İşin Adı KORGENERAL R. KURTTEKİN KIŞLASI 1994-BET-LOJ-046 ALBÜM NUMARALI LOJMAN BİNASININ İÇ ZEMİN VE ÇATI ONARIMI İŞİ

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı

Adres : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK

Telefon : +904866171469

Faks : +904866169169

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü ilan metninde belirtilmiştir.

Malın Miktarı 15 kalem

Mal Teslim Yeri KORGENERAL R. KURTTEKİN KIŞLASI

Mal Teslim Tarihi ilan metninde belirtilmiştir.

İhale Yeri 172' nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu Cizre/ŞIRNAK

İhale Tarihi 04.04.2012 09:30

İhale İlanı Metni
KORGENERAL R.KURTTEKİN KIŞLASI LOJMANLARININ BAKIM VE ONARIMI İÇİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILACAK

İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI
MADDE 1.
1.1. Korgeneral R.KURTTEKİN Kışlası’nda bulunan 1994-BET-LOJ–046 albüm numaralı lojmanın iç zemin ve çatı bakım ve onarımı için 4734 sayılı kamu ihale kanunu’nun 22’nci maddesinin (d) fıkrasına göre doğrudan temin ile yapılacak işin kapsamı

SIRA NO POZ NO İMALATIN CİNSİ MİKTARI BİRİMİ
1 18.198/01 HER TÜRLÜ SAC,PVC,ÇİNKO..VB YAĞMUR OLUĞU SÖKÜLMESİ 35M

2 24.064 150 MM ÇAPINDA SERT PVC YAĞMUR OLUĞU TEMİNİ VE YERİNE TESPİTİ 35 M

3 18.198/02 HER TÜRLÜ SAC,PVC,ÇİNKO..VB YAĞMUR BORUSU SÖKÜLMESİ 80M

4 24.061 100 MM BİR UCU MUFLU PVC.YAĞMUR BORUSU TESPİTİ MONTAJI 80 M

5 18.196 HER TÜRLÜ KİREMİT ÖRTÜLÜ ÇATILARDA KİREMİT AKTARILMASI 250 M

6 18.198/15 ÇATI ÖRTÜLERİ ALTINDAKİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ VE BİTÜMLÜ KARTON SÖKÜLMESİ 250 M2

7 18.246 AHŞAP ÇATIDA KİREMİT ALTINA BİTÜMLÜ KARTON SERMEK 250 M2

8 19.050/2ÇATI ARASINA DÖŞEME ÜZERİ TİP 18 KG/M3 (8 CM) CAM YÜNÜ ŞİLTE İLE ISI YALITIMI 250 M2

9 27.538/1 SERPME (ÇARPMA) SIVA YAPILMASI(SÖNMÜŞ KİREÇ TORBALI 20M2

10 18.198/12-13 SERAMİK FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ-DÖKME MOZAİK SÖKÜLMESİ 100M2

11 26.202 3 CM BEYAZ MERMER PLAKA DÖŞEME KAPLAMASI YAPIMI 100 M2

12 21.251 ÇAM KERESTE İLE YAPI KARKASI YAPILMASI 1,44 M3

13 25.003/1 BOYASI BOZULMUŞ AHŞAP İMALATIN 2 KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI 20 M2

14 25.015/1 DEMİR İMALATIN 1 KAT ANTİPAS 2 KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI 30 M2

15 18.232 AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 10. NOLU ÇİNKODAN ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI 15 M2

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 15(Onbeş) kalem Bakım ve Onarım işi kısaca iş olarak adlandırılmıştır.

1.2. Satın alınacak işin evsafı;

1.2.1. Yapılacak işin evsafı Teknik şartname ve Özel Teknik Şartnamede açıklanmıştır.

1.2.2. Herhangi bir nedenle doğrudan temin kararının alınamaması durumunda, Doğrudan Temin Komisyonunca işlemlere devam edilecek ve alım konusu işin sözleşmesinin yapılması sağlanacaktır.

1.2.3. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI
MADDE 2.
2.1. En uygun teklifi veren istekli, komisyon kararının tebliğine müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

2.2. İşe, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 (İki) gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak ve 30 (otuz) takvim günü içerisinde bitirilecektir.

2.3. Yüklenici,şantiye şefi olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip bir inşaat mühendisini iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. Bulundurmadığı takdirde gün başına sözleşme bedelinin %0,06 (onbindealtı)’sı oranında ceza ilk hak edişten kesilecektir.

2.4. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

2.5. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

2.6. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dâhilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

2.7. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

2.8. İşler için kurulması gereken düzeneklerin tamamı (iskele vb. ) Yüklenici tarafından sağlanıp kurulacaktır.

2.9. Emniyet Tedbirleri

2.9.1. Yüklenici, çalıştığı süre içinde gerekli tüm güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, 4857 Sayılı İş Kanunu ve İş ve İşçi Güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun imalat yapacak, yürürlükte olan tüm iş kanunu, işçi sağlığı, işçi güvenliği tüzüklerine uygun ve işçi sigorta primleri düzenli ödenen elemanlar çalıştıracaktır.

2.9.2. Uygulama sırasında kendi veya çalıştırdığı taşeron, usta ve işçilerin hatasından veya kullandıkları makinelerin hatalı kullanımlarından, bina içi veya dışında meydana gelebilecek tüm iş kazalarından, hasarlardan, çalıştırdığı kimselerin veya üçüncü şahısların uğrayacakları zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacak ve sebep olduğu tüm hasarları bedelsiz olarak tazmin edecektir.

2.9.3. Yüklenici, işin süresi boyunca Birlik Komutanlığı ile arasında yapılacak olan güvenlik protokolüne titizlikle riayet edecektir.

2.9.4. İş mahallinde çalıştırılacak tüm personelin Sicil Belgeleri ile güvenlik hususundaki belgelerin tamamlanması, askeri bölgeye giriş ve çıkışların kontrolü, Korg. R.KURTTEKİN Kışla Komutanlığınca sağlanarak takip ve kontrol edilecektir


MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI
MADDE 3.

3.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

3.2. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

3.3. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

3.4. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

TAAHHÜDE RİAYETSİZLİK HALLERİ VE MÜEYYİDELERİ

MADDE 4.

4.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben süresi içinde işe başlanmadığı takdirde 4735 sayılı kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshinde İdare serbest ve yetkilidir.

4.2. Aykırılıkların giderilmesinin mümkün olmadığı tespit edilirse, 4735 sayılı kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshinde İdare serbest ve yetkilidir.

RESİM VERGİ VE MASRAFLAR

MADDE 5.

Her türlü resim, vergi, harç ile tescil ücreti yükleniciye aittir. Fiyatlara KDV dahil değildir. İlgili mevzuat uyarınca KDV cari uygulamadaki oranlar üzerinden geçici kabulü yapılan işin fiyatlarına ayrıca ilave edilerek, hak edişler üzerinde gösterilmek suretiyle yükleniciye ayrıca ödenecektir.

İKAMETGAHTA BULUNMA MECBURİYETİ

MADDE 6.

Yüklenici taahhüt süresi içinde, tebligat çekilebilmesi için sözleşmede gösterdiği ikametgahında ve tebligat adresinde bizzat bulunmaya veya namına yapılacak tebligatı almaya yetkili bir vekil bulundurmaya mecburdur. Bulunmadığı taktirde herhangi bir hüküm almaya lüzum kalmadan ve itiraza bakılmaksızın doğrudan temin iptal edilir.


ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

MADDE 7.
7.1 Sözleşme bedeli; usulüne uygun olarak düzenlenen belgelere istinaden Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma limitlerine uygun olarak, Cizre Mal Müdürlüğünce özel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ödenecektir. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi nedenle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve işe devam edilecektir.

7.2. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hak edişte yapılan iş tutarının % 3 üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir.

7.3. İhale konusu işte Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT

MADDE 8.

Yüklenici ile (noter onaysız) Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme yapılacaktır. Sözleşme tasarısına yazılması gereken diğer hususları Doğrudan Temin Komisyonu kendisi belirleyecektir. Diğer hususlar sözleşme taslağında belirtilecektir. Teklif edilen toplam bedelin % 6’sı oranında Kat’i teminat alınacaktır.


İHTİLAFLARIN HALLİ

MADDE 9.

Uyuşmazlıkların hallinde, sırasıyla, Sözleşme, ve onun ayrılmaz kısımlarını teşkil eden İhtiyaç Listesi ve Özel Şartname esas alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde Cizre Mahkemeleri yetkilidir.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı

b.Telefon Numarası: +904866171469

c.Fax Numarası: +904866169169

d.Elektronik Posta adresi: