İşin Adı 53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETİ BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI

İhale Usulü 22/D DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

Faks : +90312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr

         

Malın Niteliği ve Türü 53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETİ BAKIM VE ONARIMI

Malın Miktarı 1 KALEM

Mal Teslim Yeri KHO.K.LIĞI

Mal Teslim Tarihi İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

İhale Yeri KHO K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ANKARA

İhale Tarihi 19.07.2017 10:00

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK 53 ADET 20 KALEM KONSİSYON ALETİNİN BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA

                                                                                                                  BAKANLIKLAR/ANKARA                                     ........./......../2017

 

                                                                                                                                

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI /FİRMA ADI                     :

AÇIK TEBLİĞ ADRESİ                          :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI           :

TELEFON VE FAKS NUMARASI           :

    Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 19/07/2017 saat 10:00’da yapılacak olan 53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETİ BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI ‘na ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederim.

1.  Teklifimize K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.

2.  Teklifimiz  ........./........../2017 tarihine kadar geçerlidir.

3.  Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımızı taahhüt ediyoruz.

5. Doğrudan Temin üzerimizde kalması durumunda ihtiyaç kalemlerini idarenin belirleyeceğe yere teslim edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı/taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.

7. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki tarafımızdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.

TEKLİF SAHİBİNİN                  :

ADI SOYADI    :

FİRMA ADI       :

İMZA               :

NOT:

İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.

Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.

KHO K.LIĞI  İHTİYACI İÇİN TEDARİK EDİLECEK HİZMET ALIM İŞİ KEŞİF LİSTESİ
S. NU. YAPILACAK OLAN İŞİN NİTELİĞİ MİKTARI BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT
1 53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETLERİNİN ARIZALARININ GİDERİLMESİ MAKSADIYLA BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI
(Değişecek yedek parçalar aşağıda çizelgede belirtilmiştir.) 1 ADET    
53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETLERİNİN BAKIM VE ONARIMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞECEK YEDEK PARÇALAR
ARIZALI ANA MALZEME BİLGİLERİ ARIZALI MALZEME BİLGİLERİ İSTENİLEN ÖZELLİKLER 
S. NU. STOK NUMARASI ANA MALZEMENİN CİNSİ/MARKASI VE MODELİ ONARIMI YAPILACAK ARIZALI ANA MALZEME MİKTARI (ADET) YENİSİ İLE DEĞİŞECEK YEDEK PARÇANIN CİNSİ MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ
1 7830270397246 OLİMPİK UZUN BAR,CİMNASTİK 8 YAYLI MANDAL 16 AD. 1.   MALZEMELERDE KIRIK, ÇATLAK, EZİK, PASLANMA, BOYA HATASI VE BOZULMA OLMAYACAKTIR.
2.   MALZEME, ANA MALZEMEYE MONTE EDİLDİĞİNDE/ANA MALZEMEDE KULLANILDIĞINDA ANA MALZEMENİN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ/ÇALIŞMASINI/AMACINA YÖNELİK KULLANIMINI, ANA MALZEME PERFORMANSINDA AZALMA OLMADAN SAĞLAYACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
3. ONARIM SONUNDA  53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETLERİ FAAL HALE GETİRİLECEK VE KULLANILARAK ALETLERİN İŞLEVİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİRDİĞİ GÖRÜLECEKTİR.
4. FİRMALAR YAPILACAK HİZMET İŞİNE AİT ONARIM (İŞÇİLİK) VE DEĞİŞECEK MALZEMELERİN TAMAMI İÇİN  1 (BİR) YIL SÜRE İLE GARANTİ TAAHHÜDNAMESİ VERECEKTİR.
5. ONARIMI YAPILACAK KONDİSYON ALETLERİ KHO K.LIĞINDA GÖRÜLECEKTİR. İŞİN BİTİRİLMESİNİ MÜTEAKİP YİNE KHO K.LIĞI  (BAKANLIKLAR/ANKARA)'NA TESLİM EDECEKTİR. HER TÜRLÜ NAKLİYE, AMBALAJ VE HAMBALİYE YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR.
6. YAPILACAK HİZMET İŞİNE K.D.V.HARİÇ BİRİM FİYAT VERİLECEKTİR.
2 7830270378784 SIRTKASI ÇALIŞTIRMA ALETİ LOWERBACK 2 AMORTİSÖR 1 AD.
TAPA 2 AD.
YAYLI PİM KAFASI 1 AD.
3 7830270378799 ÖN BACAK KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (LEG EX) 3 KAYIŞ 1,5 MT.
KAYIŞ 3 MT.
KOLTUK AMORTİSÖRÜ 1 AD.
4 7830270378806 ARKA BACAK KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ 1 KAYIŞ 2 MT.
5 7830270378813 ĞÖĞÜS KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ 4 ELCİK ÇAP : 25MM BOY 220MM 4 AD.
ELCİK BİLEZİĞİ 1 AD.
KOLTUK AMORTİSÖRÜ 1 AD.
ELCİK ÇAP:25 MM BOY 250MM 2 AD.
HALAT SONLANDIRMA TAMPONU 1 AD.
AMORTİSÖR 1 AD.
6 7830270378815 ÇOK FOKSİYONLU KAS ÇALIŞTIMA ALETİ 4 MAKARA APARATI BORUSU uzunluk : 250 mm Çap : 15 mm 4 AD.
HALAT SONLANDIRMA TAMPONU 2 AD.
ŞASE YATAK PLASTİĞİ 45MM 4 AD.
MAKARA APARATI BORUSU uzunluk : 250 mm Çap : 15 mm 4 AD.
HALAT ÇELİK 7 MT.
HALAT ÇELİK 7 MT.
7 7830270378843 ÜST BACAK KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ 1 KAYIŞ 4 MT. 1.   MALZEMELERDE KIRIK, ÇATLAK, EZİK, PASLANMA, BOYA HATASI VE BOZULMA OLMAYACAKTIR.
2.   MALZEME, ANA MALZEMEYE MONTE EDİLDİĞİNDE/ANA MALZEMEDE KULLANILDIĞINDA ANA MALZEMENİN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ/ÇALIŞMASINI/AMACINA YÖNELİK KULLANIMINI, ANA MALZEME PERFORMANSINDA AZALMA OLMADAN SAĞLAYACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
3. ONARIM SONUNDA  53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETLERİ FAAL HALE GETİRİLECEK VE KULLANILARAK ALETLERİN İŞLEVİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİRDİĞİ GÖRÜLECEKTİR.
4. FİRMALAR YAPILACAK HİZMET İŞİNE AİT ONARIM (İŞÇİLİK) VE DEĞİŞECEK MALZEMELERİN TAMAMI İÇİN  1 (BİR) YIL SÜRE İLE GARANTİ TAAHHÜDNAMESİ VERECEKTİR.
5. ONARIMI YAPILACAK KONDİSYON ALETLERİ KHO K.LIĞINDA GÖRÜLECEKTİR. İŞİN BİTİRİLMESİNİ MÜTEAKİP YİNE KHO K.LIĞI  (BAKANLIKLAR/ANKARA)'NA TESLİM EDECEKTİR. HER TÜRLÜ NAKLİYE, AMBALAJ VE HAMBALİYE YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR.
6. YAPILACAK HİZMET İŞİNE K.D.V.HARİÇ BİRİM FİYAT VERİLECEKTİR.
8 7830270378857 ENSE VE ĞÖĞÜS ÇEKİŞ ALETİ (PRECOR) 3 KAYIŞ 3,5 MT.
KAYIŞ 3,5 MT.
LASTİK TAMPON 1 AD.
9 7830270378903 TERS MEKİK ÇALIŞMA ALETİ (SEHPASI) 3 ŞASE YATAK PLASTİĞİ 60MM 6 AD.
ELCİK ÇAP:25 MM BOY 250MM 1 AD.
ŞASE PLASTİĞİ 1 AD.
10 7830270378940 MEKİK HAREKETİ ÇALIŞMA SEHPASI 1 YAYLI PİM  1 AD.
11 7830270378944 AYARLI SEHPA 2 YAYLI PİM -YENİ 1 AD.
ŞASE YATAK PLASTİĞİ 60MM 4 AD.
12 7830270379012 EGZERSİZ CİHAZI, YÜRÜYÜŞ BANDI 10 TUŞ TAKIMI 10 AD.
13 7830270379081 AĞIRLIK ÇALIŞMA İSTASYONU, ÇOK AMAÇLI 3 KAYIŞ 6 MT.
KARABİNA 5 AD.
YAYLI PİM KAFASI 1 AD.
AĞIRLIK PİMİ 1 AD.
HALAT ÇELİK 7 MT.
KARABİNA 5 AD.
HALAT SONLANDIRMA TAMPONU 4 AD.
HALAT ÇELİK 7 MT.
MAKARA APARATI BORUSU uzunluk : 250 mm Çap : 15 mm 1 AD.
KAYIŞ MAKARA 1 AD.
14 7830270396905 KOL KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ 1 ŞASE YATAK PLASTİĞİ 40MM 2 AD. 1.   MALZEMELERDE KIRIK, ÇATLAK, EZİK, PASLANMA, BOYA HATASI VE BOZULMA OLMAYACAKTIR.
2.   MALZEME, ANA MALZEMEYE MONTE EDİLDİĞİNDE/ANA MALZEMEDE KULLANILDIĞINDA ANA MALZEMENİN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ/ÇALIŞMASINI/AMACINA YÖNELİK KULLANIMINI, ANA MALZEME PERFORMANSINDA AZALMA OLMADAN SAĞLAYACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
3. ONARIM SONUNDA  53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETLERİ FAAL HALE GETİRİLECEK VE KULLANILARAK ALETLERİN İŞLEVİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİRDİĞİ GÖRÜLECEKTİR.
4. FİRMALAR YAPILACAK HİZMET İŞİNE AİT ONARIM (İŞÇİLİK) VE DEĞİŞECEK MALZEMELERİN TAMAMI İÇİN  1 (BİR) YIL SÜRE İLE GARANTİ TAAHHÜDNAMESİ VERECEKTİR.
5. ONARIMI YAPILACAK KONDİSYON ALETLERİ KHO K.LIĞINDA GÖRÜLECEKTİR. İŞİN BİTİRİLMESİNİ MÜTEAKİP YİNE KHO K.LIĞI  (BAKANLIKLAR/ANKARA)'NA TESLİM EDECEKTİR. HER TÜRLÜ NAKLİYE, AMBALAJ VE HAMBALİYE YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR.
6. YAPILACAK HİZMET İŞİNE K.D.V.HARİÇ BİRİM FİYAT VERİLECEKTİR.
15 7830270396912 OMUZ KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ 1 KAYIŞ 4 MT.
16 7830270396915 GÖĞÜS KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (İNCLİNED CHEST PRESS) 1 KOLTUK AMORTİSÖRÜ 1 AD.
17 7830270396924 SIRT KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (UPPER BACK) 1 YAYLI PİM 1 AD.
18 7830270396931 ÜST SIRT, KANAT VE OMUZ KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (ASSISTED CHIN DİP MACHINE) 1 İĞNE RULMAN 4 AD.
19 7830270396937 ALT BACAK KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (SEATED CALF RAİSE) 1 ŞASE YATAK PLASTİĞİ 40MM 1 AD.
20 7830270397238 KOL SEHPASI (CURL BENCH) 2 YAYLI PİM KAFASI 1 AD.
ŞASE YATAK PLASTİĞİ 45MM 1 AD.
K.D.V. HARİÇ GENEL TOPLAM ……………..……………….
 
FİRMA KAŞESİ /İMZA
İSTENİLEN ÖZELLİKLER:
1.  ARIZALI KONDiSYON ALETLERİNİN ONARIMLARI  ALETLERİN BULUNDUKLARI YERDE (SPOR SALONLARINDA) YAPILACAKTIR. BULUNDUKLARI YERDE ONARIMININ MÜMKÜN OLMAYACAĞI YÜKLENİCİ TARAFINDAN BEYAN EDİLEN KONDÜSYON ALETLERİ, KONTROL TEŞKİLATI NEZARETİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN  KENDİ ATÖLYESİNE GÖTÜRÜLECEK  VE ONARIMLARI YAPILARAK FAAL HALE GETİRİLMESİNİ MÜTEAKİP TEKRAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN ALINDIKLARI SPOR SALONLARINA GETİRİLECEKTİR.
2.  KONDİSYON ALETLERİNDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEN ARIZALI PARÇALARIN TAMAMI BKM.TK.K.LIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR. 3 VERİLEN TEKLİFLER GEÇERLİLİK SÜRESİ 120 (YÜZYİRMİ) TAKVİM GÜNÜ GEÇERLİ OLACAKTIR.
4. İŞİN SÜRESİ; BAKIM ONARIM İŞİ, İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜNDE TAMAMLANACAKTIR. 5.YAPILACAK HİZMET İŞİNE K.D.V.HARİÇ BİRİM FİYAT VERİLECEKTİR.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN USULÜNE AİT
53 ADET 20 KALEM KONSİSYON ALETİNİN BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1 - Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ..................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

 Taraflara İlişkin Bilgiler
 
Madde 2 -

2.1. İdarenin adresi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar / ANKARA olup,

Tel No             : 0312 417 51 90 / 2424

Faks No                      : 0312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi (Varsa)        : .............................................. dir.

2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi ................................................ olup,          

Tel No:

Cep Tlf.No:

Faks No:

Elektronik Posta Adresi (varsa):

Vergi Numarası:

Vergi Dairesi:

BANKA ADI VE ŞUBESİ:

İBAN No:

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4.   Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Temin Sözleşmeleri Kanunu ve Doğrudan Temin dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 4- Teminata İlişkin Hükümler

4.1. Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak İhale Komisyon Bşk.lığına sunacaktır.

4.2. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde idare tarafından, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın bu iş için yatırılan teminatı hazineye irad kaydedilerek sözleşme fesih edilecektir.

4.3. İşin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildikten sonra (kat’i kabulün yapıldığı) yüklenicinin idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir borcunun olmadığının tespit edilmesi sonunda bu iş için yatırılan teminat yükleniciye iade edilecektir.

4.4. Geçici teminat mektubunun süresi en az 90 (DOKSAN) gün olacaktır.

Madde 5- İş Tanımı

    Sözleşme konusu iş;

KHOBES Gr.Bşk.lığı envanterindeki hali hazırda arızalı durumda bulunan muhtelif kondisyon aletlerinin bakım-onarımı yapılacaktır. Yapılacak bakım onarımlara Kontrol Teşkilatınca nezaret edilecektir.

Arızalı kondisyon aletlerinin onarımları aletlerin bulundukları yerde (spor salonunda) yapılacaktır. Bulundukları yerde onarımının mümkün olmayacağı yüklenici tarafından beyan edilenler, kontrol teşkilatı nezaretinde yüklenici tarafından kendi atölyesine götürülecek ve onarımları yapılarak faal hale getirilmesini müteakip tekrar yüklenici tarafından alındıkları spor salonuna getirilecektir.

Yapılacak bakım ve onarımlar aşağıda belirtilmiştir.

KHO K.LIĞI  İHTİYACI İÇİN TEDARİK EDİLECEK HİZMET ALIM İŞİ KEŞİF LİSTESİ

S. NU.

YAPILACAK OLAN İŞİN NİTELİĞİ

MİKTARI

1

53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETLERİNİN ARIZALARININ GİDERİLMESİ MAKSADIYLA BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI (Değişecek yedek parçalar aşağıda çizelgede belirtilmiştir.)

1 ADET

53 ADET 20 KALEM MUHTELİF KONDİSYON ALETLERİNİN BAKIM VE ONARIMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞECEK YEDEK PARÇALAR

S. NU.

ARIZALI ANA MALZEME BİLGİLERİ

ARIZALI MALZEME BİLGİLERİ

STOK NUMARASI/ANA MALZEMENİN CİNSİ/MARKASI VE MODELİ

ONARIMI YAPILACAK ARIZALI ANA MALZEME MİKTARI (AD.)

YENİSİ İLE DEĞİŞECEK YEDEK PARÇANIN CİNSİ

MİK.

ÖLÇÜ BİRİMİ

1

7830270397246 OLİMPİK UZUN BAR, CİMNASTİK

8

YAYLI MANDAL

16

AD.

2

7830270378784 SIRTKASI ÇALIŞTIRMA ALETİ LOWERBACK

2

AMORTİSÖR

1

AD.

TAPA

2

AD.

YAYLI PİM KAFASI

1

AD.

3

7830270378799 ÖN BACAK KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (LEG EX)

3

KAYIŞ

1,5

MT.

KAYIŞ

3

MT.

KOLTUK AMORTİSÖRÜ

1

AD.

4

7830270378806 ARKA BACAK KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ

1

KAYIŞ

2

MT.

5

7830270378813 ĞÖĞÜS KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ

4

ELCİK ÇAP : 25MM BOY 220MM

4

AD.

ELCİK BİLEZİĞİ

1

AD.

KOLTUK AMORTİSÖRÜ

1

AD.

ELCİK ÇAP:25 MM BOY 250MM

2

AD.

HALAT SONLANDIRMA TAMPONU

1

AD.

AMORTİSÖR

1

AD.

6

7830270378815 ÇOK FOKSİYONLU KAS ÇALIŞTIMA ALETİ

4

MAKARA APARATI BORUSU uzunluk : 250 mm Çap : 15 mm

4

AD.

HALAT SONLANDIRMA TAMPONU

2

AD.

ŞASE YATAK PLASTİĞİ 45MM

4

AD.

MAKARA APARATI BORUSU uzunluk : 250 mm Çap : 15 mm

4

AD.

HALAT ÇELİK

7

MT.

HALAT ÇELİK

7

MT.

7

7830270378843 ÜST BACAK KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ

1

KAYIŞ

4

MT.

8

7830270378857 ENSE VE ĞÖĞÜS ÇEKİŞ ALETİ (PRECOR)

3

KAYIŞ

3,5

MT.

KAYIŞ

3,5

MT.

LASTİK TAMPON

1

AD.

9

7830270378903 TERS MEKİK ÇALIŞMA ALETİ (SEHPASI)

3

ŞASE YATAK PLASTİĞİ 60MM

6

AD.

ELCİK ÇAP:25 MM BOY 250MM

1

AD.

ŞASE PLASTİĞİ

1

AD.

10

7830270378940 MEKİK HAREKETİ ÇALIŞMA SEHPASI

1

YAYLI PİM

1

AD.

11

7830270378944 AYARLI SEHPA

2

YAYLI PİM -YENİ

1

AD.

ŞASE YATAK PLASTİĞİ 60MM

4

AD.

12

7830270379012 EGZERSİZ CİHAZI, YÜRÜYÜŞ BANDI

10

TUŞ TAKIMI

10

AD.

13

7830270379081 AĞIRLIK ÇALIŞMA İSTASYONU, ÇOK AMAÇLI

3

KAYIŞ

6

MT.

KARABİNA

5

AD.

YAYLI PİM KAFASI

1

AD.

AĞIRLIK PİMİ

1

AD.

HALAT ÇELİK

7

MT.

KARABİNA

5

AD.

HALAT SONLANDIRMA TAMPONU

4

AD.

HALAT ÇELİK

7

MT.

MAKARA APARATI BORUSU uzunluk : 250 mm Çap : 15 mm

1

AD.

KAYIŞ MAKARA

1

AD.

14

7830270396905 KOL KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ

1

ŞASE YATAK PLASTİĞİ 40MM

2

AD.

15

7830270396912 OMUZ KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ

1

KAYIŞ

4

MT.

16

7830270396915 GÖĞÜS KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (İNCLİNED CHEST PRESS)

1

KOLTUK AMORTİSÖRÜ

1

AD.

17

7830270396924 SIRT KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (UPPER BACK)

1

YAYLI PİM

1

AD.

18

7830270396931 ÜST SIRT, KANAT VE OMUZ KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (ASSISTED CHIN DİP MACHINE)

1

İĞNE RULMAN

4

AD.

19

7830270396937 ALT BACAK KASI ÇALIŞTIRMA ALETİ (SEATED CALF RAİSE)

1

ŞASE YATAK PLASTİĞİ 40MM

1

AD.

20

7830270397238 KOL SEHPASI (CURL BENCH)

2

YAYLI PİM KAFASI

1

AD.

ŞASE YATAK PLASTİĞİ 45MM

1

AD.

Onarımda takılacak/konacak malzemelerde kırık, çatlak, ezik, paslanma, boya hatası ve bozulma olmayacaktır.

Kondisyon aletlerine takılacak/konacak malzemelerin tamamı ana malzeme ile tam uyumlu çalışacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. Yazılı taahhütname muayeneler esnasında hizmetin muayene ve kabulünde görevlendirilen alım heyetine teslim edilecektir.

 Kondisyon aletlerinde yenisi ile değiştirilen arızalı parçaların tamamı Bkm.Tk.K.lığına teslim edilecektir.
 
Madde 6 -Sözleşmenin Türü ve Bedeli

  Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli .....................................................................................................................................’dir.

 Madde 7 - Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 8 - Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

 Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri müteahhide aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi idarece yükleniciye ödenir.

Madde 9 - Sözleşmenin Ekleri

Doğrudan Temin dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile Doğrudan Temin dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde Doğrudan Temin dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

Madde 10- Sözleşmenin Süresi

 Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.           

Madde 11-İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi ve İşin Süresi.

KHO K.lığı BES Gr.Bşk.lığı envanterindeki hali hazırda arızalı durumda bulunan muhtelif kondisyon aletlerinin bakım-onarımı yapılacaktır. Yapılacak bakım onarımlara Kontrol Teşkilatınca nezaret edilecektir.

Arızalı kondisyon aletlerinin onarımları aletlerin bulundukları yerde (spor salonunda) yapılacaktır. Bulundukları yerde onarımının mümkün olmayacağı yüklenici tarafından beyan edilenler, kontrol teşkilatı nezaretinde yüklenici tarafından kendi atölyesine götürülecek ve onarımları yapılarak faal hale getirilmesini müteakip tekrar yüklenici tarafından alındıkları spor salonuna getirilecektir.

İşe başlama tarihi: Sözleşmenin onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden gün işe başlama tarihidir.

 İşin süresi; bakım onarım işi, işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim gününde tamamlanacaktır. Şayet son gün tatil gününe denk gelir ise ilk mesai günü mesai bitim saati geçerli olacaktır.

Madde 12 - Ödeme Yeri ve Şartları

12.1. Sözleşme bedeli hizmetin yapılmasını müteakip usulüne uygun belgelere istinaden Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonunca hazırlanacak Hak ediş formlarına istinaden 03-7-3-02 Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri ekonomik kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ve bu sözleşmenin hatalı, kusurlu ve eksik işler hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde Türk Lirası olarak ödenecektir.

12.2. Sözleşme bedeli, hizmetin yapılmasını müteakip usulüne uygun belgelere istinaden Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan formlar ile yapılacaktır.

12.3. Hak ediş ödemelerinde Kara Harp Okulu Komutanlığınca oluşturulan Kontrol Teşkilatınca tutulacak belgeler üzerinden tespit edilecek ceza ve kesintiler uygulanacaktır.

12.4. Ödemeler için Kara Harp Okulu Komutanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının Hizmet Kabul Komisyonunca tanzim edilecek hizmet kabul onayına istinaden yüklenici firma ile mutabakat sağlandıktan sonra fatura kesilecek ve ödeme yapılacaktır.

12.5. Bütün bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra ödeme yapılacaktır.

12.6. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Madde 13- Avans verilmesi, Şartları ve miktarları

Bu iş için avans verilmeyecektir. 

Madde 14- Cezalar ve Kesintiler

14.1.    İşin zamanında bitirilememesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin %1’i oranında ceza uygulanacak, bu ceza yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilecektir.

14.2.    Gecikme süresi, normal sürenin bitiminden itibaren 7 (yedi) takvim günüdür. 7 (yedi) takvim günü sonunda işin bitirilmemesi durumunda herhangi bir tebligat yapılmaksızın sözleşme feshedilecek, yatırılan teminat hazineye irad kaydedilecektir.

14.3.    Sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edildiği takdirde uygulanacak cezalar toplam Doğrudan Temin bedelinden düşülerek firmaya ödeme yapılacaktır. Uygulanacak ceza miktarı hiçbir şekilde Doğrudan Temin bedelini aşamaz.

Madde 15-Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

 Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

a. Doğal afetler,

b. Kanuni grev,
c. Genel salgın hastalık,
ç. Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
d. Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek diğer haller.

Madde 16-Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri;

16.1. İşin, sözleşmede tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenecektir.

16.2. Kara Harp Okulu Komutanlığı kontrol teşkilatı Onay Belgesi ekinde belirtilen üyelerden oluşur. Bu teşkilat üyelerinin değiştirilmesi, azaltılması veya çoğaltılması hususunda idarenin hakkı saklıdır.

16.3. Kontrol teşkilatı Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde yer alan hususları yerine getirecektir.

16.4. Yüklenicinin ve bakım ve onarım işlerinde çalışanların, işyeri güvenliği, iş disiplini ile ilgili hususlara uyup uymadığını kontrol edecektir.

16.5. Sözleşme maddelerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri sıkı takip ve kontrol edecek, aynı zamanda bu konu ile ilgili olarak “Ceza Durum Çizelgesi" hazırlayarak tutanakla tespit edecektir.

16.6. Kontrol Teşkilatınca bildirilen ve yüklenici firma tarafından giderilmeyen aksaklıklar için cezai müeyyide uygulayacaktır.

16.7.Sözleşme maddelerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri sıkı takip ve kontrol edecek, aynı zamanda bu konu ile ilgili olarak " Ceza Durum Çizelgesi" hazırlayarak tutanakla tespit edilecektir. Hazırlanacak tutanak firma sorumlusuna veya temsilcisine imzalatılacak, firma sorumlusu veya temsilcisi tutanağı imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatınca hazırlanan tutanak geçerli sayılacaktır.

16.8.    Hizmetin bitimini müteakip Yüklenicinin hak edişi için “Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi” ve “Hakediş Evrakları”  hazırlanıp, Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecek, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından “Hizmet İşleri Kabul Tutanağı” ve hazırlanarak KHO Loj.Ş.Md.lüğüne teslim edecektir.

Madde 17- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

            17.1.    Hak ediş hesaplarına esas olacak hizmet ifası, hizmetin yerine getirilmesinde Doğrudan Temin dokümanının ilgili esaslarına aykırılıkların tespiti, uygulanacak ceza miktarları ve diğer hususlar bir belge olarak hazırlanacaktır.

            17.2.    Aksaklıklara ait tutanaklar yüklenici veya yüklenici yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde tutanak yüklenicinin bildirmiş olduğu numaraya fakslanarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.

            Yüklenici hak ediş ödemelerinin hesabına esas olmak üzere kontrol teşkilatı tarafından aşağıda belirtilen kayıtlar tutulacaktır.

a. Ceza Tutanakları,

b. Ceza Durum Çizelgesi,

c. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi.

Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

18.1.    Hizmetin tamamlandığında hak ediş ödenmesini gerektiren kabul işlemleri yapılacaktır.

18.2.    Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde ve başvuru yazısının KHO Kontrol Teşkilatına ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

18.3.    Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifasında birlikte tutacakları kayıtlar neticesinde işin ifa edildiği anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.

18.4.    Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği”nde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

18.5. Yüklenici bu sözleşme hükümlerine göre yapmış olduğu bakım ve onarım işlemleri ile değiştirdiği yedek parçalar için en az bir (1) yıl süreli yazılı garanti taahhütnamesi verecektir. Verilen garanti taahhütnamesi için Kara Harp Okulu Nakit Saymanlığına Maliye Bakanlığının belirlediği oranda Garanti Taahhütnamesi damga vergisi bedelini yatıracaktır.

18.6. Yüklenici firma, garanti süresi içerisinde değişimi yapılan parçalarda ve onarımı yapılan kısımlarda meydana gelebilecek arızalara en geç bir (1) iş günü içinde müdahale edecektir. Müdahalenin gerçekleşmemesi durumunda her geç iş günü için sözleşme bedelinin % 0,2 (binde iki)’si oranında ceza ödeyecektir. Kesilen cezalar hiçbir şekilde sözleşme bedelinin %6’sını aşmayacaktır. Aştığı takdirde sözleşme fesih edilecektir. Kesilen cezalar kesin teminat tutarından düşülecektir.

Madde 19- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması

20.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

              a. İşin yapılma veya teslim yeri konusunda, idare tarafından yükleniciye bir gün öncesinden tebliğ edilmek şartı ile,

              b. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda,

              c) İdare tarafından belirlenecek ve idarenin lehine olabilecek diğer hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 21 - İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

21.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25’inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Madde 22 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

              İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 23 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

            Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 24 - Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 25 - Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra mahkemeleri yetkilidir.

Madde 26 – Yürürlük

            26.1.    Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve Yüklenici) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

            26.2.    Bu sözleşme 26 (Yirmialtı) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………/……./2017 tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur. Ayrıca yüklenicinin her hangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı sureti” idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir. 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

c.Fax Numarası: +90312 418 32 26

d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr