İşin Adı KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARININ BASINÇ TESTLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI

İhale Usulü 22/D DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

Faks : +90312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr

         

Malın Niteliği ve Türü KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARININ BASINÇ TESTLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI

Malın Miktarı 1 KALEM

Mal Teslim Yeri KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Mal Teslim Tarihi SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 5 (BEŞ) GÜN İÇERİSİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK İŞE BAŞLANACAKTIR. 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ

İhale Yeri MSÜ KHO İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI EK BİNASI KİRAZLIDERE-ÇANKAYA/ANKARA (MSB İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KARŞISI)

İhale Tarihi 09.08.2017 10:00

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK HİZMET ALIMI İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA

                                                                                                                                 BAKANLIKLAR/ANKARA

........./......../2017

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI /FİRMA ADI                     :

AÇIK TEBLİĞ ADRESİ                          :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI           :

TELEFON VE FAKS NUMARASI           :

    Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 09/08/2017 saat 10:00’da yapılacak olan KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARININ BASINÇ TESTLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI‘na ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimin kabulünü arz ederim.

1.  Teklifime K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.

2.  Teklifim  ........./........../2017 tarihine kadar geçerlidir.

3.  Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyorum.

4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımı taahhüt ediyorum.

5. Doğrudan Temin üzerimde kalması durumunda yapılacak hizmet işinin yer teslimi gerçekleştirildikten sonra 30 (Otuz) takvim günü içerisinde bitirmeyi taahhüt ediyorum.

6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı beyan ediyorum.

7. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğim toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumun ekindeki tarafımdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.

TEKLİF SAHİBİNİN                  :

ADI SOYADI    :

FİRMA ADI       :

İMZA               :

NOT:

İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.

Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.

İRTİBAT NOKTASI:

SNT: 0312 417 51 90 ( DAHİLİ: 2551-2553)

MAHAL LİSTESİ 

İŞİN ADI: KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARININ BASINÇ TESTLERİNİN  YAPTIRILMASI
MAHAL ADI ve YERİ POZ NO İMALATLAR MİKTARI BİRİM  MAKİNE İMALATLARI    
3 Numaralı Isı Merkezi MAK-ÖZ-1 1.250.000 Kcal/h'lık Sıcak Su Kazanlarının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
1 Numaralı Nizamiye MAK-ÖZ-2 200.000 Kcal/h'lık Sıcak Su Kazanının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
Maliye Binası MAK-ÖZ-3 50.000 Kcal/h'lık Sıcak Su Kazanının Basınç Testi Yapılması  1 Adet
Atış Poligonu MAK-ÖZ-4 350.000 Kcal/h'lık Sıcak Su Kazanının Basınç Testi Yapılması  1 Adet
ASEM MAK-ÖZ-5 1.000.000 Kcal/h'lık Sıcak Su Kazanlarının Basınç Testi Yapılması 2 Adet
Kreş MAK-ÖZ-6 40.000 Kcal/h'lik Kat Kaloriferinin Basınç Testi Yapılması  1 Adet
Cami MAK-ÖZ-7 50.000 Kcal/h'lık Kat Kaloriferinin Basınç Testi Yapılması  1 Adet
2 Numaralı Nizamiye MAK-ÖZ-8 33.000 Kcal/h'lik Kat Kaloriferinin Basınç Testi Yapılması 1 Adet
3 Numaralı Nizamiye MAK-ÖZ-9 46.000 Kcal/h'lık Kat Kaloriferinin Basınç Testi Yapılması  1 Adet
1 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-10 5.600.000 Kcal/h'lık Buhar Kazanlarının Basınç Testi Yapılması  6 Adet
2 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-11 6.720.000 Kcal/h'lık Buhar Kazanlarının Basınç Testi Yapılması  3 Adet
2 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-12 250 Lt. 'lik Boylerin Basınç Testi Yapılması  1 Adet
C Spor Salonu MAK-ÖZ-13 3.000 Lt. 'lik Hızlı Boylerin Basınç Testi Yapılması 2 Adet
1 Numaralı Nizamiye MAK-ÖZ-14 500 Lt. 'lik Boylerin Basınç Testi Yapılması 1 Adet
13 Mart Sitesi MAK-ÖZ-15 3000 Lt. 'lik Hızlı Boylerin Basınç Testi Yapılması 2 Adet
ASEM MAK-ÖZ-16 1000 Lt. 'lik Boylerin Basınç Testi ve
500 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
1 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-17 200 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
2 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-18 50-500 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
3 Numaralı Isı Merkezi MAK-ÖZ-19 2000 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
1 Numaralı Nizamiye MAK-ÖZ-20 500 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
Maliye Binası MAK-ÖZ-21 500 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
Atış Poligonu MAK-ÖZ-22 750 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
2 Numaralı Nizamiye MAK-ÖZ-23 30 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
1'inci Tabur MAK-ÖZ-24 1000 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
Anfi MAK-ÖZ-25 750 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
4'üncü Tabur MAK-ÖZ-26 750 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 2 Adet
Motor Kademe MAK-ÖZ-27 350 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
3'üncü Tabur Yeni Bina MAK-ÖZ-28 750-1000 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 4 Adet
Kazım Karabekir Sitesi MAK-ÖZ-29 750 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 2 Adet
Revir MAK-ÖZ-30 750 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 2 Adet
Asım Eren Sitesi MAK-ÖZ-31 750 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 2 Adet
İtfaiye MAK-ÖZ-32 350-750 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
Yüzme Havuzu MAK-ÖZ-33 500 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
2'nci Tabur MAK-ÖZ-34 750 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
Cumhuriyet Sitesi MAK-ÖZ-35 1000 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 4 Adet
13 Mart Sitesi MAK-ÖZ-36 250Lt. ve 1500Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 2 Adet
Kreş MAK-ÖZ-37 50 Lt.'lik Genleşme Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
1 Nu.lı Isı Merkezi MAK-ÖZ-38 300 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması  2 Adet
A/B Spor Salonu MAK-ÖZ-39 2000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması 2 Adet
3 Numaralı Isı Merkezi MAK-ÖZ-40 750-4000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması 4 Adet
1'inci Tabur MAK-ÖZ-41 3000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
4'üncü Tabur MAK-ÖZ-42 3000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
3'üncü Tabur Yeni Bina MAK-ÖZ-43 1000-3000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması  5 Adet
Kazım Karabekir Sitesi MAK-ÖZ-44 3000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
Revir MAK-ÖZ-45 3000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
Asım Eren Sitesi MAK-ÖZ-46 3000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması 1 Adet
Yüzme Havuzu MAK-ÖZ-47 3000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması 2 Adet
2'nci Tabur MAK-ÖZ-48 3000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması 3 Adet
Cumhuriyet Sitesi MAK-ÖZ-49 2000 Lt.'lik Akümülasyon Tankının Basınç Testi Yapılması  1 Adet
İstihkam Depo MAK-ÖZ-50 50.000 Kcal/h'lik Kombinin Basınç Testi Yapılması 1 Adet

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d DOĞRUDAN TEMİN İHALE USULUNE AİT GÖTÜRÜ BEDEL HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

KHO K.LIĞI KALORİFER KAZANLARININ BASINÇ TESTLERİNİN YAPTIRILMASINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Sözleşmenin Tarafları

Madde1- Bu sözleşme, bir tarafta Milli Savunma Üniversitesi KHO Komutanlığı (bundan sonra “idare” olarak anılacaktır) İle diğer tarafta ...................................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2-

2.1. İdarenin adresi                                        : Kara Harp Okulu Komutanlığı KHO Cad.

                                                                Bakanlıklar/ ANKARA

Tel No                                                            : 0 312 417 51 90 / 2505

Faks No                                                         : 0 312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi (Varsa)                    : ..................................................

2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi          : .................................................................

Tel No                                                            : .................................

Faks No                                                         : .................................

Elektronik Posta Adresi                                 : .................................

Vergi Numarası                                              : .................................

Vergi Dairesi                                                  : .................................

Banka Adı Ve Şubesi                                     : ..................................

Banka Hesap Numarası                                : .................................

2.3 Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2 de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ etmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4 Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks, veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilir.

Madde 3- Sözleşmenin Dili

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- İş Tanımı

11 Adet brülörün yanma ayarlarının yapılması ve genel bakımının yapılmasıdır.

Madde 5- Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve İhale Dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6-  Teminata İlişkin Hükümler

11.1. Kesin Teminat: Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak, İhale Komisyon Başkanlığına sunacaktır.

11.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi

11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminatın yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.

11.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.    

Madde 7- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesidir. Bu Sözleşmenin toplam götürü bedeli ........................................ (rakam ile) ....................................................... (yazı ile)’ dir.

Madde 8- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 9- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşmenin çoğaltılması da dâhil sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 10- Sözleşmenin Ekleri

10.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

10.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

Sözleşme Tasarısı
Teknik Şartname
Mahal Listesi

Madde 11- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin imzalanmasından işin kabulünün yapılmasına kadar geçen süredir.

Madde 12- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer teslim tarihinin son gününün tatil gününe gelmesi durumunda, tatil gününü izleyen ilk iş günü yer teslimi için son gün olarak değerlendirilecektir. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları

13.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dâhil) işin kabulüne müteakip usulüne uygun belgelerle 03.5.9.90-1 ekonomik harcama kodundan KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ödenir. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır.

13.2. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

13.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.

Madde 14- Avans verilmesi, Şartları ve Miktarları

Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 15- Cezalar ve Kesintiler

15.1. Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılacak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1  (Yüzdebir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20‘nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilecektir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.

15.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

15.3.  İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

15.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 16- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

Yüklenici iş yerindeki her türlü güvenlik önlemini almaktan sorumludur. İşin yapılması sırasında idarenin teknik personelince alınması istenecek her türlü güvenlik önlemi yüklenici tarafından alınacaktır. Yer teslim tarihinden başlamak üzere geçici kabul tarihine kadar All Risk sigorta yapılacaktır.

Madde 17- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Mücbir sebebler : İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

Doğal afetler

Kanuni grev
Genel salgın hastalık
Kısmı veya genel seferberlik ilanı
Gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek diğer haller.

Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

18.1. İklimlendirme cihazlarının bakımlarını yapılması ve servis tutanaklarının idareye teslim edilecektir.

Madde 19- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılmayacaktır.

Madde 20- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Yüklenicinin taahhüdünü teknik şartnameye ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine veya Yüklenicinin 4735 sayılı kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda sözleşme feshedilecektir.

Madde 21- Yüklenicinin Ceza sorumluluğu

İş tamamlandıktan sonra ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25. maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Bu  kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27. maddesi hükmü uygulanır.

Madde 22- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Yüklenici, taahüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme  seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin edilen ettireceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27. maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 23- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 24- Diğer Hususlar

Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler: İşin sözleşme bedelinin üstünde bir bedelle tamamlanması halinde yüklenici bir tazminat talebinde bulunmaksızın işi sözleşmedeki hükümler çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Yapılacak iş anahtar teslimi götürü bedel usulü ile gerçekleştirileceğinden işin tamamlanması sonrasında ek ödeme talep edilmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla peşinen kabul edilmiş olacaktır. Ara hakediş ödenmeyecektir.

Madde 25- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra mahkemeleri yetkilidir.

Madde 26- Yürürlük

Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve yüklenici ) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 26 (Yirmialtı) maddeden ibaret olan bu sözleşme; idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ............................ tarihinde imza altına alınarak (1) nüshası taraflarca (idare ve Yüklenicide ) alıkonulur.

İDARE                                                                                              YÜKLENİCİ

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

c.Fax Numarası: +90312 418 32 26

d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr