.png)
TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı 1973-SDP-BET-021 ALBÜM NUMARALI SU DEPOUNUN BKM.VE ONR.İŞİ
İhale Usulü D/T
İdare Adı : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
Adres : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930 ETİMESGUT/ANKARA
Telefon : +903122431190
Faks : +903122443276
Elektronik Posta Adresi : fatih.civelek@msb.gov.tr
Malın Niteliği ve Türü YAPIM İŞİ
Malın Miktarı 13 KALEM
Mal Teslim Yeri MSB SHH.İKM.BKM.MRK.BŞK.LIĞI
Mal Teslim Tarihi 25 TAKVİM GÜNÜ
İhale Yeri MSB SHH.İKM.BKM.MRK.BŞK.LIĞI
İhale Tarihi 01.03.2021 15:00
İhale İlanı Metni
1973-SDP-BET-021 ALBÜM NUMARALI SU DEPOSUNUN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. KONU:
1.1. Bu teknik şartname Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.Bşk.lığı “1973-SDP-BET-021 Albüm Numaralı Su Deposunun Bakım ve Onarımının yapılması” işinin yapım özelliklerini, muayene metotlarını ve diğer hususlarını kapsar.
2. GENEL HUSUSLAR:
2.1. İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN BEDELİN %50’SİNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE, ALIM KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞLERE AİT TEK SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN SUNULMASI GEREKİR.
2.1. Kullanılacak tüm malzemeler; Türkiye ve Avrupa’da geçerli TSE veya CE normlarına haiz olmalıdır.
2.2. Su Deposunun Bakım ve Onarımının yapılması işi kapsamında geçici kabulünü müteakip Garanti süresi içinde normal kullanımdan oluşacak arıza ve hasarlar yüklenici tarafından en kısa süre içinde giderilecektir.
2.3. Seçim; Bakım-onarım-revizyon ve yeni yapım işleri kapsamında tüm parça ve aksamlarının markası, menşei ve TSE veya CE işaretli olduğunu belgelemek için idarenin onayı alınacaktır. İDARENİN SEÇMESİ İÇİN 1. SINIF PİYASADA KABUL GÖRMÜŞ, EN AZ 3 AYRI MARKA ÜRÜN NUMUNESİ idareye sunulacaktır. İdarenin seçimi gerçekleşmeden ürün şantiyeye getirilmeyecektir. Bulunmayan hususlar için; TSE, TSEK, ISO, CE, gibi ve/veya yürürlükte olan yönetmelikler geçerli olup; işin yapıldığı tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir. Standartlara uygun olmak şartıyla İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin tamamındaki her türlü çelişkide bu kaide geçerlidir. Ayrıca kalite belgesine sahip ürünlerin üzerinde mutlaka damga aranacaktır. Örneğin TSE’ ye uygunluk belgesi varsa ürünün üzerinde TSE’yi ifade eden damga basılmış olacaktır. Bu şartlara uymayan malzemeler şantiyeye sokulmayacaktır.
2.4. Ayıplı ve yapı denetim görevlisinin uygun görmediği malzemeler yenileriyle değiştirilecektir.
2.5. Bu şartnamede bulunan veya bulunmayan hususlar için; TSE, TSEK, ISO, CE, gibi yürürlükte olan yönetmelikler geçerli olup; işin yapıldığı tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir. Standartlara uygun olmak şartıyla İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin tamamındaki her türlü çelişkide bu kaide geçerlidir.
2.6. Garanti süresi içerisinde arızalanan parçalar ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
2.7. Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış orijinal, hasarsız, birinci sınıf malzemeler arasından idarenin onayına sunulduktan sonra seçilecektir.
2.8. İnşaat sahasına getirilen bütün malzemeler olumsuz hava şartlarından korunacaktır.
2.9. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. İnşaat alanında sökülen her türlü malzeme kullanıcı birliğe tutanak karşılığı teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan metal hurdalar idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından taşınacaktır.
2.10. Yapılacak işler bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, de montaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yapım sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.
2.11. İmalatı gerçekleştirilecek her türlü yapım işinin fen, sanat ve teknik koşullara uygunluğu ve seçilecek malzemelerin uygunlukları ile kaliteleri yüklenici sorumluluğunda olacak. İhale kapsamında yapımı ve/veya onarımı istenilen her türlü malzeme, kullanıcı ile koordine edilerek uygulamaya sokulacak, koşullara uygun yapım şartları sağlanıp sağlanmadığı idare ve idarenin görevlendireceği yapı denetim görevlisi/görevlileri aracılığıyla tespit edilecek, söz konusu şartlara haiz olamayan imalat yeniden yaptırılacaktır.
2.12. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.
2.13. İnşaat sırasında yapılması gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar, montaj, de montaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2.14. Yüklenici çalışma alanında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca çalıştığı alanda çalıştırdığı personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlara uygun olarak imalatlar yapılacaktır.
2.15. Yüklenici inşaatın yeri ve teknik şartname arasında olabilecek aykırı bir durumu ihale öncesi idareye bildirecektir. Aksi halde ihalesi sonrası söz konusu durumdan kaynaklanan sorumluluk yükleniciye aittir.
2.16. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir. Yüklenici kendisine bildirilen karara hiçbir bedel ve süre talep etmeksizin uymak zorundadır.
2.17. Yüklenici askeri bölge içi trafik kurallarına uyacak ve trafik yoğunluğunu olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecektir. Tüm güvenlik protokolleri kullanıcı birlikle koordine edilecek, düzenlenecek tutanaklardan birer suret idareye teslim edilecektir.
2.18. Yüklenici tarafından hakediş bünyesinde adı geçen işçi temsilcinin tüm işçiler tarafından seçildiğine dair “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TUTANAĞI” ile “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TAAHHÜTNAMESİ” idareye teslim edilecektir.
2.19. Garanti sırasında her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir.
2.20. Malzemeler için önce Türk Standartları, daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standart ve belgeler esas alınacaktır.
2.21. Yapılan tüm imalatlar yürürlükte olan; TÜRKİYE BİNA DEPREM Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılacaktır.
2.22. Bütün cihazlar işletmeye devredilmeden önce tamamen temizlenmiş olacak ve sistemlerin her türlü ayarları yapılmış, proje ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir (çalışır) vaziyette teslim edecektir
2.23. Yüklenici imalat sırasında zarar verdiği yerleri aslına uygun olarak düzeltecektir.
2.24. Yüklenici, kesin kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazların bakımını yapmakla mükelleftir.
2.25. Yapılacak bütün imalat ve montaj işlemleri idarece tasdikli projelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemleri yüklenici tarafından çözülerek, çizilecek her türlü proje idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır.
2.26. Yüklenici işe başlamadan önce yerinde yapılan ölçümlerde röleve projeye göre ortaya çıkabilecek farklılıklar için yüklenici idareden herhangi bir hak talep etmeyecektir.
2.27. Söz konusu iş, sözleşme öncesi yüklenici tarafından mutlaka yerinde görülecek, dolayısıyla keşifte ve metrajda idarece atlanmış, hatalı yazılmış hususlar yüklenici tarafından düzeltilecek ve ileride idareye karşı öne sürülemeyecektir.
2.28. Yüklenici işe başladığının ilk günü iş programını yapı denetim görevlisine onaylatmak zorundadır. Yapı denetim görevlisinin gerekli gördüğü revizyonları iş programına hemen işleyecek ve uygun görülen iş programına göre işe başlayacak ve devam edecektir. Yüklenici, yapılacak ve/veya yapılan her imalat için yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin onayını alacaktır.
2.29. Yüklenici, ekiplerindeki personel sayısını yapı denetim görevlisinin uygun bulduğu tarihlerde uygun göreceği sayıya çıkarılacaktır.
2.30. Yüklenici kesinlikle sigortasız ve 18 yaşından küçük personel çalıştırmayacaktır, tespit edilmesi durumunda işin feshedileceği bilinmelidir.
2.31. İş kapsamında malzemelere garanti belgeleri iş bitiminde orijinalleri kullanıcı birliğine, fotokopileri idareye teslim edilecektir.
2.32. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacak ve bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
2.33. İnşaatlarda her imalatın başlangıcında mutlaka örnek bir bölüm yapılacak ve uygunluğu idarenin yazılı onayı alınarak imalata devam edilecektir.
2.34. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir. İşin kapsamı hariç uygulamada karışılabilecek detay farklılıkları nedeniyle idareye hiçbir ilave talepte bulunmaksızın varsa bütün eksiklikler ve farklılıklar fen ve sanat kurallarına uygun olarak giderilecek ve işin tamamlanması sağlanacaktır. Bunun için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
2.35. Kullanılacak tüm malzemelerden tatbik ve montajları sırasında yüklenici tarafından imalat hatası, kırık, çatlak, çizik, deformasyon ve ölçü bozukluklarına sebebiyet verilmeyecektir.
2.36. YÜKLENİCİYE VERİLEN PROJE VE DETAYLAR ÜZERİNDEKİ TÜM ÖLÇÜLER YERİNDE KONTROL EDİLECEK OLUP UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR VEYA EKSİK TANIMLAR İLE PROJEDE TESPİT EDİLEN EKSİK YA DA YANLIŞLIKLAR İLE İLGİLİ VARSA GÖRÜŞ, ÖNERİ VE PROJELER TEKLİFLER İLE BİRLİKTE BİR RAPOR HALİNDE İDAREYE SUNULACAKTIR. BU SEBEPLE YAPILACAK HER TÜRLÜ BİR HATADAN 1. DERECEDEN SORUMLU YÜKLENİCİ OLACAKTIR.
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:
3.1. Sürgülü Vana: Pik Döküm, Flanşlı, PN16
Poz No: 25.320.1305
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171’e uygun gövdesi, kapağı, volanı Sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı PN 16 Basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.
3.2. Ø 100mm Pe 100 Flanş Adaptörü İçin 316 Kalite Çelik Flanş Parçası
Poz No: 36.104157/A
Su deposu boru dağıtım ve vana grubu bölümünde PE boru ile vanaların birleştirilmesi için kullanılacaktır. Montaj sonrası kontrol edilerek sızdırmazlık sağlanacaktır. Flanş adaptörü için kullanılacak malzemelerin temini, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 adet fiyatı.
3.3. 16 ATM Basınç Day. 110 mm Anma Çaplı Boru Bedeli
Poz No: 38.D.300/G.5
16 ATM Basınç Dayanımında 110 mm Anma Çaplı Boru Bedeli işyerinde eklenmesi, birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 metre fiyatı.
3.4. PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Alın Kaynağı İle Eklenmesi (Boru ve Bağlantı elemanı Hariç 12,5-16ATÜ)
Poz No: 45.503.1107
Boru ve bağlantı elemanı hariç işyerinde eklenmesi, birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 adet fiyatı:
3.5. Ø 100mm Flanşlı Her Çeşit Boru ve Özel Parça Başlarının Kauçuk, Klingerit ve Fiber Conta İle Bağlanması
Poz No: 36.00508
Flanşlı başların kauçuk (klingerit) conta ile bağlanması için lüzumlu ve şartnamesindeki evsaf ve miktarda kauçuk (klingerit) conta ile blonun işyerinde hazırlanması, şartnamesine göre başlarının bağlanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, flanş başının bağlanmasının 1 adet fiyatı.
3.6. M8*100 mm Cıvata (dın933), (paslanmaz çelik A2 70) Dış Cephe
Poz No: 100.200.4210
Pozundaki tarife uygun olarak, cıvatanın işyerine temini ve montajı, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 adet fiyatı.
3.7. M16 Somun (dın 934) (paslanmaz çelik AISI a2)
Poz No: 100.200.4266
Pozundaki tarife uygun olarak, somunun işyerine temini ve montajı, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 adet fiyatı.
3.8. Pe 100 Elektrofüzyon Manşonlar
Poz No: 40.123.1307
Su deposu boru dağıtım ve vana grubu bölümünde PE boruların birleştirilmesi için kullanılacaktır. Montaj sonrası kontrol edilerek sızdırmazlık sağlanacaktır. Elektrofüzyon manşon için kullanılacak malzemelerin temini, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 adet fiyatı.
3.9. Pe 100 Elektrofüzyon Dirsekler
Poz No: 40.123.1610
Su deposu boru dağıtım ve vana grubu bölümünde PE boruların birleştirilmesi için kullanılacaktır. Montaj sonrası kontrol edilerek sızdırmazlık sağlanacaktır. Elektrofüzyon dirsekler için kullanılacak malzemelerin temini, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 adet fiyatı.
3.10. Pe 100 Elektrofüzyon Eşit TE’ler
Poz No: 40.123.3907
Su deposu boru dağıtım ve vana grubu bölümünde PE boruların birleştirilmesi için kullanılacaktır. Montaj sonrası kontrol edilerek sızdırmazlık sağlanacaktır. Elektrofüzyon Eşit TE’ler için kullanılacak malzemelerin temini, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 adet fiyatı.
3.11. Dikişli Çelik Boru 4" 100 mm, Dış Çap 114,3/4,5 Ağırlık 12,5 Kg/m Boru De montajı
Poz No: 25.300.1109/D
Su deposu dağıtım ve iç bölümünde bulunan eski boruların de montajı, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 kilogram fiyatı.
3.12. Boru Geçiş Yerlerinin İzolasyon Yapılması
Poz No: PİYASA
Su deposu ile vana grubunun bulunduğu bölüm arasında boruların duvarlardan geçen bölümlerinin izolasyonu tekniğine uygun olarak yapılacaktır. İş bitiminde sızdırmazlığın sağlanıp sağlanamadığı kontrol edilecektir. İzolasyon için kullanılacak malzemelerin temini, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 adet fiyatı.
3.13. Doldurma ve Taşma Borusunun Kelepçe İle Duvara Monte Edilmesi
Poz No: PİYASA
Su deposu iç bölümünde doldurma ve taşma borusu zeminden en az 300 cm yüksekte olacağından söz konusu boru duvara sabitlenecektir. Sabitleme için gerekli olan kelepçeler su deposunun iç duvarlarına monte edilecek sızdırmazlık sağlanacaktır. Boruları duvara sabitlemek için kullanılacak malzemelerin temini, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 adet fiyatı.
4. DENETİM VE MUAYENE:
4.1. Geçici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile tesisat, işçilik ve malzeme yönünden garanti taahhütnamesi verilecektir. Garanti taahhütnamesinde garanti dışında kalacak unsurlar belirtilecektir. Geçici kabulü müteakip Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Garanti Belgesi onaylı garanti belgesi düzenlenecektir.
4.2. Onarımdan dolayı bina ve müştemilatında oluşacak bozukluk hata onarım eksikleri keşifte eksik olarak gösterilmiş bile olsa yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.3. Söz konusu onarım sonucu bina, elektrik-inşaat-sıhhi tesisat ve makine açısından eksiksiz, anahtar teslimi şeklinde idareye teslim edilecektir.
4.4. İmalatlar; Yapım işleri Genel Şartnamesi, Teknik Şartname hükümleri ve yapı denetim görevlisinin öneri, tavsiye ve istekleri doğrultusunda yapılacaktır. Aykırı durumlarda yapı denetim görevlisi yapılan imalatların düzeltilmesini, sökülüp veya yıkılıp tekrar yapılmasını isteyebilir.
4.5. Kontroller sırasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
4.6. Kontrollerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici tarafından temin edilecektir.
4.7. Yüklenici muayene esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını onaylaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporunu yüklenici de aynen kabul etmiş sayılacaktır.
4.8. Kontrol esnasında her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.
4.9. Yüklenici tarafından şantiye sahasına getirilen ve/veya şantiye sahasından çıkarılan tüm inşaat imalat malzeme miktarları yapı denetim görevlisine/görevlilerine tutanakla ibraz ettirilecektir. İbraz edilmeyen malzemelere ait imalatlar hak edişe dahil edilmeyecektir.
4.10. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar ve uygulama hususları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları, İnşaat Birim Fiyat Analizleri vb. kitaplardaki hususlar geçerlidir.
4.11. “1973-SDP-BET-021 Albüm Numaralı Su Deposunun Bakım ve Onarımının yapılması” işi muayene, kontrol ve kabulü Kamu İhale Kanunu “Yapım işleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacaktır.
Ek: Uygulama Projesi (3 Sayfa)
| 1973-SDP-BET-021 ALBÜM NUMARALI SU DEPOSUNUN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ MAHAL LİSTESİ |
|||
| SIRA NU. |
MALZEMENİN CİNSİ | SU DEPOSU | |
| 1 | Sürgülü Vana: Pik Döküm, Flanşlı, PN16 | X | |
| 2 | Ø 100mm Pe 100 Flanş Adaptörü için 316 Kalite Çelik Flanş Parçası | X | |
| 3 | 16 ATM Basınç Day. 110 mm Anma Çaplı Boru Bedeli | X | |
| 4 | PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Alın Kaynağı İle Eklenmesi (Boru ve bağlantı elemanı hariç 12,5-16ATÜ) | X | |
| 5 | Ø 100mm Flanşlı Her Çeşit Boru ve Özel Parça Başlarının Kauçuk, Klingerit ve Fiber Conta İle Bağlanması | X | |
| 6 | M8*100 mm Cıvata (dın933), (paslanmaz çelik A2 70) Dış cephe | X | |
| 7 | M16 Somun (dın 934) (paslanmaz çelik AISI a2) | X | |
| 8 | Pe 100 Elektrofüzyon Manşonlar | X | |
| 9 | Pe 100 Elektrofüzyon Dirsekler | X | |
| 10 | Pe 100 Elektrofüzyon Eşit TE’ler | X | |
| 11 | Dikişli Çelik Boru 4" 100 mm, Dış Çap 114,3/4,5 Ağırlık 12,5 Kg/m Boru Demontajı | X | |
| 12 | Boru Geçiş Yerlerinin İzolasyon Yapılması | X | |
| 13 | Doldurma ve Taşma Borusunun Kelepçe İle Duvara Monte Edilmesi | X | |
1973-SDP-BET-021 ALBÜM NUMARALI SU DEPOSUNUN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI SÖZLEŞMESİ
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta SHH.İKM. VE BKM. MRK. BŞK.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta………………… ....................................................................................... ………………………………………………………………………………………….(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: SHH.İKM. VE BKM. MRK. BŞK.LIĞI
b) Adresi: SHH.İKM. VE BKM. MRK. BŞK.LIĞI 06990 ETİMESGUT - ANKARA
c) Telefon numarası:3122431190
ç) Faks numarası: 3122431191
d) Elektronik posta adresi:
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ...................................................................................................
b) T.C. Kimlik No: .....................................................................................................................
c) Vergi Kimlik No: ...................................................................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ........................................................................................
d) Telefon numarası: ..................................................................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ................................................................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ..................................................................................
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı: 1973-SDP-BET-021 ALBÜM NUMARALI SU DEPOSUNUN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI
3.2. İşin yapılma yeri: Shh.İkm. ve Bkm. Mrk. Bşk.lığı Etimesgut/ANKARA
|
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: 13 (Onüç) Kalem Yapım İşi. |
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..… (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1-Sözleşme,
2-Metraj Cetveli,
3-Mahal Listesi
4-Pursantaj,
5-Teknik Şartname,
6-Uygulama Projesi
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 25 (Yirmi Beş) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici ,..................................................................................................................................
………………………………………………………..…(rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi …...../.….../............... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Mrk.Nakit Saymanlık Müdürlüğünce (Etimesgut/ ANKARA) ödenir.
11.2. Hakediş raporları; kanuni kesintiler de yapılarak idarece onaylandıktan sonra, Shh. İkm. ve Bkm. Mrk. Bşk.lığı Mly.Büt.Ks.A.liğince tahakkuka bağlanarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde, Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Mrk. Nakit Saymanlık Müdürlüğünce yükleniciye ödenecektir. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden ödenek tespit olunmuştur.
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı (en az dört nüsha) hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 (Beş) gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
13.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
13.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir.
13.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 14 - Alt yükleniciler
14.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
14.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
14.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 15 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
15.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına,
yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.
15.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dâhilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
15.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
15.4. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların kişisel koruyucu teçhizat kullanımını sağlayacak ve kanun gereği gerekli uyarı levhalarını asacaktır.
Madde 16 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
16.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 17 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
17.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
Madde 18 - Teminat süresi
18.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
19.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 20 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
20.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 21 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
21.1. Yüklenici, 21.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
|
Adet |
Pozisyonu |
Mesleki Ünvanı |
Mesleki Özellikleri |
|
1 |
Şantiye Şefi |
Makina Mühendisi |
En Az 3 yıl Deneyimli |
21.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;
|
1- |
(Mesleki ünvan) için |
TL/Gün |
|
1 |
Makina Mühendisi |
350,00 |
ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakkedişten kesilir.
21.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
21.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.
|
Cinsi |
Çeşidi |
Adedi |
Kapasitesi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madde 22 - Sözleşmede değişiklik yapılması
22.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
23.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
23.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbinde Altı) oranında gecikme cezası uygulanır.
23.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
23.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilât yapılır.
23.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
23.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
25.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 26 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
26.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
Madde 27 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
27.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Geçici kabul noksanları
28.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık Yİ-ÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.
Madde 29 - Anlaşmazlıkların çözümü
29.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 30 - Hüküm bulunmayan haller
30.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 31 - Diğer hususlar
33.1. İşin tamamı teknik şartname, proje, mahal listesi ve sözleşme esaslarına göre yapılacaktır.
33.2. Kullanılacak tüm malzemeler piyasa teamülü orijinal ambalajında olacaktır.
33.3. Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır. Malzemeler TSE belgeli ve 1 (bir) yıl üretici yüklenici garantisinde, malzeme ile imalatlar ve onarımlar ise 1 yıl süreyle yüklenici garantisinde olacaktır.
33.4. Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici tarafından yapılacaktır.
33.5. Yapım esnasında ihtiyaç duyulan tüm güvenlik ve emniyet önlemleri yüklenici tarafından alınacak ayrıca yakınındaki mevcut bina ve/veya yapılara herhangi bir zarar verilmemesi sağlanacak, verilen zararlar ise yüklenici tarafından karşılanacaktır.
33.6. İşin yapılacağı yerde yapım esnasında meydana gelecek hasarlar ve arızalardan yüklenici sorumludur.
33.7. Her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve montaj işleri yükleniciye aittir.
33.8. Yapım işinde kullanılacak her türlü malzeme öncelikle yapı denetim görevlisi onayına sunularak yapı denetim görevlisinin onayı alınacak, yapı denetim görevlisinin onayı alınmadan hiçbir malzeme imalat ve bakım onarım işlerinde kullanılmayacaktır.
33.9. İşe başlamadan önce yapılacak işin yerinin hazırlanması işleri yükleniciye aittir.
Bina tamamen kullanılabilecek şekilde teslim edilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar v.s. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır.
33.10. İş kapsamında imalatların yapılması sırasında; söküm vb. durumlarda ortaya çıkan tüm malzemeler idareye aittir. Ancak idare tarafından moloz olarak kabul edilen malzemelerin; taşıtlara yüklenmesi ve şantiye sahasından uzaklaştırılması yükleniciye aittir. Çöp niteliğindeki moloz, inşaat artığı, hafriyat döküntüleri v.b. atıklar, yüklenici tarafından geçici kabul öncesi, kışla dışına atılmak üzere bulunduğu yerden temizlenecektir.
33.11. Sökümden çıkan kullanılabilir veya HEK durumdaki malzemeler yüklenici tarafından ilgili birlik taşınmaz mal sorumlusunun da iştiraki ile tutanakla birlik yetkililerine ve istenilen yere istif edilerek teslim edilecektir.
33.12. Yüklenici; Geçici kabul öncesinde inşaat alanının (Cam, pencere, kapı, zemin, duvar v.s. bölgeler) boya taşması, tozlanma, sıva sıçraması v.b. kirlenmelerinin ayrıntılı temizliğini yapacaktır.
33.13. Yüklenici iş sahasında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhaları asacaktır. Ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin ikamesinden ve kullanılacak makine ve teçhizatın temin edilmesinden sorumludur.
33.14. Yüklenici Çalışma Süresince Kışlaya Giriş Yapacak Personel, Araç, İş Makinesi v.s. İçin; İstihbarat Şube Md.lüğüne Müracaat Ederek Güvenlik Protokolü yapacaktır.
Madde 32 - Yürürlük
32.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 33 - Sözleşmenin imzalanması
33.1. Bu sözleşme 33 (Otuzüç) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ….../…../……... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
b.Telefon Numarası: +903122431190
c.Fax Numarası: +903122443276
d.Elektronik Posta adresi: fatih.civelek@msb.gov.tr
