.png)
TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı 271 KALEM/KISIM İLAÇ ALIMI
İhale Usulü DT
İdare Adı : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
Adres : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930 ETİMESGUT/ANKARA
Telefon : +903122431190
Faks : +903122443276
Elektronik Posta Adresi : fatih.civelek@msb.gov.tr
Malın Niteliği ve Türü MAL
Malın Miktarı 271 KALEM
Mal Teslim Yeri TSK SHH.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI
Mal Teslim Tarihi 10 TAKVİM GÜN
İhale Yeri TSK SHH.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI
İhale Tarihi 12.07.2018 10:00
İhale İlanı Metni
271 KALEM/KISIM TIBBİ MALZEME (İLAÇ) İHTİYAÇ LİSTESİ VE İDARİ HUSUSLAR
S.Nu. Etken Madde Ambalaj Ölçü Birimi SSH (DERECİK) TEDARİK EDİLECEK MİKTAR
İdari Hususlar
1 Tiyopental sodyum Enj. Flk.0.5 g IV 1 Flakon Adet 240 * Raf ömrü 24 ay ve 36 ay olan ilaçlar için, teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 20 ay, * Raf ömrü 48 ay olan ilaçlar için teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 30 ay, *Raf ömrü 60 ay olan ilaçlar için ise teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 42 ay olacaktır.
* Teslim edilecek ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır.
* İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadil) olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.
* Raf ömrü 24 aydan daha kısa olan müstahzar ilaç, serumlar ihtiyaç sahibi birlik/kurumlara gönderme faaliyetlerinde miad sorunu yaşanabileceği değerlendirildiğinden alınmayacaktır.
* İlaçlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1-10 gün içerisinde teslim edilecektir.
2 Propofol 200 mg IV İnfüzyon veya Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren 20 ml Ampul 5x20 ml
Ampul Adet 2.400
3 Deksametazon Steril Oftalmik Pomad 3.5 g/Tüp Adet 20
4 Proparakain hidroklorür % 0.5 Oftalmik Solüsyon 15 ml/Şişe Adet 90
5 Olopatadin HCl % 0.1 Oftalmik Solüsyon 5 ml/Şişe Adet 510
6 Fluorometalon Asetat Steril Oftalmik Süspansiyon %0,1 5 ml/Şişe Adet 50
7 Moksifloksasin hidroklorür 400 mg IV Infuzyon Solüsyonu 250 ml/Şişe Adet 600
8 Moksifloksasin hidroklorür % 0.5 Steril Oftalmik Solüsyon 5 ml/Şişe Adet 450
9 Midazolam HCl 5mg/5ml IV/IM Enjektabl Solüsyon içeren Ampul 5x5 ml Ampul Adet 300
10 Enoksaparin Sodyum (2000 anti-Xa IU/0,2ml) Kullanıma Hazır Enjektör 2x0,2ml Enjektör Adet 30
11 Roküronyum Bromür 50 mg / 5 ml Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Flakon IV 12 Flakon/kutu Adet 600
12 Enoksaparin Sodyum 4000 anti-xa IU/0.4 ml Kullanıma hazır Enjektör 10x0,4ml Enjektör Adet 50
13 Enoksaparin Sodyum (6000 anti-Xa IU/0,6ml) Kullanıma Hazır Enjektör 2x0.6 ml Enjektör Adet 30
14 Enoksaparin Sodyum 10000 anti-xa IU/1ml Kullanıma hazır Enjektör 2x1 ml Enjektör Adet 600
15 Oktenidin hidroklorür %0.1 + Fenoksietanol %2 1000 ml/Şişe Adet 120
16 İnsülin insan (Rekombinant DNA Kökenli) 100 IU / ml Süspansiyon İçeren flakon 1x10 ml Flakon Adet 400
17 Gliklazid 60 mg Değiştirilmiş Salımlı Bölünebilir Tablet 30 Tablet/Blister Adet 900
18 Dobutamin Hidroklorür 250mg/20 ml IV enj.Solüsyon 1x20 ml Flakon Adet 265
19 Biperiden laktat 5mg/ml Enjeksiyon için solüsyon içeren ampul 5x1 ml Ampul Adet 600
20 Aminofilin 240mg Ampul 3x10 ml Ampul Adet 1.200
21 Seftriakson 1 g Enjektabl Solüsyon Hazırlamak İçin Toz İçeren Flakon IV 1 Flakon+ Çözücü Ampul Adet 3.000
22 Trimetoprim 40 mg+Sülfametaksazol 200 mg Süspansiyon 100 ml/Şişe Adet 300
23 Ornidazol 500 mg/3ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Ampul 1x3 ml Ampul Adet 6.000
24 Prilokain HCL20 mg/ml Enj.Sol.içeren Flakon 1x20 ml Ampul Adet 1.200
25 Deksametazon Fosfat Ampul 8 mg/2ml 1x2ml Ampul Adet 260
26 Diazepam Ampul 10mg 10x2 ml Ampul Adet 300
27 Digoksin Tablet 0.25 mg 50 Tablet /kutu Adet 900
28 Metilprednizolon Ampul 20 mg 1 Ampul /kutu Adet 260
29 Metoklopramid HCI Tablet 10mg 30 Tablet/Kutu Adet 9.000
30 Metoklopramid HCl Ampul 10mg 5x2 ml/Ampul Adet 1.200
31 Neostigmin Metil Sülfat Ampul 0.5mg 6x1ml Ampul/kutu Adet 7.200
32 Nitrofurantoin 50 mg Kapsül 30 Kapsül/Kutu Adet 6.480
33 Gentamisin Sülfat 80 mg Ampul 1x2ml Ampul Adet 3.050
34 Kaptopril Tablet 25mg 50 Tablet/Kutu Adet 3.000 * Raf ömrü 24 ay ve 36 ay olan ilaçlar için, teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 20 ay, * Raf ömrü 48 ay olan ilaçlar için teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 30 ay, *Raf ömrü 60 ay olan ilaçlar için ise teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 42 ay olacaktır.
* Teslim edilecek ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır.
* İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadil) olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.
* Raf ömrü 24 aydan daha kısa olan müstahzar ilaç, serumlar ihtiyaç sahibi birlik/kurumlara gönderme faaliyetlerinde miad sorunu yaşanabileceği değerlendirildiğinden alınmayacaktır.
* İlaçlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1-10 gün içerisinde teslim edilecektir.
35 Lidokain hidroklorür 40 mg Ampul 10x2 ml Ampul Adet 1.230
36 Haloperidol Ampul 5mg 5x1 ml Ampul Adet 600
37 ferro glikokol sülfat kompleksi 170 mg 30 ml/Şişe Adet 300
38 Mannitol Solüsyon %20 Şişe 500 ml/Şişe (Setli) Adet 92
39 Lidokain Hidroklorür 100 mg/ml %10 Ampul 5x5ml Ampul Adet 600
40 Furosemid 20 mg Enjeksiyon için solüsyon içeren ampul 5x2 ml Ampul Adet 1.225
41 Linkomisin Flk. 600 mg 1x2 ml Flakon Adet 600
42 Süksinilkolin Klorür Ampul 100mg 25X 5 ml Ampul Adet 300
43 Naproksen %10 Jel 50 g/Tüp Adet 2.800
44 Parasetamol 500 mg Tablet 20 Tablet/Bkutu Adet 30.000
45 Prokain Penisilin-G 600 000 I.U. + Penisilin G Potasyum 200 000 I.U. IM Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 1 Flakon
Çözücü Ampul Adet 1.800
46 Oksolamin fosfat Şurup 50 mg 120 ml/Şişe Adet 1.500
47 Salbutamol sülfat Şurup 150 ml/Şişe Adet 150
48 Ksilometazolin HCl %0.1 Burun Spreyi 10 ml/Sprey Şişe Adet 1.200
49 Potasyum Permanganat Tablet 250mg 20 Tablet Adet 3.000
50 Rifamisin SV sodyum 250mg+Lidokain HCl Enjeksiyon için solüsyon İçeren Ampul 1x3ml Ampul Adet 3.025
51 Gümüş Sülfadiazin Krem %1 40 g/Tüp Adet 900
52 Metilprednizolon 40 mg IM/IV Enjeksiyon İçin Liyofilize toz İçeren Ampul 1 Ampul /Kutu Adet 3.025
53 Oksitetrasiklin HCL %0.5 + Polimiksin B Sülfat %0.1Göz Merhemi 3.5 g/Tüp Adet 300
54 Vİt D-3 Ampul 300.000 İÜ 1x1 ml Ampul Adet 300
55
Niklozamid Tablet 500mg
4 Tablet Adet 2.400
56
Polivinilpirolidon İyot Sol. %10
1000 ml/Şişe Adet 600
57 % 5 Dekstroz Laktatlı Ringer Solüsyonu
(500 ml.) 500 ml/Şişe (Setsiz) Adet 6.000
58 Sodyum Bikarbonat %8.4 Ampul 10 x 10 ml Ampul Adet 2.000
59 Atropin Sülfat 0.25mg/ml Ampul 10x1 ml Ampul Adet 1.500
60 Atropin Sülfat 0.5mg/ml Ampul 10x1 ml Ampul Adet 3.600
61 Klorpromazin 25 mg Ampul 10x5 ml Ampul Adet 600
62 Verapamil HCl Ampul 5 mg 5x2 ml Ampul Adet 200
63 Diazepam Kapsül 5mg 25 Kapsül Adet 300
64 Adrenalin 1 mg / ml Ampul 1 ml X 10 Ampul Adet 1.200
65 Nifedipin 10 mg Yumuşak Jelatin Kapsül 30 Kapsül Adet 1.800
66 Lidokain %5 Pomad 30 g/Tüp Adet 2.400
67 Siprofloksasin Tablet 500 mg 10 Tablet Adet 1.450
68 Siprofloksasin IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 200 mg 100 ml inf.şişe Adet 600 * Raf ömrü 24 ay ve 36 ay olan ilaçlar için, teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 20 ay, * Raf ömrü 48 ay olan ilaçlar için teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 30 ay, *Raf ömrü 60 ay olan ilaçlar için ise teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 42 ay olacaktır.
* Teslim edilecek ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır.
* İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadil) olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.
* Raf ömrü 24 aydan daha kısa olan müstahzar ilaç, serumlar ihtiyaç sahibi birlik/kurumlara gönderme faaliyetlerinde miad sorunu yaşanabileceği değerlendirildiğinden alınmayacaktır.
* İlaçlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1-10 gün içerisinde teslim edilecektir.
69 Demir Sülfat II Sülfat Heptahidrat80 mg+Folik asit 0.35 mg 30 Draje Adet 1.800
70 Sodyum Alginat 500 mg+CaCO3+Na bikarbonat Likit 200 ml/Şişe Adet 600
71 Sinnarizin Tablet 25mg 50 Tablet/Kutu Adet 3.600
72 Basitrasin +Neomisin Sülfat Deri Pomadı 30 g/Tüp Adet 310
73 Tobramisin Göz Damlası 5 ml/Şişe Adet 50
74 Doksisiklin Kapsül 100 mg 14 Kapsül Adet 4.886
75 Nitrofurazon Soluble Dressing Merhem 56 g/Tüp Adet 300
76 Naproksen sodyum 275 mg Tablet 10 Tablet Adet 6.500
77 Petidin HCI Ampul 100 mg/2ml 5x2 ml Ampul Adet 600
78 Gliserol Trinitrat Ampul 10 mg 10x10 ml Ampul Adet 230
79 Gentamisin (sülfat) Steril Göz ve Kulak Damlası 5 ml/Şişe Adet 450
80 Sultamisilin Tosilat dihidrat Film 375 mgTablet 10 Tablet Adet 3.250
81 Ranitidin 50 mg/ml Ampul 10x2 ml Ampul Adet 6.000
82 Alprazolam 0.5 mg Tablet 30 Tablet Adet 1.800
83 Bupivakain hidroklorür hidrat %0,5 Enj. Sol. 1x20 ml Flakon Adet 1.200
84 Metoprolol tartarat 5mg/5ml IV enjeksiyonluk solusyon içeren Ampul 1x5 ml Ampul Adet 200
85 Metilprednizolon 16 mg Tablet 20 Tablet Adet 700
86 Sefazolin 1g IM/IV enjektabl Flakon 1 Flakon /kutu Adet 3.325
87 Domperidon 10 mg Film Tablet 30 Tablet Adet 3.390
88 Metronidazol 500 mg Film Tablet 20 Tablet Adet 6.800
89 Setirizin dihidroklorür 10 mg Film Tablet 10 Tablet/Blister Adet 6.000
90 diflukortolon valerat %0,1, izokonazol nitrat %1 Deri Kremi 15 g/Tüp Adet 2.600
91 Valsartan Kapsül 80 mg 28 Kapsül/Blister Adet 3.360
92 Diosmin 450 mg + Hesperidin 50mg Tablet 500 mg 60 Tablet/Blister Adet 6.720
93 Ambroksol Hidroklorür Şurup 30 mg/5 ml 150 ml/Şişe Adet 1.200
94 Amiodaron HCl 150 mg/3 ml IV Enjektabl Çözelti İçeren Ampul 6x3 ml Ampul Adet 120
95 Artikain HCl % 2 Ampul 5 ml 5x5 ml Ampul Adet 24
96 Diklofenak sodyum Damla 5 ml/Şişe Adet 50
97 Diltiazem hidroklorür Tablet 90mg 48 Tablet/Kutu Adet 960
98 Kalsiyum karbonat 680 mg+ Magnezyum karbonat 80 mg Çiğneme Tableti 48 Tablet Adet 24.000
99 Ketokonazol Şampuan 100 ml/Şişe Adet 350
100 Metamizol sodyum Ampul 10x2 ml Ampul Adet 12.000
101 Metamizol Sodyum 500 mg Tablet 20 Tablet/Blister Adet 16.200 * Raf ömrü 24 ay ve 36 ay olan ilaçlar için, teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 20 ay, * Raf ömrü 48 ay olan ilaçlar için teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 30 ay, *Raf ömrü 60 ay olan ilaçlar için ise teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 42 ay olacaktır.
* Teslim edilecek ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır.
* İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadil) olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.
* Raf ömrü 24 aydan daha kısa olan müstahzar ilaç, serumlar ihtiyaç sahibi birlik/kurumlara gönderme faaliyetlerinde miad sorunu yaşanabileceği değerlendirildiğinden alınmayacaktır.
* İlaçlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1-10 gün içerisinde teslim edilecektir.
102 Naproksen sodyum 550 mg Tablet 10 Tablet/Blister Adet 35.000
103 Nifuroksazid 100 mg Kapsül 12 Kapsül/ Blister Adet 6.000
104 Omeprazol 40 mg enjektabl flakon 1 Flakon Adet 120
105 Parasetamol 120 mg + Fenobarbital 15 mg Suppozituvar 10 Supozituvar Adet 900
106 Parasetamol 120 mg/5ml Oral Süspansiyon 150ml/Şişe Adet 1.500
107 Salbutamol sülfat 2.5mg/2.5 ml 20 x2.5 ml nebül/kutu Adet 700
108 Sefuroksim Film Tablet 500 mg 10 Tablet/Blister Adet 6.000
109 Sultamisilin (Tosilat) 750 mg Tablet 10 Tablet Adet 9.000
110 Terbinafin 250 mg Tablet 14 Tablet/Blister Adet 6.048
111 Tetrahidrazolin % 0,05 Off. Gtt. 5 ml/Şişe Adet 400
112 Trimebutin maleat Tablet 200 mg 20 Tablet/Blister Adet 6.000
113 Tropikamid Damla %0,05 5 ml/Şişe Adet 65
114 Asetilsalisilik Asit Tablet 0.5 g 20 Tablet/Blister Adet 6.000
115 Multivitamin Şurup 100 ml/Şişe Adet 300
116 Dekstran 40 %10 + Sodyum klorür%0.9 Plazma Hacim Artırıcısı 500 ml/Şişe (Setsiz) Adet 120
117 Klorzoksazon 250 mg + Parasetamol 300 mg Tablet 20 Tablet/Blister Adet 18.000
118 Lansoprazol Kapsül 30 mg 14 Kapsül Adet 23.996
119 Diklofenak sodyum IM Ampul 10x3 ml Ampul Adet 15.000
120 Flurbiprofen 100 mg Film Tablet 15 Tablet Adet 30.000
121 Butilskopolaminyum bromür Ampul 20mg/ml 6x1ml Ampul Adet 3.000
122 Klaritromisin Süspansiyon 250mg /5ml 100 ml/Şişe Adet 300
123 Dekstroz 5 g/100ml + Sodyum laktat 0,26 g/100ml + Potasyum klorür 0,13 g/100ml + Magnezyum klorür 0,31 g/100 ml + Dibazik potasyum fosfat 0,026 g/100ml + Sodyum metabisülfit 0,021g/100ml Pediatrik 500 ml İdame Solüsyonu 500 ml/Şişe (Setsiz) Adet 300
124 Amoksisilin 875mg + Klavulanik Asit 125 mg Tablet 1000 mg 10 Tablet Adet 47.000
125 Amoksisilin 500mg + Klavulanik Asit Tablet 625mg 10 Tablet Adet 3.000
126 Siprofloksasin % 0.3 Göz Damlası 5 ml/Şişe Adet 350
127 Hiyosin N-butil bromür 10 mg + Parasetamol Tablet 500 mg 20 Tablet/Blister Adet 30.000
128 Asetilsalisilik Asit Tablet 100mg 20 Tablet/Blister Adet 3.600
129 Tramadol Hidroklorür 100 mg/2ml Ampul 5x2 ml Ampul Adet 1.225
130 Gentamisin Sülfat 160 mg/2 ml Ampul 1x2ml Ampul Adet 6.000
131 Sefazolin 250mg Enjektabl IM/IV Flakon 1 Flakon + Çözücü Ampul Adet 1.500
132 Diklofenak sodyum 75 mg Film Tablet 20 Tablet/Blister Adet 30.000
133 Sulbaktam + Sefoperazon 1 g IM Enjektabl Flakon 1 Flakon + Çözücü Ampul Adet 300
134 Siprofloksasin Tablet 750mg 10 Tablet/Blister Adet 7.000
135 Metoprolol tartarat 100 mg kontrollü salımlı film tablet 20 Tablet/Blister Adet 3.400
136 Metoprolol süksinat t50 mg kontrollü salımlı film tablet 20 Tablet/Blister Adet 3.400 * Raf ömrü 24 ay ve 36 ay olan ilaçlar için, teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 20 ay, * Raf ömrü 48 ay olan ilaçlar için teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 30 ay, *Raf ömrü 60 ay olan ilaçlar için ise teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 42 ay olacaktır.
* Teslim edilecek ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır.
* İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadil) olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.
* Raf ömrü 24 aydan daha kısa olan müstahzar ilaç, serumlar ihtiyaç sahibi birlik/kurumlara gönderme faaliyetlerinde miad sorunu yaşanabileceği değerlendirildiğinden alınmayacaktır.
* İlaçlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1-10 gün içerisinde teslim edilecektir.
137 Heparin Sodyum Inj. USP 25000 İU/5 ml 1x5 ml Flakon Adet 125
138 İzosorbid dinitrat Tablet 5mg 20 Tablet/Blister Adet 200
139
Dekstrometorfan hidrobromür 10 mg/5ml + Psödoefedrin HCl 20 mg/5 m l+ Klorfeniramin maleat 2 mg/5 ml Şurup
120 ml/Şişe Adet 1.500
140 İbuprofen 100 mg / 5 ml Şurup 120 ml/Şişe Adet 1.500
141 Tiyokolşikosid IM Ampul 4mg/2ml 6x2 ml Ampul Adet 2.400
142 Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 333,3 İÜ 15 ml/Şişe Adet 300
143 Levofloksasin 500 mg Film tablet 7 Film Tablet/Blister Adet 5.999
144 Tiyokolşikosid merhem %0,25 30 g/Tüp Adet 2.850
145 Permetrin % 5 losyon 120 ml/şişe Adet 400
146 Tribenosid 400 mg + Lidokain 40 mg supozituar 10 Supozituvar Adet 1.300
147 Tribenosid 5 g/100 g + Lidokain 2 g/100 g krem 30 g/Tüp Adet 1.300
148 Varfarin Sodyum 5 mg tablet 25 Tablet/Blister Adet 600
149 Ofloksasin % 0.3 Steril Oftalmik Solüsyon 5 ml/Şişe Adet 140
150 Budezonid 1000 mcg Nebulizer Süspansiyon 0.5 mg/ml 20x2 ml Ampul Adet 760
151 Budezonid 400 mcg Turbohaler İnhalasyon için Toz 100 Doz İnhalatör Adet 90
152 Klaritromisin 500 mg Kontrollü Salım Tableti 14 Tablet/Blister Adet 5.992
153 Feniramin Hidrojen Maleat Ampul IM/IV 45.5 mg/2ml 5x2 ml Ampul Adet 3.000
154 Moksifloksasin Hidroklorür 400 mg Film Kaplı Tablet 7 Film Tablet/Blister Adet 6.000
155 Morfin HCl 10mg/ ml Ampul 10x1 ml Ampul Adet 310
156 Ornidazol Tablet 500 mg 10 Tablet/Blister Adet 12.000
157 Permetrin %1 şampuan 60 ml 60 ml/Şişe Adet 400
158 Amlodipin Tablet 10mg 30 Tablet/Blister Adet 3.000
159 Klorheksidin glukonat %0,12 / 200 ml + Benzidamin HCI %0,15 / 200 ml Gargara 200 ml/Şişe Adet 1.500
160 Amoksisilin trihihrat 200 mg/5 ml +potasyum klavulanat 28,5 mg/5 ml Oral Süsp. hazırlamak İçin Kuru Toz 100 ml/Şişe Adet 150
161 Amoksisilin trihidrat 400 mg/5 ml + potasyum klavulanat 57mg/5 ml Oral Süsp. hazırlamak İçin kuru Toz 100 ml/Şişe Adet 150
162 Parasetamol 500 mg + Psödoefedrin HCI 30 mg + Triprolidin HCI 1.25 mg Film Tablet 20 Tablet/Blister Adet 3.000
163 Asetilsistein 200 mg/5 ml Şurup 150 ml/Şişe Adet 1.500
164 Benzidamin Hidroklorür 0.180 g/120 ml + Klorheksidin Glukonat 0.144 g/120 ml Gargara 120 ml/Şişe Adet 1.500
165 Efedrin Hidroklorür 50 mg/ml Ampul 1x100 Ampul Adet 340
166 Dopamin HCl 200 mg/5 ml Infuzyon için Konsantre 10x5 ml Ampul Adet 390
167 Sefiksim 100 mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 100 ml/Şişe Adet 300
168 Ketamin (HCL) 500 mg/10 ml Enjektabl Flakon 1x10 ml Flakon Adet 125
169 Oseltamivir (fosfat) 75 mg Kapsül 10 Kapsül/Blister Adet 1.500
170 Akarboz Tablet 50 mg 90 Tablet/Blister Adet 1.800
171 Protamin Hidroklorür 5000 IU/5 ml IV Ampul 1x5 ml Ampul Adet 60 * Raf ömrü 24 ay ve 36 ay olan ilaçlar için, teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 20 ay, * Raf ömrü 48 ay olan ilaçlar için teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 30 ay, *Raf ömrü 60 ay olan ilaçlar için ise teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 42 ay olacaktır.
* Teslim edilecek ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır.
* İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadil) olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.
* Raf ömrü 24 aydan daha kısa olan müstahzar ilaç, serumlar ihtiyaç sahibi birlik/kurumlara gönderme faaliyetlerinde miad sorunu yaşanabileceği değerlendirildiğinden alınmayacaktır.
* İlaçlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1-10 gün içerisinde teslim edilecektir.
172 Dekstroz (Glukoz) anhidr 10 g/100 ml sudaki sol. 500 ml/Torba (Setli) Adet 600
173 Dekstroz 5 g/100 ml Sudaki Solüsyonu 100 ml. 100 ml/Torba (Setli) Adet 600
174 İzotonik Sodyum Klorür Solüsyon %0,9 MF 100 ml. 100 ml/Torba (Setli) Adet 2.400
175 İzotonik Sodyum Klorür Solüsyon 500 ml. %0,9 500ml/Torba (Setli) Adet 1.700
176 Parasetamol 650 mg + oksolamin sitrat 200 mg + klorfeniramin maleat 4 mg + psödoefedrin HCl 60 mg tablet 20 Tablet/Blister Adet 4.500
177 Metformin HCl 1000 mg Film Tablet 100 Film Tablet/Blister Adet 2.000
178 Sultamisilin Oral Süspansiyon 250 mg/5 ml 100 ml 100 ml/Şişe Adet 300
179 %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu 500 ml. 500 ml/Şişe (Setli) Adet 3.000
180 Hidroksietil nişasta (HES 450/0.7) 6 g/100 ml + Sodyum Klorür 0.9 g/100 ml İnfüzyon Solüsyonu 500 ml/Şişe (setli) Adet 120
181 Metronidazol % 0.5 Enjektabl Solüsyon 100 ml/Torba (setli) Adet 6.000
182 Metamizol Sodyum 500 mg/ml Oral Damla 10ml/Şişe Adet 900
183 Sodyum Klorür 3 g/100 ml Sodyum Klorür Solüsyonu 100 ml 1000 ml/Torba (Setli) Adet 72
184 Kalsiyum Laktat Glukonat 2940 mg + Kalsiyum Karbonat 300 mg Efervesan Tablet 10 Efervesan Tablet Adet 200
185 Aktif Karbon 50 g/240ml Oral Süspansiyon 240 ml/Tüp Adet 123
186 Desloratadin 5 mg Film Kaplı Tablet 20 Tablet/ Blister Adet 6.000
187 Parasetamol 10 mg/ml İnfüzyon için Çözelti içeren Flakon 12x100 ml Flakon Adet 700
188 Sefaperazon 2 g + Sulbaktam 1 g IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti için Toz İçeren Flakon 1 Flakon + Çözücü Ampul Adet 300
189 Norepinefrin bitartarat 4 mg/ 4 ml IV İnfüzyon için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 10x4 ml Ampul Adet 240
190 Vitamin B1 250 mg + Vitamin B6 250 mg + Vitamin B12 1 mg Film Tablet 30 Tablet/Blister Adet 3.600
191 Perindopril Arjinin 5 mg-Amlodipin benzilat 10 mg Tablet 30 Tablet Adet 5.100
192 Perindopril Arjinin 10 mg-İndapamid 2.5 mg Tablet 30 Tablet/Tüp Adet 2.400
193 Nadroparin Kalsiyum 2850İÜ Subkutan Enjektabl Solüsyon 0.3 ml 2x0.3 ml Enjektör Adet 30
194 Nadroparin Kalsiyum 3800İÜ Subkutan Enjektabl Solüsyon 0.4 ml 2x0.4 ml Enjektör Adet 30
195 Nadroparin Kalsiyum 5700İÜ Subkutan Enjektabl Solüsyon 0.6 ml 2x0.6 ml Enjektör Adet 30
196 Salbutamol İnhaler 100 mcg/doz 200 Doz/Aerosol Adet 90
197 Diazepam Rektal Tüp 5mg/2.5ml 5x2.5ml Tüp Adet 300
198 İnsülin insan 100 IU / ml Süspansiyon İçeren Flakon 1x10 ml Flakon Adet 400
199 Mometazon furoat 50 mcg Nasal Spray 140 doz/18g Süspansiyon Adet 800
200 Veküronyum Bromür 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Flakon 10 Flakon+10 Çözücü Ampul Adet 600
201 Lorazepam 2.5 mg Tablet 20 Tablet/Blister Adet 600
202 Hidroklorotiazid 12,5 mg+ Valsartan 160 mg Film Kaplı Tablet 28 Tablet/Blister Adet 3.360
203 Gliklazid 30 mg Tablet 30 Tablet/Blister Adet 900
204 Fentanil 0,5 mg/ 10 ml Solüsyon İçeren IV Ampul 50 Ampul/kutu Adet 350
205 Sevofluran Likid %100 250 ml 250ml/Şişe Adet 90 * Raf ömrü 24 ay ve 36 ay olan ilaçlar için, teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 20 ay, * Raf ömrü 48 ay olan ilaçlar için teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 30 ay, *Raf ömrü 60 ay olan ilaçlar için ise teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 42 ay olacaktır.
* Teslim edilecek ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır.
* İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadil) olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.
* Raf ömrü 24 aydan daha kısa olan müstahzar ilaç, serumlar ihtiyaç sahibi birlik/kurumlara gönderme faaliyetlerinde miad sorunu yaşanabileceği değerlendirildiğinden alınmayacaktır.
* İlaçlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1-10 gün içerisinde teslim edilecektir.
206 Nalokson Hidroklorür Enjeksiyonu 0,4 mg/ml 10x1 ml Ampul Adet 60
207 Remifentanil 5 mg enj.toz içeren flakon 5x10 ml Flakon Adet 120
208 Remifentanil 2 mg enj.toz içeren flakon 5x5 ml Flakon Adet 120
209 Piperasilin (sodyum 2,085g) 2 g + Tazobaktam (sodyum 268 mg) 0,25g I.V. Enj. Flakon kutuda ağzı kauçuk tıpa üzerine metal kapşonlu ve bakalit kapaklı etiket askılı 1 adet renksiz cam flakonda liyofilize toz 1 Flakon Adet 300
210
Pankreatin Enzim Konsantresi 150 mg Enterik Kaplı Kapsül
100 Kapsül/Şişe Adet 500
211 Piperasilin (sodyum 4,17g) 4 g + Tazobaktam (sodyum 0,536 g) 0.5 g I.V. Enj. Flakon kutuda ağzı kauçuk tıpa üzerine metal kapşonlu ve bakalit kapaklı etiket askılı 1 adet renksiz cam flakonda liyofilize toz 1 Flakon Adet 300
212 insan insülini 30 IU/insülin izofan 70 IÜ Flakon 1 Flakon/kutu Adet 20
213 İnsülin Glarjin 100 IU/ml Subkutan Kullanım için Enj.Çözelti 5x3 ml Enjeksiyon Kalemi Adet 600
214 İbuprofen 100 mg/5ml+Psödoefedrin HCl 15 mg/5 ml+Klorfeniramin maleat 1 mg/5ml 100 ml/Şişe Adet 0 350
215 Tiyokolşikosid 4 mg Kapsül 20 Kapsül/Blister Adet 0 4.000
216 Gamabenzen Heksaklorid %1 Losyon 60 ml/Şişe Adet 0 300
217 Gamabenzen Heksaklorid %1 Şampuan 60 ml/Şişe Adet 0 500
218 Laktüloz 670 mg/ml Şurup 250 ml/Şişe Adet 0 100
219 Butilokopolaminyum bromür 10 mg kaplı tb 20 Draje/Blister Adet 0 2.000
220 Fosfomisin 3 gŞase 1 Şase/Kutu Adet 0 100
221 Montelukast (sodyum) 4 mg Çiğneme Tableti 28 Tablet/Blister Adet 0 476
222 diklofenak Sodyum %1 Jel 50 g/Tüp Adet 0 200
223 Escin 1 g + Salisilat Dietilamin 5 g jel 40 g/Tüp Adet 0 200
224 Oksikonazol Sprey %1 20 ml/Şişe Adet 0 200
225 Mepiramin maleat 15 mg/g + Lidokain HCI + 15 mg/g + Dekspantenol 50 mg/g jel 30 g/Tüp Adet 0 100
226 Klobetazol 17-Propionat %0,05 Krem 25 g/Tüp Adet 0 100
227 Klobetazol propiyonat % 0,05 Saç Losyonu 25 ml/Şişe Adet 0 50
228 Metil Salisilat %15 + Mentol %10 Pomad 50 g/Tüp Adet 0 50
229 Domperidon 1 mg/ml Oral Süspansiyon 200 ml/Şişe Adet 0 50
230 Vitamin C Ampul 500 mg/5ml 5x5 ml Ampul Adet 0 100
231 Dekspantenol 500 mg/2ml Ampul 5x2 ml Ampul Adet 0 200
232
Deksametazon sodyum fosfat %0,1 Damla
5 ml/Şişe Adet 0 150
233 Prednizolon Asetat % 1 Oftalmik Süspansiyon 10mg/ml 10 ml/Şişe Adet 0 200
234 Dorzolamid hidroklorür +timolol maleat %0.5 Oftalmik Solüsyon 20mg/ml 5 ml/Şişe Adet 0 20
235 Asetazolamid 250 mg Tablet 10 Tablet/Blister Adet 0 100
236 Levetirasetam 500 mg/ 5 ml Konsantre İnfüzyon Çözelti İçeren Flakon 10 Flakon Adet 0 10
237 Diltiazem hidroklorür Ampul 25mg 1 Ampul+Çözücü Ampul Adet 0 25
238 Furosemid Tablet 40 mg 12 Tablet/Blister Adet 0 108
239 Noradrenalin 4 mg/4 ml IV İnfüzyon için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 10x4 ml Ampul Adet 0 10 * Raf ömrü 24 ay ve 36 ay olan ilaçlar için, teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 20 ay, * Raf ömrü 48 ay olan ilaçlar için teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 30 ay, *Raf ömrü 60 ay olan ilaçlar için ise teslimat tarihinde son kullanma tarihinin dolmasına en az 42 ay olacaktır.
* Teslim edilecek ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır.
* İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadil) olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.
* Raf ömrü 24 aydan daha kısa olan müstahzar ilaç, serumlar ihtiyaç sahibi birlik/kurumlara gönderme faaliyetlerinde miad sorunu yaşanabileceği değerlendirildiğinden alınmayacaktır.
* İlaçlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1-10 gün içerisinde teslim edilecektir.
240
Midazolam HCl 15 mg/3 ml Ampul
5x3 ml Ampul Adet 0 20
241 Veküronyum Bromür 4 mg IV Enjeksiyon için liyofilize toz içeren Ampul 1 Ampul + Çözücü Ampul Adet 0 10
242 Salbutamol Sülfat 2,5 mg/2,5ml nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tek dozluk flakon 20 Flakon Adet 0 50
243 İpratropyum Bromür 20 mcg / Doz İnhalatörlü Aerosol 15 ml Aerosol Adet 0 50
244 Asetilsistein 300 mg/3 ml (% 10) Solüsyon İçeren Ampul 10x3 ml Ampul Adet 0 20
245 Asetilsistein 200 mg Granül İçeren Saşe 30 Saşe/Kutu Adet 0 90
246 Fenitoin sodyum Kapsül 100 mg 100 Kapsül Adet 0 100
247 Kalsiyum Glubionat % 10 Ampul 1375mg/10 ml 5x10 ml Ampul Adet 0 25
248 Magnezyum Sülfat Ampul 15 gr/100ml 10x10 ml/Ampul Adet 0 30
249 Sodyum Dihidrojen Fosfat 19 g/135 ml + Disodyum Hidrojen Fosfat Dodekahidrat 7g/135 ml 135 ml/Şişe Adet 0 10
250 Sorbitol 5.3g + Gliserol 3.7 g Lavman 10 g/Tüp Adet 0 10
251 Simetikon Damla 66,6 mg/ml 30 ml/Şişe Adet 0 10
252 Dimenhidrinat Tablet 50mg 12 Tablet/Blister Adet 0 96
253 Asetilsalisilik Asit Tablet 300mg 30 Tablet/Blister Adet 0 56
254 Haloperidol 10mg/2ml ampul IM/IV 5x2 ml Ampul Adet 0 10
255 Siprofloksasin 400mg/200ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 1x200 ml/Şişe Adet 0 50
256 Klaritromisin 500 mg Film Tablet 14 Tablet/Blister Adet 0 84
257 Mupirosin % 2 Krem
15 g/Tüp
Adet 0 25
258 K3 Vitamini Sodyum Bisülfit 20 mg /2 ml Ampul 5 x 2 ml Ampul Adet 0 10
259 Amlodipin 5mg Tablet 20 Tablet/Blister Adet 0 40
260 Klaritromisin 250 mg/5 ml Süspansiyon İçin Granül 100 ml/Şişe Adet 0 100
261 Oksimetazolin Hidroklorür % 0.025 Pediatrik Sprey 2,5mg/10ml 10 ml/Şişe Adet 0 25
262 Erdostein 300 mg Kapsül 20 Kapsül/Blister Adet 0 60
263 Feniramidol hidroklorür 400 mg Tablet 24 Draje/Blister Adet 0 96
264 İzosorbitdinitrat Sublingual Tablet 5mg 50 Tablet/Tüp Adet 0 50
265 Klindamisin HCl Kapsül 150mg 16 Kapsül/Blister Adet 0 240
266 Benzidamin Hidroklorür%0,15+ Klorheksidin Glukonat %0.12 Gargara 200 ml/Şişe Adet 0 25
267 Kaptopril 25 mg Tablet 48 Tablet/Blister Adet 0 96
268 Sodyum Bikarbonat %5 500 ml/Şişe Adet 0 50
269 Sodyum klorür 3 g/ Solüsyon 150 ml 150 ml/Torba (Setli) Adet 0 500
270 Sodyum Klorür 0,9 g/1000 ml Solüsyonu PVC 1000 ml/Torba (Setli) Adet 0 500
271 Dekstroz 5 g/100 ml + Sodyum klorür 0.6 g/100 ml + Sodyum Laktat 0.31 g/100 ml + Potasyum Klorür 0.03 g/100 ml + Kalsiyum Klorür dihidrat 0.02 g / 100 ml Enjektabl Solüsyonu 1000 ml/Torba (Setli) Adet 0 250
Madde 1 - Taraflara İlişkin Bilgiler
1.1. İdarenin
a. Adı : TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi K.lığı Etimesgut/ANKARA
b. Adresi : General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi Komutanlığı
Etimesgut/ANKARA
c. Telefon numarası : 0 312 2431190 / 2140- 2141- 2142
ç. Faks numarası : 0 312 2443271
1.2. Yüklenicinin
a. Adı ve soyadı/ticaret unvanı : -
b. T.C. kimlik no/vergi kimlik no : -
c. Tebligata esas adresi : -
ç. Telefon numarası : -
d. Bildirime esas faks numarası : -
e. Bildirime esas e-posta : -
1.3. Her iki taraf 1.1 ve 1.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Madde2 - Alıma İlişkin Bilgiler
Malın Adı: 271 Kalem/Kısım Tıbbi Malzeme (İlaç) Alımı
Malın Miktarı ve Türü: EK-A İhtiyaç Listesi ve İdari Hususlar çizelgede belirtilmiştir.
Malın teslim edileceği yer: General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi Komutanlığı
Madde 3 - Alıma İlişkin Bilgiler ile Teklif Verme Tarih ve Saati
Alım Usulü : 4734 sayılı Kanunun 3’ncü maddesinin (b) bendine ilişkin yayımlanan 2017/10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 30’uncu maddesi.
Tekliflerin sunulacağı adres : General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi Komutanlığı Etimesgut/ANKARA
Teklif verme tarihi :.
ç. Teklif verme saati :
d. Alım komisyonu toplantı yeri : General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi Komutanlığı Etimesgut/ANKARA
e. Posta yoluyla teklif kabul edilmeyecektir.
3.1. Teklifler alım (teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen toplantı yerine verilecektir. Teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.2. Alım dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşur:
Şartname ve Sözleşme Tasarısı (8 Sayfa)
EK-A (271 kalem/kısım tıbbi malzeme (ilaç) Özellikleri, Miktarları ve İdari Hususlar)
Madde 4 - Alıma Katılmaya İlişkin Hususlar
Madde 23.1 de belirtilen özelliklere sahip istekli firmalar ve Bölge Bayileri, İthalatçılar katılabilecektir.
Madde 5 - Teklif Verebilmek İçin Gereken Belgeler
Firmaların (isteklilerin) aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında alım komisyonuna sunmaları gereklidir:
a. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
b. Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş alıma katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
Teklif aşamasında, istekli tarafından sunulacak belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti komisyona teslim edilecektir. (Ancak belgelerin isteklilerce fotokopi/tıpkıçekim olarak sunulması durumunda ve alımın bu istekli üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce söz konusu belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti teslim edilecektir). İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine alım tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
c. İstekli imalatçı ve/veya ithalatçı ise; Sağlık Bakanlığı imal ve/veya ithal izin belgesini teklif dosyasında sunacaktır. İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Ecza Deposu ruhsatnamesini teklif dosyasında sunacaktır.
Madde 6 -Tekliflerin Türü
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Kısmi Teklif Verilmesi
Bu alımda kısmi teklif verilecektir.
b. Bu alımda kısım sayısı 271 (İki yüz yetmiş bir)’dir.
c. Sözleşme ile taahhüt edilen malların tamamı veya herhangi bir veya birkaç kısmı (kısımların miktarları bölünmeksizin) teslim edilerek muayeneye sunulan birbirinden bağımsız her bir kısmın muayenesi; ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak ve muayene sonucunda kabul edilen kısımların bedeli usulüne uygun düzenlenecek belgelere istinaden ödenecektir
Madde 8 - Teklif Fiyata Dâhil Olan Giderler
Yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; KDV hariç, alım, sözleşme ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta, alım komisyonu tarafından hazırlanan alıma esas numunelerin ilgili birliklere tesliminde kullanılacak her türlü posta, kargo vb masraf ile 5174 sayılı kanun gereği borsa tescili zorunlu olan mallar için tescile ait giderler teklif fiyata dâhil edilecek masraflardır.
Madde 9 - Teminatlar
9.1 Geçici teminat: Bu alımda geçici teminat istenmeyecektir.
9.2 Kesin teminat: Alım işi üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, alım bedelinin %6 (altı)'sı oranında kesin teminat alınacaktır.
Madde 10 - Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi
10.1. Alıma katılacak isteklilerin öncelikle Madde 5’ te ve diğer hususlarda istenen belgelere göre yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belgeleri eksik olan veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Komisyonca uygun görülmesi durumunda istekliye belge/bilgi eksikliğinin giderilmesi için süre verilerek düzelttirilir. Komisyonca verilen sürede belge/bilgi eksikliğinin giderilmemesi durumunda teklif sahibi istekli değerlendirme dışı bırakılır. İstekliler ve yeterlik belgeleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar komisyonca imzalanır.
10.2. Alım Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerden ilk teklif fiyatları yazılı olarak alınır ve teklif fiyatları istekliler huzurunda açıklanır.
10.3. Açıklanan fiyatların en düşüğünden başlanmak üzere katılan isteklilerle açık eksiltmeye başlanır. Fiyat görüşmelerinde asgari 1(bir) olmak üzere komisyon tarafından uygun görülecek oturum sayısına kadar eksiltmeye devam edilir. İdare ve katılımcılar arasında varılacak mutabakata göre açık eksiltmeye devam edenler arasından son teklifleri yazılı olarak alınır.
10.4. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, komisyon eşitlik bozuluncaya kadar eşit teklif sahibi istekliler arasında tekrar teklif alabilir veya numunesi komisyonca beğenilen istekli lehine karar verilebilir.
10.5. Komisyon tarafından, ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek karara bağlanır ve ihale yetkilisinin onayını müteakip ihale üzerinde bırakılan istekliye eposta yolu/elden tebliğ edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli ile sözleşme yapılamadığı takdirde, komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeyi müteakip ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibiyle sözleşme imzalanabilir.
10.6. İdare gerekli gördüğünde (alım öncesi ve alım aşamasında) alımı iptal etmekte serbest olup bu hususla ilgili olarak istekliler herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
Madde 11- Sözleşmeye Davet
Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme çerçevesinde alınacak kararın tebliğini müteakip, istekli/istekliler 3 (üç) iş günü içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Madde 12 - Sözleşmenin türü ve bedeli
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ……………………………………..…….. …………………(Rakam ve Yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 13- Sözleşmenin süresi
Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren; taksitli/defaten teslim edilenler için 700 (yediyüz) takvim günüdür.
Madde 14 - Kesin Teminat
14.1 Kesin teminatın miktarı ve süresi:
14.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.
14.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi …./..../…... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
14.2. Ek kesin teminat:
14.2.1 Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
14.2.2 Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
14.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
14.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
14.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
14.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
14.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
14.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 15–Teslim Programı ve Teslim Yerinde Değişiklik
Yüklenici idarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdare tarafından teslim programı ve teslim yerinde değişiklik yapılabilir.
Madde 16 – Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi
İdarece öngörülemeyen durumlar nedeniyle, sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dâhilinde ilave iş artışı veya iş eksilişi yaptırılabilir.
Madde 17 - Ödeme Yeri ve Şartları
17.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler teslim yerine ait mal saymanlığı tarafından malların kesin kabulüne müteakip tanzim edilecek usulüne uygun belgeler (muayene muhtırası, taşınır mal işlem belgesi, fatura, borsa tescili zorunlu olan gıda maddeleri için borsa tescil belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylı sureti) tamam olmak koşulu ile 03.2.6.02 (Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları) Ekonomik kodundan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.
17.2. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.
17.3Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını devir veya temlik edemez.
Madde 18 - Garanti İle İlgili Hususlar
18.1 Malların ambalajı üzerindeki miat süreleri ayrıntılı ihtiyaç listesinde belirtilen sürelerden daha uzun olması durumunda, ambalaj üzerlerinde belirtilmiş miat süresi kadar kullanım ömrüne sahip olacaktır. Mallar teslim tarihinden itibaren ihtiyaç listesinde belirtilen süreler kadar miat süresine sahip olacaktır.
Kesin kabulü yapılan mallarda, muayene esnasında tespit edilemeyen ancak kullanım sırasında kusurlu olduğu ortaya çıkan hususlar, en az 3(üç) kişilik bir heyet tarafından tutulan tutanakla kusurlu olduğu tespit edilecektir.
İhtiyaç listesinde miat süresi belirtilen malların miat süresi içerisinde, kusurlu olduğu tespit edildiği takdirde; Yüklenici bu malları değiştireceğini bu madde ile kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
Kesin kabulü yapılan mallarda, muayene esnasında tespit edilemeyen ancak kullanım sırasında bozulan ve evsafını kaybeden malların yerine ilgili mal saymanlığının tebligatını takiben 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağına, bu yapılmadığı takdirde bu yolda yapılacak her türlü masrafın ve ceza uygulamasının üstlenileceğini yüklenici taahhüt eder.
45 (Kırkbeş) gün içerisinde malın yenisi getirilmez ise, hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
Bozulanın yerine getirilen malın muayenede uygun bulunmaması halinde 45 (Kırkbeş) günlük süreyi aşmamak şartıyla bir defaya mahsus yenisi getirilebilecektir.
Değiştirmede, geliş, gidiş, nakliye ve muayene ücretleri de dahil her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.
Evsafını kaybetmiş malların yerine getirilen yeni malların kati kabulünü müteakip, evsafını kaybetmiş mallar yükleniciye iade edilir.
İhtiyaç listesinde belirtilen ambalaj formlarında teslim edilecektir. Teslim edilen ilaçların miatlarının tamamı aynı olacaktır.
Madde 19 - Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
19.1. Muayene İşleminin Başlaması
19.1.1. Yüklenicinin, malı alım dokümanına uygun şekilde idareye teslim ettiği veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirdiğini idareye bildirdiği tarihi takip eden günden başlayarak idarece Geçici Teslim/Tesellüm Belgesinin düzenlenmesi ile mal idareye geçici olarak teslim edilmiş olur. Bu durumda, ilgili mal saymanlığınca, Muayene Muhtırası ve Komisyon kararının muayene muhtırası kısmı en geç 5 (beş) iş günü içinde tanzim edilecektir. Söz konusu belgenin tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir.
19.2. Muayene Makamı
19.2.1. TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi K.lığı Etimesgut/ANKARA
19.3. Muayene Faaliyetleri
19.3.1. Yüklenici, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren üzerine ihale edilen malları her bir kısım için tek parti halinde 1-10 (bir-on) takvim günü, TSK Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.K.lığı İkmal Müdürlüğü’ne teslim edecektir.
19.3.2. Getirilen malzemelerin muayene muhtırası TSK Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.K.lığı İkmal Müdürlüğü ilgili saymanlıkça düzenlenecektir. Teslim süresi içinde getirilen mallar; TSK.Shh.İkm.ve Bkm.Mrk.K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı ve Teknik Üye tarafından evsafa uygunluğu, fiziksel sayımı, İhtiyaç Listesi İdari Hususlar kısmında belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilerek muayene edilecektir.
19.3.3. Taahhüt edilen malzemelerin son teslim tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar iş günü ve idarenin çalışma saatlerinde yapılır.
19.3.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir.
19.3.5. İşin süresi (teslim süresi) içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi (teslim süresi) içinde uygun çıkmayan mallar yerine 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
19.3.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece verilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede ( 10 (on ) takvim gününde) teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.
Madde 20 - Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler ile Sözleşmenin Feshi
20.1. İdare tarafından teslim süresinde uygun görülen süre uzatımı halleri hariç yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. Gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,5 (Binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır. Yüklenici verilen ihtarlı süre içerisinde sadece 1(bir) defa mal getirebilecektir.
20.2. İhtarlı süre içinde süre uzatımı onayı olması halinde malın teslim günü dâhil ceza oranı uygulanacaktır.
20.3. Cezalı sürenin bitmesine rağmen mal teslim edilmemişse, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme fesih edilir. Ancak, yükleniciye yasaklama hükümleri uygulanmaz.
20.4. Tüm ceza ve alacaklar yüklenicinin ilk alacağından, yoksa müteakip alacağından, o da yoksa Nakit Saymanlık veznesine nakit olarak yatırılmak suretiyle alınacaktır. Cezalar KDV hariç hesaplanacaktır. Yüklenici tarafından ceza bedelinin yatırılmaması durumunda MSB Hukuk Müş.liği vasıtasıyla gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
20.5. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı; Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 21-.Teslim Yeri Birlik veya Kurumların Yetkileri
21.1. Yüklenici, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren üzerine ihale edilen malları her bir kısım için tek parti halinde 10 (on) takvim günü, TSK Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.K.lığı İkmal Müdürlüğü’ne teslim edecektir.
21.2. Taahhüt edilen malzemelerin son teslim tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar iş günü ve idarenin çalışma saatlerinde yapılır.
21.3. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir.
21.4. İşin süresi (teslim süresi) içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi (teslim süresi) içinde uygun çıkmayan mallar yerine 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
21.5. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece verilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede ( 10 (on ) takvim gününde) teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.
Madde 22– Yürürlük ve Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 23- Diğer Hususlar
Müstahzar İlaç ve serumlar için Kalite yönetim sistem ve /veya ürün kalite belgesi istenmeyecektir. İstekli imalatçı veya ithalatçı ise; Sağlık Bakanlığı imal veya ithal izin belgesini teklif dosyasında sunacaktır. İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Ecza Deposu ruhsatnamesini teklif dosyasında sunacaktır.
Miat ile ilgili Hususlar
1) Raf ömrü 24 ay olanlar için, teslimat tarihinde son kullanım tarihinin dolmasına en az 20 ay olacaktır.
2) Raf ömrü 36 ay olanlar için, teslimat tarihinde son kullanım tarihinin dolmasına en az 20 ay olacaktır
3) Raf ömrü 48 ay olanlar için, teslimat tarihinde son kullanım tarihinin dolmasına en az 30 ay olacaktır.
4) Raf ömrü 60 ay olanlar için, teslimat tarihinde son kullanım tarihinin dolmasına en az 42 ay olacaktır.
5) Teslim edilecek ilaçlar karışık miadlı olmayacaktır.
Değişim ile ilgili Hususlar
Yükleniciler tarafından raf ömrü 36 ay ve üzeri olan ilaçların, miadlarının dolmasına en az altı ay kala TSK Sağlık K.lığınca talep edilmesi halinde ilgili mal saymanlığının tebliğini müteakip aynı cins ve miktarda değişim yapılacaktır.
2) Değişim yapılacak miktar TSK Shh.İkm.Bkm.Mrk.K.lığınca yazılı olarak yükleniciye bildirilecektir. Bu bildirimin yüklenicisi tarafından tebellüğünü takip eden günden itibaren 45 takvim günü içerisinde daha uzun miatlı olanlarla değiştirilerek TSK Sıhh.İkm.ve Bkm.Mrk.K.lığına teslim edilecektir.
3) Değişim her bir kalem için sadece bir defa yapılacaktır. Değişimi yapılan ilaçların muayene neticesinde uygun bulunmaması durumunda bir defaya mahsus değiştirme yapılacaktır.
4) Değişim işleminde yeni teslim edilecek ilaçların, değiştirilecek ilacın güncel fiyatından daha ucuz olmamak şartıyla aynı cins veya birim fiyatı teklif edilenden daha yüksek olan tam muadilini teslim edilecektir.
5) Yüklenici değişim yapacağına dair yazılı taahhütname verecektir.
23.4 Taşıma ambalajı üzerine muhteviyatındaki ilaçlara ait; beşeri tıbbi ürünün adı, üretici adı/adresi, taşıma ambalajı içindeki miktar ve taşıma ambalajı içinde paket/koli/kutu/bağ varsa sayısı, yüklenicinin adı ve adresi, beşeri ürün üretim tarihi ve son kullanma tarihleri yazılı olacaktır.
23.5 SERUM SETLERİ ; TS EN ISO 8536-4 yerçekimi etkisiyle çalışan tek kullanımlık infüzyon setleri adlı standart dokümanda yer alan niteliklere sahip olacaktır ve bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
23.6 İhale dökümanında belirtilen ilaç bilgileri ile Sağlık Bakanlığı ruhsatı arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Sağlık Bakanlığı ruhsat bilgileri esas alınacaktır.
23.7 Karekodlu ilaç/serumlar için; Malların kat'i kabulünü müteakip İlaç Takip Sistemi (İTS)'de deaktivasyon işleminin yapılabilmesi maksadıyla ; yüklenici firma tarafından teslim edilen ilaç/serumlara ilişkin İTS'ye satış bildirimlerinin yapılması için satış bilgilerinin Paket Transfer Sistemi (PTS) XML formatındaki CD, ilgili saymanlığa teslim edilecektir. Karekod aranıp aranmayacağı hususu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yayınlanacak güncel mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.
23.8 Envantere almak için gerekli kodlandırma işlemleri Saymanlıkça gerçekleştirilecektir.
23.9 İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadili)olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.
Madde 24 - Sözleşmenin İmzalanması
Bu sözleşme 24 (yirmidört) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/…….. tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.
271 KALEM/KISIM İLAÇ ALIMINA AİT İDARİ HUSUSLAR
İŞİN ADI: 271 KALEM/KISIM İLAÇ ALIMI
İşin Miktarı ve Kısmi Teklife Açık Olup Olmadığı:
271 kalem/kısım ilaç alımı kısmi teklife açıktır.
Teslim Yeri/Yerleri/SAYMANLIK BİLGİLERİ:
Teslim yeri TSK Shh.İkm.ve Bkm.Mrk.K.lığı Etimesgut/ANKARA, Mal Saymanlığı Tşn.Tük..702 Mal Saymanlığıdır.
Teslimatın partiler halinde yapılıp yapılmayacağı:
Partiler halinde teslimat yapılmayacak, işin tamamı tek seferde gerçekleştirilecektir.
Teslim Süresi: 10 takvim günü.
İş Deneyim İçin Kabul Edilecek Benzer İşler:
İş Deneyimi İstenmeyecektir.
Muayene İle İlgili Hususlar:
Temin edilen tüm malzemeler muayene edilecektir.
Açıklamalar :
1. Teklifler 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 10.00’a kadar kapalı zarf içinde TSK SHH.İKM. VE BKM. MRK.K.LIĞI (General Şükrü Süer Kışlası) Etimesgut/Ankara adresine elden verilecektir.
2. Teklif edilen fiyatlar TL. olarak KDV. hariç verilecek, KDV. oranı belirtilecektir.
3. ALIMLA İLGİLİ OLARAK;
A. Sözleşme yapılacak, sözleşme bedelinin %6 (yüzde altı)’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
B. Alımı yapılacak malzemler işe başlama talimatının tebliğine müteakip 1-10 takvim günü içerisinde TSK.Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.K.lığı Taş.Tük. 702 Mal Saymanlığına getirilecek, defaten yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilecektir. Yükleme,indirme,tasnif, vb. İşlemler yükleniciye aittir.
C. Alım kısmi teklife açık olup, istekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların, miktarları ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Bu alımda en düşük fiyat teklifi veren istekli üzerine alım kararı verilecektir.
D. Alınacak malzemelerin muayenesi TSK Shh.İkm.ve Bkm Mrk.K.lığı Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı ile komisyona görevlendirilen teknik üye marifetiyle yapılacaktır.
E. Komisyonca uygun bulunan istekli tarafından, teklif bedelinin binde 5,69 (beşvirgülaltmışdokuz)’u oranında karar pulu bedeli, binde 9,48 (dokuzvirgülkırksekiz)’i oranında sözleşme damga vergisi ve %6 (yüzde altı)’sından az olmamak üzere kesin teminat işe başlama talimatının tebliğinden önce yatırılacaktır. Ayrıca sözleşme aşamasında
(I). MESLEKİ FAALİYETİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR 2018 MALİ YILINDA ALINMIŞ TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINA VEYA İLGİLİ MESLEK/ESNAF ODASINA KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEYİ,
(II). TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN;
* GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE NOTER TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİNİ, ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ
* TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE TİCARET SİCİL GAZETESİ VEYA BU HUSUSLARI TEVSİK EDEN BELGELER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİNİ, TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİCİLERİ, TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİLİĞİN %50 VE DAHA FAZLA HİSSESİNE SAHİP ORTAKLARINA AİT ADLİ SİCİL KAYIT BELGELERİNİ
alım heyetine verecektir.
İRTİBAT BİLGİLERİ TEL: 243 11 90 / 91’den 2141 – 2142 veya FAX: 244 95 99
EMAİL:haltunbas@tsk.tr.
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
b.Telefon Numarası: +903122431190
c.Fax Numarası: +903122443276
d.Elektronik Posta adresi: fatih.civelek@msb.gov.tr
