İşin Adı 250 Kw. Jeneratörün Trafo Binasına Yerleştirilmesi ve Montajının Yapılması

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : 11 inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı

Adres : 11 inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası Yenikent/ANKARA

Telefon : +903122773639

Faks : +903122775568

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü 2'nci Ulş.Ağır Oto Tb.K.lığı Envanterinde Bulunan 250 Kw. Jeneratörün 2006-TRF-BET-015 Albüm Numaralı Trafo Binasına Yerleştirilmesi ve Montajının Yapılması Maksadıyla Hizmet Alımı

Malın Miktarı 1 Kalem

Mal Teslim Yeri 2’nci Ulaştırma Ağır Oto Tabur Komutanlığı Mamak/ANKARA

Mal Teslim Tarihi Alınacak hizmet alımı işi piyasa araştırma tutanağının imzalanıp, yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

İhale Yeri K.K.Lojistik Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gümüşdere/ANKARA

İhale Tarihi 22.07.2014 09:00

İhale İlanı Metni
1. 2'nci Ulş. Ağır Oto Tb. K.lığı envanterinde bulunan 250 Kw. jeneratörün 2006-TRF-BET-015 albüm numaralı Trafo Binasına yerleştirilmesi ve montajının yapılması maksadıyla hizmet alımına ihtiyaç duyulmaktadır.
2. Alınacak hizmet alımı işi piyasa araştırma tutanağının imzalanıp, yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Birinci düşük fiyat veren yüklenici teklif fiyatına göre hizmet alımı işini teslim etmediği takdirde, alım düşük fiyat teklifi sırasına göre yaklaşık maliyetin altında olmak kaydıyla diğer yüklenicilerden yapılacaktır.
3. İhtiyaç duyulan hizmet alımı için sözleşme yapılacaktır.
4. Teminat alınmayacaktır.
5. Şartname düzenlenecektir.
6. İsteklilerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 10 "İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları" aranmayacaktır.
7. Bu alım usulünde; Birim fiyat üzerinden teklif alınacak olup, yapılacak olan işin tamamı için teklif verilecektir.
8. Hizmet alımı işinin ödemesi 03.8.1.04 "Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri" ödeneğinden karşılanacaktır.
9. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi, Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve Hakediş Raporu Ulş.Ağır Oto A.K. tarafından onaylanacaktır.
10. Alınacak olan hizmet alımının ödemesi; Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi, Hizmet İşleri Hakediş Raporu ile Muayene Kabul Komisyonu tarafından hazırlanan Hizmet İşleri Kabul Tutanağına göre, K.K.Loj.K.lığı Mly.ve Büt.Ynt.D.Bşk.lığınca tahakkuka bağlanarak Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre MSB ANKARA Ted.Blg.Bşk.lığı Nakit Saymanlığınca ödeme yapılacaktır.
11. Alım Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.
12. EK-A (İhtiyaç Listesi)
13. EK-B (Sözleşme Tasarısı)
14. EK-C (Şartname)

ŞARTNAME

250 KVA’lık GENPOWER marka jeneratörün trafo merkezine taşınarak yerleştirilmesi ve devreye alınması işini kapsamaktadır.

1- GENEL HUSUSLAR :

1.1 Jeneratörü devreye alacak firmanın TSE HBY yeterlilik belgesi bulunacaktır.

1.2. Tüm Elektrik Tesisatı İmalatları ilgili Şartname doğrultusunda eksiksiz olarak yapılacak ve kullanıma sunulacaktır.

1.3. Yüklenici şartnamelerde belirtilen imalatları Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat, TEDAŞ Birim Fiyat, MSB. Birim Fiyat ve TÜRK TELEKOM Birim Fiyat tariflerinde belirtilen açıklamalara uygun imal edecektir.

1.4. Yüklenici şartnameyi kanun, tüzük, yönetmelik, yürürlükteki standartlar, imalat ve montaj tekniği vs. gibi kriterleri dikkate alarak inceleyecek ve Fen ve sanat kuralları açısından zorunlu ve/veya faydalı bulacağı bütün tadilatı bir öneri raporuyla idareye bildirecektir.

1.5. Malzemeler için önce Türk Standartları, daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standart ve belgeler esas alınacaktır.

1.6. Elektrik tesisatında kullanılan tüm malzemeler standartlara uygunlukları belgeleriyle kanıtlanacak ve belgeler idarenin onayına sunulacaktır. Kullanılacak olan tüm malzeme ve teçhizat için ilgili şartnamesindeki özellikleri sağlamak üzere ilgili Kullanıcı Birlik K.lığı yetkilisinin mutlak onayı alınacaktır. İdarenin seçmesi için en az 3 ayrı marka ürün numunesi idareye sunulacaktır. İdarenin seçimi gerçekleşmeden ürün şantiyeye getirilmeyecektir. Ayrıca kalite belgesine sahip ürünlerin üzerinde mutlaka damga aranacaktır. Örneğin TSE’ ye uygunluk belgesi varsa ürünün üzerinde TSE’ yi ifade eden damga basılmış olacaktır. Bu şartlara uymayan malzemeler şantiyeye sokulmayacaktır.

1.7. Bu şartnamede veya birim fiyat tariflerinde belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, denemeler, imalat usulleri ve benzeri hususlar bu standartlara uygun olacaktır.

1.8. Yapılan imalatlar yürürlükte olan; Elektrik Tesisatları Genel Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

1.9. Özellikleri belirtilen malzemelerden yeterli miktarı kadarı piyasalarda bulunamadığı takdirde, bundan daha iyi özelliklerde ve kapasitede olan ve yerine kullanılabilir bir malzemeyi idarenin iznini alarak monte edecek ve bunun için idareden ilave bir bedel talep etmeyecektir.

1.10. Bütün cihazlar işletmeye devredilmeden önce tamamen temizlenmiş olacak ve sistemlerin her türlü ayarları yapılmış, proje ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir (çalışır) vaziyette teslim edecektir.

1.11. Bina içerisinde hiçbir kabloya ek yapılmayacaktır fakat istisnai bir duruma ek yapılması gerektiği takdirde ek yerinin belli olması ve ek nedeniyle kablonun tahrip olmaması için ek yeri uygun ölçülerde menhol içine alınarak işlem tamamlanacaktır.

1.12. Yüklenici imalat sırasında zarar verdiği yerleri aslına uygun olarak düzeltecektir.

1.13. Yüklenici, kesin kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazların bakımını yapmakla mükelleftir.

1.14. İşe başlamadan önce bütün ölçüler sorumlu firma tarafından kontrol edilecektir.

2 İNŞAAT İMALATLARI :

2.1. Trafo binası içerisindeki jeneratör odasının hava atış penceresi jeneratör geçecek kadar genişletilerek, vinç yardımı ile 250 KVA’lık jeneratör mahal içerisine taşınacaktır.

2.2. 250 KVA’lık jeneratör viprasyon takozları ile sabitlenecektir.

2.3. 23.176 pozuna uygun 3,00 x 3,00 ebatlarında panjurlu demir kapı yapılacaktır.

2.4. Jeneratör odası 27.501/MK pozuna uygun plastik boya ile boyanacaktır.

3. MEKANİK İMALATLAR :

3.1. 250 KVA’lık jeneratöre sıcak hava atışını sağlamak için hava damlunbazı yapılacaktır.

3.2. Hava damlumbazı tamamen saç imalatı olacaktır.

3.3. Jeneratör taşındıktan sonra mevcut egzoz çapına göre, dışarıya verilecek şekilde uzatılacaktır.

3.4. Egzoz imalatı demir boru ile yapılacaktır.

4-ELEKTRİK İMALATLARI :

4.1. 727.347 pozuna uygun 1x120 mm2 NYY kablo çekilerek Jeneratör, transfer panosu, ile mevcut elektrik dağıtım güç panosu bağlantısı yapılacaktır.

4.2. 880.3209 pozuna uygun 7x2.5 mm2 sinyal kablosu kullanılarak otomatik devreye girmesi sağlanacaktır.

4.3. 250 KVA’lık jeneratöre üzerindeki 200 Ah 12-24 VDC marş motor akü grubunun bağlantı kabloları ve amperajları kontrol edilecek ve bakımları yapılacaktır.

4.4. Jeneratörün deprem anında çalışmasının engellemek üzere deprem sensörü tesis edilecektir.

5- TOPRAKLAMA TESİSATI :

5.1. Mevcut elektrik dağıtım panosunun topraklama barasından 1x70mm2 NYY kablo ile jeneratörün topraklaması yapılacaktır.

SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu sözleşme, bir tarafta K.K.Lojistik Komutanlığı GÜMÜŞDERE / ANKARA (bundan sonra “idare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………………(bundan sonra “yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. İdarenin adresi : K.K.Lojistik Komutanlığı GÜMÜŞDERE /ANKARA olup,
Tel No : 0 312 384 53 70 (4HAT) (4561-4563)
Faks No : 0 (312) 342 20 31
E- Posta Adresi ( Varsa ) : Bu madde boş bırakılmıştır.
2.2. Yükleyicinin tebligat adresi :
Tel No :
Faks No :
E-Posta Adresi(Varsa) :

Madde 3. Yüklenicinin Adı veya Ticaret Ünvanı, Tebligata Esas Adresi
3.1 Yüklenicinin Adı veya Ticater Unvanı :
3.2. Tebligata Esas Adresi:

Madde 4. Varsa Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları
Alt Yüklenici Çalıştırılmayacaktır.

Madde 5. Sözleşmenin Türü Bedeli ve Süresi
Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………… (………………TL) TL. bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınmıştır. Yüklenici firma yaptığı işlerin bitiş tarihinden itibaren 2 ( iki yıl) boyunca her üç ayda bir söz konusu 250 Kw jeneratörün periyodik bakımlarının yapılmasından ve yılda bir defa motor yağının ve tüm filtrelerinin değişimlerinden sorumludur.

Madde 6. Ödeme Yeri ve Şartları ile Avans Verilip Verilmeyeceği, Verilecekse Şartları
6.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında her türlü ödeme MSB.Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğüne bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.
6.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı: Ödemeye Esas para birimi Türk Lirası (TL)’dır. Teslim edilen malın ve hizmetin bedeli ait olduğu yılın bütçesinden Maliye Bakanlığınca belirlenen esas, usuller serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde idare tarafından Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca uygun bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesine müteakip yüklenici yürürlükteki mali mevzuata uygun olarak düzenleyeceği faturayı 2’nci Ulş.Ağır Oto Tb. K.lığına teslim edecektir. 2’nci Ulş.Ağır Oto Tb.K.lığınca düzenlenecek hizmet ifa belgesine istinaden ödeme yapılacaktır. Ödeme yüklenicinin fatura üzerinde veya vereceği dilekçede belirteceği banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılacaktır.

6.3. Fatura bedeli üzerinden (%0,948 damga vergisi )damga vergisi kesilecektir. Yüklenici tarafından sözleşme tarihinden önce ayrıca saymanlığa yatırılacaktır. Ayrıca KDV’nin 5/10’u tevkifata tabi tutulacaktır.
6.4. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 7. Sözleşme Konusu İşler İçin Ödenecekse Fiyat Farkının Ne Şekilde Ödeneceği Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 8.Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç Giderlerinden Hangisinin Sözleşme Bedeline Dahil Olacağı
Taahhüt yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.

Madde 9. Vergi, Resim Harçlar ille Sözleşme ile ilgili Diğer Giderlerin Kimler Tarafından Ödeneceği
Vergi, resim harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderler yüklenici tarafından ödenecektir.

Madde 10. Kesin Teminat Miktarı ve Kesin Teminatın İadesine Ait Şartlar
Bu iş için kesin teminat alınmayacaktır.

Madde 11. Garanti İstenilen Hallerde Süresi ve Garantiye Ait Şartları
11.1. İş süresince verilecek her türlü hasar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 12. İşim Yapılma Yeri, Teslim Alma, Teslim Etme Şekil ve Şartları
12.1.İş tek parti halinde sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (on beş) iş günü içinde teslim edilecektir.
12.2. Teslim süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk mesai günü saat 17: 30’a kadar hizmet teslim edilecek, bunun gecikme cezası uygulanmayacaktır.

Madde 13.Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
Yüklenici sözleşme uygun olarak hizmetin süresinde teslim etmediği takdirde idarece geciken her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 (OnBinde Beş) oranında gecikme cezası uygulanır.Bu süre azami 10 (on ) takvim gününü geçmeyecektir.

Madde 14. Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
14.1. Teslim edilen hizmetin muayenesi Komutanlığımız Muayene ve Kabul Komisyonu Heyeti tarafından yapılacaktır.
14.2. Teslim edilecek hizmette kullanılan malzemelerin kalite güvencelerine ilişkin malzemeye ait TSE belgesinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

Madde 15. Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları
Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 16. Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder
a)Yüklenicinin taahhüdü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi veya işi
süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanılmak üzere idarenin yirmi günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlendiği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirten ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayı Kanunun 25’nci maddesi Sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 17.Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
Çalıştırılan kişilerin adli kayıtlarında şüpheli ve sakıncalı personel olmaması gerekmektedir.
Çalıştırılacak kişilerin adli sicil kayıtları işin başlamasına müteakip hizmetin yapılacağı 2’nci Ulş.Ağ.Oto Tb.K.lığına bir dosya halinde teslim edilecektir.

Madde 18. 250 Kw Jeneratörün 2006-TRF-BET-015 Albüm Numaralı Trafo Binasına Yerleştirilmesi ve Montajının Yapılması İşi İle İlgili Ek’te bulunan teknik ve özel şartname esaslarına göre hizmet alımı yapılacaktır.

Madde 19. Dokümanda Yer Alan Tüm Belgelerin Sözleşmenin Eki olduğu
Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20. Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerin uygulamasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 21. Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 22. İmza
Bu sözleşme 22 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………………. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 11 inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +903122773639

c.Fax Numarası: +903122775568

d.Elektronik Posta adresi: