni yapılan imalatların, zarar görmeden korunması yüklenici tarafından sağlanacaktır.
3. Boya renk secimi idarece yapılacaktır.

 

 

 

3.5. ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN (SELF LEVELİNG) HARÇ İLE ORTALAMA 2 MM KALINLIKTA ZEMİN TESVİYESİ YAPILMASI VE ÜZERİNE 2 MM KALINLIKTA PVC ESASLI YER DÖSEME MALZEMELERİ İLE DÖSEME KAPLAMASI YAPILMASI (HOMOJEN - GRUP P - 04.443/A2A)

 

Projede belirtilen alanların; çimento esaslı kendiliğinden yerleşen ( Self Leveling )harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve yeterince kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi ve üzerine 0,350 kg / m² sarfiyat ile teknik esaslı PCV yapıştırıcısının sürülmesi ve 2 mm kalınlıkta homojen PVC döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun PVC kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi, PVC esaslı esnek süpürgelik temini yerine tespit edilmesi için her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler ölçülür.

 

 

NOTLAR

• PVC yer döşeme malzemesinin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten uluslararası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenecektir. Yangın sınıfı ve hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslararası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranacaktır.
• PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dahilinde test edilecektir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenecektir.

PVC yer döşeme malzemesinin ve PVC esaslı süpürgeliğin renk, desen ve yüzey özellikleri idarece onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır.

 

3.6. 180X210 CM ÖLÇÜLERİNDE ÇİFT KANAT AÇILIR ALÜMİNYUM KAPININ MADENİ AKSAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( MENTEŞE , KİLİT, KOL, KAPI HİDROLİĞİ VB. )

 

            Projede belirtilen mevcut  giriş kapılarının, menteşe, kilit, kol ve hidrolik sistemlerinin kapının mevcut  sistemine uygun olan 1.sınıf malzeme ile değiştirilmesi için  inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı.

 

NOT:

1. Kapılardan sökülen parçalar idarenin gösterdiği yere istiflenecektir.

 

3.7. 60 X 60 CM ÖLÇÜLERİNDE VİNİL KAPLI ASMA TAVAN PLAKASI DEĞİŞİMİ

 

Mevcut asma tavan plakalarının sökülmesi idarenin gösterdiği yere istifi, yerine yeni 60x60 cm ebadında, ön yüzeyi vinil arka yüzeyi alüminyum folyo kaplı modüler alçı asma tavan plakalarının montajı, elektrik armatürleri ve tesisat için gerekli yerlerin açılması, her türlü malzeme ve kayıpları, atölye masrafları, işçilik, araç ve gereçleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Sökülen asma tavan hesaplanır.

NOT: Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. İdarenin gösterdiği yere taşınması yükleniciye aittir.

 

3.8. 36W 60X60 CM KARE LED AYDINLATMA TEMİNİ VE MONTAJI

 

Projede belirtilen alanların mevcut aydınlatma armatürlerinin sökülmesi idarenin gösterdiği yere istifi, yerine projede gösterildiği şekilde imalatı yapılacak olan armatürün iş yerine temini montajı her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi fiyatıdır. Kullanılacak olan armatürün gövde kısmı 0,5 mm kalınlığında yekpare demir fosfat uygulamasıyla korozyana karşı direnci arttırılmış 50-70 mikron elektrostatik toz boyalı DKP sacdan imal edilmiş;  difüzörü homojen ışık dağılımı sağlayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal beyaz mikroprizmatik; led en az 25.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip (ra>80); sürücüsü sabit akım çıkışlı, yüksek verimli (Pf>0.95); Koruma sınıfı en az IP 40 olmalıdır. Işık akısı en az 3200 lümen olmalıdır. Renk sıcaklığı idare tarafından belirlenecektir. Kullanılacak armatür öncelikle idare onayına sunulacak, uygunluk konusunda onay alındıktan sonra montaja başlanacaktır. Gerekli standartlara sahip armatürlerden en az beş çeşit olacak şekilde idarenin onayına sunulacak, idarece belirlenen armatür imalatta kullanılabilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde idarenin belirleyeceği numune imalatta kullanılacaktır.

 

NOT:

1. Uygulama sırasında oluşabilecek elektrik arızalarından, mevcut tesisata gelebilecek zararlardan yüklenici firma sorumludur.

.

 

MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

4.1. Yapılacak iş için % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi uygulanacaktır. 

4.2. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.4. Yüklenici firma muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.5. Alınacak/Kullanılacak malzemeler için Madde 2.2. de belirtilen hükümler geçerlidir.

4.6. Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

 

MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

 

5.1. Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunması yükleniciye aittir.

5.2. Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.

5.3.Kullanılacak malzemenin TSE ve CE belgelerinden en az bir tanesinin bulunması kesinlikle şarttır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:

 

6.1. Kullanılacak malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır.

6.2.Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

6.3.Garanti süresi boyunca üretim koşullarından dolayı oluşabilecek hasar ve bakımlar için yüklenicinin kusuru giderememesi durumunda idarenin belirleyeceği tüzel kişilik tarafından yapılan onarım bedeli yüklenicinin teminatından kesilecektir.

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı

b.Telefon Numarası: 0312 350 97 97

c.Fax Numarası: 0312 353 03 55

d.Elektronik Posta adresi: engin_1583@hotmail.com