İşin Adı MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI

İhale Usulü 22/d DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

Faks : +90312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr

         

Malın Niteliği ve Türü MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI

Malın Miktarı 1 KALEM

Mal Teslim Yeri MSÜ KHO K.LIĞI

Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 5 (Beş) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

İhale Yeri MSÜ KHO İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İhale Tarihi 15.02.2018 10:00

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK YAPIM İŞİ İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA
                                                                                     BAKANLIKLAR/ANKAR             ........./......../2018
TEKLİF SAHİBİNİN
ADI SOYADI /FİRMA ADI                     :
AÇIK TEBLİĞ ADRESİ                          :
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI           :
TELEFON VE FAKS NUMARASI           :
    Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 15 Şubat 2018 saat 10:00 yapılacak olan MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ‘ne ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimin kabulünü arz ederim.
1.  Teklifime K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.
2.  Teklifim  ........./........../2018 tarihine kadar geçerlidir.
3.  Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyorum.
4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımı taahhüt ediyorum.
5. Doğrudan Temin üzerimde kalması durumunda ihtiyaç kalemlerini idarenin belirleyeceğe yere teslim edeceğimi taahhüt ediyorum.
6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı beyan ediyorum.
7. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğim toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumun ekindeki tarafımdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.
TEKLİF SAHİBİNİN                  :
ADI SOYADI    :
FİRMA ADI       :
İMZA               :
NOT:
1. İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak MSÜ KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.
2. Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.
KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK YAPIM İŞİ İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA
                                                                                     BAKANLIKLAR/ANKAR             ........./......../2018
TEKLİF SAHİBİNİN
ADI SOYADI /FİRMA ADI                     :
AÇIK TEBLİĞ ADRESİ                          :
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI           :
TELEFON VE FAKS NUMARASI           :
    Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 15 Şubat 2018 saat 10:00 yapılacak olan MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ‘ne ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimin kabulünü arz ederim.
1.  Teklifime K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.
2.  Teklifim  ........./........../2018 tarihine kadar geçerlidir.
3.  Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyorum.
4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımı taahhüt ediyorum.
5. Doğrudan Temin üzerimde kalması durumunda ihtiyaç kalemlerini idarenin belirleyeceğe yere teslim edeceğimi taahhüt ediyorum.
6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı beyan ediyorum.
7. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğim toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumun ekindeki tarafımdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.
TEKLİF SAHİBİNİN                  :
ADI SOYADI    :
FİRMA ADI       :
İMZA               :
NOT:
3. İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak MSÜ KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.
4. Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.
 
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
MSÜ KHO K.LIĞI MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
         Bu Teknik Şartname yayın tarihinden itibaren geçerlidir.
2. MSÜ KHO İs.Ş.Md.lüğünün yazılı izni alınmadan Şartnamede değişiklik yapılamaz.
İÇİNDEKİLER
                                                                                                                   
                                                                                                                 SAYFA NO         :
 İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR              3
   GENEL HUSUSLAR                                                                    3-4
   YAPILACAK İŞLERİN YÖNTEM VE TARİFİ                              5-11
TEKNİK ŞARTNAME
YAPIM İŞİNİN ADI    : MSÜ KHO K. MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ
                                    KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI
PROJE NO                : -
YERİ                           :MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI / ANKARA
İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR:
            Kara Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde yer alan “MSÜ KHO K. MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI” işi için gerekli tüm imalatları, malzemelerin teknik özelliklerini, emniyet tedbirleri garanti şartları ile diğer hususları kapsamaktadır.
GENEL HUSUSLAR:
Bütün inşaat işleri ve kullanılacak malzemeler; bu şartnamedeki tanımlara, proje ve mahal listelerindeki şartlara,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesine, fen ve mühendislik kaidelerine, birim fiyat tariflerine ve varsa özel (teknik) şartnamelerine uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.
Teknik Şartname, Mahal listesi, Projeler v.b. dokümanlar arasında tereddüte düşülen durumlarda İdarenin görüşü esastır. Bu durumlarda yüklenici firma İdare ile irtibata geçecek ve İdarenin onayını müteakip imalatlara devam edecektir.
Yüklenici kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine ayrıca fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından dolayı ortaya çıkan ve kullanım hataları haricindeki (Gizli kusurlardan) zarar ve ziyandan sorumludur. Bu kapsamda yapılan imalatlar kesin kabulü yapılmış olsa dahi 1 (Bir) yıl süre ile yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Bu gibi durumlarda yüklenici firma gerekli tadilat, onarım ve değişiklikleri ücretsiz olarak yapmakla yükümlüdür.
Yüklenici imalatlarda kullanacağı tüm malzemelerden farklı numuneleri (En az 3 farklı numune) idarenin görüşüne sunacaktır. İmalat bünyesine girecek her türlü malzeme ve kullanılan cihaz, TSE (ve/veya ISO 9001) damgalı veya TS Kalite belgesine sahip, 1. sınıf malzeme olacaktır. İmalatlar Yapı Denetim Heyetinin müsaadesi alınmadan yapılmayacaktır. Yapı Denetim Heyetinin kullanılmasını uygun görmediği malzemelerin değiştirilmesi hususunda tam yetkilidir.
Söz konusu iş kapsamında kullanılacak malzemeler ve teçhizat üzerinde kırık, çatlak ve deformasyon gibi imalat hataları bulunmayacaktır. Kullanılacak malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
Söz konusu iş anahtar teslim götürü bedel olarak yapılacağından, kullanılacak her türlü malzemenin şantiye yerine getirilmesi, yapılması gerekecek diğer tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj ve demontaj, her türlü işçilik ve idare tarafından istenilen yere istif işleri gibi masraflar işin kapsamı içerisinde düşünülecek bunlar için yükleniciye sözleşme bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Yapılacak tüm imalatlar KHO Komutanlığına hiçbir maddi ve hukuki yükümlülük getirmeyecek şekilde yerine getirilecektir. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecek, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya eksik tanımlar ile projelerde tespit edilen eksik ya da yanlışlarla ilgili varsa görüş, öneri ve ilave projeler teklifler ile birlikte bir rapor halinde idareye sunulacaktır. Bu sebeple yapılacak her tür hatadan yüklenici birinci derecede sorumlu olacaktır.
İmalat sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, elektrik, makine, vb. işlerine ait proje ve de problemleri Yüklenici tarafından çözülerek, bu amaçla çizilecek her türlü proje, detay ataşman idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlatılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
İmalatlar onaylı projeler, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyulacaktır.
Sökümden çıkan malzemeler (İdarenin tespit edeceği malzemeler) tutanakla ilgili birliğe teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumdaki malzemeler belediyenin göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır.
İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayını müteakip imalata devam edilecektir.
Yüklenici her türlü numuneyi beğenilmek ve seçilmek üzere iş yerine getirmekle ya da numunenin bulunduğu imalathaneye yapı denetçisini ve kullanıcı Birlik sorumlu personelinin götürülmesini, yapı denetçisinin istediği süre ve zamanlarda sağlamakla yükümlüdür. İdare, gerekli görmesi halinde kullanılan her türlü malzeme ve yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deney yapabilecektir. Bununla ilgili doküman, muayene ve deneylerin masrafı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, imalatlar sırasında idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin vereceği talimatlara uymak zorundadır.
İhale kapsamında belirtilen imalatlar dışında, önceden düşünülmemiş, gözden kaçan ya da imalat sırasında ortaya çıkacak, yapılması gerekli görülen, bağlı tüm ekstra tamir tadilat ve onarım işlerinde söz konusu iş kapsamında Yüklenici tarafından ikmal edilecektir. İlave imalatlar için Yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Onarım ve yenileme sırasında, ihale konusu mevcut mahallerde verilecek her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Bu durumda yüklenici verilen zararı tazminle yükümlüdür. (Malzemelerin mahalline getirilmesi, inşaattan çıkan artıkların yüklenmesi ve nakli sırasında söz konusu binaya verilmesi muhtemel zararlar dahil).
Tüm işler bitirildikten sonra bina içinde ve dışında çalışma yapılan tüm mahallerde inşaat işlerinden kalan tüm artıkların her türlü temizliği yapılarak bina, çalışma ortamına müsait ve işler hale getirilecektir.
     YAPILACAK İŞLERİN YÖNTEM VE TARİFİ:
İNŞAAT İMALATLARI:
İnşaat mahallinde yapılacak imalatlarla ilgili aşağıdaki maddelerde özel bir açıklama yapılmadıysa imalatlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Birim Fiyat tariflerindeki ve Özel pozlarda yer alan: İNŞ.ÖZEL-1, İNŞ.ÖZEL-2, İNŞ.ÖZEL-3, İNŞ.ÖZEL-4, İNŞ.ÖZEL-5, 23.243/2, Y.25.003/05, İNŞ.ÖZEL-6, İNŞ.ÖZEL-7, Y.23.241, Y.28.645/C02, Y.25.002/02 ve İNŞ.ÖZEL-8 inşaat imalat pozlarındaki asgari yapım şartlarını sağlayacak şekilde olacaktır.
Mevcut pozlarda bulunmayıp da özel imalat olarak yapımı planlanan tüm imalatların ve imalat bünyesine giren malzemelerin ilgili standartlara uygun olması, imalatların yürürlükteki şartnamelere, fen ve mühendislik kaidelerine uygun olarak yapılması zorunludur.
İNŞ.ÖZEL-1, Pozuna uygun olarak: Makine İle Her Derinlik Ve Her Genişlikte Her Cins Toprak Kazılacaktır. (Derin Kazı). Kazı öncesi, sırası ve sonrasında yeraltı hat ve bölümlerine zarar verilmeyecektir. Zarar verildiği takdirde Yüklenici tarafından telafi edildikten sonra imalata geçilecektir.
İNŞ.ÖZEL-2, Pozuna uygun olarak: Makine İle Her Derinlik Ve Her Genişlikte Her Cins Toprak Dolgu Yapılacaktır. (Sulama Ve Her Kademede Kompaktörle Sıkıştırma Dahil). Tüm dolgu zemin kısımları 2 aşamada (her aşama 1,5 m) doldurulacak, her aşamada kompaktör ile sulanarak sıkıştırılacak, üstüne 1 metre yüksekliğinde tuvenan, üzerine 20 cm yüksekliğinde blokaj, üzerine 20 cm kalınlığında betonarme tabliye ve üzerine harçlı mucartalı andezit imalat tatbik edilecektir. İmalat safhalarının herhangi biri eksik ve ya bozuk olursa Yüklenici tarafından sökülerek yeniden yapılacaktır. İmalatın her safhasında yapı denetim kontrollerine haber verilerek imalat kontrol edildikten sonra takip eden imalata geçilecektir. Yapı denetim heyetine kontrol ettirilmeyen imalat Yüklenici tarafından sökülüp yıkılacak ve tekrar imal edilecektir.
İNŞ.ÖZEL-3, Pozuna uygun olarak: Ø 150 Mm Çapa Kadar Maksimum 200 Cm Uzunluktaki Çam Ağaçlarının tüm kökü İle Kaldırılacak (özel üçgen kökü ile ağaç kaldırıcı vasıtasıyla), idarenin gösterdiği Yeni Yerine Dikilecek, İş Bitiminde Yeni Yerinden Kaldırılacak Ve İlk Kaldırıldığı Noktaya Kökü İle Birlikte Dikilecektir. İşlem öncesi sırası ve sonrasında sedirler kırılır, hasar alır vs. Yüklenici tarafından aynı boy ve ebatta yenisi ile değiştirilecektir.
İNŞ.ÖZEL-4, Pozuna uygun olarak: Kazı güzergahındaki Andezit Zemin Kaplaması Sökülecektir. Söküm ve kazı öncesi, esnası ve sonrasında kazı güzergahı haricinde andezit kaplamaya zarar verilmeyecektir. Zarar verildiği takdirde Yüklenici tarafından tamir edilip imalat tamamlanacaktır.
Y.26.020/311A, Pozuna uygun olarak: 4 Cm Kalınlığında Mucartalı Andezit Levha İle Döşeme Kaplaması Yapılacaktır. (30cmxserbest Boy). İmalatta herhangi bir şişme, terazisizlik, derz hatası ve eğim hatası olduğu takdirde imalat Yüklenici tarafından sökülüp yeniden yapılacaktır.
Y.26.017/102, Pozuna uygun olarak: 10x20x50 Cm Boyutlarında Andezit Bordür Temini Ve Yerine Döşenecektir. İmalat mevcut andezit kotu ile tam terazide olacak şekilde tatbik edilecektir.
İNŞ.ÖZEL-5, Pozuna uygun olarak: Ø 300 Mm Anma Çaplı Hdpe Esaslı Koruge Kanalizasyon Borusunun Temini ve Yerine Döşenecektir. İmalat projesine tam uygun eğim ve koşullarda tatbik edilecektir. Koruge İmalat tamamlanmadan boruların kaçak, manşon ve bağlantı testi yapılacaktır.
Y.18.460/24, Pozuna uygun olarak: Ø 200 Mm Anma Çaplı, Pvc Esaslı Koruge Drenaj Borusunun Temini Ve Yerine Döşenecektir. Koruge İmalat tamamlanmadan boruların kaçak, manşon ve bağlantı testi yapılacaktır.
Y.15.140/03, Pozuna uygun olarak: Kum Temin Edilerek, Makine İle Serme, Sulama Ve Sıkıştırma Yapılacaktır. Boru kum bohçalaması yapılmayan imalat Yüklenici tarafından sökülecektir.
Y.15.140/04, Pozuna uygun olarak: Andezit kaplama altı betonarme tabliyeye taban olmak üzere Çakıl Temin Edilerek, Makine İle Serme, Sulama Ve Sıkıştırma Yapılacaktır. Çakıl Temin Edilerek, Makine İle Serme, Sulama Ve Sıkıştırma yapılmayan imalat Yüklenici tarafından sökülecektir.
İNŞ.ÖZEL 6, Pozuna uygun olarak: Tüm boru imalatı üzeri andezit kaplama altı kısımlara 1 metre yüksekliğinde ve tüm boru güzergahı boyunca Tuvenan Malzeme Temin edilecek Ve Sulanarak Serilecektir.
Y.16.050/14, Pozuna uygun olarak: Beton Santralinde Üretilen Veya Satın Alınan Ve Beton Pompasıyla Basılan, C 20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil). Beton santralinden belge ile getirilmeyen beton imalatı yapılmayacaktır. Demir teslimi yapı denetim heyetine yapılmadan beton dökülmeyecektir.
Y.23.014, Pozuna uygun olarak: Ø 8 - Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, imalat hazırlıkları ve yerine konulması olarak tatbik edilecektir. M2 de en az 2 adet proje detayına tam uygun sehpa ile imalat tamamlanacaktır.
23.256, Pozuna uygun olarak: 1000 mm kapak net açıklıklı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Rögar Kapağı Temin edilecek Ve Yerine Konulacaktır. (Kapak Net Açıklığı Minimum 600 Mm).
İNŞ.ÖZEL 7, Pozuna uygun olarak: 10 Cm Kalınlığında Ø100 Cm Prekast Rögar Tabanı Temin edilecek ve Yerine Konulacaktır.
İNŞ.ÖZEL 8, Pozuna uygun olarak: 10 Cm Kalınlığında Ø100 Cm Prekast Rögar Bileziği Temin edilecek Ve Yerine Konulacaktır.
İNŞ.ÖZEL 9, Pozuna uygun olarak: 12 Cm Kalınlığında Ø100 Cm Prekast Rögar Mahruti Temin edilecek ve Yerine Konulacaktır.
Baca 6 için Bodrum kat WC bağlantısı mevcut zemin altı pis su borusu kuka ile açılacaktır.
Baca 7 için zemin, 1.kat ve 2.kat toplar pvc pis su hattı bodrum kat WC tavanından ayrılacak ve projedeki esasına göre Baca 7’ye bağlanacaktır.
Hangi imalat olursa olsun imalatın çeşidine göre en az 3 (üç) farklı numune, numunesi getirilemeyecek özellikte malzemeler için ise katalog/kataloglar idare tarafından görülüp numunelerden birisi seçilmeden hiçbir imalat başlatılmayacaktır. İmalat sırası ve sonrasında oluşan tüm moloz ve değersiz atıklar tek ve/veya iki nokta belirlenip Yüklenici Firma tarafından bu noktalarda biriktirilecek ve imalat sırasında ve/veya sonrasında Kurum dışına çıkarılacaktır. Sökümden çıkan hurda malzemenin miktarı Yüklenici Firma tarafından belirlenerek Yapı Denetim Görevlileri nezaretinde ve tutanak dâhilinde MSÜ KHO K.lığı hurdalığına teslim edilecektir.
Her türlü zarar Yüklenici tarafından karşılanacaktır ve zarar verilen yerlerin tamiri yapılacaktır. Tüm imalat ve sistemler çalışır vaziyette/eksiksiz olarak teslim edilecektir.
Tüm İmalatlarda herhangi bir segregasyon (ayrışma), terazisizlik, taşma, şakülsüzlük veya bozukluk gerçekleşirse imalat Yüklenici Firma tarafından sökülecek veya yıkılacaktır.
İhale günü öncesinde Firmalar tarafından İdare ile irtibata geçilecek, belirlenen yer gösterme tarihi İstekli Firmalara bildirilecek ve bildirilen tarihte yer gösterimi yapılacaktır.
            İş bu Teknik Şartname 9 (Dokuz) sayfadan ibarettir.
MAHAL LİSTESİ 
MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI
MAHALİN ADI : DIŞ CEPHE
SIRA NO. POZ NO. İMALATLAR ÖLÇÜ BİRİMİ  
  İNŞAAT İMALATLARI  
1 İNŞ.ÖZEL-1 MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI (DERİN KAZI) M² X
2 İNŞ.ÖZEL-2 MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE HER CİNS TOPRAK DOLGU YAPILMASI (SULAMA VE HER KADEMEDE KOMPAKTÖRLE SIKIŞTIRMA DAHİL) M² X
3 İNŞ.ÖZEL-3 Ø 150 MM ÇAPA KADAR MAKSİMUM 200 CM UZUNLUKTAKİ ÇAM AĞAÇLARININ KÖKÜ İLE KALDIRILMASI, YENİ YERİNE DİKİLMESİ VE İŞ BİTİMİNDE YENİ YERİNDEN KALDIRILMASI VE İLK KALDIRILDIĞI NOKTAYA KÖKÜ İLE BİRLİKTE DİKİLMESİ. KG X
4 İNŞ.ÖZEL-4 ANDEZİT ZEMİN KAPLAMASI SÖKÜLMESİ M² X
5 Y.26.020/311A 4 CM KALINLIĞINDA MUCARTALI ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY) M² X
6 Y.26.017/102 10X20X50 CM BOYUTLARINDA ANDEZİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ M² X
7 İNŞ.ÖZEL-5 Ø 300 MM ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ M² X
8 Y.18.460/24 Ø 200 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖSENMESİ M² X
9 Y.15.140/03 KUM TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI M² X
10 Y.15.140/04 ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI KG X
11 İNŞ.ÖZEL 6 TUVENAN MALZEME TEMİNİ VE SULANARAK SERİLMESİ M² X
12 Y.16.050/14 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) M² X
13 Y.23.014 Ø 8 - Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI M² X
14 23256 CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT RÖGAR KAPAĞI TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (KAPAK NET AÇIKLIĞI MİNİMUM 600 MM) AD X
15 İNŞ.ÖZEL 7 10 CM KALINLIĞINDA Ø100 CM PREKAST RÖGAR TABANI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI M² X
16 İNŞ.ÖZEL 8 10 CM KALINLIĞINDA Ø100 CM PREKAST RÖGAR BİLEZİĞİ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI M² X
17 İNŞ.ÖZEL 9 12 CM KALINLIĞINDA Ø100 CM PREKAST RÖGAR MAHRUTİ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI AD X
PROJE ÇİZİMİ İDAREDEN ALINABİLİR.
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN USULÜNE AİT
“MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE
ONARIMI”NA AİT TİP SÖZLEŞME
 (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)
Sözleşmenin Tarafları
Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..................................................................................(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
            2.1. İdarenin Adresi                : MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Bakanlıklar/ANKARA
            Tel. No                                    : (0312) 417 51 90 / 2504
Faks No                                 : (0312) 4183226
E-Posta Adresi (varsa)          : ihale@kho.edu.tr
2.2. Yüklenicinin adı
Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi   :.............................................
Tel. No                                               :.............................................
Faks No                                             :.............................................
E-Posta Adresi (varsa)                      :.............................................
Vergi Numarası                                 :.............................................
Vergi Dairesi                                      :.............................................
IBAN Numarası                                 :.............................................
2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı
Madde 3-
3.1. İşin Adı                                       : MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ KANALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI
3.2. İşin Yapılma Yeri                       : MSÜ KHO K.LIĞI 1.TABUR ATATÜRK SİTESİ BAHÇESİ
3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı    : Teknik şartnamede belirtilmiştir.
Sözleşmenin Dili
Madde 4-Sözleşmenin dili Türkçedir.          
Tanımlar
Madde 5- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6-
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen..........................(rakam ve yazıyla).............................toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.
Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Madde 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.
Sözleşmenin Ekleri
Madde 9 –
9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
            1- Sözleşme Tasarısı,
            2- Teknik Şartname,
            3- Proje.
9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.
İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
Madde 10-
10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi:
10.1.1. Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren
5 (Beş) iş günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
10.1.2. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.
10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbindealtı) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.         
Teminata İlişkin Hükümler
Madde 11-
11.1. Kesin Teminat: Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’ sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak, İhale Komisyon Başkanlığına sunacaktır.
11.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi
11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminatın yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.
11.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 
11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 12-
12.1.    Yüklenicinin hakedişi MSÜ KHO Saymanlığınca ödenir.
12.2. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde 
03.8.9.01-1 ekonomik kodundan düzenlenecek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır
12.3. Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak iş bitiminde düzenlenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2018 Yılında tamamı için ödenek tespit olunmuştur.
12.4. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı
Madde 13- Bu iş için avans verilmeyecektir.
Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları
Madde 14- Fiyat farkı ödenmeyecektir.
Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları
Madde 15- Bu işyerinde alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. İşlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 16- Yapılan işlerin bir yıl süreyle ücretsiz onarımı yapılacaktır.
            İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması
Madde 17-
17.1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (All risk) sigorta) yaptırmak zorundadır.
17.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Madde 18-
18.1. Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %10’ una kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.
18.2. Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
18.3. Mücbir sebep halleri:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.
18.4. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.
18.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Madde 19- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
Teminat Süresi
Madde 20- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 365 gün olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
Madde 21-
21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
Madde 22-Yüklenici üstlenmiş olduğu işi sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen sanat kurallarına uygun şeklide yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda yapım işleri genel şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Taahhüdün Yerine Getirilmemesi
Madde 23- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar
Madde 24- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
Madde 25- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Geçici Kabul Noksanları
Madde 26- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 80 md.) Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’ üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilir.
Diğer Hususlar
Madde 27- Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler: işin sözleşme bedelinin üstünde bir bedelle tamamlanması halinde yüklenici bir tazminat talebinde bulunmaksızın işi sözleşmedeki hükümler çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Yapılacak iş anahtar teslimi götürü bedel usulü ile gerçekleştirileceğinden işin tamamlanması sonrasında ek ödeme talep edilmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla peşinen kabul edilmiş olacaktır. Ara hakediş ödenmeyecektir.
Madde 28- Yüklenici firma, zemin yüzey kaplamasıyla ilgili yaptığı imalat için en az 5 (Beş) yıl süre ile sızdırmazlık (su geçirmezlik) garantisini belge ile taahhüt edecektir.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 29- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yürürlük
Madde 30- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 81 md.) Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, ihale dokümanında sözleşmenin noterce onaylanması ve tescili öngörülmüşse bu tescil ve onayın yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 30 (Otuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………….tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.  Ayrıca idare yüklenicinin talebi üzerine sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

EKAP NUMARASI: 18DT57991

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

c.Fax Numarası: +90312 418 32 26

d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr