İşin Adı KHO K.LIĞI Kalorifer Kazanlarının Emniyet ve Alarm Cihazları Kalibrasyon Ayarlarının Yaptırılması

İhale Usulü 22/d Doğrudan Temin usulü

         

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

Faks : +90312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr

         

Malın Niteliği ve Türü KHO K.LIĞI Kalorifer Kazanlarının Emniyet ve Alarm Cihazları Kalibrasyon Ayarlarının Yaptırılması

Malın Miktarı 1 Kalem

Mal Teslim Yeri KARA HARP OKULU K.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA

Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (Beş) iş günü içerisinde yer teslimi yapılacak 45 gün içerisinde tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilecektir.

İhale Yeri KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ANKARA

İhale Tarihi 24.05.2017 10:00

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK YAPIM İŞİ İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU

 

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA

                                                                                                                                 BAKANLIKLAR/ANKARA          ........./......../2017

 

                                                                                                                                

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI /FİRMA ADI                     :

AÇIK TEBLİĞ ADRESİ                          :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI           :

TELEFON VE FAKS NUMARASI           :

    Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 24.05.2017 saat 10:00 yapılacak olan KHO K.LIĞI Kalorifer Kazanlarının Emniyet ve Alarm Cihazları Kalibrasyon Ayarlarının Yaptırılması ‘na ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimin kabulünü arz ederim.

                                                                                                                                                       

1.  Teklifime K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.

2.  Teklifim  ........./........../2017 tarihine kadar geçerlidir.

3.  Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyorum.

4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımı taahhüt ediyorum.

5. Doğrudan Temin üzerimde kalması durumunda yapılacak yapım işinin yer teslimi gerçekleştirildikten sonra 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde bitirmeyi taahhüt ediyorum.

6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı beyan ediyorum.

7. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğim toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumun ekindeki tarafımdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.

 

 

TEKLİF SAHİBİNİN                  :

ADI SOYADI    :

FİRMA ADI       :

İMZA               :

NOT:

 

1.     İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.

2.     Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.

MAHAL LİSTESİ 
İŞİN ADI: KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARININ EMNİYET VE ALARM CİHAZLARI KALİBRASYON AYARLARININ YAPTIRILMASI
MAHAL ADI
ve YERİ POZ NO İMALATLAR  MİKTAR BİRİM
    MAKİNE İMALATLARI    
3 Numaralı Isı Merkezi MAK-ÖZ-1 Manometre (5 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (5 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 10 Adet
1 Numaralı Nizamiye MAK-ÖZ-2 Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu ve Manometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
Maliye Binası MAK-ÖZ-3 Yaylı Emniyet Ventili (1 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (1 Adet) Kalibrasyonu ve Manometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması  3 Adet
Atış Poligonu MAK-ÖZ-4 Manometre (5 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (3 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 8 Adet
ASEM MAK-ÖZ-5 Yaylı Emniyet Ventili (2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu ve Manometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması  6 Adet
Kreş MAK-ÖZ-6 Manometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 1 Adet
Cami MAK-ÖZ-7 Termometre (1 Adet) Kalibrasyonu ve Manometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması  2 Adet
2 Numaralı Nizamiye MAK-ÖZ-8 Termometre (1 Adet) Kalibrasyonu ve Manometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması  2 Adet
3 Numaralı Nizamiye MAK-ÖZ-9 Yaylı Emniyet Ventili (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 1 Adet
1 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-10 Manometre (12 Adet) Kalibrasyonu ve Yaylı Emniyet Ventilinin (12 Adet) 3.8 Bar Basınçta Açacak Şekilde Ayarlandıktan sonra Kalibrasyonu ve Termometre (16 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 40 Adet
2 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-11 Manometre (6 Adet) Kalibrasyonu ve Yaylı Emniyet Ventilinin (6 Adet) 3.8 Bar Basınçta Açacak Şekilde Ayarlandıktan sonra Kalibrasyonu ve Termometre (10 Adet) KalibrasyonuYapılması 22 Adet
2 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-12 Yaylı Emniyet Ventili (1 Adet) Kalibrasyonu, Manometre (4 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 7 Adet
C Spor Salonu MAK-ÖZ-13 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
13 Mart Sitesi MAK-ÖZ-14 Manometre ( 1 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 2 Adet
Anfi MAK-ÖZ-15 Manometre ( 1 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 2 Adet
4'üncü Tabur MAK-ÖZ-16 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
Motor Kademe MAK-ÖZ-17 Manometre ( 1 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 2 Adet
3'üncü Tabur Yeni Bina MAK-ÖZ-18 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
Kazım Karabekir Sitesi MAK-ÖZ-19 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
Revir MAK-ÖZ-20 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
Asım Eren Sitesi MAK-ÖZ-21 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
İtfaiye MAK-ÖZ-22 Manometre ( 1 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 2 Adet
Yüzme Havuzu MAK-ÖZ-23 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
2'nci Tabur MAK-ÖZ-24 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
Cumhuriyet Sitesi MAK-ÖZ-25 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
1 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-26 Yaylı Emniyet Ventili (1 Adet) Kalibrasyonu, Manometre (4 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması  7 Adet
A/B Spor Salonu MAK-ÖZ-27 Manometre ( 1 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 2 Adet
3'üncü Tabur Karargah Binası MAK-ÖZ-28 Manometre ( 2 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (2 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 4 Adet
3'üncü Tabur Ek Binası MAK-ÖZ-29 Manometre ( 1 Adet) Kalibrasyonu ve Termometre (1 Adet) Kalibrasyonu Yapılması 2 Adet



AÇIKLAMA:

*  Diger hususlar teknik şartnamede yer almaktadır. Bütün imalatlar Teknik Şartnamede belirlenen özelliklere uygun olacaktır.
*  Söküm sırasında, işlevini yitirmiş ve mevcut durumuyla kullanılması sakınca arzedecek, gerekli yenilemeler ve değişiklikler yapılacaktır.
*  Söküm itina ile yapılacaktır, tekrar kullanılması mümkün olan malzeme vb. idareye teslim edilecektir.
*  Mahal listesindeki poz numaraları imalatın birim fiyat tariflerindeki esaslara uygulanması için yazılmıştır. Ödemelerde birim fiyat uygulanmayacaktır.
 

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

 

 

KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARININ EMNİYET VE ALARM CİHAZLARI KALİBRASYON AYARLARININ YAPTIRILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bu teknik şartname yayım

tarihinden itibaren geçerlidir.

 

2. KHO İs.Ş.Md.lüğünün yazılı izni

alınmadan şartnamede değişiklik

yapılamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

İÇİNDEKİLER

 

                                                                                                                     

SAYFA NO:

1                      İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR                                             3

2                     GENEL HUSUSLAR                                                                                                    3-5

3                     YAPILACAK İŞLERİN YÖNTEM VE TARİFİ                                                              5-6

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

 

YAPIM İŞİNİN ADI    : KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARININ EMNİYET VE ALARM CİHAZLARI KALİBRASYON AYARLARININ YAPTIRILMASI

 

PROJE NU.               :

YERİ                           : KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARI, ÇANKAYA / ANKARA

 

 

1.         İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR:

 

Kara Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde yer alan “KHO K.lığı Kalorifer Kazanlarının Emniyet ve Alarm Cihazları Kalibrasyon Ayarlarının Yaptırılması” işi için gerekli tüm imalatları, malzemelerin teknik özelliklerini, emniyet tedbirleri garanti şartları ile diğer hususları kapsamaktadır.

 

2.        GENEL HUSUSLAR:

2.1          Bütün inşaat işleri ve kullanılacak malzemeler; bu şartnamedeki tanımlara, proje ve mahal listelerindeki şartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesine, fen ve mühendislik kaidelerine, birim fiyat tariflerine ve varsa özel (teknik) şartnamelerine uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

2.2          Teknik Şartname, Mahal listesi, Projeler v.b. dokümanlar arasında tereddüde düşülen durumlarda İdarenin görüşü esastır. Bu durumlarda yüklenici firma İdare ile irtibata geçecek ve İdarenin onayını müteakip imalatlara devam edecektir.

2.3          Yüklenici kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine ayrıca fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından dolayı ortaya çıkan ve kullanım hataları haricindeki (gizli kusurlardan) zarar ve ziyandan sorumludur. Bu kapsamda yapılan imalatlar kesin kabulü yapılmış olsa dahi 1 (bir) yıl süre ile yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Bu gibi durumlarda yüklenici firma gerekli tadilat, onarım ve değişiklikleri ücretsiz olarak yapmakla yükümlüdür.

2.4          İmalat bünyesine girecek her türlü malzeme ve kullanılan cihaz, TSE (ve/veya ISO 9001) damgalı veya TS Kalite belgesine sahip, 1. sınıf malzeme olacaktır. TSE Standardı veya kalite belgesi olmayan malzemeler, piyasadaki mevcut en iyi malzemelerden seçilecek, İdarenin onayından sonra kullanılacaktır.

2.5          Söz konusu iş kapsamında kullanılacak malzemeler ve teçhizat üzerinde kırık, çatlak ve deformasyon gibi imalat hataları bulunmayacaktır. Kullanılacak malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

2.6          Söz konusu iş anahtar teslim götürü bedel iş olarak yapılacağından, kullanılacak her türlü malzemenin şantiye yerine getirilmesi, yapılması gerekecek diğer tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj ve demontaj, her türlü işçilik ve idare tarafından istenilen yere istif işleri gibi masraflar işin kapsamı içerisinde düşünülecek bunlar için yükleniciye sözleşme bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2.7          Yapılacak tüm imalatlar KHO Komutanlığına hiçbir maddi ve hukuki yükümlülük getirmeyecek şekilde yerine getirilecektir. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecek uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya eksik tanımlar ile projelerde tespit edilen eksik ya da yanlışlarla ilgili varsa görüş, öneri ve ilave projeler teklifler ile birlikte bir rapor halinde idareye sunulacaktır. Bu sebeple yapılacak her tür hatadan yüklenici birinci derecede sorumlu olacaktır.

2.8          Söz konusu iş kapsamında üretici firma garantisi haricinde yüklenici tarafından piyasadan temin edilen tüm malzemeler için TSE belgeleri mutlak suretle idareye sunulacaktır. Bunlara ilaveten imalat sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, elektrik, makine, vb. işlerine ait proje ve de problemleri müteahhit firma tarafından çözülerek, bu amaçla çizilecek her türlü proje, detay ataşman idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlatılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2.9          İmalatlar onaylı projeler, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyulacaktır.

2.10        Sökümden çıkan malzemeler (idarenin tespit edeceği malzemeler) tutanakla ilgili birliğe teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumdaki malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izniyle göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır.

2.11        İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayını müteakip imalata devam edilecektir.

2.12        Yüklenici her türlü numuneyi beğenilmek ve seçilmek üzere iş yerine getirmekle ya da numunenin bulunduğu imalathaneye yapı denetçisini ve kullanıcı Birlik sorumlu personelinin götürülmesini, yapı denetçisinin istediği süre ve zamanlarda sağlamakla yükümlüdür. İdare, gerekli görmesi halinde kullanılan her türlü malzeme ve yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deney yapabilecektir. Bununla ilgili doküman, muayene ve deneylerin masrafı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, imalatlar sırasında idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin vereceği talimatlara uymak zorundadır.

2.13        Hiçbir inşaat malzemesinin montajı, kontrollük teşkilatının müsaadesi alınmadan yapılmayacaktır. İdare, kullanılmasını uygun görmediği malzemenin değiştirilmesi konusunda tam yetkilidir. Yüklenici imalatlarda kullanacağı tüm malzemelerden farklı numuneleri (en az 3 farklı numune) idarenin görüşüne sunacaktır.

2.14        İhale kapsamında belirtilen imalatlar dışında, önceden düşünülmemiş, gözden kaçan ya da imalat sırasında ortaya çıkacak, yapılması gerekli görülen, bağlı tüm ekstra tamir tadilat ve onarım işlerinde söz konusu iş kapsamında Yüklenici tarafından ikmal edilecektir. İlave imalatlar için Yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2.15        Onarım ve yenileme sırasında, ihale konusu mevcut mahallerde verilecek her türlü zarardan (işin gereği olan yıkım söküm işleri haricinde) yüklenici birinci derecede sorumludur. Bu durumda yüklenici verilen zararı tazminle yükümlüdür. (Malzemelerin mahalline getirilmesi, inşaattan çıkan artıkların yüklenmesi ve nakli sırasında söz konusu binaya verilmesi muhtemel zararlar dahil).

2.16        Tüm işler bitirildikten sonra bina içinde ve dışında çalışma yapılan tüm mahallerde inşaat işlerinden kalan tüm artıkların her türlü temizliği yapılarak bina, çalışma ortamına müsait ve işler hale getirilecektir. Söz konusu inşaat artıklarının İdareden ve/veya ilgili kurumlardan izin alınarak uygun yerlere nakline (yükleme ve boşaltma dahil) ilişkin tüm masraflar ve sorumluluklar yükleniciye aittir.

 

Yüklenici, işleri yaparken, inşaatlarda kullanacağı malzemelerde ve işçiliklerin yapılmasında aşağıda belirtilen şartları sağlayacaktır.

 

 

3.         YAPILACAK İŞLERİN YÖNTEM VE TARİFİ:

 

3.1.MAKİNE İŞLERİ

 

3.1.1.    Bu iş kapsamında EK-B LAHİKA 1’de belirtilen mahallerde Emniyet ve Alarm Cihazları Kalibrasyon Ayarları yapılacaktır. 24 adet Emniyet Ventili’nin açma kapama basınç değerleri, kazanların işletme basıncının 1.1-1.2 katı olacak şekilde ayarlanacaktır. İlgili raporlar idareye teslim edilecektir. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi halinde yüklenici tarafından idare bilgilendirilecek, alınması gereken tedbirlerle alakalı olarak teknik danışmanlık yapılacaktır.

3.1.2.    1 Numaralı ve 2 Numaralı Isı Merkezlerinde, Kalibrasyonu yapılacak 18 adet yaylı emniyet ventili’nin açma kapama basınç değeri 4 bar basınçtır. Bu emniyet ventilleri’nin açma kapama basınç değerleri 3.8 bar basınçta açılacak şekilde ayarlandıktan sonra kalibrasyonları yapılacaktır. Diğer 6 adet yaylı emniyet ventili’nin kalibrasyonu da işletme basıncının 1.2 katı olacak şekilde ayarlanacaktır.

3.1.3.    Bu iş kapsamında EK-B LAHİKA 1’de belirtilen mahallerde 70 adet Manometre Kalibrasyonu, 24 adet Eminiyet Ventili Kalibrasyonu ve 71 adet Termometre Kalibrasyonu yapılacaktır.

3.1.4.    Testlerin yapılacağı tarihler idare tarafından belirlenecektir. Isı Merkezleri ve Kazan Dairelerinde kesintisiz buhar ve sıcak su üretiminin sağlanması için kazanların en az bir tanesi çalışır durumda olacaktır.

3.1.5.    Gerekli flanşlar ve contalar yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Ön hazırlıkların bitmesini müteakip Emniyet ve Alarm Cihazları Kalibrasyon Ayarları yapılacaktır.

3.1.6.    Yüklenici tarafından, İdarenin envanterinde bulunan arızalı cihazlara (manometre, sirkülasyon pompası, plakalı eşanjör vs.) kayıt silmeye yönelik rapor düzenlenecektir.

3.1.7.    Bu iş kapsamında EK-B LAHİKA 1’de belirtilen mahallerde kalibrasyonları yapılacak emniyet ventili, termometre ve manometrelerin toplam sayısı değişmeden idarenin uygun görmesi halinde mahal listesinde gerekli değişiklikler yapılabilecektir.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN İHALE USULUNE AİT SÖZLEŞME KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARININ EMNİYET VE ALARM CİHAZLARI KALİBRASYON AYARLARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

 

Sözleşmenin Tarafları

Madde1- Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı (bundan sonra “idare” olarak anılacaktır) İle diğer tarafta ...................................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2-

2.1. İdarenin adresi                                        : Kara Harp Okulu Komutanlığı KHO Cad.

                                                                Bakanlıklar/ ANKARA

Tel No                                                            : 0 312 417 51 90 / 2502

Faks No                                                         : 0 312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi (Varsa)                    : ..................................................

 

2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi          : .................................................................

Tel No                                                            : .................................

Faks No                                                          : .................................

Elektronik Posta Adresi                                 : .................................

Vergi Numarası                                              : .................................

Vergi Dairesi                                                  : .................................

Banka Adı Ve Şubesi                                     : ..................................

Banka Hesap Numarası                                : .................................

 

2.3 Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2 de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ etmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 

2.4 Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks, veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilir.

 

Madde 3- Sözleşmenin Dili

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4- İş Tanımı

Kara Harp Okulu Komutanlığı Bünyesinde Yer Alan KHO K.lığı Kalorifer Kazanlarının Emniyet Ventili, Manometre ve Termometre Kalibrasyon Ayarları Yapılması Amacıyla Hizmet Alımı işi yapılacaktır.

  

Madde 5- Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve İhale Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

 

Madde 6-  Teminata İlişkin Hükümler

11.1. Kesin Teminat: Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak, İhale Komisyon Başkanlığına sunacaktır.

 

 

 

11.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi

11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek hizmet işleri kabul tutanağının onaylanmasından ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra Yükleniciye iade edilir.

 

11.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

 

11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

 

Madde 7- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesidir. Bu Sözleşmenin toplam götürü bedeli ........................................ (rakam ile) ....................................................... (yazı ile)’ dir.

 

Madde 8- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

 

Madde 9- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşmenin çoğaltılması da dâhil sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

 

Madde 10- Sözleşmenin Ekleri

 

10.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

10.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1-    Sözleşme Tasarısı

2-    Teknik Şartname

3-    Mahal Listesi

 

Madde 11- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin imzalanmasından işin kabulünün yapılmasına kadar geçen süredir.

 

Madde 12- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer teslim tarihinin son gününün tatil gününe gelmesi durumunda, tatil gününü izleyen ilk iş günü yer teslimi için son gün olarak değerlendirilecektir. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

 

Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları

 

13.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dâhil) işin kabulüne müteakip usulüne uygun belgelerle 03.5.1.04-1 ekonomik harcama kodundan KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ödenir. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır.

 

13.2. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

 

13.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.

 

Madde 14- Avans verilmesi, Şartları ve Miktarları

Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 15- Cezalar ve Kesintiler

 

15.1. Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılacak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1'i (yüzde bir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20‘nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilecektir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.

15.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

15.3.  İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

15.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 16- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

Yüklenici iş yerindeki her türlü güvenlik önlemini almaktan sorumludur. İşin yapılması sırasında idarenin teknik personelince alınması istenecek her türlü güvenlik önlemi yüklenici tarafından alınacaktır. Yer teslim tarihinden başlamak üzere geçici kabul tarihine kadar All Risk sigorta yapılacaktır.

Madde 17- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Mücbir sebebler : İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

 

a)    Doğal afetler

b)    Kanuni grev

c)    Genel salgın hastalık

d)    Kısmı veya genel seferberlik ilanı

e)    Gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek diğer haller.

 

Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

19.1. Belirtilen mahallerde 70 adet Manometre Kalibrasyonu, 24 adet Emniyet Ventili Kalibrasyonu ve 71 adet Termometre Kalibrasyonu yapılmasına müteakip test sonuçları idare tarafından görevlendirilen personele verilecek ve muayene ve kabul işlemlerine başlanacaktır. İhale işlemlerinin tamamlanmasından sonra İdare tarafından oluşturulacak  hizmet işleri kontrol heyetinin kontrol ve muayenelerini tamamlamalarına mütakip muayene ve kabul işlemleri KHO Muayene Komisyonu tarafından onaylanacaktır. Testlerin olumsuz çıkması durumunda yüklenici tarafından teknik danışmanlık yapılacak, alınması gereken önlemler bildirilecek ve kabul işlemlerine teknik danışmanlıktan sonra başlanacaktır.

Madde 19- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılmayacaktır.

Madde 20- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Yüklenicinin taahhüdünü teknik şartnameye ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine veya Yüklenicinin 4735 sayılı kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda sözleşme feshedilecektir.

Madde 21- Yüklenicinin Ceza sorumluluğu

İş tamamlandıktan sonra ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25. maddesinde belirtilen fiil vaya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Bu  kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27. maddesi hükmü uygulanır.

Madde 22- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme  seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin edilen ettireceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27. maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 23- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 24- Diğer Hususlar

Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler: İşin sözleşme bedelinin üstünde bir bedelle tamamlanması halinde yüklenici bir tazminat talebinde bulunmaksızın işi sözleşmedeki hükümler çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Yapılacak iş anahtar teslimi götürü bedel usulü ile gerçekleştirileceğinden işin tamamlanması sonrasında ek ödeme talep edilmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla peşinen kabul edilmiş olacaktır. Ara hakediş ödenmeyecektir.

Madde 25- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra mahkemeleri yetkilidir.

Madde 26- Yürürlük

Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve yüklenici ) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 26 (Yirmialtı) maddeden ibaret olan bu sözleşme; idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ............................ tarihinde imza altına alınarak (1) nüshası taraflarca (idare ve Yüklenicide ) alıkonulur.

 

 

 

İDARE                                                                                              YÜKLENİCİ

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

c.Fax Numarası: +90312 418 32 26

d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr