İşin Adı PET SU VE KOLA ALIMI

İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI

         

İdare Adı : 70 İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİDYAT/MARDİ N

Adres : AKÇAKAYA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI MİDYAT/MARDİN

Telefon : +904824640668/0684

Faks : +904824640664

Elektronik Posta Adresi : ihalekomisyonmidyat@gmail.com

         

Malın Niteliği ve Türü PET SU VE KOLA ALIMI

Malın Miktarı PET SU 1,5 LT 20.000 ADET,KOLA 10.000 ADET PET SU 1,5 LT 20.000 ADET,KOLA 10.000 ADET

Mal Teslim Yeri Mallar teslim süresi içinde 70’inci Mknz. P.Tug. K.Yrd. lığı Taş.(Tük.)-207 Mal Say.lığı depolarına teslim edilecektir.

Mal Teslim Tarihi TESLİM SÜRESİ 5(BEŞ)TAKVİM GÜNÜDÜR.

İhale Yeri 70'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.YRD.LIĞI İH.KOM.BŞK.

İhale Tarihi 07.12.2016 10:00

İhale İlanı Metni

    DOĞRUDAN TEMİN İLE İLGİLİ BİLGİLER:
a)    4734 sayılı K.İ.K. 22/d maddesi doğrudan temin usulü ile PET SU, 1,5 LT.LİK VE KOLA(330 ML)  temin edilecektir. 
b)    Görevlendirilen personel kimlikleri onay belgesinde belirlenmiştir.
c)    Görevlendirilen personel tarafından piyasa araştırmasında birim fiyat teklif mektubu hazırlancrak isteklilerden düşük teklif veren firma ile idari şartname üzerinden mal alımı yapılacaktır.
 ç)  İstekliler ve görevli personel 4734 sayılı K.İ.K. 17. maddesinde belirtilen ve yasaklanan fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
d)    Tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 (doksan) gün olacaktır.
e)    Malların taşınması, sigorta, vergi ve harç giderleri istekliye aittir.Katma değer Vergisi idare tarafından ödenecektir.
f)    Doğrudan temin en düşük fiyatı teklif eden istekliden gerçekleştirilecektir.
g)    Piyasa fiyat araştırma tutanağına esas olarak düzenlenen komisyon kararının onayını müteakip 3 (Üç) gün içerisinde teminin uygun görüldüğü istekliye faks, posta, elden vb gönderilerek imza karşılığı tebliği yapılacaktır. 
h)    İşin süresi, 5 (BEŞ) takvim gündür.Komisyon kararının istekliye tebliği ile işe başlanacaktır.İş zamanında bitirilmediği /mal normal teslim süresinde teslim edilmediği/bitirilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden ihale bedeli üzerinden %1(yüzdebir) oranda gecikme cezası kesilecektir.Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.

i)    Normal teslim süresi içersinde teslim edilen ve yapılan muayenede niteliklerine uygun bulunmayan durum için yükleniciye teslim süresi içinde 1(bir)defa daha yeni mal getirme hakkı tanınır.Normal teslim süresi içersinde ;teslim edilen mallar niteliklerine uygun bulunmazsa veya eksik mal getirilirse veya hiç mal getirilmezse sözleşme feshedilecek. 

j)    Doğrudan temini sonuçlandırması, tüm tekliflerin reddedilerek iptal edilmesinde idare serbesttir. İstekli bu aşamaya kadar yaptığı masraflarla ilgili bir hak talebinde bulunamaz.
k)    Mallar teslim süresi içinde 70’inci Mknz. P.Tug. K.Yrd. lığı Taş.(Tük.)-207 Mal Say.lığı  depolarına defaten teslim edilecektir. Erken teslimatlar kabul edilecektir.Teslimatlar,mesai günleri ve mesai saatleri içersinde yapılacaktır.Süresi içersinde mesai saatleri dışında mal teslim almak konusunda,gerekçesini belirtmek suretiyle,idare serbesttir.
l)    Teslim edilen malların muayene işlemleri 70’inci Mknz. P.Tug. K.Yrd. lığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır.
m)    Muayene masrafları ve muayene esnasında lüzumlu her türlü araç, gereç ölçme cihazı ve yardımcı personel, yüklenici tarafından karşılanacaktır.
n)    Muayene sırasında meydana gelecek kaza ve hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Muayeneler esnasında kırılan, hasar gören ve bozulan malzemeleri, yüklenici yeni ve sağlamları ile değiştirecektir.
o)    İmalat ve malzeme hatası nedeniyle meydana gelecek kaza ve hasardan yüklenici sorumlu olacaktır.
p)    Yapılacak muayeneler: 
Göz muayenesi:İhtiyaç listesinde belirtilen tüm malzeme nitelik ve nicelik yönünden idari şartnamenin 1’inci maddesindeki istek ve özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda kontrol edilerek muayene yapılacaktır.
Teknik muayene:
(1)    İhtiyaç listesinde belirtilen tüm malzeme nitelik ve nicelik yönünden idari şartnamenin 1’inci maddesindeki istek ve özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda kontrol edilerek muayene yapılacaktır.
(2)    Teslim edilen pet sulardan,istiflerin farklı yerlerinden alınmış asgari 20 adedi, kolalardan asgari 30 adedi gözle ve elle yapılan kontrole ilave olarak tadılarak ve koklanarak muayene edilecektir.Eksilen mallar yüklenici tarafından tamamlanacaktır.
(3)    Son kullanma tarihine kadar alınan malların kullanım esnasında tat ve evsaf olarak bozuk olduğunun tespit edilmesi durumunda,yüklenici tespit edilen bozuk malları 7(yedi) gün içersinde yenileriyle değiştirmek mecburiyetindedir.Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
 
q)      Ödeme, işin mevcut onay belgesi ve idari şartname esaslarına göre yapılmasını müteakip Midyat Mal müdürlüğünce yapılacaktır.
r)    Mallar orijinal ambalajında uygun işaretleme sembollerine haiz olarak teslim edilecektir. 
 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Bu şartnamenin uygulanmasından doğan her türlü itilaflar 4734 sayılı K.İ.K. ve ilgili kanunlar uyarınca Midyat mahkemelerinde çözülecektir.

S.NU.                                     CİNSİ                                                ÖZELLİKLERİ

1.                                              PET SU 1.5 LT

1.    1,5 LT.LİK AMBALAJLARDA KAYNAK SUYU OLACAKTIR.
2.    AMBALAJLAR KAPATILMIŞ OLACAK, DELİK VEYA YIRTIK BULUNMAYACAKTIR.
3.    AMBALAJLARDA AKMA, SIZMA GÖZÜKMEYECEK, BOMBE VEYA EZİKLİK BULUNMAYACAKTIR.
4.    SUDA BULANIKLIK OLMAYACAK, KENDİNE HAS TAT VE KOKUDA BULUNACAKTIR.
5.    SON TÜKETİM TARİHİ, TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 10 AY OLACAKTIR.
6.    TESLİM EDİLECEK SULARIN, TESLİM TARİHİNDEN EN FAZLA BİR YIL ÖNCESİNE KADAR ALINMIŞ, İÇİLEBİLECEĞİ KANITLANMIŞ ANALİZ SONUÇLARINI GÖSTERİR RAPORUN ASLI VEYA ASLININ FOTOKOPİSİ MUA.KOMS.BŞK.LIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR

2                                                       .KOLA

1.    330 ML.LİK TENEKE KUTULARDA OLACAKTIR.
2.    SON TÜKETİM TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 10 AY OLACAKTIR.
3.    KENDİNE HAS TAT, RENK VE KOKUDA OLACAK, YABANCI MADDE İÇERMEYECEKTİR.
4.    KAFEİN MİKTARI, TÜRK GIDA KODEKSİ ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEBLİĞİNDE “ÜRÜN ÖZELLİKLERİ” BAŞLIĞI ALTINDA BELİRTİLEN LİMİTLERDE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR

 

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 70 İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİDYAT/MARDİ N

b.Telefon Numarası: +904824640668/0684

c.Fax Numarası: +904824640664

d.Elektronik Posta adresi: ihalekomisyonmidyat@gmail.com