KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI

İşin Adı 8 ADET ARAÇ BAKIM ONARIM VE HİZMET ALIMI

İhale Usulü 22/d Doğrudan Temin usulü

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

Faks : +90312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr

Malın Niteliği ve Türü 8 ADET ARAÇ BAKIM ONARIM VE HİZMET ALIMI

Malın Miktarı 8 Adet

Mal Teslim Yeri KARA HARP OKULU K.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA

Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden gün

İhale Yeri KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ANKARA

İhale Tarihi 04.04.2017 10:30

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN USULÜNE AİT
ARAÇ TRANSİT CONNECT, FORD TRANSİT MİNİBÜS, AMBULANS FORD TRANSİT ARAÇLARININ MOTOR ARIZALARININ ONARIMI İLE GARANTİ KAPSAMINDA YETKİLİ SERVİSTE PERİYODİK BAKIMLARI YAPILACAK OLAN 2 ADET OTOBÜS MERCEDES-BENZ TOURİSMO, KAMYON MAN TLG, OTOKAR DORUK OTOBÜS, YENİ TRANSİT MİNİBÜS 460ED BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1 - Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ..................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2 -

2.1. İdarenin adresi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar / ANKARA olup,

Tel No : 0312 417 51 90 / 2424

Faks No : 0312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi (Varsa) : .............................................. dir.

2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi ................................................ olup,

Tel No:

Cep Tlf.No:

Faks No:

Elektronik Posta Adresi (varsa):

Vergi Numarası:

Vergi Dairesi:

BANKA ADI VE ŞUBESİ:

İBAN No:

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Temin Sözleşmeleri Kanunu ve Doğrudan Temin dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 4- Teminata İlişkin Hükümler

4.1. Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak İhale Komisyon Bşk.lığına sunacaktır.

4.2. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde idare tarafından, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın bu iş için yatırılan teminatı hazineye irad kaydedilerek sözleşme fesih edilecektir.

4.3. İşin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildikten sonra (kat’i kabulün yapıldığı) yüklenicinin idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir borcunun olmadığının tespit edilmesi sonunda bu iş için yatırılan teminat yükleniciye iade edilecektir.

4.4. Geçici teminat mektubunun süresi en az 90 (DOKSAN) gün olacaktır.

Madde 5- İş Tanımı

Sözleşme konusu iş;

Kara Harp Okulu Lojistik Destek Komutanlığı envanterinde bulunan arızalı 011023 plakalı Transit Connect, 011082 plakalı Ford Transit Minibüs, 011128 plakalı Ambulans Ford Transit araçlarının motor arızalarının onarımı ile garanti kapsamında yetkili serviste periyodik bakımları yapılacak olan 011064, 011065 plakalı Otobüs Mercedes-Benz Tourismo, 011136 plakalı Kamyon Man TLG, 011057 plakalı Doruk Otobüs ile 011087 plakalı Yeni Transit Minibüs 460ED araçlarının yetkili serviste periyodik bakım onarımı yapılacaktır. Yapılacak bakım onarımlar için araçlar yüklenici tarafından kontrol teşkilatı nezaretinde kendi atölyesine/Yetkili servise götürülecek (yürümeyen araçlar yüklenici tarafından çekici tutularak) ve onarımları yapılarak faal hale getirilecektir. Yapılacak bakım onarımlara Kontrol Teşkilatınca nezaret edilecektir.

Yapılacak bakım ve onarımlar aşağıda belirtilmiştir.

ARAÇ BAKIM ONARIMI (YEDEK PARÇA DAHİL) HİZMET ALIMI İHTİYAÇ LİSTESİ

S.
NU. YAPILACAK OLAN İŞİN NİTELİĞİ MİKTARI

1 3 ADET ARACIN MOTOR ARIZASININ GİDERİLMESİ VE BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI.

(1 ADET FORD CONNECT K210S,
1 ADET FORD TRANSİT 330 S MİNİBÜS,
1 ADET AMBULANS, FORD TRANSİT 330 L, 112 ACİL DONANIMLI,)

1 2 KAMYON, MAN TLG12.180 4X2 BB KAPALI KASA, ARACININ GARANTİ KAPSAMINDA YETKİLİ SERVİSTE PERİYODİK BAKIMININ YAPILMASI.

1 3 OTOBÜS MERCEDES-BENZ TOURİSMO L, ARACIN GARANTİ KAPSAMINDA YETKİLİ SERVİSTE PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI.

2 4 OTOBÜS, OTOKAR DORUK 220T, ARACIN GARANTİ KAPSAMINDA YETKİLİ SERVİSTE PERİYODİK BAKIMININ YAPILMASI.

1 5 YENİ TRANSİT MİNİBÜS 460 ED ARACIN GARANTİ KAPSAMINDA YETKİLİ SERVİSTE PERİYODİK BAKIMININ YAPILMASI.

1 1'İNCİ KISIM 3 ADET ARACIN BAKIM VE ONARIMINDA DEĞİŞECEK YEDEK PARÇALAR

S.
NU. MALZEMENİN İSMİ ANA MALZEMESİ/ ARACIN CİNSİ MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ

1 MOTOR YAĞI FORD CONNECT K210S (011023 PLAKALI) 6 LT.

2 YAĞ FİLİTRESİ 1 AD

AD.

YAKIT FİLİTRESİ

AD.

HAVA FİLİTRESİ

AD.

EGZANTİRİK MİLİ

AD.

TAKIM SEKMAN

TK.

TAKIM YATAK

TK.

TAKIM KRANK KEÇE

TK.

ALT ÜST CONTA TAKIMI

TK.

TAKIM PİSTON

TK.

YAĞ POMPASI

AD.

TAKIM SUBAP

TK.

YAĞ SOĞUTUCU

AD.

MOTOR YAĞI

FORD TRANSİT 330 S MİNİBÜS (011082 PLAKALI)

LT.

YAĞ FİLİTRESİ

AD.

YAKIT FİLİTRESİ

AD.

HAVA FİLİTRESİ

AD.

SOMUN

AD.

PERÇİN

AD.

TURBO SAPLAMA

AD.

KARTER TAPASI

AD.

EKSOZ MANİFOLD

AD.

TURBO CONTASI

AD.

TURBO HORTUMU

AD.

MANİFOLD CONTASI

AD.

ENJEKTÖR

AD.

TURBO

AD.

MOTOR YAĞI

AMBULANS, FORD TRANSİT 330 L, 112 ACİL DONANIMLI 011128 PLAKALI

LT.

YAĞ FİLİTRESİ

AD.

YAKIT FİLİTRESİ

AD.

HAVA FİLİTRESİ

AD.

ENJEKTÖR POMPA ELEMANLARI

AD.

ENJEKTÖR POMPA MİLİ

AD.

POMPA BİLYASI

AD.

CİKLE TAMİR TAKIMI

AD.

TRANSFER BASINCI

AD.

REİL MÜŞİRİ

AD.

PİSTON

TK.

ALT ÜST TAKIM CONTA

TK.

SİBOP

TK.

YAĞ POMPASI

TK.

YAĞ SOĞUTUCUSU

AD.

SEKMAN

TK.

YATAK

TK.

2'NCİ KISIM KAMYON, MAN TLG12.180 4X2 BB KAPALI KASA 011136 PLAKALI ARACIN GARANTİ KAPSAMINDA YETKİLİ SERVİSTE PERİYODİK BAKIMINDA DEĞİŞECEK YEDEK PARÇALARI

S.
NU. KULLANILACAK YEDEK PARÇANIN CİNSİ ANA MALZEMESİ/ ARACIN CİNSİ/ MODELİ/KM.Sİ MİKTARI

ÖLÇÜ BİRİMİ

MOTOR YAĞI (M3477)

KAMYON, MAN TLG12.180 4X2 BB KAPALI KASA 011136 PLAKALI 2014 MODEL
10.000 KM.

LT.

HAVA FİLİTRE ELAMANI

AD.

YAKIT FİLİTRE ELEMANI

AD.

MOTOR YAĞ FİLİTRE ELEMANI

AD.

YAKIT FİLİTRE ELEMANI

AD.

3'ÜNCÜ KISIM 2 ADET OTOBÜS MERCEDES-BENZ TOURİSMO L 011064 PLAKALI ARAÇLARININ GARANTİ KAPSAMINDA YETKİLİ SERVİSTE PERİYODİK BAKIMINDA DEĞİŞECEK YEDEK PARÇALARI

MOTOR YAĞ FİLİTRESİ

2 ADET OTOBÜS MERCEDES-BENZ TOURİSMO L 011064 PLAKALI 2015 MODEL 10.000 KM.
011065 PLAKALI 2015 MODEL 10.000 KM.

AD.

YAKIT FİLİTRESİ

AD.

YAKIT SU AYIŞTIRICI FİLİTRE

AD.

HAVA KURUTUCU FİLİTRE

AD.

İLAVE ISITICI YAKIT FİLİTRESİ

AD.

MOTOR YAĞI

LT.

RETARDER YAĞI

LT.

DİFRANSİYEL YAĞI

LT.

4'ÜNCÜ KISIM OTOBÜS, OTOKAR DORUK 220T 011057 PLAKALI ARACININ GARANTİ KAPSAMINDA YETKİLİ SERVİSTE PERİYODİK BAKIMINDA DEĞİŞECEK YEDEK PARÇALARI

MOTOR YAĞI

OTOBÜS, OTOKAR DORUK 220T
011057 PLAKALI
2015 MODEL
35.000 KM.

LT.

YAĞ FİLİTRESİ

AD.

YAKIT FİLİTRESİ

AD.

YAKIT SU AYIRICI (SEPER)

AD.

HAVA KURUTUCU FİLİTRE

AD.

HAVA FİLİTRESİ

AD.

DİREKSİYON FİLİTRESİ

AD.

POLEN FİLİTRESİ

AD.

5'İNCİ KISIM YENİ TRANSİT MİNİBÜS 460 ED 011087 PLAKALI ARACININ GARANTİ KAPSAMINDA YETKİLİ SERVİSTE PERİYODİK BAKIMINDA DEĞİŞECEK YEDEK PARÇALARI

MOTOR YAĞI

YENİ TRANSİT MİNİBÜS 460 ED 011087 PLAKALI
2015 MODEL
40.000 KM.

LT.

YAĞ FİLİTRESİ

AD.

YAKIT FİLİTRESİ

AD.

HAVA FİLİTRESİ

AD.

POLEN FİLİTRESİ

AD.

1.Araçlara takılacak/konacak malzemelerde kırık, çatlak, ezik, paslanma, boya hatası ve bozulma olmayacaktır.

2. Araçlara takılacak/konacak malzemelerin tamamı ana malzeme ile tam uyumlu çalışacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. Yazılı taahhütname muayeneler esnasında hizmetin muayene ve kabulünde görevlendirilen alım heyetine teslim edilecektir.

Madde 6 -Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli .....................................................................................................................................’dir.

Madde 7 - Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 8 - Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri müteahhide aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi idarece yükleniciye ödenir.

Madde 9 - Sözleşmenin Ekleri

Doğrudan Temin dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile Doğrudan Temin dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde Doğrudan Temin dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

Madde 10- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.

Madde 11-İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi ve İşin Süresi.

Garanti kapsamında periyodik bakımları yapılacak olan araçların model yılı ve km.leri malzeme ihtiyaç listesinde belirtilmiştir.

İşe başlama tarihi: Sözleşmenin onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden gün işe başlama tarihidir.

İşin süresi; bakım onarım işi, işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim gününde tamamlanacaktır. Şayet son gün tatil gününe denk gelir ise ilk mesai günü mesai bitim saati geçerli olacaktır.

Madde 12 - Ödeme Yeri ve Şartları

12.1. Sözleşme bedeli hizmetin yapılmasını müteakip usulüne uygun belgelere istinaden Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonunca hazırlanacak Hak ediş formlarına istinaden 03-7-3-03 Taşıt Bakım Onarım Giderleri ekonomik kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ve bu sözleşmenin hatalı, kusurlu ve eksik işler hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde Türk Lirası olarak ödenecektir.

12.2. Sözleşme bedeli, hizmetin yapılmasını müteakip usulüne uygun belgelere istinaden Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan formlar ile yapılacaktır.

12.3. Hak ediş ödemelerinde Kara Harp Okulu Komutanlığınca oluşturulan Kontrol Teşkilatınca tutulacak belgeler üzerinden tespit edilecek ceza ve kesintiler uygulanacaktır.

12.4. Ödemeler için Kara Harp Okulu Komutanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının Hizmet Kabul Komisyonunca tanzim edilecek hizmet kabul onayına istinaden yüklenici firma ile mutabakat sağlandıktan sonra fatura kesilecek ve ödeme yapılacaktır.

12.5. Bütün bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra ödeme yapılacaktır.

12.6. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Madde 13- Avans verilmesi, Şartları ve miktarları

Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14- Cezalar ve Kesintiler

14.1. İşin zamanında bitirilememesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin %1’i oranında ceza uygulanacak, bu ceza yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilecektir.

14.2. Gecikme süresi, normal sürenin bitiminden itibaren 7 (yedi) takvim günüdür. 7 (yedi) takvim günü sonunda işin bitirilmemesi durumunda herhangi bir tebligat yapılmaksızın sözleşme feshedilecek, yatırılan teminat hazineye irad kaydedilecektir.

14.3. Sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edildiği takdirde uygulanacak cezalar toplam Doğrudan Temin bedelinden düşülerek firmaya ödeme yapılacaktır. Uygulanacak ceza miktarı hiçbir şekilde Doğrudan Temin bedelini aşamaz.

Madde 15-Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

a. Doğal afetler,
b. Kanuni grev,
c. Genel salgın hastalık,
ç. Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
d. Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek diğer haller.

Madde 16-Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri;

16.1. İşin, sözleşmede tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenecektir.

16.2. Kara Harp Okulu Komutanlığı kontrol teşkilatı Onay Belgesi ekinde belirtilen üyelerden oluşur. Bu teşkilat üyelerinin değiştirilmesi, azaltılması veya çoğaltılması hususunda idarenin hakkı saklıdır.

16.3. Kontrol teşkilatı Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde yer alan hususları yerine getirecektir.

16.4. Yüklenicinin ve bakım ve onarım işlerinde çalışanların, işyeri güvenliği, iş disiplini ile ilgili hususlara uyup uymadığını kontrol edecektir.

16.5. Sözleşme maddelerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri sıkı takip ve kontrol edecek, aynı zamanda bu konu ile ilgili olarak “Ceza Durum Çizelgesi" hazırlayarak tutanakla tespit edecektir.

16.6. Kontrol Teşkilatınca bildirilen ve yüklenici firma tarafından giderilmeyen aksaklıklar için cezai müeyyide uygulayacaktır.

16.7.Sözleşme maddelerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri sıkı takip ve kontrol edecek, aynı zamanda bu konu ile ilgili olarak " Ceza Durum Çizelgesi" hazırlayarak tutanakla tespit edilecektir. Hazırlanacak tutanak firma sorumlusuna veya temsilcisine imzalatılacak, firma sorumlusu veya temsilcisi tutanağı imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatınca hazırlanan tutanak geçerli sayılacaktır.

16.8. Hizmetin bitimini müteakip Yüklenicinin hak edişi için “Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi” ve “Hakediş Evrakları” hazırlanıp, Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecek, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından “Hizmet İşleri Kabul Tutanağı” ve hazırlanarak KHO Loj.Ş.Md.lüğüne teslim edecektir.

Madde 17- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

17.1. Hak ediş hesaplarına esas olacak hizmet ifası, hizmetin yerine getirilmesinde Doğrudan Temin dokümanının ilgili esaslarına aykırılıkların tespiti, uygulanacak ceza miktarları ve diğer hususlar bir belge olarak hazırlanacaktır.

17.2. Aksaklıklara ait tutanaklar yüklenici veya yüklenici yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde tutanak yüklenicinin bildirmiş olduğu numaraya fakslanarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Yüklenici hak ediş ödemelerinin hesabına esas olmak üzere kontrol teşkilatı tarafından aşağıda belirtilen kayıtlar tutulacaktır.

a. Ceza Tutanakları,

b. Ceza Durum Çizelgesi,

c. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi.

Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

18.1. Hizmetin tamamlandığında hak ediş ödenmesini gerektiren kabul işlemleri yapılacaktır.

18.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde ve başvuru yazısının KHO Kontrol Teşkilatına ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

18.3. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifasında birlikte tutacakları kayıtlar neticesinde işin ifa edildiği anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.

18.4. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği”nde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

18.5. Yüklenici bu sözleşme hükümlerine göre yapmış olduğu bakım ve onarım işlemleri ile değiştirdiği yedek parçalar için en az bir (1) yıl süreli yazılı garanti taahhütnamesi verecektir. Verilen garanti taahhütnamesi için Kara Harp Okulu Nakit Saymanlığına Maliye Bakanlığının belirlediği oranda Garanti Taahhütnamesi damga vergisi bedelini yatıracaktır.

18.6. Yüklenici firma, garanti süresi içerisinde değişimi yapılan parçalarda ve onarımı yapılan kısımlarda meydana gelebilecek arızalara en geç bir (1) iş günü içinde müdahele edecektir. Müdahalenin gerçekleşmemesi durumunda her geç iş günü için sözleşme bedelinin % 0,2 (binde iki)’si oranında ceza ödeyecektir. Kesilen cezalar hiçbir şekilde sözleşme bedelinin %6’sını aşmayacaktır. Aştığı takdirde sözleşme fesih edilecektir. Kesilen cezalar kesin teminat tutarından düşülecektir.

18.7. Yüklenici firma garanti kapsamında beş (5) adet aracı (011064, 011065 plakalı Otobüs Mercedes-Benz Tourismo, 011136 plakalı Kamyon Man TLG, 011057 plakalı Doruk Otobüs ile 011087 plakalı Yeni Transit Minibüs 460ED) yetkili serviste periyodik bakımının yapıldığına dair, yetkili servisten alacağı evrakları kontrol teşkilatına teslim edecektir.

Madde 19- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması

20.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a. İşin yapılma veya teslim yeri konusunda, idare tarafından yükleniciye bir gün öncesinden tebliğ edilmek şartı ile,

b. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda,

c) İdare tarafından belirlenecek ve idarenin lehine olabilecek diğer hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 21 - İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

21.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25’inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 22 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 23 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 24 - Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 25 - Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra mahkemeleri yetkilidir.

Madde 26 – Yürürlük

26.1. Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve Yüklenici) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

26.2. Bu sözleşme 26 (Yirmialtı) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………/……./2017 tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur. Ayrıca yüklenicinin her hangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı sureti” idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

c.Fax Numarası: +90312 418 32 26

d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr

MSB

PERTEM

ASAL