İşin Adı 1982-MUT-BET-012 Albüm Numaralı Mutfak Binasının Asma Tavanı İle Asma Tavan Elektrik Tesisatının Yenilenmesi

İhale Usulü Doğrudan Temin

         

İdare Adı : ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI

Adres : ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI 06790 ETİMESGUT/ANKARA

Telefon : +903122491110-17(3021-3022)

Faks :

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü YAPIM İŞİ

Malın Miktarı 12 Kalem

Mal Teslim Yeri Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tüm.K.lığı

Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi,yer teslimine müteakip 25 takvim günü

İhale Yeri Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tüm.K.lığı

İhale Tarihi 18.12.2017 14:00

İhale İlanı Metni

1982-MUT-BET-012 ALBÜM NUMARALI MUTFAK BİNASININ ASMA TAVANI İLE ASMA TAVAN ELEKTRİK TESİSATININ YENİLENMESİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ZH.BRL.OKL.VE EĞT.TÜM. K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ....................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı:ZH.BRL.OKL.VE EĞT.TÜM. K.LIĞI

b) Adresi: ZH.BRL.OKL.VE EGT.TÜM.K.LIGI 06990 ETİMESGUT - ANKARA

c) Telefon numarası:3122491110/2501

ç) Faks numarası:3122491118

d) Elektronik posta adresi:zhbrloklihalekom@kkk.tsk.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................

b) T.C. Kimlik No: ....................................................................

c) Vergi Kimlik No: ...................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................

d) Telefon numarası: ..................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı: 1982-MUT-BET-012 ALBÜM NUMARALI MUTFAK BİNASININ ASMA TAVANI İLE ASMA TAVAN ELEKTRİK TESİSATININ YENİLENMESİ

3.2. İşin yapılma yeri: Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: 12 (Oniki) Kalem Yapım İşi.

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ...................................................................................... (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme,

2-Metraj Cetveli,

3-Mahal Listesi

4-Pursantaj,

5-Teknik Şartname,

                6-Uygulama Projesi

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 25 (YİRMİBEŞ) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki (-) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

ÖNEMLİ: İŞİN İMALAT SAFHASI CELP DÖNEMİ BOŞLUĞUNDA YAPILACAĞI İÇİN İŞE BAŞLAMA VE BİTİŞ SÜRESİ OLAN 03 - 28 OCAK 2018 TARİHLERİ ARASINDA BİTİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici ,................................................................................................ (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ….../….../............. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.K.lığı Kantin Başkanlığınca (Etimesgut/ ANKARA) geçicici kabulün yapılması ve hakediş belgesinin onayına müteakiben,  kantin gelirlerinin müsait olması halinde tek seferde ödeme yapılacaktır.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı (en az dört nüsha) hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 (Beş) gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

13.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

13.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir.

13.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 14 - Alt yükleniciler

14.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

14.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

14.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 15 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

15.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

15.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

15.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 16 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

16.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 17 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

17.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Madde 18 - Teminat süresi

18.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 20 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

20.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 21 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

21.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Sözleşmede değişiklik yapılması

22.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

23.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

23.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbinde Altı) oranında gecikme cezası uygulanır.

23.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

23.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilât yapılır.

23.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

23.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 26 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

26.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

Madde 27 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

27.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 - Geçici kabul noksanları

28.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

Madde 29 - Anlaşmazlıkların çözümü

29.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 30 - Hüküm bulunmayan haller

30.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 31 - Diğer hususlar

33.1. İşin tamamı teknik şartname, proje, mahal listesi, ve sözleşme esaslarına göre yapılacaktır.
33.2. Kullanılacak tüm malzemeler piyasa teamülü orijinal ambalajında olacaktır.

33.3. Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır. Malzemeler TSE/CE/DIN belgeli ve 2 (iki) yıl üretici firma garantisinde, malzeme ile imalatlar ve onarımlar ise 1 yıl süreyle yüklenici firma garantisinde olacaktır.

33.4. Garanti süresince her türlü tasarım, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

33.5. Yapım esnasında ihtiyaç duyulan tüm güvenlik ve emniyet önlemleri yüklenici tarafından alınacak ayrıca yakınındaki mevcut bina ve/veya yapılara herhangi bir zarar verilmemesi sağlanacak, verilen zararlar ise yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

33.6. İşin yapılacağı yerde yapım esnasında meydana gelecek hasarlar ve arızalardan yüklenici sorumludur.

33.7. Her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve montaj işleri yükleniciye aittir.
33.8. Yapım işinde kullanılacak her türlü malzeme öncelikle yapı denetim görevlisi onayına sunularak yapı denetim görevlisinin onayı alınacak, yapı denetim görevlisinin onayı alınmadan hiçbir malzeme imalat ve bakım onarım işlerinde kullanılmayacaktır.
33.9. İşe başlamadan önce yapılacak işin yerinin hazırlanması işleri yükleniciye aittir.

Bina tamamen kullanılabilecek şekilde teslim edilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar v.s. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır.

33.10. İş kapsamında imalatların yapılması sırasında; söküm vb. durumlarda ortaya çıkan tüm malzemeler idareye aittir. Ancak idare tarafından moloz olarak kabul edilen malzemelerin; taşıtlara yüklenmesi ve şantiye sahasından uzaklaştırılması yükleniciye aittir. Çöp niteliğindeki moloz, inşaat artığı, hafriyat döküntüleri v.b. atıklar, yüklenici firma tarafından geçici kabul öncesi, kışla dışına atılmak üzere bulunduğu yerden temizlenecektir.
33.11. Sökümden çıkan kullanılabilir veya HEK durumdaki malzemeler yüklenici firma tarafından ilgili birlik taşınmaz mal sorumlusunun da iştiraki ile tutanakla birlik yetkililerine ve istenilen yere istif edilerek teslim edilecektir.

33.12. Yüklenici; Geçici kabul öncesinde inşaat alanının (Cam, pencere, kapı, zemin, duvar v.s. bölgeler) boya taşması, tozlanma, sıva sıçraması v.b. kirlenmelerinin ayrıntılı temizliğini yapacaktır.

33.13. Yüklenici firma iş sahasında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhaları asacaktır. Ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin ikamesinden ve kullanılacak makine ve teçhizatın temin edilmesinden sorumludur.  

33.14. Yüklenici Çalışma Süresince Kışlaya Giriş Yapacak Personel, Araç, İş Makinesi v.s. İçin; İstihbarat Şube Md.lüğüne Müracaat Ederek Güvenlik Protokolü yapacaktır.

Madde 34 - Yürürlük

34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması

35.1. Bu sözleşme 35 (Otuzbeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ….../…../……... Tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

 

 

1982-MUT-BET-012 ALBÜM NUMARALI MUTFAK BİNASININ ASMA TAVANI İLE ASMA TAVAN ELEKTRİK TESİSATININ YENİLENME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı 1982-MUT-BET-012 ALBÜM NUMARALI MUTFAK BİNASININ ASMA TAVANI İLE ASMA TAVAN ELEKTRİK TESİSATININ YENİLENME işinin yapım özelliklerini, kontrol, muayene metotlarını ve diğer hususlarını kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Ayıplı ve yapı denetim sorumlusunun uygun görmediği malzemeler yenileriyle değiştirilecektir. 

2.2. Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış orijinal, hasarsız, birinci sınıf malzemeler arasından idarenin onayına sunulduktan sonra seçilecektir.

2.3. İnşaat sahasına getirilen bütün malzemeler olumsuz hava şartlarından korunacaktır.

2.4. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. İnşaat alanında sökülen her türlü malzeme kullanıcı birliğe tutanak karşılığı teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan hurdalar belediyenin belirlemiş olduğu döküm alanına yüklenici firma tarafından taşınacaktır.

2.5. Onarım veya yenileme işleri bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, de montaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yapım sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

2.6. İmalatı gerçekleştirilecek her türlü yapım işinin fen, sanat ve teknik koşullara uygunluğu ve seçilecek malzemelerin uygunlukları ile kaliteleri yüklenici firma sorumluluğunda olacak. ihale kapsamında yapımı ve/veya onarımı istenilen her türlü malzeme, kullanıcı ile koordine edilerek uygulamaya sokulacak, koşullara uygun yapım şartları sağlanıp sağlanmadığı idare ve idarenin görevlendireceği yapı denetim görevlisi/görevlileri aracılığıyla tespit edilecek, söz konusu şartlara haiz olamayan imalat yeniden yaptırılacaktır.

2.7. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.

2.8. İnşaat sırasında yapılması gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.9. Yüklenici firma çalışma alanında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca çalıştığı alanda çalıştırdığı personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlara uygun olarak imalatlar yapılacaktır.

2.10. Yüklenici firma inşaatın yeri ve teknik şartname arasında olabilecek aykırı bir durumu ihale öncesi idareye bildirecektir. Aksi halde ihalesi sonrası söz konusu durumdan kaynaklanan sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

2.11. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.

2.12. Yüklenici askeri bölge içi trafik kurallarına uyacak ve trafik yoğunluğunu olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecektir. Tüm güvenlik protokolleri kullanıcı birlikle koordine edilecek, düzenlenecek tutanaklardan birer suret idareye teslim edilecektir.

2.13. Yüklenici firma tarafından hakediş bünyesinde adı geçen işçi temsilcinin tüm işçiler tarafından seçildiğine dair “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TUTANAĞI” ile “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TAAHHÜTNAMESİ” idareye teslim edilecektir.

2.14. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.

2.15. Garanti sırasında her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir.

2.16. Malzemeler için önce Türk Standartları, daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standart ve belgeler esas alınacaktır.

2.17. Bütün imalatlar ve şantiye sahası işletmeye devredilmeden önce tamamen temizlenmiş olacak ve her türlü düzenlemeleri yapılmış, proje ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir (çalışır) vaziyette teslim edecektir

2.18. Yüklenici imalat sırasında zarar verdiği yerleri aslına uygun olarak düzeltecektir.

2.19. Yüklenici, kesin kabule kadar imalatını yaptığı inşaatın bakımını ve onarımını yapmakla mükelleftir.

2.20. Yapılacak bütün imalat ve montaj işlemleri idarece tasdikli projelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemleri yüklenici firma tarafından çözülerek, çizilecek her türlü proje idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır.

2.21. Yüklenici işe başlamadan önce yerinde yapılan ölçümlerde röleve projeye göre ortaya çıkabilecek farklılıklar için yüklenici firma herhangi bir hak talep etmeyecektir.

2.22. Söz konusu iş, sözleşme öncesi yüklenici tarafından mutlaka yerinde görülecek, dolayısıyla keşifte ve metrajda idarece atlanmış, hatalı yazılmış hususlar yüklenici tarafından düzeltilecek ve ileride idareye karşı öne sürülemeyecektir.    

2.23. Yüklenici işe başladığının ilk günü iş programını yapı denetim görevlisine onaylatmak zorundadır. Yapı denetim görevlisinin gerekli gördüğü revizyonları iş programına hemen işleyecek ve uygun görülen iş programına göre işe başlayacak ve devam edecektir. Yüklenici, yapılacak ve/veya yapılan her imalat için yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin onayını alacaktır.

2.24. Yüklenici, ekiplerindeki personel sayısını yapı denetim görevlisinin uygun bulduğu tarihlerde uygun göreceği sayıya çıkarılacaktır.

2.25. Yüklenici firma kesinlikle sigortasız ve 18 yaşından küçük personel çalıştırmayacaktır, tespit edilmesi durumunda işin feshedileceği bilinmelidir.

2.26. İmalat yapılacak saha içerisinde çevreye verilecek deformasyon, hasar, yıkım, çökme, çatlama vb. gibi durumlarda yüklenici zarar vermiş olduğu yerleri yapmakla yükümlüdür.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

İnşaat İmalat ve Malzeme Özellikleri:

ÖNEMLİ: İŞİN İMALAT SAFHASI CELP DÖNEMİ BOŞLUĞUNDA YAPILACAĞI İÇİN İŞE BAŞLAMA VE BİTİŞ SÜRESİ  OLAN 03 - 28 OCAK 2018 TARİHLERİ ARASINDA BİTİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

3.1.  60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min. 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı)  delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi ) oturmalı sistem asma tavan yapılması.

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24mm  genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması , tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve  ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0.70  mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elekrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların ( en az 3000 serisi ) yerleştirilmesi , elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, 1 m2 fiyatı:

NOT:Asma tavan seçiminde en az 3 adet numune işe başlanmadan önce idareye idareye sunulup idarenin uygun gördüğü malzeme kullanılacaktır.

Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

0,25 m2 den küçük  havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

3.2.  Alüminyum,sac, alçıpanel, taşyünü,camyünü vb. asma tavan sökülmesi   

Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü, vb. asma tavan sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil, alüminyum , sac , alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan hesaplanır.

Not: Malzemelerin sökümünde çalışır, sağlam  şekilde özellikle elektrik tesisatı ve armatürlerin sökülmesinde özen gösterilecek ve idarenin istenilen yere ve istenilen şekilde istif edilecektir.

3.3.  Her türlü iç sıva sökülmesi

Her türlü sıvanın sökülmesi, malozların bir yere toplanması, atılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve  gereç giderleri ve kârı dahil, her türlü iç sıva sökülmesinin 1 m2 fiyatıdır:

ÖLÇÜ : Sökülen alan yerinde ölçülerek hesaplanır.

3.4.  Yeni sıva yüzeyleri astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması ( iç cephe )

Boyanacak yüzeyde; zımpara , taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1. Kat , 0,100 kg 2. Kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü işçilik, araç ve  gereç giderleri ve kârı dahil 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeylere ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir . Sıva için iş varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Boya rengi beyaz olacaktır.

3.5.  Alçı astar (pedah) yapılması (Tamirat işlerinde)

Tamirat yapılacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan alçı ile çelik mala kullanılarak düzeltilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zaiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:

1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler  hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

3.6.  Çinko ve sacdan her  türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb sökülmesi

Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarları, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesii çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma her türlü işçilik , araç ve gereç giderleri ve karı dahil, çinko ve muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi 1 metre fiyatı:

ÖLÇÜ: Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır.

NOT: Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

3.7.    12 Nolu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması

Projesine göre 12 no lu çinko levhanın altına bitümlü karton döşemesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil,  1 m fiyatı :

ÖLÇÜ : Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.

3.8.   Elektirik tesisatının demontajı

Her türlü elektrik tesisatının sökülmesi, bir yere toplanması, atılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve  gereç giderleri ve kârı dahil, her türlü elektrik tesisatının sökülmesinin 1 m2 fiyatıdır:

ÖLÇÜ : Sökülen alan yerinde ölçülerek hesaplanır.

3.9.   3*2,5 mm²  antikrom kablo (Elektrik yeni hattı)

3*2.5 mm² antigron kabloların led armatürleri aydınlatmak için tesisat çekilecektir.Çekilen tesisat sonunda bütün armatürlerin  aynı anda kullanıldığında her hangi bir sıkıntı olması durumunda yükleniciye aittir.

3.10.  Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli , tavanlar için iş iskelesi yapılması (0,00-21,50 m arası)

Yapıların tavanlarında yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, ( İş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenliğk şartları yönetmeliği , ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair  tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına , projesine uygun , ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min 2 olan güvenliklı avanlar için iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi , her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme , yatay ve düşey taşıma , boşaltma , işçilik,  araç ve gerek giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil. 1 m3 fiyatı  :

1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerçekleştirecek bir imalat yapılması söz konusu ise ; tavan için iskel bedeli verilir ayrıca duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi o mahalde yapılacak olan  ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.

3.11. Kanat araları ayarlanır tip boyun Çapı: 24''-60'' cm ye kadar (ANEMOSTAD-MENFEZ)

Tavana yahut doğrudan dğrıya kanal üzerine takılabilir,  kanat araları merkezdeki volanı çevirmekle ayarlanabilir tipte anemostadın temini ve yerine montajı, ayarlanması, çalışır halde tam ve tekmil. Boyun çapı 1’’= 2,5 cm alınmıştır. Üç firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi monte edilecektir. Kare anemostad bedeli ödenir. Alüminyumdan sacla imal edilen eloksallı anemostadlara %20 zamlı fiyat uygulanır.

3.12.     36 Watt'a kadar (Edgelight), LED#li tavan armatürü (Taş yünü, Alçı asma tavan,clipin,sıva üstü ve sarkıt)

Gövdesi/kasası sac veya alüminyum malzemeden imal edilmiş, istenilen RAL koduna boyanabilen , difüzörü PMMA malzemeden, iç mekan en az IP 20 alüminyum PCB kullanılan oluşan ısının dış ortama transferi için alüminyum yüzeylere temas eden 60x60 cm ebatında, soket bağlantılı ve Enec belgeli harici driver(sürücü) kullanılan,driver8 sürücü ) PFC değeri 0.90’ dan büyük olan büyük olan, ışık akısı minimum 3200 lm olan, maksimum tüketim değeri 36W olan, sistem verimliliği en az 88lm/W olan, LM80 Belgeli Led’ler kullanılan, armatürün kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosunua göre en az 50000 (L70) saat olan , renksel geriverim değeri en az 80 CRI Olan, 3 yıl garantili, TS EN13032 1:2004+A1,EN 60598-2-2 ve EN 60598-1 standartlarına haiz, RoHS belgesi olan , CE uygunluk işaretleriyle piyasaya arz edilmiş armatürün iş yerine temini her nevi malzeme , işçilik ve montajı dahil halde.

4. DENETİM VE MUAYENE

4.1. Geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile tesisat, işçilik ve malzeme yönünden garanti taahhütnamesi verilecektir. Garanti taahhütnamesinde garanti dışında kalacak unsurlar belirtilecektir. Geçici kabulü müteakip Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Garanti Belgesi onaylı garanti belgesi düzenlenecektir.

4.2. Onarımdan dolayı bina ve müştemilatında oluşacak bozukluk hata onarım eksikleri keşifte eksik olarak gösterilmiş bile olsa yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.3. Söz konusu onarım sonucu bina, elektrik-inşaat-sıhhi tesisat ve makine açısından eksiksiz, anahtar teslimi şeklinde idareye teslim edilecektir.

4.4. İmalatlar; Yapım işleri Genel Şartnamesi, Teknik Şartname hükümleri ve yapı denetim görevlisinin öneri, tavsiye ve istekleri doğrultusunda yapılacaktır. Aykırı durumlarda yapı denetim görevlisi yapılan imalatların düzeltilmesini, sökülüp veya yıkılıp tekrar yapılmasını isteyebilir.

4.5. Geçici/kesin kabuller sırasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

4.6. Geçici/kesin kabuller sırasında gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.7. Yüklenici firma kontrol ve  esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını onaylaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporunu yüklenici firma da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.8. Geçici/kesin kabuller sırasında her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.

4.9. Yüklenici tarafından şantiye sahasına getirilen ve/veya şantiye sahasından çıkarılan tüm inşaat imalat malzeme miktarları yapı denetim görevlisine/görevlilerine tutanakla ibraz ettirilecektir. İbraz edilmeyen malzemelere ait imalatlar hak edişe dahil edilmeyecektir.

4.10.Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar ve uygulama hususları için Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı’nın İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları, İnşaat Birim Fiyat Analizleri v.b. kitaplardaki hususlar geçerlidir.

4.11. 1982-MUT-BET-012 ALBÜM NUMARALI MUTFAK BİNASININ ASMA TAVANI İLE ASMA TAVAN ELEKTRİK TESİSATININ YENİLENME işinin; muayene, kontrol ve kabulü Kamu İhale Kanunu “Yapım işleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacaktır.

EK       : EK-A Uygulama Projesi ( İlan sistemine PDF Dosya yüklenemediğinden proje ihale komisyon başkanlığından temin edilecektir)

 

 

 1982-MUT-BET-012 ALBÜM NUMARALI MUTFAK BİNASININ ASMA TAVANI İLE ASMA TAVAN ELEKTRİK TESİSATININ YENİLENMESİ 
S. NU İMALAT KALEMLERİ MAHAL ADI
ASMA TAVAN TAVAN TAMİRİ TAVAN ÇATI TAMİRİ ELEKTRİK  TESİSATI
1 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min. 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı)  delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi ) oturmalı sistem asma tavan yapılması X      
2 Alüminyum,sac, alçıpanel, taşyünü,camyünü vb. asma tavan sökülmesi X      
3 Her türlü iç sıva sökülmesi   X    
4 Yeni sıva yüzeyleri astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması ( iç cephe)   X    
5 Alçı astar (pedah) yapılması (Tamirat işlerinde)   X    
6 Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muyene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb sökülmesi      X  
7 12 Nolu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması     X  
8 Elektirik tesisatının demontajı       X
9  3*2,5 mm² antikrom kablo(Elektrik yeni hattı)       X
10 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli , tavanlar için iş iskelesi yapılması (0,00-21,50 m arası) X X   X
11 Kanat araları ayarlanır tip boyun Çapı: 24''-60'' cm ye kadar (ANEMOSTAD-MENFEZ)       X
12 36 Watt'a kadar (Edgelight), LED#li tavan armatürü (Taş yünü, Alçı asma tavan,clipin,sıva üstü ve sarkıt)      X

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI

b.Telefon Numarası: +903122491110-17(3021-3022)

c.Fax Numarası:

d.Elektronik Posta adresi: