İşin Adı ELEKTRİK TRAFOSU ORTA GERİLİM HÜCRESİ ARIZASININ GİDERİLMESİ İÇİN İKİ KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı

Adres : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK

Telefon : +904866171469

Faks : +904866169169

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü ilan metninde belirtilmiştir.

Malın Miktarı 2 kalem

Mal Teslim Yeri 172NCİ ZH TUG K. LIĞI TŞN.TÜK-211 MAL SAYMANLIĞI SİLOPİ

Mal Teslim Tarihi ilan metninde belirtilmiştir.

İhale Yeri 172' nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu Cizre/ŞIRNAK

İhale Tarihi 26.06.2012 09:00

İhale İlanı Metni
172’NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN BİRLİKLERİN İHTİYACI İÇİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALINACAK İKMAL MADDELERİNE AİT

İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI

MADDE 1.
1.1.1.172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı tarafından desteklenen birliklerin ihtiyacı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/D maddesine göre satın alınacak ikmal maddesinin evsafı;

MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
ÖZELLİKLERİ

YÜK AYIRICILI, KESİCİLİ GİRİŞ HÜCRESİ 36 KVA 1 ADET TİP : HMH 36-08 Un=36 KV,Uw=170 KV,In=630 A, Ith= 16 KA, Koruma derecesi IP3X olacaktır. TS 5248 EN 60298 standardına uygun olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. Metal muhafazalı ve modüler olacaktır. Kabloların gerilimli olup olmadığını hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan MSB-132-6i sinyal bloğu ve ihbar rölesi bulunacaktır. İmalat hatalarına karşı en az iki yıl garantili olacaktır.

AKIM TRAFOSU 3 ADET 36 KV işletme gerilimi, 70 KV izolasyon gerilimi, 170 KV yıldırımdan korunma gerilimine sahip olacaktır. Ith= 600 A, Idyn= 2,5x Ith olacaktır. TS 620 IEC 60044-1 standardına uygun olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. İmalat hatalarına karşı en az iki yıl garantili olacaktır.

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 2 (iki) kalem YEDEK PARÇA kısaca mal olarak adlandırılmıştır.

1.1.2. Garanti süresi içerisinde arızalanan mallara en fazla 5(beş) iş günü içerisinde müdahale edilerek arıza giderilecektir. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihten başlar. Malın arızasının 5 (beş) iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı idareye tahsis eder.
1.1.3. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 3(üç)’den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 5(beş)’den, fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 5(beş)’den fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.
1.2. Yüklenici tarafından, belirtilen özelliklerden farklı olarak önerilen mal, ancak teknik ve istenen özelliklere uygun veya mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu idare tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.
1.3. Herhangi bir nedenle doğrudan temin kararının alınamaması durumunda, Doğrudan Temin Komisyonunca işlemlere devam edilecek ve alım konusu malın sözleşmesinin yapılması sağlanacaktır.
1.4. En uygun teklifi veren istekli, komisyon kararının tebliğine müteakip 2 (İki) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI
MADDE 2.
2.1. Yüklenici Malları TŞN. DAY.-211 Mal Saymanlığı ile koordineli ve müsaadesi alınmış olarak, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (ONBEŞ) gün içerisinde Ş.Yb. M.GÜLOVA Kışlası 2010-TRF-BET–026 Albüm Numaralı Elektrik Trafosuna 30 Kasım 2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıyan yetkili personel tarafından montajı tamamlamış olarak çalışır vaziyette teslim edecektir. Montaja ilişkin tüm masraflar yükleniciye aittir.
2.2. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirebilir. Normal sürede uygun çıkmayan mallar yerine 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
2.3. Yüklenici muayeneye arz ettiği malını muayene sonucuna kadar (ret hali hariç) geri alamaz ve bu hususta herhangi bir sebeple hak iddia edemez.
2.4. Malların tartı, istif, gruplama, işçi hizmetleri ve diğer bütün masrafları yükleniciye aittir.

MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI
MADDE 3.
3.1 Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın fiziksel muayenesi 172’nci Zırhlı Tugay K.Yrd.lığı Muayene ve Kabul Komisyonunca yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonuna Bkm.Bçvş. Oktay ERDOĞAN, ve Bkm.Kd.Üçvş. Deniz GÜL, Bkm Bçvş Bilal ÖZ (YEDEK) Teknik Üye olarak katılacaktır. Bu esaslara göre niteliklerine uygun bulunmayan mal reddedilir.
3.2. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunabilir. Yüklenicinin muayenede hazır bulunup bulunmadığının tespiti yapılır, hazır bulunmasa bile muayene işlemlerine başlanır.
3.3. Yüklenici muayene günü ve saatini Muayene ve Kabul Komisyonundan bizzat kendisi (veya kanuni vekili) öğrenecektir. Öğrenmediği takdirde herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3.3.1. Muayene aşağıdaki esaslara göre yapılır:
3.3.1.2. Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı tespit edilir.
3.3.1.3. Malların ya da yapılan işin malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşmeye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşme çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
3.3.1.4. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
3.3.1.5. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
3.4. Malın fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde, yüklenici veya kanuni vekili (muayenede hazır bulunmuşlar ise) muayene sonucuna aynı gün ve çalışma saati bitiminden en geç bir saat evveline kadar, ilk muayeneyi yapan komisyonun bağlı olduğu komutanlığa yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edebilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene işlemleri aynı günde bitmez ise, yükleniciye muayeneye katılabilmesi için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. Bu zaman zarfında mal bozulursa veya evsafını değiştirirse idareden herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
3.5. Getirilen malın muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar ve gerekli olan ölçme ve tartma cihazları (hassas terazi, elekler, istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalaj v.s. ) yükleniciye ait olacaktır. Ölçme ve tartma cihazlarının kalibrasyonunun yapıldığına ilişkin belgeler istendiğinde Komisyona ibraz edilecektir.
3.6. Muayeneler sırasında alınacak numune payları yükleniciye ait olacaktır.

TAAHHÜDE RİAYETSİZLİK HALLERİ VE MÜEYYİDELERİ
MADDE 4.
4.1. Yüklenicinin taahhüdünü ifa etmediği addolunacak haller şunlardır.
4.1.1. Yüklenici malları sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 (ONBEŞ) gün içinde teslim etmek zorundadır.
4.1.2. Normal teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde reddedilmesi ve reddedilenin yerine, normal sürede yeni mal getirmemesi ya da yerine 2 (iki) defaya mahsus olarak getirilen malın da reddedilmesi halinde hiç mal getirmemiş sayılır.
4.2. Sözleşme yapıldıktan sonra, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 10’uncu maddesinde yazılı hükümler dışında, yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine; protesto çekmeye, ayrıca bir hüküm almaya ve noter ihtarı çekmeye gerek kalmaksızın idare tarafından doğrudan temin iptal edilecek ve kesin teminat hazineye irad kaydedilecektir.

AMBALAJ ŞEKLİ
MADDE 5.
5.1. Ambalajlar, Piyasa teamülüne uygun olarak, sağlam, ürünün kendisine özgü olacaktır. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme yeni, temiz, kokusuz olacaktır. Her türlü ambalaj ve kaplar alıcıya ücretsiz olarak bırakılacaktır.

RESİM VERGİ VE MASRAFLAR
MADDE 6.
Her türlü resim, vergi, harç ile borsa tescil ücreti yükleniciye aittir. Fiyatlara KDV dahil değildir. İlgili mevzuat uyarınca KDV cari uygulamadaki oranlar üzerinden teslim alınan emtiaların sabit satış fiyatlarına ayrıca ilave edilerek, kuruşlu belge üzerinde gösterilmek suretiyle yükleniciye ayrıca ödenecektir.

İKAMETGAHTA BULUNMA MECBURİYETİ
MADDE 7.
Yüklenici taahhüt süresi içinde, tebligat çekilebilmesi için sözleşmede gösterdiği ikametgahında ve tebligat adresinde bizzat bulunmaya veya namına yapılacak tebligatı almaya yetkili bir vekil bulundurmaya mecburdur. Bulunmadığı taktirde herhangi bir hüküm almaya lüzum kalmadan ve itiraza bakılmaksızın doğrudan temin iptal edilir.

ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI
MADDE 8.
8.1. Hak edişler, teslim edilen malların, ilgili belgeleri (muayene ve kabul belgesi, taşınır mal işlem belgesi... vb) mal saymanlığınca, usulüne uygun olarak düzenlenmesine müteakip, en geç 30 gün içinde Mly Büt. Ks. A tarafından tahakkukları yapılarak, ait oldukları Mali Yılı harcama kaleminden ödenecektir. Hak ediş tutarları ile ihale bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenecektir.
8.2. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi nedenle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde satıcı herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir

SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT
MADDE 9.
Yüklenici ile (noter onaysız) sözleşme yapılacaktır. Sözleşme tasarısına yazılması gereken diğer hususları Doğrudan Temin Komisyonu kendisi belirleyecektir. Diğer hususlar sözleşme taslağında belirtilecektir. Teklif edilen toplam bedelin % 6’sı oranında Kat’i teminat alınacaktır.

İHTİLAFLARIN HALLİ
MADDE 10.
Uyuşmazlıkların halinde, sırasıyla akdedilecek, Sözleşme ve onun ayrılmaz kısımlarını teşkil eden Özel Şartname esas alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dâhilinde Cizre Mahkemeleri yetkilidir.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı

b.Telefon Numarası: +904866171469

c.Fax Numarası: +904866169169

d.Elektronik Posta adresi: