.png)
3 NCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS A.K.lığı 103 Kalem Stok Seviye Mal Alımı
İhale Usulü 22-D
İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı
Adres : Ayazağa/İSTANBUL
Telefon : +902123651200
Faks : +902123651264
Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
Malın Niteliği ve Türü MAL ALIMI
Malın Miktarı 103 KALEM ADET
Mal Teslim Yeri 3'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI AYAZAĞA/SARIYER/İSTANBUL
Mal Teslim Tarihi Sözleşme imzalandıktan sonra 20 takvim günü içerisinde 3’üncü Kolordu Komutanlığınca belirtilen yere tek partide teslim edilecektir.
İhale Yeri 3'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU AYAZAĞA/SARIYER/İSTANBUL
İhale Tarihi 22.08.2017 10:30
İhale İlanı Metni
3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL
1. Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS A.K.lığı 103 Kalem Stok Seviye Mal Alımı, doğrudan temin usulü ile 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 10:30’da yapılacaktır. Satın alınacak malzemelerin listesi ve miktarı, malzemelerin evsaf ve teknik özellikleri ve sözleşme tasarısı aşağıda belirtilmiştir.
2. Malzemeler, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Malzemelerin tamamına teklif verilecek ve kısmi alım yapılmayacaktır. Alım kararına müteakip yüklenici ve idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
3.Malzemeler, Sözleşme imzalandıktan sonra 20 takvim günü içerisinde 3’üncü Kolordu Komutanlığınca belirtilen yere tek partide teslim edilecektir.
4. Alınacak malzemelerin muayene ve kabulü, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılacaktır. Fiziki muayenesi Evsafta belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının muayenesi yapılacaktır.
5. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden MSÜ Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren iki ay içince ödenecektir.
6. Teklif Mektubu (Piyasa Araştırma Tutanağı) aşağıdaki e-posta adresine başvurarak e-posta ile ya da dileyen istekliler komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.
7. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 10:30’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir.
8. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.
9. İrtibat için e-posta ve telefon numaraları aşağıda verilmiştir.
İRTİBAT NUMARALARI:
Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 (Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00'dan 2981 - 2982 (Sinan ÖNAL)
Tel :0 212 365 12 64
E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
ALINACAK MALZEMELERİN LİSTESİ
Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS A.K.lığı 103 Kalem Stok Seviye Mal Alımı
S.NO STOK NUMARASI MALZEMENİN CİNSİ BİRİM MİKTAR
1 8010KK0284121 Yağlı Boya (Sütlü Kahve) Kg. 100
2 5340270508404 Derz Dolgu Harcı Slikonlu 20 kgx1 Beyaz Bg 5
3 8040270141092 Yapıştırıcı, Fayans ve Seramik Kg. 200
4 5610270099129 Alçı, Sıva için Kg. 200
5 5610270363769 Alçı, Sıva için (Saten) Kg. 250
6 8010KK0374732 Beyaz Plastik Boya (Slikonlu İç Cephe Boyası) Lt. 420
7 8010KK0413594 Plastik Boya,Bej Lt. 80
8 8010270326339 Boya, Dış Cephe Haki (Su Bazlı) Kg. 200
9 8010270427868 Yağlı Boya (Kahverengi) Kg. 40
10 8010KK0272559 Boya Sentetik Yağlı Gri Cn. 2
11 5315002714095 Yağlı Boya Beyaz Kg. 100
12 8010KK250007 Sentetik. Yağlı boya, siyah, 15 lt'lik Ad. 4
13 8010002416996 Yağlı Boya Kırmızı Kg. 60
14 8020270159062 Plastik Robot Fırça 2,5 Numara Ad. 30
15 8020KK0399021 Rulo Parmak 10 cm'lik Ad. 40
16 8020KK0212251 Kestirme Fırça (Yağlı Boya) Ad. 30
17 5610270369259 Çimento, (50 Kgx1) Bg. 150
18 5350270524015 Zımpara 180'lik (İnce Dişli) 100'lük Paket Ad. 1
19 4240270228283 Eldiven, Koruyucu, İş Pr. 50
20 8020KK0213978 Parmak Rulo Ucu Ad. 100
21 8010KK0063431 Sentetik Tiner Kg. 40
22 8420270479705 Fanila, Pamuklu, Mavi TİP-2 NU:M Ad. 20
23 5340270136996 Kapı Kilidi Komple (Dış Kapı Silindir Göbekli) Ad. 10
24 8405270368544 Şapka Mavi Ad. 20
25 8040KK03044159 Hızlı Yapıştırıcı Ad. 20
26 5510270397124 Çam Kereste 5*10*400 Ad. 15
27 5340KK0398992 Kapı Kolu Mine Yale Tk. 20
28 5340KK0145945 Kilit Göbeği, Anahtarlı (Silindirli) Ad. 20
29 5305KK0009341 Vida Yıl. Başlı 3,5x30 Bx. 5
30 5345270148472 Metal Kesici Taş 180'lik Ad. 40
31 8010KK0213982 Dış Cephe Boyası (Çimento Gri) Lt. 100
32 8010KK0444497 Betakrik Tavan Boyası Lt. 80
33 8010270382575 Poliüretan Köpük 750 ml Ad. 20
34 8010270422758 Boya Sentetik Gri Lt. 40
35 6115123500555 2,5'luk Kaynak Elektrodu Pk. 5
36 5340270440474 Pvc Kapı Kolu Tuvalet Ad. 50
37 5340KK0399037 Kapı Kolu Satten Yale(Barelli Tip) Ad. 10
38 2510270483728 Alüminyum Gömme İç Kapı Kilidi(Dar Tip Barel Dahil) Ad. 5
39 5340KK0498526 Barel Silindirli Gömme Kapı Kilidi Ad. 5
40 6150270070828 3*1,5mm TTR Kablo Mt. 200
41 6145270599841 3*2,5mm TTR Kablo Mt. 300
42 5935270343192 Sıvaaltı topraklı priz Ad. 30
43 5935270162995 Erkek fiş 220V Ad. 100
44 5935KK0430260 5'Li Grup Priz Kablosuz Ad. 50
45 5935270469832 4'lü Grup Priz Kablosuz Ad. 50
46 5930270074345 Sıva altı komitatör Ad. 30
47 5930270172387 Sıva aldı Adi Anahtar Ad. 30
48 6145270106259 4*2,5mm TTR Kablo Mt. 200
49 6145KK0192760 5*2,5 mm TTR Kablo Mt. 200
50 6210KK0016166 Pano Sinyual Lambası Ad. 40
51 5330270056651 Bant İzole Ad. 303
52 5920270421054 Altılı Otomat Kutusu Sıva Üstü Ad. 15
53 6250270323445 İğne Bacaklı Halojen Ampul Duy Ad. 50
54 6110270547673 3 TF42 Kontaktör Ad. 10
55 6110270216679 3 TF40 Kontaktör Ad. 10
56 6250270344632 Flouresant Duy ve Starter Yuvası Ad. 50
57 5975270120624 Kablo Kanalı 16*16 Mt. 50
58 5925270007063 Sigorta Otomat 3*20A Ad. 30
59 6240KK0039280 Flouresant 18W Ampul Ad. 200
60 6210KK0469146 Armatür Ledli Sıva Üstü(20*20 25w) Ad. 70
61 6210KK0454448 Armatür Led Downlight (Q 160 mm) Ad. 80
62 6210KK0403022 Led,li Dış Cepha Aydınlatması (100 w) Ad. 20
63 5935270136156 Grup Priz:5'li Anahtarlı (10 m Kablolu) Ad. 10
64 4730KK0100479 Puşvit Manşon 32'lik Ad. 10
65 4730KK0386990 Puşvit Adaptör 40*3/4" iç dişli Ad. 10
66 4730270420646 T Bağlantı, 25lik puşvit TE Ad. 10
67 4730270420647 T bağlantı, 32^lik puşvit TE Ad. 30
68 4730KK0448551 PPRC Redüksiyon Boru 63*32 Ad. 8
69 4730KK0277304 Redüksiyon, 75*63 PPRC Ad. 5
70 4730KK0278365 Redüksiyon, PPRC 63*40 Ad. 10
71 4730270285890 Redüksiyon, Boru (PPRC 50*32) Ad. 10
72 4730270342241 Redüksiyon, Boru 2 1/2"-2" Ad. 10
73 2230KK0473817 Oynar Başlı İç Dişli Rekor 50'lik Ad. 10
74 3750270498172 Fiskiye, Çim, Otomatik Sulama 5000 plus Ad. 10
75 4820270047579 Musluk Ad. 25
76 4720270341967 Flex Hortum 1/2"-1/2" Tamamı Metal Olmayan Ad. 10
77 4520270423842 Radyatör Vanası Köşe 1/2" Ad. 40
78 4520270185990 3/4" Köşe Radyatör Vanası Ad. 10
79 4730KK0491289 Rakor Boru Oynar Başlı İç Dişli Rekor 63'lük Ad. 8
80 4510KK0074288 Tapa Ad. 10
81 6760251119315 Alüminyum Folyalu Bant Ad. 20
82 5330998402101 Sıvı Conta Ad. 25
83 4510270384158 Spiralli Duş Takımı Ad. 10
84 8530KK0279370 Klozet Kapağı Beyaz Plastik Ad. 15
85 4730KK0277306 Redüksiyon, Boru PPRC 63*50 mm (2"*1.1/2) Ad. 25
86 4730KK0478527 32*25 Puşvit Redüksiyon Ad. 30
87 4510270393747 Tek Gövde Lavabo Bataryası Krom Mix. Ad. 10
88 6685270410391 Termometre, Göstergeli Bimetal Ad. 4
89 6685270466999 Termometre 0-120°C Kadranı Alttan Çıkışlı,100 Ad. 2
90 6685270142881 Termometre,Göstergeli, İnce Tüplü Ad. 10
91 6685270437960 Manometre Gliserinli 0-10 Bar Ø10 Ad. 6
92 4820KK0111344 Emniyet Ventili, Yaylı:1" Ad. 8
93 6550KK0490241 Ph ve Klor Test Kiti Ad. 10
94 4520KK0379535 Otomatik Hava Alma Kalorifer Ad. 12
95 4510270423612 Banyo Bataryası Ad. 10
96 6850KK0065834 Silikon Şeffaf Tüp 210 ml Ad. 80
97 4820KK0296097 Zaman Ayarlı Pisuvar Musluğu Ad. 20
98 4510270472448 Batarya Evye Tipi Mix Ad. 10
99 5977KK0455764 Ateşleme Elektodu(30cm) Ad. 20
100 5330KK0480661 S/Ü Start Stop Butonu(Nemliyer İçin) Ad. 60
101 5946KK0446096 4 Kutuplu Aşırı Gerilim Sınırlayıcı Paratoner C Sınıfı (40 KA 3 Faz-Nötr-Toprak İlave Kontaklı) Ad. 3
102 5945KK0514601 Parafudur Koruma Terminali (D Sınıfı 230 vac 5 ka faz-nötr-toprak ilave kontaklı) Ad. 3
103 6145270195716 Kablo NYA 6 mm Mt. 50
ALINACAK MALZEMELERE AİT TEKNİK EVSAF
İŞİN ADI: Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS A.K.lığı 103 Kalem Stok Seviye Malzeme Mal Alımı
S.NU. MALZEMENİN ADI MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
1 Yağlı Boya (Sütlü Kahve) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Satın alınacak sentetik yağlı boyaların renkleri keşif listesinde belirtilmiştir. — Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— TVT Renk Standartı G115 olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
2 Derz Dolgu Harcı Slikonlu 20 kgx1 Beyaz — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
3 Yapıştırıcı, Fayans ve Seramik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
4 Alçı, Sıva için — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
5 Alçı, Sıva için (Saten) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir. — Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
6 Beyaz Plastik Boya (Slikonlu İç Cephe Boyası) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— RAL9003 renk srandartında olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
7 Plastik Boya,Bej — Malzeme belirtilen tipte olacaktır.
— Renk Kumsal Beji olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Satın alınacak sentetik yağlı boyaların renkleri keşif listesinde belirtilmiştir. — Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
8 Boya, Dış Cephe Haki (Su Bazlı) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— RAL6013 Renk Standartında olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
9 Yağlı Boya (Kahverengi) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Satın alınacak yağlı boyaların renkleri keşif listesinde belirtilmiştir. — Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— TVT Renk Standartı K113 olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
10 Boya Sentetik Yağlı Gri — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Satın alınacak sentetik yağlı boyaların renkleri keşif listesinde belirtilmiştir. — Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— RAL7040 Renk Standartında olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
11 Yağlı Boya Beyaz — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— RAL9003 Renk Standartında olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
12 Sentetik. Yağlı boya, siyah, 15 lt'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
13 Yağlı Boya Kırmızı — Malzeme belirtilen tipte olacaktır.
— RAL9003 Renk Standartında olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— RAL3020 Renk Standartında olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
14 Plastik Robot Fırça 2,5 Numara — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
15 Rulo Parmak 10 cm'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
16 Kestirme Fırça (Yağlı Boya) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
17 Çimento, (50 Kgx1) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
18 Zımpara 180'lik (İnce Dişli) 100'lük Paket — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
19 Eldiven, Koruyucu, İş — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
20 Parmak Rulo Ucu — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
21 Sentetik Tiner — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
22 Fanila, Pamuklu, Mavi TİP-2 NU:M — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
23 Kapı Kilidi Komple (Dış Kapı Silindir Göbekli) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
24 Şapka Mavi — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
25 Hızlı Yapıştırıcı — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
26 Çam Kereste 5*10*400 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
27 Kapı Kolu Mine Yale — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
28 Kilit Göbeği, Anahtarlı (Silindirli) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
29 Vida Yıl. Başlı 3,5x30 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
30 Metal Kesici Taş 180'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
31 Dış Cepha Boyası (Çimento Gri) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
32 Betakrik Tavan Boyası — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
33 Poliüretan Köpük 750 ml — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
34 Boya Sentetik Gri — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Kullanma talimatina göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
35 2,5'luk Kaynak Elektrodu — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
36 Pvc Kapı Kolu Tuvalet — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
37 Kapı Kolu Satten Yale(Barelli Tip) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
38 Alüminyum Gömme İç Kapı Kilidi(Dar Tip Barel Dahil) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
39 Barel Silindirli Gömme Kapı Kilidi — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
40 3*1,5mm TTR Kablo — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
41 3*2,5mm TTR Kablo — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
42 Sıvaaltı topraklı priz — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
43 Erkek fiş 220V — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
44 5'Li Grup Priz Kablosuz — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
45 4'lü Grup Priz Kablosuz — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
46 Sıva altı komitatör — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
47 Sıva aldı Adi Anahtar — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
48 4*2,5mm TTR Kablo — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
49 5*2,5 mm TTR Kablo — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
50 Pano Sinyual Lambası — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
51 Bant İzole — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
52 Altılı Otomat Kutusu Sıva Üstü — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
53 İğne Bacaklı Halojen Ampul Duy — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
54 3 TF42 Kontaktör — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
55 3 TF40 Kontaktör — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
56 Flouresant Duy ve Starter Yuvası — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
57 Kablo Kanalı 16*16 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
58 Sigorta Otomat 3*20A — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
59 Flouresant 18W Ampul — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
60 Armatür Ledli Sıva Üstü(20*20 25w) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
61 Armatür Led Downlight (Q 160 mm) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
62 Led,li Dış Cepha Aydınlatması (100 w) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
63 Grup Priz:5'li Anahtarlı (10 m Kablolu) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
64 Puşvit Manşon 32'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— Malzemenin iki tarafıda plastik kangal boruya uygun dişsiz ve en az 10 bar basınca dayanıklı olacaktır.
— Malzeme 1.sınıf olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
65 Puşvit Adaptör 40*3/4" iç dişli — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir.
— Malzeme puşvit adaptör 40*3/4" E (3/4'' bölümü dişli) 1. kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
66 T Bağlantı, 25'lik puşvit TE — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 3 tarafı da 25'lik ve kangal boruya uyumlu 1. kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
67 T bağlantı, 32'lik puşvit TE — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 3 tarafı da 32'lik ve kangal boruya uyumlu 1. kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
68 PPRC Redüksiyon Boru 63*32 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — PPRC redüksiyon boru 63*32 E (32'lik bölümü dişli) 1. kalite olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
69 Redüksiyon, 75*63 PPRC — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 75*63 E düşürücü olacaktır — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
70 Redüksiyon, PPRC 63*40 — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 63*40 E düşürücü olacaktır. 1. kalite olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
71 Redüksiyon, Boru (PPRC 50*32) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 50*32 E düşürücü olacaktır. 1. kalite olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
72 Redüksiyon, Boru 2 1/2"-2" — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 2 1/2'' - 2'' E düşürücü olacaktır. 1. kalite olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
73 Oynar Başlı İç Dişli Rekor 50'lik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — PPRC boruya uyumlu en az 90 C sıcaklığa,16 bar basınca dayanıklı ve 1. kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
74 Fiskiye, Çim, Otomatik Sulama 5000 plus — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 5 adedi su basıncı: 2-10 bar. Nozul çapı: 2 mm. Toplam uzunluk: 30 mm. Hareket mesafesi: 10-15 m. Çap ölçüsü: 1/2''. Açık alan zirai yağmurlama başlığı, 5 adedi benzer özelliklerde sadece 3/4'' çapında ve 1. kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
75 Musluk — Musluk 1. sınıf uzun tip ve kromaj kaplı olacaktır. — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
76 Flex Hortum 1/2"-1/2" Tamamı Metal Olmayan — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — En az 10 bar basınca dayanabilen dış metal paslanmaz malzemeden ve 1. sınıf olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
77 Radyatör Vanası Köşe 1/2" — Malzeme belirtilen tipte 1. Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
78 3/4" Köşe Radyatör Vanası — Malzeme belirtilen tipte 1. Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
79 Rakor Boru Oynar Başlı İç Dişli Rekor 63'lük — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — PPRC boruya uyumlu en az 90 C sıcaklığa ve 16 bar basınca dayanıklı ve 1. kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
80 Tapa — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yumuşak ve esneyebilen malzemeden imal edilmiş ve 1. kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
81 Alüminyum Folyalu Bant — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Kolay ayrılabilen 1. sınıf kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
82 Sıvı Conta — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 300 C sıcaklığa dayanıklı kırmızı renkli ve 1. kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
83 Spiralli Duş Takımı — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Spiral çıkış ölçüleri; giriş 3/4'', çıkış 1/2''boyutunda, duş başlığı duvara monte edilebilir olacaktır. Plastik süzgeçli 1. kalitede olacaktır. Bağlantı rekorları 3/4'' - 1/2'' boyutlarında olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
84 Klozet Kapağı Beyaz Plastik — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Oturma ve kapak bölümü olmak üzere montaj aparatları ile birlikte mika malzemeden ve 1. sınıf kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
85 Redüksiyon, Boru PPRC 63*50 mm (2"*1.1/2) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 60*50 E düşürücü olacaktır. 1. kalite olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
86 32*25 Puşvit Redüksiyon — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — 32*25puşvit redüksiyon dişsiz ve kangal boruya uyumlu 1. kalitede olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
87 Tek Gövde Lavabo Bataryası Krom Mix. — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Malzeme pirinçten, yüzeyi kromdan imal edilecektir. — Malzeme sıcak ve soğuk su çıkışlı, duvara monte edilebilir, yatık borulu, eviye bataryası tipinde, bağlantı ucu sayısı 2 giriş bağlantılı, ölçüsü 3/8'' olacaktır. — Malzeme kumandasız, tek gövde, toplam uzunluk çıkış ucu uzunluğu 110 mm, toplam çap gövde çapı 50 mm, toplam boy nominal 130 mm boyutlarında olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
88 Termometre, Göstergeli Bimetal — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Malzeme kapilar borulu sıvı dolgulu pano tip termometre olacaktır. Toplam çap nominal 52 mm boyutunda olacaktır. Montaj tipi arkadan bağlantılı ölçü aralığı -40..+40/0..120 olacaktır. — Malzeme gövdesi plastik, görünüm levhası akrilik, ibresi plastik, kadranı plastik ve kapilar borusı pvc kaplı bakır olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
89 Termometre 0-120°C Kadranı Alttan Çıkışlı,100 — Malzeme belirtilen tipte 1, Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
90 Termometre,Göstergeli, İnce Tüplü — Malzeme belirtilen tipte 1, Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
91 Manometre Gliserinli 0-10 Bar Ø10 — Malzeme belirtilen tipte 1. Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Malzemenin gösterge sıvısı gliserin, skala aralığı bar+0,0...+10,0, montaj tipi alttan bağlantılı, maksimum işletme basıncı 10 bar olacaktır. — Malzemede gösterge sıvısı mevcut olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
92 Emniyet Ventili, Yaylı:1" — Malzeme belirtilen tipte 1.Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
93 Ph ve Klor Test Kiti — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Malzemenin kırılganlık faktörü orta hassas, çevresel etkenlerden koruma aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır. — Malzeme 11'' genişlikte, 4'' yükseklikte olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
94 Otomatik Hava Alma Kalorifer — Malzeme belirtilen tipte 1. Kalite olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Malzemenin toplam uzunluğu nomianl 51 mm, toplam yükseklik nominal 56 mm, toplam genişlik nominal 37 mm, toplam çap nominal 37 mm boyutlarında, kırılganlık faktörü orta hassas, rengi gri, malzemesi demir olacaktır. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
95 Banyo Bataryası — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Banyo bataryası mix olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
96 Silikon Şeffaf Tüp 210 ml — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
97 Zaman Ayarlı Pisuvar Musluğu — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
98 Batarya Evye Tipi Mix — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
99 Ateşleme Elektodu(30cm) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
100 S/Ü Start Stop Butonu(Nemliyer İçin) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
101 4 Kutuplu Aşırı Gerilim Sınırlayıcı Paratoner C Sınıfı (40 KA 3 Faz-Nötr-Toprak İlave Kontaklı) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
102 Parafudur Koruma Terminali (D Sınıfı 230 vac 5 ka faz-nötr-toprak ilave kontaklı) — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
103 Kablo NYA 6 mm — Malzeme belirtilen tipte olacaktır. — Malzeme kullanılmamış olacaktır, yapısı bozuk olan malzemeler alınmayacaktır.
— Malzeme kullanılacağı yerde %100 (yüzde yüz) göz muayesine tabi tutulacaktır. — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır. — Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme üzerinde veya kutusu üzerinde görülecektir.
— Malzemenin TSE, TS, EN, CE, C, ISO belgelerinden herhangi birinin mevzuata uygun olarak çoğaltılan sureti Muayene Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır. Bu işaretlerden birinin ürünün/malın/malzemenin üzerinde ya da amblajında bulunması da bu belgelerin aslına uygun bir sureti olarak kabul edilecektir. — Yukarıda yazılan evsaflara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
KH.DES.GR.K.LIĞI ve MEBS A.K.LIĞI 103 KALEM STOK SEVİYE MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME
Sözleşmenin Tarafları
Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu Komutanlığı (Ayazağa/İstanbul) (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ………………………………….………….(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1.İdarenin adresi : 3’üncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/İSTANBUL olup
Tel No : 0.212.3651200/2836
Faks No : 0212.2850323
E- Posta Adresi (Varsa) :
2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : ……................................................................ ...............
....................................................................................................................................... olup,
Tel No :...................................................................……………………………….
Faks No :........................................................................…………………………….
Elektronik Posta Adresi (Varsa):........…………………………………………..... dır.
2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
Sözleşmenin Dili
Madde 3-Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka;
4.1. Bu Sözleşmede yer alan;
“Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
“Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri,
“İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,
“İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
“Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu,
“Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dâhil) gereken işlemleri,
“Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,
“Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,
“Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,
“Gün, Ay, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,
“Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,
“İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,
“İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,
“Muayene ve Kabul Formu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,
“Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,
“Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
“Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,
“Kurum”; Kamu İhale Kurumunu,
“Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,
“Pilot Ortak”; İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,
“Teklif”; Yüklenicinin 4734 sayılı Kanun kapsamında İdareye sunduğu teklifi,
“Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,
“Kabul”; İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder.
Sözleşmenin Konusu
Madde 5-
5.1. İdarenin ihtiyacı olan miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan Kh.Des.Gr.K.lığı ve MEBS A.K.lığı 103 Kalem Stok Seviye Mal Alımı bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.
5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
5.3 Alıma ait diğer bilgiler:
S.NO
STOK NUMARASI
MALZEMENİN CİNSİ
BİRİM
MİKTAR
1
8010KK0284121
Yağlı Boya (Sütlü Kahve)
Kg.
100
2
5340270508404
Derz Dolgu Harcı Slikonlu 20 kgx1 Beyaz
Bg
5
3
8040270141092
Yapıştırıcı, Fayans ve Seramik
Kg.
200
4
5610270099129
Alçı, Sıva için
Kg.
200
5
5610270363769
Alçı, Sıva için (Saten)
Kg.
250
6
8010KK0374732
Beyaz Plastik Boya (Slikonlu İç Cephe Boyası)
Lt.
420
7
8010KK0413594
Plastik Boya,Bej
Lt.
80
8
8010270326339
Boya, Dış Cephe Haki (Su Bazlı)
Kg.
200
9
8010270427868
Yağlı Boya (Kahverengi)
Kg.
40
10
8010KK0272559
Boya Sentetik Yağlı Gri
Cn.
2
11
5315002714095
Yağlı Boya Beyaz
Kg.
100
12
8010KK250007
Sentetik. Yağlı boya, siyah, 15 lt'lik
Ad.
4
13
8010002416996
Yağlı Boya Kırmızı
Kg.
60
14
8020270159062
Plastik Robot Fırça 2,5 Numara
Ad.
30
15
8020KK0399021
Rulo Parmak 10 cm'lik
Ad.
40
16
8020KK0212251
Kestirme Fırça (Yağlı Boya)
Ad.
30
17
5610270369259
Çimento, (50 Kgx1)
Bg.
150
18
5350270524015
Zımpara 180'lik (İnce Dişli) 100'lük Paket
Ad.
1
19
4240270228283
Eldiven, Koruyucu, İş
Pr.
50
20
8020KK0213978
Parmak Rulo Ucu
Ad.
100
21
8010KK0063431
Sentetik Tiner
Kg.
40
22
8420270479705
Fanila, Pamuklu, Mavi TİP-2 NU:M
Ad.
20
23
5340270136996
Kapı Kilidi Komple (Dış Kapı Silindir Göbekli)
Ad.
10
24
8405270368544
Şapka Mavi
Ad.
20
25
8040KK03044159
Hızlı Yapıştırıcı
Ad.
20
26
5510270397124
Çam Kereste 5*10*400
Ad.
15
27
5340KK0398992
Kapı Kolu Mine Yale
Tk.
20
28
5340KK0145945
Kilit Göbeği, Anahtarlı (Silindirli)
Ad.
20
29
5305KK0009341
Vida Yıl. Başlı 3,5x30
Bx.
5
30
5345270148472
Metal Kesici Taş 180'lik
Ad.
40
31
8010KK0213982
Dış Cephe Boyası (Çimento Gri)
Lt.
100
32
8010KK0444497
Betakrik Tavan Boyası
Lt.
80
33
8010270382575
Poliüretan Köpük 750 ml
Ad.
20
34
8010270422758
Boya Sentetik Gri
Lt.
40
35
6115123500555
2,5'luk Kaynak Elektrodu
Pk.
5
36
5340270440474
Pvc Kapı Kolu Tuvalet
Ad.
50
37
5340KK0399037
Kapı Kolu Satten Yale(Barelli Tip)
Ad.
10
38
2510270483728
Alüminyum Gömme İç Kapı Kilidi(Dar Tip Barel Dahil)
Ad.
5
39
5340KK0498526
Barel Silindirli Gömme Kapı Kilidi
Ad.
5
40
6150270070828
3*1,5mm TTR Kablo
Mt.
200
41
6145270599841
3*2,5mm TTR Kablo
Mt.
300
42
5935270343192
Sıvaaltı topraklı priz
Ad.
30
43
5935270162995
Erkek fiş 220V
Ad.
100
44
5935KK0430260
5'Li Grup Priz Kablosuz
Ad.
50
45
5935270469832
4'lü Grup Priz Kablosuz
Ad.
50
46
5930270074345
Sıva altı komitatör
Ad.
30
47
5930270172387
Sıva aldı Adi Anahtar
Ad.
30
48
6145270106259
4*2,5mm TTR Kablo
Mt.
200
49
6145KK0192760
5*2,5 mm TTR Kablo
Mt.
200
50
6210KK0016166
Pano Sinyual Lambası
Ad.
40
51
5330270056651
Bant İzole
Ad.
303
52
5920270421054
Altılı Otomat Kutusu Sıva Üstü
Ad.
15
53
6250270323445
İğne Bacaklı Halojen Ampul Duy
Ad.
50
54
6110270547673
3 TF42 Kontaktör
Ad.
10
55
6110270216679
3 TF40 Kontaktör
Ad.
10
56
6250270344632
Flouresant Duy ve Starter Yuvası
Ad.
50
57
5975270120624
Kablo Kanalı 16*16
Mt.
50
58
5925270007063
Sigorta Otomat 3*20A
Ad.
30
59
6240KK0039280
Flouresant 18W Ampul
Ad.
200
60
6210KK0469146
Armatür Ledli Sıva Üstü(20*20 25w)
Ad.
70
61
6210KK0454448
Armatür Led Downlight (Q 160 mm)
Ad.
80
62
6210KK0403022
Led,li Dış Cepha Aydınlatması (100 w)
Ad.
20
63
5935270136156
Grup Priz:5'li Anahtarlı (10 m Kablolu)
Ad.
10
64
4730KK0100479
Puşvit Manşon 32'lik
Ad.
10
65
4730KK0386990
Puşvit Adaptör 40*3/4" iç dişli
Ad.
10
66
4730270420646
T Bağlantı, 25lik puşvit TE
Ad.
10
67
4730270420647
T bağlantı, 32^lik puşvit TE
Ad.
30
68
4730KK0448551
PPRC Redüksiyon Boru 63*32
Ad.
8
69
4730KK0277304
Redüksiyon, 75*63 PPRC
Ad.
5
70
4730KK0278365
Redüksiyon, PPRC 63*40
Ad.
10
71
4730270285890
Redüksiyon, Boru (PPRC 50*32)
Ad.
10
72
4730270342241
Redüksiyon, Boru 2 1/2"-2"
Ad.
10
73
2230KK0473817
Oynar Başlı İç Dişli Rekor 50'lik
Ad.
10
74
3750270498172
Fiskiye, Çim, Otomatik Sulama 5000 plus
Ad.
10
75
4820270047579
Musluk
Ad.
25
76
4720270341967
Flex Hortum 1/2"-1/2" Tamamı Metal Olmayan
Ad.
10
77
4520270423842
Radyatör Vanası Köşe 1/2"
Ad.
40
78
4520270185990
3/4" Köşe Radyatör Vanası
Ad.
10
79
4730KK0491289
Rakor Boru Oynar Başlı İç Dişli Rekor 63'lük
Ad.
8
80
4510KK0074288
Tapa
Ad.
10
81
6760251119315
Alüminyum Folyalu Bant
Ad.
20
82
5330998402101
Sıvı Conta
Ad.
25
83
4510270384158
Spiralli Duş Takımı
Ad.
10
84
8530KK0279370
Klozet Kapağı Beyaz Plastik
Ad.
15
85
4730KK0277306
Redüksiyon, Boru PPRC 63*50 mm (2"*1.1/2)
Ad.
25
86
4730KK0478527
32*25 Puşvit Redüksiyon
Ad.
30
87
4510270393747
Tek Gövde Lavabo Bataryası Krom Mix.
Ad.
10
88
6685270410391
Termometre, Göstergeli Bimetal
Ad.
4
89
6685270466999
Termometre 0-120°C Kadranı Alttan Çıkışlı,100
Ad.
2
90
6685270142881
Termometre,Göstergeli, İnce Tüplü
Ad.
10
91
6685270437960
Manometre Gliserinli 0-10 Bar Ø10
Ad.
6
92
4820KK0111344
Emniyet Ventili, Yaylı:1"
Ad.
8
93
6550KK0490241
Ph ve Klor Test Kiti
Ad.
10
94
4520KK0379535
Otomatik Hava Alma Kalorifer
Ad.
12
95
4510270423612
Banyo Bataryası
Ad.
10
96
6850KK0065834
Silikon Şeffaf Tüp 210 ml
Ad.
80
97
4820KK0296097
Zaman Ayarlı Pisuvar Musluğu
Ad.
20
98
4510270472448
Batarya Evye Tipi Mix
Ad.
10
99
5977KK0455764
Ateşleme Elektodu(30cm)
Ad.
20
100
5330KK0480661
S/Ü Start Stop Butonu(Nemliyer İçin)
Ad.
60
101
5946KK0446096
4 Kutuplu Aşırı Gerilim Sınırlayıcı Paratoner C Sınıfı (40 KA 3 Faz-Nötr-Toprak İlave Kontaklı)
Ad.
3
102
5945KK0514601
Parafudur Koruma Terminali (D Sınıfı 230 vac 5 ka faz-nötr-toprak ilave kontaklı)
Ad.
3
103
6145270195716
Kablo NYA 6 mm
Mt.
50
Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6- Madde 6- Bu sözleşme, götürü bedel sözleşme olup yüklenici tarafından teklif edilen ......................................................................................(rakam) ve ……………...........……………… ………….......................................................................................................................(yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
7.1. Sözleşme bedeline; Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri, ulaşım, ambalaj, muayene, her türlü sigorta giderleri vb. masraflar dâhildir.
7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.
Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Madde 8- Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri (sözleşmenin çoğaltılması dâhil), ulaşım, tahmil-tahliye, ambalaj, muayene her türlü sigorta giderleri vb. teklif fiyata dâhil edilecek masraflardır. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak (K.D.V.) Katma Değer Vergisi idarece yükleniciye ödenir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri[1]
9.1. Alım dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alımla ilgili belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
1) Alınacak Malzeme Listesi
2) Teknik Evsaf ve Özellikleri
Sözleşmenin Süresi
Madde 10- Sözleşmenin süresi, Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
Madde 11- Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
11.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri:
Teslim Yeri / Yerleri: 3.Kor.K.lığı M. Mazlum İSKORA Kışlası Ayazağa / İSTANBUL
11.2.1. İşe Başlama Tarihi:
Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren işe başlanacaktır.
11.2.2. İşin Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
11.3. Teslim Şekli
11.3.1. Yüklenici malları teslim süresi içerisinde tek partide ve aşağıda detayları belirtilen şekilde teslim edecektir.
11.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin 16.1. maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde ( 08:00 -16:00) yapılır.
11.3.3. Teslim edilen mal, kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
11.4.Yüklenicinin teslim programı: Bu madde boş bırakılmıştır
CİNSİ
MİKTARI
TESLİM SÜRESİ
TESLİM YERİ
11.5. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 3 (üç) takvim gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Teminata İlişkin Hükümler
Madde 12. Teminat alınmayacaktır.
Ödeme Yeri ve Şartları
13.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli ( ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dâhil) karşılığında yapılacak her tür ödeme Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır.[2] Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.
13.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı: Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünden ödenir. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir. Ödemeye esas para birimi TL ( Türk Lirası)
13.3 Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip IBAN Numarasını belirten EK’teki formata uygun olarak hazırlanacak dilekçe, İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
14.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı
15.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.[3]
Madde 17- Gecikme Cezası
17.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde iki oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikme 3 Takvim günü geçemez. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.
17.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
17.3. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 74 md.) İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır
Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) takvim günü içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.1.1. 17.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.
18.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 1 (Bir) takvim günü içinde idareye bildirir.
18.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler:
18.2.1.İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum İdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
18.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 1 (Bir) takvim günü içinde idareye bildirir.
18.3. Sözleşmenin 18 inci maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Sözleşmenin Devir Şartları
Madde 19 Sözleşme devredilemez.
Madde 20- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
20.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
(a) Malın montaj veya teslim yeri.
(b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri
21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri
Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı, sözleşmeye göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
21.2. Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri
21.2.1. Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir ve tespit edilir.
21.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları İdareye tazminle mükelleftir.
21.3. İş Programı
Yüklenici personeli, teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir.
21.4. Güvenlik Önlemleri
Yüklenici;
(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
(b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,
(c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
(d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder.
21.5.Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları
21.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.
21.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
21.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
21.6. Malların Taşınması
21.6.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline[4] dâhildir.
21.6.2. Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır.
21.6.3. Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim şekline uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır.
21.7. Erişim Yolları
Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
21.8. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma
21.8.1.Yüklenici taşıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır.
21.8.2. Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.
21.8.3. Yüklenici, boşaltma ve montaj sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının İdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkı saklıdır.
21.9. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.
Madde 22- Eğitim[5]
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu[6]
23.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 24- Ambalajlama[7]
Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın orjinal şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır.
Madde 25- Reklam Yasağı[8]
Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 26- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları [9]
26.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dâhil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder.
26.2. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
26.3. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Madde 27 Mevzuata Uygunluk
Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere,
(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
(b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.
Madde 28- Yüklenicinin, İdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları
Yüklenici,
(a) İdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekân içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline,
(b) İdarenin personeline,
(c) Sözleşmeye dâhil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline,
İşlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır.
Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
29.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.
29.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
29.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.
Madde 30- Sigorta [10]
30.1. İdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.
30.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
30.3. Ancak İdarece bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur.
Madde 31- İdarenin Yükümlülükleri[11]
31.1. Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben İşe Başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca İşyerinin hâlihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. İdare, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. İşyerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin İşin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde İş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar İdare tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler İdare tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir.
31.2. Montajlı İşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi ve niteliği gereği, İdare, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
31.3. İzinler ve Ruhsatlar
Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.
31.4. İdarenin Personeli
Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir.
Madde 32- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.
Madde 33- Yüklenicinin Vekili
Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır.
Madde 34–Muayene İşlemleri
34.1. Muayene için müracaat ve muayene tarihinin belirlenmesi:
34.1.1 Yüklenicinin malı idareye teslim etmesi ve idarece muvakkat makbuzun (geçici teslim makbuzu) düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur.
34.1.2. Muayene muhtırası; malın tesellümünü müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde Mal
Saymanı tarafından tanzim edilerek, Muayene ve Kabul Komisyonuna intikal ettirilir. Söz konusu ile
34.1.3. İdare tarafından (Muayeneyi yapacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca) öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim ayrıca posta ile gönderilecektir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bu yazılı bildirim, yüklenici veya kanuni temsilcisine elden tebliğ edildiği takdirde ayrıca postaya verilmesine gerek yoktur. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.
Madde 35 Muayene İşlemleri:
35.1. Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları:
Yüklenicinin teslim programı: Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 20 (Yirmi) takvim günü içinde, teknik evsafına istinaden, idarenin göstereceği yerde 3’üncü Kolordu (Ayazağa/İSTANBUL) Komutanlığına teslim edilecektir.
35.2. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:
35.2.1.Yüklenici malzemeleri, teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir.
35.2.2.Teslim edilen malzemeler kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
35.2.3.Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malzemenin ilgili birliğe teslim edildiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir.
35.3. Muayene ve kabul şekil ve şartları
35.3.1. Yüklenici, 3’üncü Kolordu Komutanlığı Kh. Ds. Gr. MYM A.liği Taşınır Mal (Tüketilebilir) 126 Mal Say. lığına dilekçe ile başvurur ve malzemeleri teslim eder. İdare başvuru tarihini müteakip muayene ve kabul işlemlerini tamamlar ve muayene raporunun tanzim edilerek MYM A.liği Taşınır Mal (Tüketilebilir). 126 Mal Say. lığına gönderilmesini sağlar.
35.3.2. Getirilen malların muayenesi; 3’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından, yürürlükteki Mal Alımları, Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair yönetmeliğe ve TSK Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.
35.3.3. Teslim alınan malın muayene muhtırası, teslim alınmasını müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde Mal Saymanı tarafından Muayene Komisyonuna intikal ettirilir.
35.3.4. Muayene sırasında yüklenici veya kanuni vekili hazır bulunacak ve muayene neticesi yazılan rapor kendisine imza ettirilecektir.
35.3.5. Yüklenici tarafından yapılacak itiraz muayenesi isteği bir dilekçe ile muayene komisyonunun bağlı olduğu Komutanlığa yapılır.
35.3.6. Yüklenici kendisine tebligat yapıldığı günden itibaren 3 (üç) gün içerisinde muayeneye itirazda bulunabilir. Bu takdirde idarece ikinci bir muayene komisyonu teşkil edilerek tekrar muayene yaptırılır. Bu ikinci muayene sonucu tutulan rapor taraflar hakkında kat'idir. İhtilafın mahkemeye düşmesi halinde taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene raporlarının yükleniciye tebliği Mal Saymanlığına aittir.
35.3.7. Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama,
teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür, mühür mumu, ambalaj vs.) yükleniciye aittir.
35.3.8. Muayene sırasında alınacak numune payları yükleniciye aittir.
35.3.9. Yüklenici muayene edilmek üzere teslim edilen malın red edilmesi halinde, red edilen malın yerine teslim süresi içerisinde (cezalı ve ihtarname süreleri dâhil) mal teslim etme hakkına sahiptir.
35.3.10. Ret edilen malın, muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) takvim günü içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu müddet içerisinde kaldırmaz ise yüklenici geçecek her gün için sözleşme tutarının 0.0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verecektir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 5 (beş) takvim gününü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir.
35.3.11. Muayene aşamasında istenen belgeler yüklenici tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar muayene komisyonuna teslim edilir. Bu belgelerin eksik veya farklı olmasından dolayı mal ret edilmiş ise bu karara itiraz edilemez.
Madde 36- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi
36.1.Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik evsaftaki belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
c) Malın kabulüne müteakip kesilecek faturalar ödeme belgelerinin hazırlanması için 3’üncü Kor.K.lığı MYM A.liği Taşınır Mal(Tüketilebilir). 126 Mal saymanlığına teslim edilecektir.
ç) Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belgeler 3’üncü Kor.K.lığı Milli Karargah Mali Bütçe Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
36.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
36.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
36.4. İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ödeneğin serbest bırakılmasına müteakip 3’üncü Kor.K.lığı Maliye Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından en geç 30 takvim günü içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
[12]
Madde 37- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.
Madde 38- Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu
38.1. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 77 md.) Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
38.2. Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 1 (bir) takvim günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.
Madde 39- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
39.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
39.2. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 78 md.) Malın/işin özelliği dikkate alınarak idarelerce uygun görülmesi halinde yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez47.1
Madde 40- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması
Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 41- Garanti ve Bakım, Onarım
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 42- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
42.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
(a) Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi,
(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.
42.2. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, alım sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşme feshedilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
(a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alınması için yeterli sürenin bulunmaması,
(b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
(c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.
42.3. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
42.4. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
42.5. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler
42.5.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
42.5.2. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
42.5.3. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
42.5.4. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
Madde 43- Yüklenicinin Ölümü
Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 44- Yüklenicinin İflası
Yüklenicinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir.
Madde 45- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali
Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilir.
Madde 46- Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Halleri
Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilir. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilir. Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.
Madde 47- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 48- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 49- Diğer Hususlar
Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
49.1. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yetkiler:
3 üncü Kor.K.lığı adına idarenin gösterdiği yere teslim edilecek mallar için; her türlü uygulama Yükleniciye aittir.
Madde 50- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 51- İMZA
Bu sözleşme bu madde dâhil 51 (Ellibir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………………..………....... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse Talep imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.
///////////////////////////////////////////// Bu sözleşme 16 ( Onaltı ) sayfadır. /////////////////////////////////////
İnş.Pl.Sb.Yzb.R.CUMERT :
[1] İhale dokümanını oluşturan belgeler ile belgelerin kapsamı idarelerce burada belirtilerek, varsa diğer ekler burada sıralanacaktır.
[3] İdarelerin, işin özelliği nedeniyle idari şartnamede yüklenicinin alt yüklenici çalıştırmasını öngörmedikleri işlerde, bu maddeye; “ Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.” hususu açıkça yazılır ve bu maddede yer alan diğer hükümlere yer verilmez.
Alt yüklenici çalıştırılmasına idarenin izin verdiği hallerde ise, yukarıya idarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları bakımından idari şartname ve sözleşme hükümlerinin uygulanacağı hususu yazılır.
[4] Taşıma giderlerinin sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı, idari şartnameye uygun olarak burada belirtilecek ve yüklenicinin taşımayla ilgili sorumlulukları bu çerçevede düzenlenecektir.
[5] Sözleşme konusu mal alımıyla ilgili olarak eğitim öngörülmesi halinde İdareler, idari şartnameye uygun olarak bu maddede “eğitim verilecektir” ibaresini koyacaklar ve hükmün içeriğinde “Yüklenici, malın cinsine göre, şartnamede ve teklifte belirtilen şekilde kabulü yapılan malların işletilmesi, çalıştırılması ve bakımı konusunda İdare personeline eğitim verecektir. Sözleşme konusu malların özelliği gereği veya İdarenin talebi üzerine eğitimin malların tesliminden önce verilmesi durumlarında, eğitim tamamlanmadan malların kabulü yapılamaz.” düzenlemesine yer vereceklerdir.
[6] Sözleşme konusu alıma uygun olması ve idarelerce gerekli görülmesi halinde bu hükme sözleşmelerde yer verilecektir.
[7] Malın/işin niteliğine uygun olan durumlarda bu hükme sözleşmelerde yer verilecektir.
[8] İdarelerce gerekli görülmesi halinde bu hükme sözleşmelerde yer verilecektir
[9] Sözleşme konusu alıma / işe uygun olması ve idarelerce gerekli görülmesi halinde bu hükme sözleşmelerde yer verilecektir.
[10] Yüklenicinin teklif ettiği alım bedeline sigorta bedelinin dâhil olması ya da mal alım işlerinin yapım işleriyle birlikte alınması veya İdari şartnamesinde sigorta zorunluluğunun konulmuş olması halinde İdareler bu maddeye sözleşmede yer verecektir.
[11] Sözleşme konusu alımın niteliğine uygun olması ve idarelerce gerekli görülmesi halinde bu hükmün tamamına ya da gerekli bölümlerine sözleşmelerde yer verilecektir.
[12] İdareler ödemeyi en geç kaç gün içinde yapacaklarını açıkça buraya yazacaklardır.
47.1 Malın/işin özelliği dikkate alınarak idarelerce uygun görülmesi halinde "Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez." şeklinde hükme yer verilebilir.
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 3 ncü Kolordu Komutanlığı
b.Telefon Numarası: +902123651200
c.Fax Numarası: +902123651264
d.Elektronik Posta adresi: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
