İşin Adı 3'üncü Kolordu Komutanlığı 57 Kalem Yedek Parça Alımı

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı

Adres : Ayazağa/İSTANBUL

Telefon : +902123651200

Faks : +902123651264

Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

         

Malın Niteliği ve Türü Mal Alımı

Malın Miktarı 57 KALEM

Mal Teslim Yeri 3’üncü Kolordu Komutanlığı Kh.Des.Gr.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) 126 Mal Saymanlığı

Mal Teslim Tarihi Sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde belirtilen yere defaten teslim edilecektir.

İhale Yeri 3'üncü Kor.İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu (Org.M.Mazlum İSKORA Kışlası) AYAZAĞA / İSTANBUL

İhale Tarihi 20.10.2015 09:00

İhale İlanı Metni
3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL

1. 3'üncü Kolordu Komutanlığı 57 Kalem Yedek Parça Alımı, doğrudan temin usulü ile 02 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 10:00’de yapılacaktır. Satın alınacak malzemelerin Listesi ve Miktarı, Malzemelerin Evsaf ve Teknik özellikleri ve Sözleşme Tasarısı aşağıda belirtilmiştir.

2. Malzemeler, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Alım kararına müteakip yüklenici ile idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme metni aşağıdadır.

3. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

4. Alınacak malzemelerin muayene ve kabulü, 3'üncü Kolordu Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılacaktır. Fiziki muayenesi Evsafta belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının muayenesi yapılacaktır.

5. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren iki ay içince ödenecektir.

6. Teklif Mektubu (Piyasa Araştırma Tutanağı) aşağıdaki e-posta adresine başvurarak e-posta ile ya da dileyen istekliler komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.

7. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 02 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 10:00’e kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir.

8. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.

9. İrtibat için e-posta, telefon ve belgegeçer numaraları aşağıda verilmiştir.

İRTİBAT NUMARALARI:

Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 - 2982 (Piyade Albay Hadi GÜLER)
0 212 365 12 00'dan 2981 (Mu.Asb.Bçvş.Sinan ÖNAL)
Tel :0 212 365 12 64
E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int


İHTİYAÇ LİSTESİ

DOSYA NO: 2015 /
(YEDEK PARÇA ALIMI)

SIRA NO. ARAÇ CİNS STOK NO. MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI
1 ARAÇ, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU NAKİL, OTOKAR M2000
3030121956357 V KAYIŞI FAN AD. 2
2 FORD TRANSİT 350L 3030KK0427231 KAYIŞ, V AD. 1
3 2530KK0333591 ÖN FREN BALATASI TAKIMI AD. 1
4 2530270552081 BALATA; ARKA FREN TK. 1
5 ARAÇ, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU NAKİL, OTOKAR M2000
2540270443993 KAPAK, TORPİDO, ARAÇ AD. 1
6 3030270445959 V KAYIŞI AD. 1
7 FORD CONNECT 2520270516207 BİLYA, DEBRİYAJ AD. 1
8 2590270143894 VİTES KOL, ÇERÇEVESİ AD. 1
9 2920KK0400834 AMPÜL HALOJEN H11 AD. 1
10 2530KK0454258 EL FRENİ TELİ AD. 2
11 FORD TRANSİT T15
2510270120873 HALAT, MOTOR KAPUT AD. 1
12 2510270105487 SAAT GÖSTERGE KOMPLE AD. 1
13 FORD CONNECT 2530270140065 JANT KAPAĞI AD. 1
14 2540270437754 FORD CONNECT PASPAS TAKIMI AD. 2
15 6240270575143 AMPUL, DİPSİZ 12 V. 10 W. AD. 1
16 2510270575222 KİLİT, KAPI, SOL AD. 1
17 2540270143885 KOL, SOL KAPI, İÇ AÇMA AD. 1
18 2590270143982 YUVA, SOL KAPI DIŞ AÇMA KOLU AD. 1


SIRA NO. ARAÇ CİNS STOK NO. MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI
19 FORD TRANSİT 430 ED 2510992257501 MAKARA KOMPLE ORTA (SÜRGÜLÜ KAPI) AD. 1
20 6140270277703 AKÜ 80 AMPER AD. 2
21 OTOKAR SULTAN NA 140 S 2530270485040 BALATA TAKIMI; ÖN VE ARKA ,FREN AD. 1
22 3040270357589 EKZOS KELEBEĞİ, KUVVET SİLİNDİRİ AD. 1
23 2530270470762 SENSÖR, ABS FREN, ARAÇ AD. 2
24 3120270490269 DENGE KOLU YATAĞI AD. 2
25 5340270330064 LASTİK; ARKA VİRAJ ÇUBUĞU AD. 4
26 2530270571737 ROTİL AD. 4
27 5340270348999 ARKA AMORTİSÖR LASTİĞİ AD. 8
28 FORD CONNECT 6220270144492 LAMBA, KOMPLE ARKA SAĞ AD. 1
29 200/26 BMC FATİH SU TANKERİ 2540270059598 LASTİK, SİLECEK AD. 2
30 6220270060382 LAMBA, SİNYAL, (SAĞ-SOL) AD. 1
31 6620270061799 FAR MONTAJLI, KOMPLE SAĞ / SOL AD. 1
32 OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK. 3040270060921 ROT BAŞI, SAĞ PASO AD. 1
33 3040270060925 ROD BAŞI, SOL AD. 2
34 2510270088776 ROT AMORTİSÖRÜ AD. 1
35 3040270168146 EL FREN MEKANİZMASI KOMPLE AD. 1
36 5930270082038 BUTON, BASMALI AD. 1
37 2920270167956 ANAHTAR, MOTOR STARTER/ KONTAK, ELEKTRİK AD. 1
38 5930270078025 KOLLU ANAHTAR KOMPLE AD. 1
39 2590270080266 TURBO FAN HAVALANDIRMA MOTORU AD. 2
40 3030270079406 V KAYISI AD. 2
41 3030991101375 V KAYIŞI AD. 1
SIRA NO. ARAÇ CİNS STOK NO. MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI
42 OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK. 2930270058823 RADYATÖR KAPAĞI (BASINÇSIZ) AD. 1
43 2930270091182 RADYATÖR KAPAĞI-BASINÇLI AD. 1
44 5340270293811 KİLİT, ANAHTARLI YAN BAGAJ BMC BELDE AD. 4
45 2540151641870 KAPI AÇMA KOLU AD. 1
46 MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK 3040270179785 SİLİNDİR ÖN KAPI AD. 2
47 3120270140210 VİRAJ DEMİR LASTİĞİ AD. 2
48 2530270139174 ROT KOLU KOMPLE AD. 1
49 2530270142459 EGZOS FREN VALFİ MOTOR AD. 1
50 2540270330658 TOPUZ, VİTES AD. 1
51 2590270456046 KİLİT DİLLİ, YAN KAPAK AD. 6
52 2510270462323 KAPAK, ARKA BAGAJ KİLİT DIŞ AD. 1
53 2540270140074 CAM SİLECEK KOLU VE SÜPÜRGESİ (KOMPLE) AD. 2
54 6220270179209 LAMBA, YAN SİNYAL, KOMPLE AD. 2
55 6220270338898 LAMBA ÖN SİNYAL AD. 1
56 6220270338908 ARKA STOP CAMI KIRMIZI AD. 2
57 6220270260156 PLAKA LAMBASI AD. 2



Recep KARAKAYA Muhammed ERYILMAZ Adnan ŞEN
İkm.Atsb.Kd.Bçvş. İkm.Bnb. Bkm.Alb.
Ted.Astsb. İkm.ve Bkm.Ks.A.Vek. Loj.Ş.Md.


ONAY




Fatih İLHAN
Kurmay Albay
Milli Karargâh Kurmay Başkanı

57 KALEM YEDEK PARÇA ALIMINA AİT EVSAF VE ÖZELLİKLER
"a. Alınacak olan Malzemeler ambalajında olacak.Ambalaj üzerinde malzemenin ismi,Üretici firmanın ismi ve Sözleşme numarası ve tarihi olacaktır.
b. Firmadan satın alınacak olan malzemeler sağlam,ambalajları kırık,dökük, çizik olamayacak piyasa sandartlarında bir ürün alınacaktır.
c. Alınacak olan Malzemeler ""Aşağıda ayrıntıları belirtilen evsaf özelliklerine"" göre alınacak ve muayenesi 3'üncü Kor.K.lığı Muayene Komisiyonu tarafından yapılacaktır. "
S.NU. ARAÇ CİNSİ DEĞİŞECEK PARÇA İSMİ BİRİMİ MİKTARI MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
1 ARAÇ,HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU NAKİL,OTOKAR M2000 V KAYIŞI FAN AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL OTOKAR M2000 SERİSİ
ŞASE NO : NLR12E02A8A006713
9,5X1275 EBADINDA"
2 FORD TRANSİT 350L KAYIŞ, V AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2009 MODEL AMBULANS, FORD TRANSIT 350 L, 112 HIZIR ACİL DONANIMLI
ŞASE NO : -
A1 KLASİK V TİP KAUÇUK"
3 ÖN FREN BALATASI TAKIMI AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2009 MODEL AMBULANS, FORD TRANSIT 350 L, 112 HIZIR ACİL DONANIMLI
ŞASE NO : -
PARÇA SAYISI 4"
4 BALATA;ARKA FREN TK. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2009 MODEL AMBULANS, FORD TRANSIT 350 L, 112 HIZIR ACİL DONANIMLI
ŞASE NO : -"
5 ARAÇ,HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU NAKİL,OTOKAR M2000 KAPAK,TORPİDO,ARAÇ AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL OTOKAR M2000 SERİSİ
ŞASE NO : NLR12E02A8A006713"
6 V KAYIŞI AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL OTOKAR M2000 SERİSİ
ŞASE NO : NLR12E02A8A006713
10X1025 EBADINDA"
7 FORD CONNECT BİLYA, DEBRİYAJ AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R23849
PARÇA NO : 3M517A564BG"
8 VİTES KOL,ÇERÇEVESİ AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R23849
PARÇA NO : 2T14V045878ADW"
9 AMPÜL HALOJEN H11 AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R23849"
10 EL FRENİ TELİ AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R23849
PARÇA NO : 7T162A603CD"
11 FORD TRANSİT T15 HALAT,MOTOR KAPUT AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1998 MODEL MİNİBÜS, FORD TRANSIT T15
ŞASE NO : 5FAEXXDJVEXC04900
PARÇA NO : 99VT16K746AA"
12 SAAT GÖSTERGE KOMPLE AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1998 MODEL MİNİBÜS, FORD TRANSIT T15
ŞASE NO : 5FAEXXDJVEXC04900
PARÇA NO : 98VB10849RE"
13 FORD CONNECT JANT KAPAĞI AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R16549"
14 FORD CONNECT PASPAS TAKIMI AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R16549
KAUÇUK"
15 AMPUL,DİPSİZ 12 V. 10 W. AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R16549"
16 KİLİT,KAPI,SOL AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R16549"
17 KOL,SOL KAPI,İÇ AÇMA AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R16549"
18 YUVA,SOL KAPI DIŞ AÇMA KOLU AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R16549"
19 FORD TRANSİT 430 ED MAKARA KOMPLE ORTA (SÜRGÜLÜ KAPI) AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1998 MODEL MİNİBÜS, FORD TRANSİT 430 ED (16+1)
ŞASE NO : NMDXXTTFD9E40210"
20 AKÜ 80 AMPER AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1998 MODEL MİNİBÜS, FORD TRANSİT 430 ED (16+1)
ŞASE NO : NMDXXTTFD9E40210"
21 OTOKAR SULTAN NA 140 S BALATA TAKIMI;ÖN VE ARKA ,FREN AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2010 MODEL MİDİBÜS, OTOKAR SULTAN NA 140 S (25+1) KİŞİLİK
ŞASE NO : NLR13C44BBA007823"
22 EKZOS KELEBEĞİ, KUVVET SİLİNDİRİ AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2010 MODEL MİDİBÜS, OTOKAR SULTAN NA 140 S (25+1) KİŞİLİK
ŞASE NO : NLR13C44BBA007823"
23 SENSÖR, ABS FREN, ARAÇ AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2010 MODEL MİDİBÜS, OTOKAR SULTAN NA 140 S (25+1) KİŞİLİK
ŞASE NO : NLR13C44BBA007823"
24 DENGE KOLU YATAĞI AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2010 MODEL MİDİBÜS, OTOKAR SULTAN NA 140 S (25+1) KİŞİLİK
ŞASE NO : NLR13C44BBA007823"
25 LASTİK; ARKA VİRAJ ÇUBUĞU AD. 4 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2010 MODEL MİDİBÜS, OTOKAR SULTAN NA 140 S (25+1) KİŞİLİK
ŞASE NO : NLR13C44BBA007823"
26 OTOKAR SULTAN NA 140 S ROTİL AD. 4 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2010 MODEL MİDİBÜS, OTOKAR SULTAN NA 140 S (25+1) KİŞİLİK
ŞASE NO : NLR13C44BBA007823"
27 ARKA AMORTİSÖR LASTİĞİ AD. 8 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2010 MODEL MİDİBÜS, OTOKAR SULTAN NA 140 S (25+1) KİŞİLİK
ŞASE NO : NLR13C44BBA007823"
28 FORD CONNECT LAMBA, KOMPLE ARKA SAĞ AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2008 MODEL ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ
ŞASE NO : NM0GXXTTPG8R23815"
29 200/26 BMC FATİH SU TANKERİ LASTİK,SİLECEK AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2000 MODEL 200/26 BMC FATİH SU TANKERİ
ŞASE NO : NNC200SHTSK107105"
30 LAMBA, SİNYAL, (SAĞ-SOL) AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2000 MODEL 200/26 BMC FATİH SU TANKERİ
ŞASE NO : NNC200SHTSK107106"
31 FAR MONTAJLI, KOMPLE SAĞ / SOL AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2000 MODEL 200/26 BMC FATİH SU TANKERİ
ŞASE NO : NNC200SHTSK107107"
32 OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK. ROT BAŞI,SAĞ PASO AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 6K13312"
33 ROD BAŞI, SOL AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : K8C6056"
34 ROT AMORTİSÖRÜ AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 8M86360"
35 EL FREN MEKANİZMASI KOMPLE AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 8M90834"
36 BUTON,BASMALI AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 3B71350"
37 ANAHTAR, MOTOR STARTER/ KONTAK, ELEKTRİK AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 3K204736"
38 KOLLU ANAHTAR KOMPLE AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 8B74900"
39 TURBO FAN HAVALANDIRMA MOTORU AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 8B70478"
40 OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK. V KAYISI AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 2B84499"
41 V KAYIŞI AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 8PK1365"
42 RADYATÖR KAPAĞI (BASINÇSIZ) AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : M1C5012"
43 RADYATÖR KAPAĞI-BASINÇLI AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : BR09132"
44 KİLİT,ANAHTARLI YAN BAGAJ BMC BELDE AD. 4 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 8B71440"
45 KAPI AÇMA KOLU AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 2002 MODEL OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK.
ŞASE NO : C8321121438322
PARÇA NO : 1301413808"
46 MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK SİLNDİR ÖN KAPI AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 ÇALIŞMA METODU HİDROLİK
2 GÖVDE MALZEMESİ ÇELİK
3 PİSTON ÇUBUĞU BİRİNCİ UÇUNUN STİLİ DIŞTAN DİŞLİ
4 PİSTON ÇUBUĞU BİRİNCİ UCUNUN YAĞLAMA TERTİBATI DAHİL
5 PİSTON ÇUBUĞU İKİNCİ UÇUNUN STİLİ HALKA TİPİ
6 PİSTON ÇUBUĞU İKİNCİ UCUNUN YAĞLAMA TERTİBATI DAHİL "
47 VİRAJ DEMİR LASTİĞİ AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 STİL BELİRTECİ 23 YUVARLAK
2 MALZEME TAMAMI LASTİK "
48 ROT KOLU KOMPLE AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 MALZEME ÇELİK
2 ÖZEL HUSUSLAR BİLEŞENLERİ BAĞLANTI BORUSU. 2ADET ROT BAŞI. SOMUN
3 NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI ROT KOLU KOMP. ÖN "
49 EGZOS FREN VALFİ MOTOR AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 MALZEME GÖVDE ALÜMINYUM
2 AKSAM BİLEŞEN VE ADEDİ CIVATA+BRAKET+O-RING+YAY+VALF+GÖVDE+VİDA+KAPAK
3 NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI VALF EGZ FREN, "
50 MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK TOPUZ,VİTES AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 MALZEME İSMİ TOPUZ
2 RENK SİYAH
3 MALZEME ARMUT ŞEKLİNDE OLUP ALT KISMINDAKİ MONTAJ DELİĞİNİN OLDUĞU YER DÜZDÜR.
4 MALZEME PLASTİK "
51 KİLİT DİLLİ, YAN KAPAK AD. 6 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 MALZEME:METAL VE PLASTİK
2 FONKSİYONEL AÇIKLAMA KİLİT ANAHTARLI OLARAK KATALOGTA GÖSTERİLMEKTEDİR. KATALOG ISUZU MD27 - MD23 FİGÜR NO: 9-20 RESİM NO: 35
3 KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ KİLİT DİLLİ, YAN KAPAK (ISUZU MD27 - MD23) "
52 KAPAK,ARKA BAGAJ KİLİT DIŞ AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 MALZEME ÇELİK
2 ÖZEL HUSUSLAR ANAHTAR DELİĞİ BULUNMKATADIR. AYRICA 360 DERECE DÖNEBİLEN HAREKETLİ KAPAK MEVCUTTUR.
3 KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ KAPAK, ARKA BAGAJ KİLİDİ"
53 CAM SİLECEK KOLU VE SÜPÜRGESİ (KOMPLE) AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 ÖZEL HUSUSLAR ANAKOLLAR , SİLGİ KOLARI , ÇİNKO KAPLANACAKTIR . PARÇANIN BOYAMA RENGİ SİYAH
2 AKSAM BİLEŞEN VE ADEDİ SİLGİ KOMPLE ,SİLİCEK ÜST KOLU ,LASTİK RONDELA ,SOMUN , CIVATA ,SİLECEK MUYLU KAPAĞI . BAĞLAMA PARÇASI . "
54 LAMBA, YAN SİNYAL, KOMPLE AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 RENK GÖVDE TURUNCU
2 AEUJ LAMBA DİBİ (DUY) TİPİ TEK KONTAKLI, BAYONET(GEÇMELİ), PİMSİZ
3 ÖZEL HUSUSLAR LAMBA DUYU 24 VOLT SOKET GİRİŞLİ "
55 LAMBA ÖN SINYAL AD. 1 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 MALZEME İSMİ LENS,LAMBA İÇİN
2 MALZEME AKRİLİK
3 RENK BEYAZ"
56 ARKA STOP CAMI KIRMIZI AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 MALZEME AKRİLİK
2 MALZEME İSMİ LENS,LAMBA İÇİN
3 RENK KIRMIZI "
57 MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK PLAKA LAMBASI AD. 2 "ARAÇ MODEL VE YILI: 1999 MODEL MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK
ŞASE NO : NNAMCP1LL02050558
1 TOPLAM GENİŞLİK MİLİMETRE NOMİNAL 19,0
2 KULLANILAN LAMBA TİPİ VE SAYISI CİVA-KSENON 2
3 ŞEKİL DÜZ "


DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE 57 KALEM YEDEK PARÇA MALZEMESİ ALIMINA AİT

SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu Komutanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta........................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: 3’üncü Kolordu Komutanlığı
b) Adresi: Ayazağa-Sarıyer/İSTANBUL
c) Telefon numarası: 0 212 3651200/2836
ç) Faks numarası: 0 212 2850323
d) Elektronik posta adresi(varsa):
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………
b) T.C. Kimlik No: ………………………………………………………………….
c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………………………………..
d) Telefon numarası:…………………………………………………………………….
e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………...
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………………………

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin Dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanlarında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5- Sözleşmenin Konusu İşin/Alımın Tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda ve EK-A’da miktarı belirtilen ve teknik özellikleri EK-B evsafta düzenlenen 57 (ElliYedi) YEDEK PARÇA MALZEMESİ alıma ait doküman ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini, gösterilen yerlere monte edilerek çalıştırılması ve İdareye teslimi işidir.




5.1.1.Sözleşme kapsamında alım yapılacak malzeme cinsi ve miktarı:
SIRA NO. ARAÇ CİNS STOK NO. MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI
1 ARAÇ, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU NAKİL,OTOKAR M2000
3030121956357 V KAYIŞI FAN AD. 2
2 FORD TRANSİT 350L 3030KK0427231 KAYIŞ, V AD. 1
3 2530KK0333591 ÖN FREN BALATASI TAKIMI AD. 1
4 2530270552081 BALATA;ARKA FREN TK. 1
5 ARAÇ, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU NAKİL,OTOKAR M2000
2540270443993 KAPAK,TORPİDO,ARAÇ AD. 1
6 3030270445959 V KAYIŞI AD. 1
7 FORD CONNECT 2520270516207 BİLYA, DEBRİYAJ AD. 1
8 2590270143894 VİTES KOL,ÇERÇEVESİ AD. 1
9 2920KK0400834 AMPÜL HALOJEN H11 AD. 1
10 2530KK0454258 EL FRENİ TELİ AD. 2
11 FORD TRANSİT T15
2510270120873 HALAT,MOTOR KAPUT AD. 1
12 2510270105487 SAAT GÖSTERGE KOMPLE AD. 1
13 FORD CONNECT 2530270140065 JANT KAPAĞI AD. 1
14 2540270437754 FORD CONNECT PASPAS TAKIMI AD. 2
15 6240270575143 AMPUL,DİPSİZ 12 V. 10 W. AD. 1
16 2510270575222 KİLİT,KAPI,SOL AD. 1
17 2540270143885 KOL,SOL KAPI,İÇ AÇMA AD. 1
18 2590270143982 YUVA,SOL KAPI DIŞ AÇMA KOLU AD. 1
19 FORD TRANSİT 430 ED 2510992257501 MAKARA KOMPLE ORTA (SÜRGÜLÜ KAPI) AD. 1
20 6140270277703 AKÜ 80 AMPER AD. 2



SIRA NO. ARAÇ CİNS STOK NO. MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI
21 OTOKAR SULTAN NA 140 S 2530270485040 BALATA TAKIMI; ÖN VE ARKA ,FREN AD. 1
22 3040270357589 EKZOS KELEBEĞİ, KUVVET SİLİNDİRİ AD. 1
23 2530270470762 SENSÖR, ABS FREN, ARAÇ AD. 2
24 3120270490269 DENGE KOLU YATAĞI AD. 2
25 5340270330064 LASTİK; ARKA VİRAJ ÇUBUĞU AD. 4
26 2530270571737 ROTİL AD. 4
27 5340270348999 ARKA AMORTİSÖR LASTİĞİ AD. 8
28 FORD CONNECT 6220270144492 LAMBA, KOMPLE ARKA SAĞ AD. 1
29 200/26 BMC FATİH SU TANKERİ 2540270059598 LASTİK, SİLECEK AD. 2
30 6220270060382 LAMBA, SİNYAL, (SAĞ-SOL) AD. 1
31 6620270061799 FAR MONTAJLI, KOMPLE SAĞ / SOL AD. 1
32 OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK. 3040270060921 ROT BAŞI, SAĞ PASO AD. 1
33 3040270060925 ROD BAŞI, SOL AD. 2
34 2510270088776 ROT AMORTİSÖRÜ AD. 1
35 3040270168146 EL FREN MEKANİZMASI KOMPLE AD. 1
36 5930270082038 BUTON, BASMALI AD. 1
37 2920270167956 ANAHTAR, MOTOR STARTER/ KONTAK, ELEKTRİK AD. 1
38 5930270078025 KOLLU ANAHTAR KOMPLE AD. 1
39 2590270080266 TURBO FAN HAVALANDIRMA MOTORU AD. 2
40 3030270079406 V KAYISI AD. 2
41 3030991101375 V KAYIŞI AD. 1


SIRA NO. ARAÇ CİNS STOK NO. MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI
42 OTOBÜS, BMC BELDE 220-17/CCK. 2930270058823 RADYATÖR KAPAĞI (BASINÇSIZ) AD. 1
43 2930270091182 RADYATÖR KAPAĞI-BASINÇLI AD. 1
44 5340270293811 KİLİT, ANAHTARLI YAN BAGAJ BMC BELDE AD. 4
45 2540151641870 KAPI AÇMA KOLU AD. 1
46 MİDİBÜS, ISUZU MD23SA, 23+1 KİŞİLİK 3040270179785 SİLNDİR ÖN KAPI AD. 2
47 3120270140210 VİRAJ DEMİR LASTİĞİ AD. 2
48 2530270139174 ROT KOLU KOMPLE AD. 1
49 2530270142459 EGZOS FREN VALFİ MOTOR AD. 1
50 2540270330658 TOPUZ, VİTES AD. 1
51 2590270456046 KİLİT DİLLİ, YAN KAPAK AD. 6
52 2510270462323 KAPAK, ARKA BAGAJ KİLİT DIŞ AD. 1
53 2540270140074 CAM SİLECEK KOLU VE SÜPÜRGESİ (KOMPLE) AD. 2
54 6220270179209 LAMBA, YAN SİNYAL, KOMPLE AD. 2
55 6220270338898 LAMBA ÖN SINYAL AD. 1
56 6220270338908 ARKA STOP CAMI KIRMIZI AD. 2
57 6220270260156 PLAKA LAMBASI AD. 2

5.1.1.1. Bu Sözleşme ile temin edilecek YEDEK PARÇA MALZEMESİ sözleşme ve ekleri ile birlikte EK-A ihtiyaç listesinde ve EK-B malzemenin evsafında yer alan düzenlemelere uygun olarak teslim edilecektir.

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
6.1. Bu sözleşme, götürü bedel sözleşme olup yüklenici tarafından teklif edilen ....................................... (rakam) ve ( yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.Fatura birim fiyat üzerinden kesilecektir.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar
7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; alıma, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim ve harçlar vb. masraflar sözleşme bedeline dahildir.
7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, Yıldız/Beşiktaş bölgesindeki belirtilen adrese montaj ve muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta vb. giderler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8- Sözleşmenin Ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alıma ait dokümanda yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale alıma ait dokümanı oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Sözleşme tasarısı
2) Yazılı açıklamalar
3) Diğer Belgeler
a) İhtiyaç Listesi (EK-A)
b) Malzemenin Evsafı (EK-B)
c) Götürü Bedel Piyasa Araştırma Formu (EK-D)
ç) Alıma Ait Diğer Bilgiler
Madde 9- Sözleşmenin Süresi
9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 (Üç yüz altmış beş gün) takvim günüdür.
Madde 10- Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
10.1.1. Malzemeler 3’üncü Kor.Kh.Des.Gr.K.lığı (AYAZAĞA) TAŞINIR 126 (DAYANIKLI) MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA teslim edilecektir.
10.2. İşe başlama tarihi
10.2.1. Sözleşmenin imzalanması takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.
10.3. Teslim programı ve teslim tarihi
10.3.1. İşe başlama tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) takvim günü içerisinde Ayazağa/Sarıyer bölgesindeki belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir.
10.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise sözleşmenin 34’ncü madde hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılır.
10.3.3. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.
10.4. Teslim programında değişiklik
10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 11. Teminata İlişkin Hükümler
Teminat alınmayacaktır.
Madde 12. Ödeme Yeri ve Şartları
12.1. Ödeme yeri
12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve alıma ait dokümana uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.
12.2. Ödeme koşulları ve zamanı
12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.
12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
12.2.3. Sözleşme bedeli (İlave işler nedeni ile meydana gelecek artışlar dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme teslim alınacak malın kati kabulünü müteakip usulüne uygun olarak düzenlenecek belgelere (muayene muhtırası, Taşınır Mal İşlem Belgesi vb.) istinaden 3’üncü Kolordu Komutanlığı tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın 03-7-1-90 “Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları” Ekonomik Kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünce Türk Parası olarak ödenir.
12.2.4. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi sebeplerle istihkakların ödenmesinin gecikmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve malın teslimine devam edecektir.
12.3. Akreditif
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 13- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14- Fiyat Farkı
14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.
14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 16- Yüklenicinin yükümlülükleri
16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri
16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve alıma ait dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.
16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri
Bu madde boş bırakılmıştır.
16.3. İş programı
Bu madde boş bırakılmıştır.
16.4. Güvenlik önlemleri
16.4.1.Yüklenici;
(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
(b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
(c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.
16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
16.5.4. İhale dokümanında yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri idareye vermek zorundadır.
16.6. Malların taşınması
16.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.
16.7. Garanti ve bakım, onarım
16.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile en az 12 Ay garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici, garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri yüklenicinin alacağından tahsil eder.
16.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
16.7.1.2. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli yükleniciye ait olmak üzere gerçekleştirecektir.
16.7.1.3. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
16.7.2. Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17. Eğitim
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 18. Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon.
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 19. Yeni model
19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; EK-B evsafa uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.
Madde 20- Ambalajlama
20.1. Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
20.3. Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar idareye bedelsiz olarak bırakılacaktır.
Madde 21. Reklam Yasağı
21.1.Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 22- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları
22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.
22.2. Yüklenici, Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.
22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 23. Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 24- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a. Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b. İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24’üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i ödenir.
24.4. İhtiyaç olması halinde; doğrudan temin ile ilgili limitin aşılmaması kaydıyla iş artışı veya ihtiyaç oranında iş eksilişi yapılabilecektir.
Madde 25- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
25.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.
25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 26- Sigorta
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 27- İdarenin Yükümlülükleri
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 28- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olacaktır.
28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 29. Yüklenicinin Vekili
29.1.Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
29.2.Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 30. Denetim, muayene ve kabul işlemleri
30.1. Doğrudan temin usulü ile alınacak mal;
30.1.1. Sözleşmenin 5’inci maddesi ve EK-A’da belirtilen malzemelerin EK-B Evsafa uygun olup olmadığının muayenesi, 3’üncü Kor. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından Ayazağa/Sarıyer bölgesindeki depolarda, fiziki muayenesi yapılacaktır.
30.1.2. Getirilen mal yapılan muayene neticesinde uygun bulunmaz ise, teslim süresi içerisinde muayenede uygun bulunmayan mal yerine sadece 1 (Bir) defa mal getirilebilecektir.
30.1.3. Muayene esnasında imalat hatalarından dolayı meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 31- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi
31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve EK-B’de yer alan evsafa uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, evsafta belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve evsaf çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.
31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da evsafa uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır
31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 32. Sözleşmenin devir şartları
32.1.Sözleşme devredilemez.
Madde 33- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve evsafa uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 34. Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin yüzde 1 (bir)’i oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak bu süre hiçbir şekilde 10 (On) takvim gününü geçemez, geçtiği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.
34.3. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı, ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 (bir) defaya mahsus yükleniciye teslim imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemelere çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
35.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
35.1.1.Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
(a) Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
35.2. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
35.2.1.Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
35.3. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
35.3.1.Yüklenicinin, alım sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
(a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alınması için yeterli sürenin bulunmaması,
(b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
(c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.
35.4. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
35.4.1.Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 36. Fesih Tarihinin Belirlenmesi
36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
Madde 37. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler
37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.
37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirlenince kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
37.5 Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 38. Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya alıma ait dokümana uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 39- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluğu ve Mahkûmiyeti
39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 40. Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın evsafa uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde 41. Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 42- Anlaşmazlıkların Çözümü
42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 43- Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 44- Diğer hususlar
44.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler :
44.1.1. 3’üncü Kor. K.lığı yetkileri:
44.1.1.1. Sözleşme hükümlerine göre işin takibi,
44.1.1.2. Sözleşmenin 34’ üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının işlemlerin safahatını içerecek şekilde belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde 3’üncü Kor. K.lığına ulaşacak şekilde gönderilmesi,
44.1.3. Ayazağa/Sarıyer bölgesindeki belirtilen depoya teslim edilecek mallar için; 44.1.1. maddelerinde belirtilen yetkiler Karargâh Destek Grup Komutanlığına aittir.
44.1.4. Alımı yapılacak olan 57 (ELLİYEDİ) Kalem Yedek Parça malzemesi "EK-B’deki EVSAF’ta belirtilen özelliklerde olacaktır.
44.1.5. Malzemelerin depoya taşınması yüklenici firma vasıtasıyla sağlanacaktır.
Madde 45 – Yürürlük
45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması
46.1. Bu sözleşme 46 (KIRKALTI) [rakam ve yazılı ile] maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…../….... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

HAZIRLAYAN:

Ted.Astsb.İkm.Astsb.Kd.Bçvş.R.KARAKAYA :

İkm.ve Bkm.Ks.A.Vek.Bnb.M.ERYILMAZ :


ONAYLAYAN :

Loj.Ş.Md.Bkm.Alb.A.ŞEN :






İDARE YÜKLENİCİ

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 3 ncü Kolordu Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +902123651200

c.Fax Numarası: +902123651264

d.Elektronik Posta adresi: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int