İşin Adı Topçu ve Füze Okl. K.lığı İnönü Kışlası 1964-HİZ-BET-076 Albüm Numaralı Kışla Mutfağının Bakım ve Onarım Yapım İşi

İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN USULÜ

         

İdare Adı : TOPÇU ve FÜZE OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : CUMHURİYET MAH. REFİK CESUR CAD. POLATLI/ANKARA

Telefon : +903126234430

Faks : +903126223148

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü Topçu ve Füze Okl. K.lığı İnönü Kışlası 1964-HİZ-BET-076 Albüm Numaralı Kışla Mutfağının Bakım ve Onarım Yapım İşi

Malın Miktarı İlan Metninde Belirtildiği gibidir. İlan Metninde Belirtildiği gibidir.

Mal Teslim Yeri

Mal Teslim Tarihi

İhale Yeri Topçu ve Füze Okulu İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu

İhale Tarihi 23.12.2020 11:00

İhale İlanı Metni

İLAN METNİ

20DT716722 DTU Topçu ve Füze Okl. K.lığı İnönü Kışlası 1964-HİZ-BET-076 Albüm Numaralı Kışla Mutfağının Bakım ve Onarım Yapım İşi

1. Topçu ve Füze Okl. K.lığı İnönü Kışlası 1964-HİZ-BET-076 Albüm Numaralı Kışla Mutfağının Bakım ve Onarım Yapım İşi, Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılacaktır.

2. Yapım İşi için sözleşme yapılacak ve teminat alınacaktır.

3. Piyasadan ayrıca fiyat alıp almamakta İhale Komisyon Başkanlığı serbesttir. Teklif sunma süresinin sonunda piyasadan teklif alınıp alınmayacağına Komisyon Üyeleri karar verebilir.

4. Bu Yapım İşi kısmi teklife kapalı olup işin tamamı için teklif verilecektir.

5. “Teklif Mektubu” idare tarafından tanzim edilen örneğe uygun olarak doldurulacaktır.

 6. "Teklif Mektubu” doldurularak kapalı zarf içinde doğrudan teminin yapılacağı tarih ve saate kadar (23 Aralık 2020, saat:11:00) İhale Komisyon Başkanlığı'na firma temsilcisi tarafından elden teslim edilecek veya mail gönderilecektir. (Faks ile teklif alınmayacaktır.)

7. Mail yolu ile gönderilen "Teklif Mektubu” değerlendirmeye alınacak, istenildiğinde ıslak imzalı suretleri İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırılacaktır.

8. "Teklif Mektubu” kargo veya iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile ya da Mail yolu ile gönderilecek tekliflerin doğrudan teminin yapılacağı tarih ve saate kadar (23 Aralık 2020, saat:11:00) kadar Topçu ve Füze Okulu İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. (Faks ile teklif alınmayacaktır.)

9. Kapalı olarak teslim edilen zarflar, değerlendirme son günü / saatinde, hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. İstekliler, doğrudan teminin yapılacağı tarih ve saatte İhale Komisyon Başkanlığı'nda hazır bulunabilirler.

10. Alınan teklifler yukarıda belirtilen gün ve saatte katılan istekliler huzurunda açılacaktır. Komisyon uygun gördüğü takdirde teklif veren isteklilerden nihai tekliflerini isteyebilecektir.

11. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğünce tahakkuka bağlanarak Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğünce ödeme yapılacaktır.

12.  İsteklilerce alıma ait idare tarafından tanzim edilen örneğe uygun teklif mektubu ve Teknik Şartnamesi istenildiğinde mail olarak gönderilir.

13. İhale Komisyon Başkanlığına 0.312.623 44 30’dan 3021-3022 - numaralı telefonlardan veya ybezdan@kkk.tsk.tr Mail adresinden ulaşılabilir. 

İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR:

 Topçu ve Füze Okl. K.Lığı Kışla Mutfağının Bakım ve Onarımı Yapım İşi bu Teknik Şartname hükümlerine ve eklerine uygun olarak yapılacaktır.
Topçu ve Füze Okl. K.lığı bundan sonra İdare, söz konusu imalatları yapacak firma ise yüklenici olarak anılacaktır.

 

GENEL TEKNİK HUSUSLARI

Topçu ve Füze Okl. K.lığı Kışla Mutfağının Bakım ve Onarımı Yapım İşi kapsamında yapılacak iş kalemlerinin montajları ve demontajları esnasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler kullanıcı birliğin izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. İnşaat alanında sökülen her türlü malzeme kullanıcı birliğe tutanak karşılığı teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan metal hurdalar idarenin göstereceği yere yüklenici firma tarafından taşınacaktır.
İş bu teknik şartnamede belirtilen Topçu ve Füze Okl. K.lığı Kışla Mutfağının Bakım ve Onarımı Yapım İşi yüklenici firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.
Projelerde ve iş kalemlerinde belirtilmeyen bağlantı elemanları yapılacak işlere dahil edilecektir. İdareden bahse konu olan bağlantı elemanları için ücret talep edilmeyecektir.
İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme çalışma sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
Mutfağın onarımı yapım işi için bağlantı elemanların yapılması esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.
Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.
İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE veya TSEK belgeli olacak ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.
İşin yapımı sırasında gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
Bütün tesisat bağlantıları mutlaka proje ve şartnamesine uygun yapılacak ve tecrit tutanağı düzenlenecektir.
Montajlarda hatalı imalat yapılmış ise sökülüp veya kesilip projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.
Yüklenici firma çalışma alanında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacaktır. Onaylı teknik şartnamede gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlara uygun olarak imalatlar yapılacaktır.
İstekli yüklenici firmalar teklif vermeden önce işyerini görerek, yapılacak işlere ve detaylara ait metrajları çıkarabilecektir.

 

Yüklenici firma mutfağın onarımı uygulama projeler ve teknik şartname arasında olabilecek aykırı bir durumu ihale öncesi idareye bildirecektir. Aksi halde ihale sonrası söz konusu durumdan kaynaklanan sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.
Bu ihale dokümanında özellikle belirtilmemiş olsa dahi montajların ve imalatların anahtar teslimi onarımlarının eksiksiz hizmete sunulabilmeleri için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de ihale kapsamında yüklenici tarafından bedelsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Yüklenici askeri bölge içi trafik kurallarına uyacak ve trafik yoğunluğunu olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecektir. Tüm güvenlik protokolleri kullanıcı ile birlikle koordine edilecek, düzenlenecek tutanaklardan birer suret idareye teslim edilecektir.
Kullanılacak bütün tesisat malzemeleri TSE belgeli olacaktır.
Şantiye de iş ve işçi güvenliği için her türlü “UYARI VE GÜVENLİK LEVHALARI” şantiyenin değişik bölgelerine asılacak, baret, emniyet kemeri vb. tüm “KORUYUCU MALZEMELERİN” şantiyede bulundurulması ve işçiler tarafından kullanılması sağlanacaktır.
Şantiyede, şantiye faaliyetlerine yönelik sorumlu birlik komutanlığı ile yapılan tüm “GÜVENLİK PROTOKOLLERİ” nden birer suret idareye teslim edilecektir.
MSY:310-8 Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacak ve bununla ilgili uygulama Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
Montajların ve imalatların yapımı esnasında kullanıcı birlik personelinin mevcut binanın kullanımı esnasında güvenlik tedbiri olarak kontrol mühendisinin talebi doğrultusunda gerekli yerlerde demir korkuluk ile güvenlik şeridi yapılacaktır.
Tüm imalatları koruyacak şekilde nakliye, depolama ve montaj sonrası ambalajlar yapılacaktır.
Tüm imalatlar şartnamelerdeki tariflerine uygun olarak yapılacaktır. İmalatların teknik şartnamelerine uygunluğu gerekli laboratuvar deneyleri ve testlerle yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak kanıtlanacaktır.
Mevcut duvarların gerektiği durumlarda onarımları yapılacaktır. Tuğla duvarlar şakulünde ve mastarında olacak, gerektiği kadar sulanacaktır.
Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresince gerekli bakım işlemleri de yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
Her türlü malzeme için kullanım hatası haricindeki bozulma ve deformasyonlar için 2 yıllık yazılı yüklenici taahhütnamesi verilecektir.

 

YAPILACAK İŞLERİNİN YÖNTEM VE TARİFİ

            Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Kışla Mutfağının Bakım ve Onarımı Yapım İşi kapsamında; bina içerisine rampa yapılacak, mevcut soğuk hava deposu tadil edilecek, rampa yapılan bölgede çift kanatlı alüminyum kapı imalatı yapılacak, 1 adet soğuk hava deposu demonte edilerek idarenin göstereceği yerde montajı yapılacak, mevcut panel çit ile mevcut çelik sundurma tadil edilecek, mevcut 2 adet soğutma grubu motorları mevcut sundurma çatı kaplamasının altına sabitlenecektir.

 

 

 

 

 

TEKNİK İSTEKLER

 

MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI (SERBEST KAZI)

Makine ile yumuşak ve sert küskülük zemin rampa yapımı için kazılacaktır.
Kazı sonrasında çıkan malzemenin 5 m³’lük kısmı rampa yapımında dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır.
Söz konusu kazı sırasında meydana gelen hasar ve bozulmalar yüklenici firma tarafından tedarik edilecek ek bir ücret talep edilmeyecektir.

 

KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI

Kazıdan çıkan malzemenin elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılıp dolgu yapılacaktır.
Sıkıştırma sonrasında zeminin yeterli mukavemete ve taşıma kapasitesine erişmesi mutlaka sağlanacaktır.
Zemin sıkıştırma işlemi sonrasında rampa eğimi %5 olacaktır.
Zemin sıkıştırma esnasında meydana gelen hasar ve bozulmalar yüklenici firma tarafından onarılacaktır.

 

2,5 CM KALINLIĞINDA 500 KG ÇİMENTO DOZLU ŞAP YAPILMASI

2,5 cm kalınlığında 500 çimento dozlu harçla 18,5 m2 lik alana şap atılacaktır.
Şap yapılacak yerlere önceden kot verilmelidir.
Şap yüzeyleri mastarında yapılacak; çukurlar ve pürüzler bulunmayacaktır.

 

4 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (4CMx30-40-50CMxSERBEST BOY) (HONLU VE VE CİLALI YÜZEY HARİÇ) (RAMPA DÖŞEMESİ)

4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile rampanın döşeme kaplaması yapılacaktır.
Mermer kaplaması yüzeyi kaymayı önleyecek düzeyde pürüzlü olan mermer tercih edilecektir.
 Tercih edilen mermer yeteri kadar yük taşıma kapasitesine sahip ve taşıma esnasında kırılma, çatlama, aşınma vb. etkenlere karşı mukavemetli olacaktır.

 

200x200 CM ÖLÇÜLERİNDE ALÜMİNYUM DOĞRAMA ÇİFT KANATLI KAPI İMALATI VE YERİNE MONTAJI YAPILMASI

200 cm genişliğinde 200 cm yüksekliğinde çift taraflı alüminyum kanatlı kapı yapılacaktır.
Kapılar her iki yöne tam açılacak şekilde ayarlanacaktır.
Doğrama ve kapıların yalıtımları ısı, ses ve rüzgâra karşı koruma sağlayacaktır.
Alüminyum doğramanın demontaj ve montajı yapılan bölgede ihtiyaç duyulan sıva tamiratı, boya, döşeme kaplaması vb. onarımlar yüklenici tarafından yapılacaktır.

 

 

 SOĞUK HAVA DEPOSUNUN MEVCUT KAPISININ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Soğuk hava deposunun kapısının demontajı ve idarenin gösterdiği yere montajı yapılacaktır.
Demontaj esnasında meydana gelen hasar, bozulma vb. durumlarda yüklenici doğrudan sorumlu olup ve ek bir ücret talep etmeden hasarları onaracaktır.

 

DUVAR KIRIMI YAPILMASI

35 m²’lik tuğla duvar kırımı yapılacaktır.
Kırım esnasında çıkan molozlar idarenin belirleyeceği alana yüklenici tarafından taşınacaktır.
Taşıma esnasında meydana gelen bozulmalar yüklenici tarafından onarılacaktır.

 

85 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA (190X85X190 MM) İLE DUVAR YAPILMASI

Tuğla duvarlar tozlardan temizlenmiş, gerektiğinde ıslatılmış tuğlalarla tam yerlerinde, tamamen ipinde, şakülünde ve gönyesinde işlenmelidir.
Düşey derzler harç ile tamamen doldurulmalı her iki yüzeyindeki fazla harçlar malanın keskin kenarı ile kazınıp alınmalıdır.
Duvar tamamen kurumadan en azından iki yüzden sıvaya başlanılmayacaktır.
Duvar örme mahalinde malzeme düzgün stoklanmalı, hiçbir zaman yığma şeklinde stoklama yapılmayacaktır.
Duvar yüzeyi düz ve tam düşey olmalı gerektiğinde fazla sıva harcanması önlenecektir.

 

350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇLA TEK KAT İNCE SIVA YAPILMASI

350 kg çimento dozlu harçla 35 m2 lik alana ince sıva yapılacaktır.
Duvarı iç etkilerle birlikte kendi bünyesindeki fiziksel, kimyasal ve mekanik zararlı etkilerden korunmalıdır.
Sıvalar gelen suyu kendi bünyesine almaması için yüzeyi kaygan olmalı küfe ve rutubete karşı dayanıklı olmalıdır.
Homojen ve lekesiz bir görünüm sağlanacaktır.
Özellikle aşınmaya ve dökülmeye karşı dayanıklı olacaktır.
Dış etkilere karşı dayanıklı olacaktır.

 

(20x60 CM) VEYA (30x60 CM) VEYA (33x60 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)

Seramik karonun rengine idare tarafından karar verilecektir.
Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilecektir.
(20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I. Kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile duvar, kaplaması yapılacaktır.

 

SOĞUK HAVA DEPOSU TAVAN VE DUVARLARININ POLİÜRETAN MALZEMEYLE YALITIMIN YAPILMASI

 Soğuk hava deposu poliüretan malzemeyle 10 cm kalınlığında tavan ve duvarlarının yalıtımı yapılacaktır.
 Su ile temasında bozulmaz, çürümez ve koku yapmaz özellikte olacaktır.
 Böcek, haşere barındırmaz ve anti bakteriyel özelliğe sahip olacaktır.
 Demir, ahşap, metal vs. yüzeylere yüzde yüz yapışma özelliğine sahip olacaktır.
 Dayanıklı ve uzun ömürlü olacaktır.

 

ASMA TAVAN YAPILMASI

 4 m²’lik beyaz renkte lambiri asma tavan temin edilip yerine montajı yapılacaktır.
Kullanılacak vidalar pul başlıklı olacaktır.

 

MEVCUT SOĞUK HAVA DEPOSUNUN DEMONTE EDİLEREK BİNA DIŞINDA GÖSTERİLEN ALANA MONTAJININ YAPILMASI

 Mevcut bulunan 8,5 m²’lik soğuk hava deposu demonte edilerek bina dışında gösterilen alana montajı yapılacaktır.
 Soğuk hava deposu demonte edildikten sonra mahalde bulunan döşeme kaplamasının onarımı ve yüzey temizliği yapılacaktır.
 Soğuk hava deposu demontajı ve montajı esnasında gerekli olacak elektrik, mekanik tesisatı soğuk hava deposu ile beraber dışarı taşınacaktır, eksik olan malzeme olması durumunda yüklenici tarafından tedarik edilip ek bir ücret talep edilmeyecektir.

 

 MEVCUT BULUNAN SUNDURMANIN AYNI CİNS MALZEMELER KULLANILARAK HER İKİ TARAFA UZATILMASI

Mevcut bulunan sundurma aynı cins malzemeler kullanılarak her iki tarafa uzatılacaktır.
Sundurma yapım işi fen ve sanat kurallarına uygun yapılacaktır, söz konusu imalat için gerekli olan her türlü malzeme/teçhizat yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir.
Mevcut bulunan sundurma sağ tarafa 3 m, sol tarafa 5,60 m ve 6,5’er m genişliğinde imal edilerek toplamda 56 m²’lik alanı kapsayacaktır.
 Çalışma esnasında oluşacak herhangi bir olumsuzluk durumunda yüklenici firma doğrudan sorumlu olacaktır. Bu olumsuzluklar karşısında herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEVCUT BULUNAN PANEL ÇİTİN AYNI CİNS MALZEMELER KULLANILARAK HER İKİ TARAFA UZATILMASI

 Mevcut bulunan panel çit aynı cins malzemeler kullanılarak her iki tarafa uzatılacaktır.
 Her iki tarafta bulunan 5,5 m uzunluğunda ve 2 m yüksekliğinde toplam 22 m²’lik çit demonte edilerek sağ tarafın 2 m, sol tarafın 6 m ilerisine montajı yapılacaktır.
Mevcut panel çit ile aynı cins malzemeler kullanılarak sağ tarafa 2 m, sol tarafa 6 m uzunluğunda ve 2’şer m yüksekliğinde toplam 16 m² çit temin edilip montajı yapılacaktır.
Demontaj ve montaj esnasında oluşabilecek hasar, bozulma vb. durumlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacak ve ek bir ücret talep edilmeden onarımı yapılacaktır.

 

SOĞUK HAVA MOTORLARININ DEMONTE EDİLEREK DOLAPLARIN ÜSTÜNE MONTAJININ YAPILMASI

Mevcut bulunan 2 adet soğuk deposunun motorları zeminden demonte edilerek dolapların üstündeki çatı sundurmasının profillerine bağlantıları yapılıp motorların ağırlıkları soğuk hava deposunun tavanlarına ağırlık verilmeyecek şekilde montajları yapılacaktır.
Dolapların üstüne montajı yapılan motorların yağmur, kar, rüzgâr vb. dış etkenlere karşı korunaklı olması için gerekli imalat işleri idarenin onayı alınarak yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Dolapların üstüne alınan motorların demontajı ve montajı esnasında meydana gelen hasar vb. durumlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacak ve ek bir ücret talep edilmeden onarımı yapılacaktır.

 

 

250x70x90 CM ÖLÇÜLERİNDE 10 CM KALINLIĞINDA POLİETİLEN LEVHA TABAN RAFLI ET HAZIRLAMA TEZGÂHI

Çelik profillerden 250x70x90 cm ölçülerinde ve 10 cm kalınlığında polietilen et levhası birlikte tezgâh temin edilerek yerine montajı yapılacaktır.
İmal edilen tezgâh iskeleti paslanmaya karşı dayanıklı olacak ve yeterli taşıma kapasitesi özellerini karşılayacaktır.
Temin edilen polietilen et levhası bakteri üretmeyen, kırılmaz, yıkama ısısına karşı dirençli ve uzun ömürlü olacaktır.

 

 

 

İŞİN YAPIMINDA UYULACAK GENEL HUSUSLAR:

Yapılan tüm imalatlarda kaza önleme ve emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınarak eksiksiz uygulanacaktır.
Bütün imalatlar tamamlandıktan sonra bina ve imalattan dolayı bozulan yerlerin onarımı ile kirlenen çevrenin temizliği yapılacak ve kullanıma hazır halde teslim edilecektir.
Fiyatlara kullanılacak malzeme, işçilik, nakliye giderleri, amortisman bedelleri, yüklenici karı, araç gereç giderleri, aksesuarlar, kaza önleme ve emniyet giderleri dahildir. Malzemelerin şantiye içi ve dışındaki, yatay ve düşey taşıma giderleri, işçiliği yükleniciye aittir.
Projede öngörülemeyen, imalat safhasında ortaya çıkan hususlara ilişkin inşaat uygulamaları Yapı Denetim ekibinin talimatları doğrultusunda çözümlenecektir.
 

KONTROL VE MUAYENE METOTLARI VE GARANTİ SÜRESİ

İmalatlarda kullanılacak tüm malzemeler yapı denetim görevlisinin onayını müteakip kullanılacak, yapı denetim görevlisinin uygun bulmadığı imalatlar derhal sökülerek yeniden düzgün olarak yapılacaktır.
Kullanılacak tüm malzemeler 2 (iki) yıl üretici firma garantisinde, imalatlar ve onarımlar ise 2 (iki) yıl yüklenici firma garantisinde olacaktır. Firma bu süre içerisinde oluşabilecek arızaları 48 saat içerisinde gidereceğine dair taahhütname vermek zorundadır.

EKLER: Yoktur.
İş bu teknik şartname 7 (YEDİ) sayfadan ibarettir.      

          

TOPÇU VE FÜZE OKL.K.LIĞI.KIŞLA MUTFAĞININ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ                          

 

SÖZLEŞME TASARISI

 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

 

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TOPÇU VE FZ.OKL.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………......... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

 

2.1. İdarenin

 

a) Adı                                                                                    : TOPÇU VE FZ.OKL.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

 

b) Adresi                                                                                :ISTIKLAL MAHALLESI REFIK CESUR CADDESI 1 06900 - POLATLI / ANKARA

 

c) Telefon numarası                           :3126234430

 

ç) Faks numarası                                            :3126223148

 

d) Elektronik posta adresi       :-

 

2.2. Yüklenicinin

 

a)         Adı,Soyadı/Ticaret unvanı                                         :..................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

b) T.C. Kimlik No                                                                                         : .................................................................................

c) Vergi Kimlik No                                                                                        : .................................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi               : .................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

d) Telefon numarası                                                                          : .................................................................................

e) Bildirime esas faks numarası                                 : .................................................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi         : .................................................................................

 

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

 

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

 

3.1. İşin adı                                                                           : TOPÇU VE FÜZE OKL.K.LIĞI.KIŞLA MUTFAĞININ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ                              

 

 

3.2. İşin yapılma yeri                                      : TOPÇU VE FÜZE OKULU KIŞLA MUTFAĞI

 

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı          : 19 (ONDOKUZ) KALEM YAPIM İŞİ

 

Madde 4 - Sözleşmenin dili

 

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

 

Madde 5 – Tanımlar

 

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

 

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .........................................................................................................................

…………………………………………………………………………..(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 7 - Sözleşme bedeline dâhil olan giderler

 

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

 

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri

 

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

 

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (ÜÇ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki 0 (SIFIR) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

 

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

 

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici,..................................................................................................................................

………………………………………………………………. (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ……. /…… /......... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

 

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

 

11.1. Yüklenicinin hakedişi Top.ve Fz.Okl.K.lığı Loj.Des.K.lığı tarafından hazırlanacak tahakkuk belgelerine istinaden Top.ve Fz.Okl.K.lığı Kantin Başkanlığınca kantin gelirlerinden  ödenir.

 

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak iş bitiminde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………

ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

 

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

 

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

 

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

 

 

 

 

 

Madde 12 - İş programı

 

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 3 (Üç) gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

 

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

 

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

 

Madde 15 - Alt yükleniciler

 

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

 

16.1. Geçici kabul tarihinden itibaren 24 (Yirmi Dört) ay içinde, tesislerde, malzemenin hileli olmasından veya işin tekniğine uygun olarak yapılmamasından dolayı zararlar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar yüklenici tarafından giderilecektir.

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

 

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

 

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

 

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dâhilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

 

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

 

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

 

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

 

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

 

Madde 20 - Teminat süresi

 

20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

 

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

 

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

 

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

 

23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

-

-

-

-

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1-

(Mesleki ünvan) için

TL/Gün

-

-

-

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Cinsi

Çeşidi

Adedi

Kapasitesi

-

-

-

-

 

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması

 

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

 

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

 

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (ONBİNDE ALTI) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

 

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

 

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

 

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

 

28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

 

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 30 - Geçici kabul noksanları

 

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı karşılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren aylık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 'ÜFE Genel' sütunundaki sayı üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 'ÜFE Genel' sütunundaki sayı üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

 

 

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü

 

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde POLATLI / ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller

 

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Madde 33 - Diğer hususlar

 

33.1.İş bu sözleşme aşağıdaki hususları da kapsar.

33.2. Yüklenici firma işe başlamada önce çalıştıracağı personelin ve kullanılacak araçların listesi ile aşağıda belirtilen hususları içeren bir personel dosyası oluşturarak Top.ve Fz.Okl.K.lığı İsth.ve İKK.Ş.Md.lüğüne teslim edecek ve idare ile yüklenici arasında güvenlik protokolü tanzim edilecektir.

      a. İş yapılacak gün sayısı 15 günü geçen durumlarda işçilerin mahalli savcılıklardan alınacak              adli sicil kayıtları,

      b. Tüm işçilerin muhtardan onaylı nüfus cüzdanı suretleri,

      c. Tüm işçilerin muhtardan onaylı ikametgah belgeleri,

      ç. Nüfus cüzdanı fotokopileri,

      d. Tüm işçilere ait ikişer adet vesikalık fotoğraf.

33.3. Çalışma saatleri ve işçilerin giriş çıkışları idare ile koordine edilerek belirlenecektir.

33.4. Yüklenici, projelerde yapı denetim görevlisinin yazılı onayı olmadan hiçbir değişiklik yapmayacaktır.

33.5. Yüklenici, gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği işlerin yapılması esnasında çevreye verdiği her türlü zararı tazmin edecektir.

33.6. Kullanılacak olan her türlü malzemenin yerlerine montajı teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

 

33.7. İklim ve Hava koşullarının işin yapılmasına engel olması durumunda çalışılamayan gün süresi kadar işin süresi uzatılacaktır. Uzayan süre içerisinde herhangi bir ceza işletilmeyecektir.

Madde 34 – Yürürlük

 

34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 35 – Sözleşmenin imzalanması

 

35.1. Bu sözleşme 35 (Otuz Beş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …….. / …..…/………... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

 

İdare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Yüklenici

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

------/-----/2020

 

TOPÇU VE FÜZE OKULU KOMUTANLIĞI YETKİLENDİRİLEN DOĞRUDAN TEMİN ALIM HEYETİ

Polatlı / ANKARA

Teklif Sahibinin

:

 

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı, Uyruğu

:

 

 

Açık tebligat adresi

 

:

 

Telefon ve faks numarası

:

 

T.C.kimlik no (gerçek kişiler)

:

 

Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası

:

 

Elektronik posta adresi (varsa)

:

 

 

        İdarenizce yaptırılacak olan Topçu ve Füze Okl.K.lığı.Kışla Mutfağının Bakım ve Onarımı Yapım İşine ait teknik şartname tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak doğrudan temin alım heyetince tarafımıza bildirilmiş olan teklif fiyata dâhil olması öngörülen bütün masraflar (Vergi, Nakliye, Pul, Harç vb.) teklifimize dahildir.
Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.
Teklifimizde yazılı fiyatların tamamının KDV hariç olarak verildiğini beyan ediyoruz
İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
Doğrudan temin alımına ilişkin olarak teklifimizin en uygun teklif olduğunun bildirilmesi durumunda sözleşme yapılmadan önce binde 9,48 oranında sözleşme pulu bedeli (sözleşme yapılmayacaksa ödenmeyecektir) ve binde 5,69 oranında karar pulu bedelini Topçu ve Füze Okulu Saymanlık Müdürlüğüne yatırarak alındı makbuzunu Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına teslim edeceğimizi taahhüt ediyoruz.
Teklifimizde yazılan ve verilen fiyatlar üzerinde silinti, kazıntı olmadığını, silinti, kazıntı olduğu tespit edilmesi halinde teklifimizin geçersiz olacağını kabul ediyoruz.
Yapım konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
Teklifimizde idarece yazılmış olan malzeme bilgilerinin faturalarda da aynı şekilde muhafaza edilerek yazılacağını ve sırasının teklife uygun olarak yapılacağını taahhüt ediyoruz.
İşe ait ödemenin; Top.ve Fz.Okl.K.lığı Loj.Des.K.lığı tarafından hazırlanacak harcama belgelerine istinaden Top.ve Fz.Okl. Kantin Başkanlığınca kantin gelirlerinden yapılacağını kabul ediyoruz.
Yapım işi Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı (Polatlı/ANKARA) İnönü Kışlası Bölgesinde Yapılacaktır.
İşin süresi, alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesini müteakip 3 (ÜÇ) Gün içerisinde yapılacak yer tesliminden itibaren 15 (ONBEŞ) takvim günüdür.
Adı geçen yapım işi için sözleşme yapılacak, teminat alınacaktır.
Yapım işinin tamamını, KDV hariç toplam ………………............................................................ TL, ............................................................. ............... (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır) Anahtar Teslimi Götürü Bedel Üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

 

Saygılarımızla

Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe)

                                                                                                                                             İmza

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: TOPÇU ve FÜZE OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +903126234430

c.Fax Numarası: +903126223148

d.Elektronik Posta adresi: