İşin Adı GATA K.lığı Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Bşk.lığı Klinik Genel Tadilatı Yapım İşi

İhale Usulü 22-d (Parasal Limit Kapsamında)

         

İdare Adı : GATA 1 Nolu Ihale Komisyon Başkanlığı

Adres : Genaeral Tevfik Sağlam Cad. Etlik/ANKARA

Telefon : +903123042073-77

Faks : +903123042072

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü GATA K.lığı Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Bşk.lığı Klinik Genel Tadilatı Yapım İşi

Malın Miktarı 1 KALEM 1 KALEM

Mal Teslim Yeri GATA K.LIĞI TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETLİK/ANKARA

Mal Teslim Tarihi 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜDÜR

İhale Yeri GATA K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK/ANKARA

İhale Tarihi 07.03.2016 10:30

İhale İlanı Metni

AÇIKLAMA               : 1 NU.LI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI

 

ALIM TARIH VE SAATI : 07.03.2016 Pazartesi Günü Saat 10:30

 

Söz konusu alıma ilişkin teklif mektubu idarenin aşağıda belirtilen adresinden ihale saatine kadar firma/sahsın kendisi veya temsile yetkili kişi tarafından alınacağı gibi Detay kısmında bulunan Teklif Mektubu da kullanılabilir.

 

Not:   1)      Belgegeçer (Faks) ‘le yapılan katılımlar/fiyat teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

           2)    İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat (Maliye Bakanlığı GATA Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırılabilir.) vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3 ‘ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

           3)      Sözleşme yapılacaktır. Götürü bedeli sözleşme olup, sözleşme bedelinin %6’sı oranında kati teminat alınacaktır.

           4)      Sözleşmenin imzalandığının tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

           5)      İş kapsamında montajı yapılan tüm iş kalemleri 2 (İki) yıl boyunca Yüklenici’nin garantisi altında olacaktır.

           6)      Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 24 (Yirmidört) ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

           7)      Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 

           8)      İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

           9)      Diğer (Teknik), İdari Hususlarla ilgili açıklamalar teklif mektubunun altına eklenmiş ve Uygulama Projesi’ni görmek isteyen yükleniciler ihale komisyonundan bakabilirler.  

           10)    İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak varsa numunesini incelemek, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği/numuneyi gördüğü/gerekli olabilecek tüm bilgileri temin ettiği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Bu kapsamda teknik hususlarla ilgili sorularınız için Tel : 0(312) 3042834-2835-2836‘dan iletişime geçiniz.

GATA Komutanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı Etlik/ANKARA

Tel      :  0 312 304 20 73-75-77

Faks    :  0 312 304 20 72

SÖZLEŞME TASARISI VE İDARİ HUSUSLAR

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı: GATA K.lığı Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Bşk.lığı Klinik Genel Tadilatı

3.2. İşin yapılma yeri: GATA K.lığı  Etlik/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı : Bina tadilat yapım işi

Madde 4-Sözleşmenin dili

Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

Madde 5 - Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ........…...............(rakam ve yazıyla)............................. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb  giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri
İhale dokümanını oluşturan belgeler

          1- Sözleşme Tasarısı,

          2- Teklif Mektubu

          3- Açıklamalar (varsa),

          4- Diğer Ekler

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi)  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan  dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler yoktur. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

9.4. İşin erken bitirilmesi halinde, İdare işin bitim tarihini beklemeksizin kabul işlemlerini tamamlar.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1.Kesin Teminat

10.1.1Yüklenici,..........................(rakam ve yazıyla)........................... kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat  mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi  …/…/…. tarihine kadardır.

10.1.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

10.2. Kesin teminatın geri verilmesi

10.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından  ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, (Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz) alınmış olan kesin teminatın yarısı yükleniciye iade edilir. Kesin kabul tutanağının onaylanmasından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra sonra ise kalanı, Yükleniciye iade edilir.

10.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.

10.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi GATA Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

11.2. Hakediş raporları, Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.  Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

          2016  Yılında %100 ödenek tespit olunmuştur.

11.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

İş kapsamında montajı yapılan tüm iş kalemleri 2 (iki) yıl boyunca Yüklenici’nin garantisi altında olacaktır.

Madde 13 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 14 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Madde 15 - Teminat süresi

15.1. Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 24 (yirmidört) ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 16 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

16.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak İdare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

16.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 17 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

17.1 Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

17.2.  Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin  %0,06 (onbinde altısı)[1] oranında gecikme cezası uygulanır

17.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

17.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

Madde 18 – Diğer hususlar

İnşaat İle İlgili Özel Hususlar

Mutfak Tezgahı Söküm İşleri

Mevcut mahalde projede gösterilen mutfak tezgahları sökülecek.

Seramik söküm işleri

Projede gösterilen mahallerdeki tüm duvar ve zemin seramik kaplamaları sökülecek.

Tezgah altı ve/veya üstü dolaplarının sökülmesi

Projede gösterilen mahallerde mutfak dolapları sökülecek.

Karotla delme işleri

İdarece belirlenen mahallerde karotla döşeme delme işi yapılacak.

Kompozit plaka delinmesi

İmalatı yapılacak işleri için gereken mahallerde zarar verilmeden kompozit plakalar üzerine delikler açılacak.

Tamirat işleri

Tüm mahallerde gereken yerlerde sıva tamiratı yapılacak ve sıva yapılan yerler boyanacak.

Seramik döşeme kaplaması imalatı

Projede gösterilen mahalde detaylara ve Ç.Ş.B.B.F. Y.26.008/305A pozuna uygun olarak ve detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi yapılacak.

Seramik duvar kaplaması imalatı

Projede gösterilen mahalde detaylara ve Ç.Ş.B.B.F. Y.26.008/403B pozuna uygun olarak Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 20 x 20 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi yapılacaktır.

Seramik duvar kaplaması imalatı

Projede belirtilen doktor el yıkama ünitesi ve yoğun bakım lavabosunun yapılacağı duvarlara; Ç.Ş.B.B.F. Y.26.008/404A pozuna uygun olarak; yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi yapılacak.

Tavan ve/veya duvar boya işleri

Projede gösterilen mahalde detaylara ve Ç.Ş.B.B.F. Y.25.003/07 pozuna uygun olarak Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya yapılacak.

Tavan ve/veya duvar boya işleri

Projede gösterilen mahalde detaylara ve Ç.Ş.B.B.F. Y.25.003/09 pozuna uygun olarak küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce, 0,100 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon ile temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,120 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar uygulanması, daha sonra istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılacak.

Mermerit hilton lavabo tezgahı imalatı

Projede gösterilen mahalde detaylara uygun olarak idarece onaylanmış renk ve yüzey özelliklerine sahip mermerit hilton lavabo tezgahı yapılacak.

Tezgah üstü dolap imalatı

5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması yapılacak.

Tezgah altı dolap imalatı

5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması yapılacak.

Elektrik ile ilgili özel hususlar

Sıva Üstü Topraklı Priz (780-116)

TS-40a uygun, sıva üstünde kullanılacak şekilde 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte işler halde teslim edilecektir.

Gömme Topraklı Priz (780-115)

TS-40a uygun, sıva altında kullanılacak şekilde 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte işler halde teslim edilecektir.

Güvenlik Hatlı Priz Sortisi (735-102)

Projesinde belirtilen yerlere, peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5mm2 kesitte NHXMH kablo faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde, IEC 60332 Part3.1Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS-6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılacak ve çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.

PVC Kablo Kanalları ( 40 x 17 - 74 x 21 mm' ye kadar) (782-503)

Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, ISO 9001-2000 belgeli, TS IEC 60695-1-2, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarına uygun, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94 V0 M1) , atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE belgeli, EEE yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm'' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(101 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, İç köşe, dış köşe, dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslim edilecektir.

Anahtarlı Otomatik Sigorta 16A.e kadar (TS 5018-1 EN 60898) (6KA)

Projesinde belirtilen mahallere, ilgili panosunda linye hatlarını koruma amaçlı, aynı zamanda anahtar vazifesi gören 6kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil anahtarlı otomatik sigorta 16A her nev'i malzeme ve işçilik dahil olarak çalışır halde teslimi ve montajı yapılacaktır.

Data Prizi Cat 5e Veya Cat 6e Rj-45 (8 Kontaklı) (782-704)

Sebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birlestirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için seffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve isçilik dahil isler halde teslim edilecektir. Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmistir.)

Televizyon Sortisi (845-103)

ÇŞBBF 845-103 pozuna uygun olacak şekilde projesinde ve mahal listesinde belirtilen yerlere teknik şartnamesine uygun PVC boru içinde koaksiyal kablo ile anten hattı  inişi, özel priz dağıtıcı klemens her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi  yapılacaktır.

Normal Sorti  (kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle)  (794-301)

Aydınlatma tesisatı linye hatları için 2.5 mm2, sorti hatları için 1.5 mm2 olmak üzere NHXMH tipi kablolar kullanılacaktır. Yapılan bütün aydınlatma sortileri güvenlik hatlı olacaktır. Aydınlatma linye ve sorti hatları teknik şartnameye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat tariflerine uygun olarak yapılacaktır.

Kurşunsuz PVC izoleli kablo (NHXMH, en az 300/500 V 3x2.5 mm2 )(791-311)

(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil işler halde teslim edilecektir.

4x18 W Çift Parabolik Ref. Armatür

Projesinde ve mahal listesinde belirtilen mahallere 4x18W dekoratif amaçlı sıva üstünden montajının yapılıp, çalışır şekilde teslim edilecektir. (Gömme ve sıva üstü) En az 0,7 mm. kalınlığında DKP saçtan özel profilli, 9-11 cm. delik, ampul cinsi ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, sırt kısımlara ilave büklümlerle mukavemet kazandırılmış, balastlarda oluşan ısıyı ve kullanıldığı ortamdaki sıcak havayı armatür dışına transfer edecek şekilde şekillendirilmiş, özel hava kanalları bulunan kasalı, özel çerçeveli, çabuk ve kolay müdahale imkanı veren montaj ayakları bulunan, simetrik yarasa kanadı şeklinde ışık dağılımı sağlayan flöresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan çift parabolik eloksalize edilmiş saf alüminyum reflektörlü, eloksolize edilmiş yüksek saflıkta (%99,9) anodize alüminyumdan üretilmiş (tek paraboliklerde flöresan ampullere dik şekilde yaklaşık 6-10 cm aralıklarla yerleştirilmiş eloksallı alüminyum lamel şeritli), IP 20 koruma sınıflı, idarenin beğeneceği renkte özel fırın boyalı armatürü ve floresan ile birlikte,) flöresan ampulleri yanmayan malzemeden kilitli tip soketleri, TSE belgeli elektronik balastları ve starterleri, TSE belgeli yüksek ısıya dayanıklı bağlantı kablolarının iş yerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslim edilecektir.

Mekanik ile ilgili özel hususlar

İşe başlanmadan önce; imalatı ve montajı yapılacak tüm malzemeler için istenilen belgelerle birlikte en az 3 (üç) adet numune İdare onayına sunulacaktır. İdare tarafından onaylanmayan hiçbir malzemenin imalatı veya montajı yapılmayacaktır. Onaysız malzemeler kontrol teşkilatı tarafından Yükleniciye söktürülerek onaylı malzeme montajı yapılması sağlanacaktır.

İşe başlanmadan önce iş programı hazırlanarak İdareye sunulacak ve onay alınacaktır. İş programına kesin olarak uyulacaktır. İş programında İdarenin onayı alınmadan kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Sıhhi Tesisat İşleri

Temiz Su Boruları

Kullanılacak tüm temiz su boruları Pn 20 polipropilen (PPR-C) temiz su borusu olacaktır. Kullanılacak borular DIN 8077- 8078 standartlarına uygun olacaktır. Tip; 3ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların kullanılacaktır. İmalatlar projesinde belirtilen çaplara uygun olarak kesilerek, fizyoterm kaynak makinesi ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynatılacaktır. Borular ÇŞBBF 204-3100 pozlarına uygun olacaktır.

Tüm tesisatın sızdırmazlık testleri yapılacak, sızdırmazlık testi yapılmadan kesinlikle boruların üzeri kapatılmayacaktır. Sızdıran boru olması durumunda arızası giderilecek, giderilememesi durumunda sızdıran hat yenisi ile değiştirilecektir.

Pis Su Boruları

Kullanılacak tüm pis su boruları bina içerisinde; Sert PVC’den imal edilmiş, TS-275-1 EN 1329-1 standardına uygun, geçme muflu ve ÇŞBBF 204-400 pozlarına uygun olacaktır. Bina dışarısında rögar bağlantılarında; koruge kanalizasyon boruları kullanılacaktır. Koruge borular yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) esaslı, TS EN 13476-1 standardına uygun, SN 8 sınıfı ve ÇŞBBF 04.290/600 pozlarına uygun olacaktır. Pis su borularının imalatı projede belirtilen çaplara uygun olarak yapılacaktır.

Tüm tesisatın sızdırmazlık testleri yapılacak, sızdırmazlık testi yapılmadan kesinlikle boruların üzeri kapatılmayacaktır. Sızdıran boru olması durumunda arızası giderilecek, giderilememesi durumunda sızdıran hat yenisi ile değiştirilecektir.

Yarım Ayak Lavabo ve Tesisatı

Kullanılacak lavabolar 50x65 cm ölçülerinde, fayans camlaşmış çini, ekstra sınıf, kendinden taşmalı, beyaz renkte, montaj dübel ve vidası ile birlikte, 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretine haiz yarım ayak lavabo monte edilerek çalışır halde teslim edilecektir. Lavabolar ÇŞBBF 071-115 pozuna uygun olacaktır.

Lavabolar için; pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer), kalite belgeli, Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil kumandalı sifonlu, Birinci sınıf: Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm koku fermetürlü en az 16 cm uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte lavabo tesisatı ve batarya imalatı ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Lavabo tesisatı ÇŞBBF 072-601 pozuna uygun olacaktır.

Ayna ve Etajer

Yarım ayak lavabo bulunan mahallerde kullanılacak aynalar 40x60 cm ölçülerinde, cam kalınlığı 5 mm, kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğunda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı yapılacaktır. Aynalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aynalar ÇŞBBF 073-202 pozuna uygun olacaktır.

Etajerler 60x15 cm ölçülerinde, kendinden konsollu beyaz renkte, özel takoz veya dübelle ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte duvara montajı yapılacaktır. Etajerler ÇŞBBF 074-102 pozuna uygun olacaktır.

Küresel Vana

Projesinde gösterilen yerlerde ve uygun çaplarda, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vana imalatı ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Küresel vanalar ÇŞBBF 210-700 pozlarına uygun olacaktır.

Tezgah altı Lavabo

Hilton lavabo imalatı yapılacak yerlerde 40x50 cm ölçülerinde kendinden taşmalı, beyaz renkte, montaj dubel ve vidası ile birlikte, 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretine haiz tezgah altı veya üstü oval lavabo tezgahlara monte edilerek çalışır halde teslim edilecektir. Lavabolar ÇŞBBF 071-108 pozuna uygun olacaktır.

Hilton Ayna

Hilton tezgah bulunan mahallerde tezgah üstüne yüksekliği 80 cm. olacak şekilde TS EN 1036-1,2 standardına uygun 5 mm. kalınlıkta ayna imalatı ve montajı yapılacaktır. Ayna ÇŞBBF 04.642/01C pozuna uygun olacaktır.

Fotoselli Sıvı Sabun Makinesi

1 lt. kapasiteli fotoselli, fotosele el tutulduğunda sabunun akmasını sağlayan sıvı sabun makinesi; 1den fazla lavabo olan mahallerde her 2 lavaboya 1 tane, 1 lavabo olan mahallerde 1 tane olacak şekilde montajı yapılacak, çalışır halde teslim edilecektir.

Paslanmaz Çelik Eviye ve Tesisatı

Mikrobiyoloji Binası G04 mahalinde yer alan tezgahta kullanılmak üzere 40x50x25 cm ölçülerinde, pres baskılı paslanmaz çelik eviye imalatı yapılacaktır. Eviye en az 1.0 mm kalınlıkta, 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, derin çekme metodu ile yekpare olarak üretilmiş, aynı evsaftaki tezgah üstü levhasına imalat yerinde dikiş kaynak tekniği ile veya argon-ark kaynağı ile kaynatılmış, ek yerleri kaynak belli olmayacak şekilde temizlenmiş, köşeleri yuvarlatılmış olacaktır. Eviye ÇŞBBF 451-612 pozuna uygun olacaktır.

Eviye tesisatı; TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun 15 mm'lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm'lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80°C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte monte edilerek çalışır halde teslim edilecektir. ÇŞBBF 084-101 pozuna uygun olacaktır.

Eviye Bataryası döner çıkış uçlu, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü, tek Kumandalı ve tek gövde olacaktır. Batarya ÇŞBBF 089-1401 pozuna uygun olacaktır.

Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli

Çift su girişi olan, filtreli ara musluktan akış miktarını ayarlayabilen, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptörden temin eden, 60-120 saniye su akışına müsaade edilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli lavabo batarya ve tesisatı imalatı ve montajı yapılacaktır. Batarya ÇŞBBF 089-921 pozuna uygun olacaktır.Fotoselli batarya için gerekli olan elektrik hattı uygun yerden alınacaktır.

Madde 19 - Anlaşmazlıkların çözümü

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri esas alınır. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 20 - Yürürlük

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 21 – Sözleşmenin imzalanması

Bu sözleşme 21 (yirmibir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye verecektir.

               

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: GATA 1 Nolu Ihale Komisyon Başkanlığı

b.Telefon Numarası: +903123042073-77

c.Fax Numarası: +903123042072

d.Elektronik Posta adresi: