.png)
3 NCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı İstanbul Merkez Komutanlığı 101 Kalem Stok Seviye Malzeme Mal Alımı
İhale Usulü 22-D
İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı
Adres : Ayazağa/İSTANBUL
Telefon : +902123651200
Faks : +902123651264
Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
Malın Niteliği ve Türü MAL ALIMI
Malın Miktarı 101 KALEM ADET
Mal Teslim Yeri İSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIĞI BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür
İhale Yeri 3'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU AYAZAĞA/SARIYER/İSTANBUL
İhale Tarihi 22.08.2017 10:00
İhale İlanı Metni
3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL
1. İstanbul Merkez Komutanlığı 101 Kalem Stok Seviye Malzeme Mal Alımı, doğrudan temin usulü ile 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır. Satın alınacak malzemelerin listesi ve miktarı, malzemelerin evsaf ve teknik özellikleri ve sözleşme tasarısı aşağıda belirtilmiştir.
2. Malzemeler, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Malzemelerin tamamına teklif verilecek ve kısmi alım yapılmayacaktır. Alım kararına müteakip yüklenici ve idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
3.Malzemeler, Sözleşme imzalandıktan sonra 20 takvim günü içerisinde İstanbul Merkez Komutanlığınca belirtilen yere teslim edilecektir.
4. Alınacak malzemelerin muayene ve kabulü, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılacaktır. Fiziki muayenesi Evsafta belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının muayenesi yapılacaktır.
5. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden MSÜ Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren iki ay içince ödenecektir.
6. Teklif Mektubu (Piyasa Araştırma Tutanağı) aşağıdaki e-posta adresine başvurarak e-posta ile ya da dileyen istekliler komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.
7. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 10:00’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir.
8. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.
9. İrtibat için e-posta, telefon ve belgegeçer numaraları aşağıda verilmiştir.
İRTİBAT NUMARALARI:
Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 (Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00'dan 2981 - 2982 (Sinan ÖNAL)
Tel :0 212 365 12 64
E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
ALINACAK MALZEMELERİN LİSTESİ
İŞİN ADI : Merkez Komutanlığı Stok Seviye Malzeme Mal Alımı
S.NO STOK NUMARASI MALZEMENİN CİNSİ BİRİM MİKTAR
1 4320270120029 Asma rezervuar Adet 10
2 4510270216350 Asma rezervuar iç takımı Adet 20
3 4710270475687 Alafranga tuvalet taharet çubuğu Adet 12
4 4510270423890 Alafranga tuvalet rezervuar iç takımı (ipli tip) Adet 10
5 4510270477641 Pisuvar sifonu (körüklü) Adet 40
6 4820270215149 Pisuvar musluğu Adet 20
7 4820270038988 Taharet Musluğu 1/2" Adet 20
8 7320270428127 Kazan ön yıkama duşu Adet 4
9 4510143937966 Körüklü lavabo sifonu Adet 60
10 4510270366088 Banyo bataryası (mix) Adet 10
11 4510270349064 Lavabo bataryası ( mix ) Adet 15
12 4510270366127 Tekli batarya (kuğu tip,mix) Adet 40
13 4710KK0065116 Boru plastik PPR-C Q 20 Metre 100
14 9540KK0063626 Döner berber bataryası (spiralli tip) Adet 3
15 4510KK0497553 Batarya kuğu borusu Adet 50
16 4510270340881 Krom musluk ( Kısa tip ) Adet 30
17 4510270366133 Krom musluk ( Uzun tip ) Adet 30
18 4510270423888 Musluk başlığı ve göbeği Adet 80
19 4730270198406 20mm PPRC dirsek Adet 200
20 4710270330210 PVC boru 100 x 1000 mm' lik Adet 20
21 2540270140624 PVC kapı kolu ve aynası beyaz (Barel göbel tipli ) Adet 20
22 5340270440474 PVC mandallı kapı kilidi ( Tuvalet için ) Adet 20
23 4730270136337 1/2 Galvaniz nipel Adet 50
24 4510270395470 Havlu kağıtlık (krom kaplama) Adet 20
25 7510KK0134169 Tuvalet kağıtlık (krom kaplama) Adet 20
26 4510KK0400943 Sıvı sabunluk (krom kaplama) Adet 20
27 6850410008865 Şeffaf silikon tüp Adet 60
28 7230KK0437016 Banyo perdesi (polyester) Takım 20
29 5340270287502 Kapı kolu kahverengi ( Barel göbek tipli ) Adet 30
30 5530270246211 Dolap arkalığı 3 mm. (170x210cm.) Adet 10
31 8040KK0304159 Hızlı yapıştırıcı (ikili tip) Adet 30
32 5530KK0147635 Kapak çerçeve profili (Ahşap), (Model:1045) Boy 20
33 5340270453845 Ağaç kapı kolu (Sarı , Barel kilit tip) Takım 30
34 6532152343263 Kapı kilit bareli Adet 40
35 5340KK0062520 Kilit gömme barel tip (35mm, Geniş tip) Adet 10
36 5350270464755 Kağıt zımpara (180kum) Adet 200
37 5305270365966 Akıllı vida 3,0x25mm. (1000'lik Paket) Kutu 3
38 5340KK0423436 Kulp (dolap, tekli) Adet 100
39 5530KK0099984 Kontraplak 3 mm ( 170x210cm ) Adet 10
40 8010270163705 Silikonlu dış cephe boyası (turkuaz) Kilogram 60
41 8010270163707 Silikonlu dış cebhe boyası (Krem) Kilogram 200
42 8010KK0379068 Sentetik tiner Litre 200
43 8010KK0379088 Tavan boyası (beyaz) Kilogram 200
44 8010KK0374732 Plastik iç cebhe boyası (beyaz) Litre 600
45 8010KK0136323 Sentetik yağlı boya (beyaz) Kilogram 50
46 8010270117157 Sentetik yağlı boya (haki) Kilogram 50
47 8010KK0363448 Sentetik yağlı boya (Kırmızı) Kilogram 20
48 8010270422758 Sentetik yağlı boya (gri) Litre 90
49 8010270481278 Sentetik yağlı boya (sütlükahve) Kilogram 100
50 8135KK0406040 Kağıt bant 3 cm.lik Adet 100
51 8020270420464 Parmak rulo Adet 60
52 8020KK0036796 Plastik Boya Rulosu 20 cm'lik (İç Cephe) Adet 40
53 8020270329137 Yağlı boya fırçası no:1 Adet 20
54 8020KK0198408 Yağlı boya fırçası no:3 Adet 30
55 8020270481298 Robot fırça No :3 Adet 15
56 8040KK0161246 Seramik yapıştırıcısı 25 kg.lık Torba 30
57 5610KK0388326 Saten alçı 30 Kg. Torba 20
58 5610KK0040876 Çimento (50kg'lık) Torba 50
59 5610270425164 Alçı (sıva için) Torba 30
60 6515123500555 Elektrot 2,5 luk Paket 30
61 4710KK0366195 60*40 mm Kutu profil Metre 120
62 4710270341656 40x40 mm Kutu profil Boy 25
63 9520KK0384762 Köşebent 40*40*4 mm Boy 15
64 9520KK0370831 Köşebent 30*30*3 mm Boy 10
65 5345270148472 Metal Kesici Taş (180 lik) Adet 100
66 5330270409112 Teflon bant Adet 150
67 5950270123521 Brülör ateşleme trafosu (2x5000 volt) Adet 3
68 9515270399434 Galvanizli oluklu sac 1000x3000x0.5mm M2 100
69 5935270535403 Membran filitre 200 lük ( Su arıtma için) Adet 2
70 4610KK0271242 Su arıtma cihazı için karbon filitre ( 20'' Ro-ozmoz ) Adet 10
71 4610KK0498732 Su arıtma cihazı için sedimet filitre ( 20'' Ro-ozmoz ) Adet 10
72 5620270214155 Tuğla (13,5 luk, delikli, inşaat) Adet 750
73 5340270176854 PVC kapı menteşesi (12 lik) Adet 100
74 5975270109676 Kablo kanalı 25*25 mm Metre 150
75 5975331903768 Kablo kanalı 30*30 mm Metre 150
76 5975KK0367026 4*22 Starter Adet 100
77 5999143955711 4*65 Starter Adet 100
78 5920270506058 Tekli sigorta kutusu Adet 30
79 5920270460339 3-4 lü Sigorta kutusu Adet 20
80 6240270615708 Flouresant ampul 18 w Adet 100
81 6240270506071 Flouresant ampul 36 w Adet 100
82 5975270231341 Kablo bağı 300x4,7 MM (100' lü) Paket 50
83 6150270077539 3x2,5mm NYY kablo Metre 200
84 6145270283560 3x2,5mm TTR kablo Metre 200
85 6240270281806 Ampul tasarruf ( 18w Spiral ) Adet 60
86 5935KK0352954 Erkek fiş Adet 100
87 5935270395204 Sıva üstü topraklı priz (Etanj kapaklı) Adet 50
88 6250KK0020362 40w Balanst Adet 30
89 6150270070827 2x2,5 Kablo ( TTR ) Metre 200
90 6145KK0088339 4x2,5 Kablo ( TTR ) Metre 200
91 6145270556583 4x4 Kablo ( NYY ) Metre 100
92 6145270004407 4x6 Kablo ( Antigron NYY ) Metre 100
93 5970270432704 Bant elektrik yalıtımı için Paket 100
94 5935270136190 Sıva altı topraklı priz Metre 50
95 6210270322236 2x18w Etanj armatür seti (Elektronik balastlı) Adet 20
96 6210270425752 2x36w Etanj armatür seti (Elektronik balastlı) Adet 20
97 6250KK0302911 20w Balanst Adet 30
98 5925270504842 1x25A Sigorta ( B sınıfı ) Adet 40
99 5925270562979 1x16A Sigorta ( C sınıfı ) Adet 40
100 6210KK0496837 50w Led etanj armatür Adet 20
101 5935270599520 3' lü grup priz Adet 20
TEKNİK EVSAF VE ÖZELLİKLER
1
ASMA REZERVUAR (KOMPLE)
1-1 Sert PVC plastik malzemeden imal edilmiş, kullanılmamış, kırık, çatlak, deforme olmamış ve üzerinde İSO veya TSE amblemi / işareti olacaktır.
1-2 Su hacmi 9 (dokuz) litre pirinçten subap ve flatörü, sert plastikten şamandıralı tip olacaktır.
1-3 Alınacak plastik asma rezervuarın plastik kapağı ve içinde sert plastikten boşaltma esi, plastik zinciri ve ara bağlantı hortumu ile komple olacaktır.
2 ASMA REZERVUAR İÇ TAMİR TAKIMI
2-1 Plastik rezervuarın yedek parçası olarak istendiğinde bu tip rezervuarlara uyumlu olarak çalışabilen tipte olacaktır.
2-2 Satın alınan rezervuar iç takımı pirinç kolu mekanizması, plastik topu ile komple orijinal ambalajı içerisinde olacaktır.
2-3 Malzeme kullanılmamış, kırık, çatlak, deforme olmamış ve üzerinde İSO veya TSE amblemi / işareti olacaktır.
3 ALAFRANGA TUVALET TAHARET BORUSU
3-1 Taharet borusu sert plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3-2 Klozet taharet borusu 3/8(üç bölü sekiz) inç ölçüsünde olacaktır.
3-3 Taharet borusundaki dişler sağlam olacaktır.
3-4 Malzeme kullanılmamış, deforme olmamış ve orijinal ambalajında olacaktır.
4 ALAFRANGA TUVALET REZERVUAR İÇ TAKIMI
4-1 Alafranga WC taşlarına ait fayanstan imal edilen rezervuarlarda su doldurma ve yıkama düzenekli flatör ve sifon sistemi ile komple ve çekme kolu düzeneği ile depoladığı suyu boşaltacak özellikte olacaktır.
4-2 Rezervuar iç takımının çekme kolu kromajlı olacaktır.Çekme kolunun kapağa montajında deliği kapatacak şekilde kromajlı rozeti mevcut olacaktır.
4-3 Rezervuar iç takımında bulunacak parçalar aşağıda alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.
4-4 Pirinçten, kromajlı flatör, flatöre bağlı sert plastikten şamandıra topu olacaktır.
4-5 Flatörü WC taşına monte etmeye yarayan nikelajlı borusu ve ucunda plastik hortumu bulunacaktır.
4-6 Sert plastikten boşaltma borusu (sifon düzeneği) contası ve montaj rekoru olacaktır.
5 PLASTİK PİSUVAR SİFONU
5-1 Plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
5-2 TSE veya İSO işareti malzeme yada ambalıj üzerinde olacaktır.
5-3 Üzeri plastik boğaz çapı geniş tip, gövdesi oval kesitli olacaktır.
5-4 Pisuvar sifonuna ait boğaz contası ve çıkış borusuna ait rekor contası malzeme üzerinde mevcut olacaktır.
6 PİSUVAR MUSLUĞU
6-1 Pirinç malzemeden imal edilmiş olacaktır.
6-2 Üzeri kromaj, en az ½” (bir bölü iki inç) montaj ağızlı, su çıkışı gömme tornavida ağızlı tertibat ile ayarlanabilen tip ve kromajlı eksantrik borusu, pisuvar bağlantı adaptörü ile komple olacaktır.
6-3 Malzeme veya ambalajı üzerinde TSE işareti olacaktır.
7
TAHARET MUSLUĞU ½”
7-1 Taharet musluğu krom-nikel kaplı olacaktır.
7-2 ½’’ montaj çaplı , 3/8’’ taharet borusuna uygun bağlantı rekorlu olacaktır.
7-3 0,65mm çapında musluk rozeti pakete dahil olacaktır.
7-4 Malzeme açma kapama musluk başlığı sert PVC’den imal edilmiş olup beyaz renkli olacaktır.
8
KAZAN ÖN YIKAMA DUŞU
8-1 Ön yıkama duşu birinci sınıf malzemeden imal edilmiş olup, çelik spiral, rekorlu hortumları üzerinde olacaktır.
8-2 Duvara montaj tipinde ve bağlantı parçaları üzerinde olacaktır.
8-3 Spiral hortum yumuşak, esneyebilen ve basınca karşı dayanıklı tip olacaktır.
8-4 Malzemenin uç kısmında basınçlı yıkama duş başlığı ve el kumanda tertibatı olacaktır.
8-5 TSE veya İSO işareti malzeme yada ambalıj üzerinde olacaktır.
8-6 Malzeme kullanıcı birlik tarafından kullanım yerine uygunluğu kontrol edilerek alınacaktır.
9 KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU
9-1 Lavabo sifonu spiral körüklü (uzayıp kısalabilen) tip ve plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
9-2 Lavabo montaj vidası, kromajlı süzgeci ve contası ile birlikte komple olacaktır.
9-3 Lavabo sifonu çapı 1 inç olacaktır.
9-4 Lavabo sifonu gövdesinde isteğe göre tek girişli olacak rekor bağlantısı dişli olacaktır.
10 BANYO BATARYASI (MİX)
10-1 TSE’Lİ ve pirinç malzemeden imal edilmiş ve kromajlı olacaktır.
10-2 Duvara montaj tipinde ve mix tip olacaktır.
10-3 Orijinal karton kutu ambalajı içerisinde olacaktır.
10-4 Banyo bataryası eksantrik nipelleri, volanları, kromajlı aynaları,bağlantı rekorlarına ait contaları ile komple olacaktır.
11 LAVABO BATARYASI ( MİX)
11-1 Mix lavabo bataryası birinci sınıf olup, çelik spiral rekorlu hortumları üzerinde olacaktır.
11-2 Krom kaplı olacak olup rekorları 3/8”(üç bölü sekiz inç)’e uygun olacaktır.
11-3 Kutusunda montaj elemanlarıyla beraber olacaktır.
11-4 Mix lavabo bataryası TSE’li olup,lavabo üzerine monte edilebilir tipte olacaktır.
12 TEKLİ BATARYA (KUĞU TİP, MİX)
12-1 Pirinç malzemeden imal edilmiş olacaktır.
12-2 Birinci sınıf ve TSE belgeli olacaktır.
12-3 Malzeme verilen numunesine uygun nitelikte teslim edilecektir.
12-4 Batarya bağlantı flex leri ve contaları dahil olarak teslim edilecektir.
12-5 Malzemeler yeni kullanılmamış ve muhafaza kutularında teslim edilecektir.
13 BORU PLASTİK PPR-C Q 20
13-1 Temiz su için TSE’li olup, polipropilen tip:3’ten imal edilmiş olacaktır.
13-2 Fizyoterm kaynağı ile 260 (ikiyüz altmış) santigrat derece ısıtılarak fitings (parçalarının) kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır.
13-3 En az 4 (dört) metrelik parçalar halinde teslim edilecektir.
13-4 En az PN:20(yirmi) atmosfer basınca dayanıklı olacaktır.
13-5 PPR-C boru Çapı: 20 mm , Et kalınlığı: 3,4mm olacaktır.
14
DÖNER BERBER BATARYASI (SPİRALLİ TİP)
14-1 Batarya mermer tezgaha monte edilebilir tip, spiralli, tek gövdeli tip, pirinçten imal edilmiş, kromajlı ve birinci sınıf malzeme olacaktır.
14-2 Spiralli berber bataryası orijinal ambalajında ve ambalaj üzerinde TSE işareti olacaktır.
14-3 Spiralli berber bataryası; paslanmaz, kromajlı spiral örgü ile sarılmış hortumun gövde içine geçmesi ve çekildiğinde uzaması prensibine göre çalışacaktır. Spiral örgülü hortumun ucuna bağlı fıskiye paslanmaz kromajlı tip olacaktır.
14-4 Spiral berber bataryası sıcak,soğuk bağlantı spiral hortumları contaları eviye veya mermer tezgaha bağlantı conta ve vidaları ile komple takım olacaktır.
14-5 Spiral berber bataryası tek gövdeli ve mix açılır kapanır (tek kolla sıcak su soğuk su karışımı ayarlanabilen) tipte imal edilmiş olacaktır.
15 BATARYA KUĞU BORUSU
15-1 Pirinç malzemeden imal edilmiş ve kromajlı olacaktır.
15-2 Kuğu borusunun çıkış ucunda sökülebilir tip plastik süzgeç olacaktır.
15-3 Kuğu borusunun batarya bağlantı ucunda lastik contası olacaktır.
15-4 Batarya bağlantı ucu sarı pirinçten imal edilmiş olup vidalı tip olacaktır.
16 MUSLUK KROM (KISA TİP)
16-1 TSE’li olup ½”(bir bölü iki inç) çapında, pirinç,üzeri kromajlı olacaktır.
16-2 Musluğun volanı topaç tip olacaktır.
16-3 Musluğun kısa tip olacaktır.
16-4 Malzeme verilen numunesine uygun nitelikte olacaktır.
17 MUSLUK KROM (UZUN TİP)
17-1 TSE’li olup ½”(bir bölü iki inç) çapında, pirinç,üzeri kromajlı olacaktır.
17-2 Musluğun volanı topaç tip olacaktır.
17-3 Musluğun uzun tip olacaktır.
17-4 Malzeme verilen numunesine uygun nitelikte olacaktır.
18 MUSLUK BAŞLIĞI VE GÖBEĞİ
18-1 Musluk başlığı, volanı ve salmastra gurubu ile komple olacaktır.
18-2 Salmastra grubu aç-kapa tip, pirinç malzemeden, parlak sarı, pürüzsüz yüzeyli, salmastra baskı somunu, conta yuvası ve contası ile komple olacaktır. Gövde üzerinde TSE damgası basılı olacaktır.
18-3 Volanı pirinç malzemeden, üzeri kromajlı ve topaç tip olacaktır.
19 20 MM PPR-C DİRSEK
19-1 PPR-C (polipropilen) tip 3 (üç)’ten imal edilmiş olacaktır.
19-2 Her iki ucu dişsiz fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır.
19-3 PPR-C dirseğin açıları 90 (doksan) derece olacaktır.
20 PVC BORU (100*1000 MM)
20-1 Sert PVC plastik malzemeden imal edilmiş ve TSE’li olacaktır.
20-2 PVC borunun bir ucu muflu, muf içindeki conta yatağında uygun contası takılı, diğer ucu düz (pahlı)
olacaktır.
20-3 PVC boruların çaplarına göre asgari et kalınlığı ölçüleri aşağıdaki alt maddelerde belirtildiği gibi
olacaktır.
20-4 PVC boruların çaplarına göre asgari et kalınlığı ölçüleri idari şartnamede belirtilecektir.
21 PVC KAPI KOLU
21-1 PVC kapılarda kullanılacak evsafta olacaktır.
21-2 Beyaz renkte olacaktır.
21-3 Orjinal kutusunda eksiksiz olacaktır.
21-4
Dış ve iç yüzeyi ile bunların parçalarında çapak, derin çizik, çatlak, sıyrık, eziklik, pas ve deformasyon bulunmayacaktır.
21-5 Sert plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
21-6 Kapılara sabitlenebilecek 2 adet vida yeri, vidaları gizleyecek kapak ve barel kilit tip anahtar deliği olacaktır
22 PVC MANDALLI KAPI KİLİDİ (TUVALET İÇİN)
22-1 PVC 'den mamul tuvalet kapılarını içeriden kilitlemek amacı ile kullanılacaktır.
22-2 Dışarıdan kilitleme yapmayacaktır.
22-3 Anahtarsız ve beyaz renkli olacaktır.
22-4 Kilitli veya açık olduğu dışarıdan bakıldığında kırmızı / yeşil renk ikazı olacaktır
23 GALVANİZLİ NİPEL
23-1 Galveniz malzemeden imal edilmiş olacaktır.
23-2 Her iki ucu aynı çaplı ve dişli olacaktır.
23-3 Diş ve yivleri temiz, çapaksız ve düzgün olacaktır.
23-4 TSE işaretli ve standartlarına uygun olacaktır.
23-5 Alınacak malzemelerin çapları listede yer almaktadır.
24
HAVLU KAĞITLIK (KROM KAPLAMA)
24-1 Havluluk; metal malzemeden imal ve üzeri kromajlı olacaktır.
24-2 Havluluk sabit tip ve takriben 45 cm (kırk beş santimetre) uzunluğunda olacaktır.
24-3 Takriben 15 mm (on beş milimetre) çapında olacaktır.
24-4 Kromajlı tip, vidaları ve dubelleri ile birlikte teslim edilecektir
25 TUVALET KAĞITLIK (KROM KAPLAMA)
25-1 Krom kağıtlık tuvaletlerde; tuvalet kağıdı için kullanılacak özellikte olacaktır.
25-2 Alınacak krom kağıtlık, kromajlı tespit vidaları ve dübelleri ile birlikte komple olacaktır.
25-3 Krom kağıtlık çelik saçtan imal edilmiş ve üzeri kromaj ile kaplanmış tip ve özellikte olacaktır.
26 SIVI SABUNLUK (KROM KAPLAMA)
26-1 Alınacak krom sabunluk haznesine konan sıvı sabunu mevcut kola basma suretiyle el yıkamaya yeterli sabun akıtan tipte olacaktır.
26-2 Emme basma sistemi ile çalışan tipte ve köşeli veya silindirik tip olacaktır.
26-3 Paslanmaz çelik kaplamalı olacaktır.
26-4 En az 400(dört yüz) gram sıvı sabun hazneli olacaktır.
27 ŞEFFAF SİLİKON (TÜP)
27-1 Silikon en az 280 (ikiyüzseksen) veya 310 (üç yüz on) gramlık tüpler halinde olacaktır.
27-2 Silikon tabancası ile kullanılacak özellikte olacaktır.
27-3 Silikonun teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla 6 (Altı) ay süre olacaktır.
27-4 Silikon anti bakteriyel olacaktır.
27-5 Silikonun rengi şeffaf, su ve neme dayanıklı olacaktır.
28 BANYO / DUŞ PERDESİ (POLYESTER)
28-1 Malzeme polyester kumaştan üretilmiş olacaktır.
28-2 Banyo perdeleri çift kanat ve ölçüleri 120x200 cm olacaktır.
28-3 Malzeme su geçirmez, yıkanabilir ve ütülenebilir kumaştan imal edilmiş olacaktır.
28-4 Malzeme kullanılmamış, deforme olmamış ve orijinal ambalajında olacaktır.
29 KAPI KOLU (KAHVERENGİ, BAREL KİLİT TİP)
29-1 Ahşap kapı kilitlerini açıp kapatabilecek özellikte olacaktır.
29-2 Sert metal malzemden imal edilmiş olacaktır.
29-3
Ahşap yüzeylere monte edilebilecek vida delikleri ve anahtar deliği (barel tip) olacaktır.
29-4 Siyah renkli, aynaya monte yuvası sekman ile sabitlenmiş ve yaylı tip olacaktır.
29-5 Malzeme kullanılmamış, deforme olmamış ve orijinal ambalajında olacaktır.
30 DOLAP ARKALIĞI (BEYAZ)
30-1 Muhtelif marangoz, imalat ve onarım işlerinde kullanılacaktır.
30-2 Bir yüzü lake boya diğer yüzü ham olacaktır.
30-3 Birinci sınıf kalitede olacaktır.
30-4 3 mm kalınlığında ve 170cm *210 cm ebatlarında olacaktır.
30-5 Malzeme kullanılmamış, deforme olmamış olacaktır
31 HIZLI YAPIŞTIRICI (İKİLİ TİP)
31-1 Her türlü ahşap malzemenin yapıştırılmasında kullanılacak evsafta olacaktır.
31-2 Suya ve neme dayanıklı malzemeden imal edilecektir.
31-3 Raf ömrü en az 1 yıl olacaktır.
31-4 İmal tarihi 2017 yılı olacaktır.
31-5 Hızlı dondurucu spreyi ile birlikte set olarak teslim edilecektir.
31-6 Malzeme kullanılmamış, deforme olmamış ve orijinal ambalajında olacaktır.
32 KAPAK ÇERÇEVE PROFİLİ (AHŞAP,1045 MODEL)
32-1 Ahşap malzeme talaşından imal, pres ile sıkıştırılmış olacaktır.
32-2 Kiraz renginde ve 280 cm uzunluğunda olacaktır.
32-3 Çerçeve profilleri ayrı ayrı poşet ile izole edilmiş ve karton paketlerde olacaktır.
32-4 1045 model ve tipte olacaktır.
32-5 Malzeme kullanılmamış, deforme olmamış ve orijinal ambalajında olacaktır.
33 AĞAÇ KAPI KOLU (SARI, BAREL KİLİT TİP)
33-1 Ahşap kapı kilitlerini açıp kapatabilecek özellikte olacaktır.
33-2 Sarı prinç renkli, aynaya monte yuvası sekman ile sabitlenmiş ve yaylı tip olacaktır.
33-3 Ahşap yüzeylere monte edilebilecek vida delikleri ve anahtar deliği (barel tip) olacaktır.
33-4 Sert metal malzemden imal edilmiş olacaktır.
33-5 Malzeme kullanılmamış, deforme olmamış ve orijinal ambalajında olacaktır
34 KAPI KİLİT BARELİ
34-1 Daire dış kapılarında kullanılacak evsafta olacaktır.
34-2 Dış ve iç yüzeyi ile bunların parçalarında çapak, derin çizik, çatlak, sıyrık, eziklik, pas ve deformasyon bulunmayacaktır.
34-3 En az 3 (üç) anahtarlı olacaktır. Anahtarın yüzeyi düzgün olacaktır.
34-4 Kilit yüzeyinde ya da ambalajında TSE işareti olacaktır.
35 KİLİT GÖMME BAREL TİP (35 CM)
35-1 Dış ve iç yüzeyi ile bunların parçalarında çapak, derin çizik, çatlak, sıyrık,eziklik, pas ve deformasyon olmayacaktır.
35-2 Gömme tip, kol yatağı bilyeli ve en az iki tur dönmeli olacaktır.
35-3 En az 3 anahtarlı, karşılık demiri tespit vidaları ile birlikte ve paslanmaya karşı korunmuş olarak ambalajlanmış paketlerde olacaktır.
35-4 Gövde çelik, elektrostatik toz boyalı veya galveniz saç olacaktır.
35-5 İstenilen malzemenin ebatları, rengi ve tipi keşif listesinde belirtilmiştir.
36 KAĞIT ZIMPARA (180 KUM)
36-1 Ağaç, metal gibi malzemelerin yüzeylerinin düzeltilmesi, temizlenmesi ve aşındırması gibi işlemlerde kullanılacaktır.
36-2 Kağıt zımparanın eni 23 (+ -0,5) cm uzunluğu 28 (+ -0,5) cm ebatlarında olacaktır.
36-3
Suya dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır.
36-4 Aşındırıcı tane büyüklükleri 180 kum olacaktır.
37
AKILLI VİDA (3,0*25 MM, 1000 Lİ )
37-1 Satın alınacak matkap uçlu vidalar orijinal ambalajında olacaktır.
37-2 Satın alınacak matkap uçlu vidaların diş aralıkları düzgün ve çapaksız olacaktır.
37-3 Satın alınacak matkap uçlu vidaları 3,0*25mm ebatlarında olacaktır.
37-4 Satın alınacak matkap uçlu vidaları yıldız sıkma ucuna uygun olacaktır.
38 KULP (DOLAP, TEKLİ)
38-1 Dolapları açmak ve kapatmak için kullanılacaktır.
38-2 Tek vida, delikli ve montaj vidası ile birlikte olacaktır.
38-3 Metal malzemeden ve gümüş renkte olacaktır.
38-4 Düz tip (desen ve motifsiz) olacaktır
39 KONTRAPLAK 3mm
39-1 Kontraplak muhtelif imalat, onarım ve ambalaj yapımında kullanılacaktır.
39-2 Nokta budaklar; m²'de en fazla 3 (üç) adet bulunacaktır.
39-3 Sağlam kaynamış budaklar; 15 (on beş) mm den küçük ve m²'de toplam 30 (otuz) mm yi geçmeyecektir.
39-4 Yarıklar, çatlaklar; levha uzunluğunun 1/10 (bir bölü on)'undan daha az ise her metrede 3 (üç) adet bulunacaktır.
39-5 Böceklerin ve parazit bitkilerinin oluşturduğu kusurlar, gömülü kabuk ve reçine keseleri, oduna zarar veren mantar çürüğü bulunmayacaktır.
39-6 Ek açıklıkları, binmeler, kabarcıklar, çökme, çıkıntı ve bereler, pürüzlülük, zımpara yanığı ve tutkal sızması bulunmayacaktır.
39-7 Kontraplağın kalınlık toleransı;5(beş) mm ye kadar olanlar: ± 0,3 (artı eksi sıfır virgül üç) mm
39-8 Uzunluk ve genişlik toleransı ±5 (artı beş) mm olacaktır.
40
SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI (TURKUAZ)
40-1 Beton, sıva, tuğla vb.mineral yüzeylerin dekoratif ve koruyucu amaçla boyanmasına uygun olacaktır.
40-2 Yeni ve eski yüzeylerde kullanılabilecektir.
40-3 Yağış, nem, güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.
40-4 Kullanma talimatına göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu,kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
40-5 25+-0,5(yirmi beş artı eksi sıfır virgül beş)santigrat derecede dokunma süreli 1(bir) saat ile 3 saat arasında sert kuruma süresi ise en fazla 24 saat olacaktır.
40-6 1 lt boya ile tek katta en az 8 metrekare alan boyanabilecektir.
40-7 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacak ve malzeme TS 5808 standartına uygun imal edilmiş olacaktır.
40-8 Aksi keşif listesinde belirtilmediği sürece 15(onbeş) lt ambalajlarda olacaktır.
40-9 İmalat tarihi teslim tarihinden en fazla 180(yüzseksen) gün önce olacaktır.
40-10 Renk idare tarafından onaylanacaktır.
41
SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI (KREM)
41-1 Beton, sıva, tuğla vb.mineral yüzeylerin dekoratif ve koruyucu amaçla boyanmasına uygun olacaktır.
41-2 Yeni ve eski yüzeylerde kullanılabilecektir.
41-3 Yağış, nem, güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.
41-4 Kullanma talimatına göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
41-5 25+-0,5(yirmi beş artı eksi sıfır virgül beş)santigrat derecede dokunma süreli 1(bir) saat ile 3 saat arasında sert kuruma süresi ise en fazla 24 saat olacaktır.
41-6 1 lt boya ile tek katta en az 8 metrekare alan boyanabilecektir.
41-7 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacak ve malzeme TS 5808 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
41-8 Aksi keşif listesinde belirtilmediği sürece 15 (onbeş) lt ambalajlarda olacaktır.
41-9 İmalat tarihi teslim tarihinden en fazla 180 (yüzseksen) gün önce olacaktır.
41-10 Renk idare tarafından onaylanacaktır.
42 SENTETİK TİNER
42-1 Sentetik esaslı boya ve verniklerin inceltilmesinde kullanılacaktır.
42-2 Parlama noktası ve tehlike uyarıları ambalaj üzerinde belirtmiş olacaktır.
42-3 Kendine has kokusu olacak, kağıt filtreden geçirildiğinde yağ lekesi bırakmayacaktır.
42-4 Berrak renkli, temiz, tortusuz olacak ve içinde yüzen veya çöken madde bulunmayacaktır.
42-5 Benzen ihtiva etmeyecektir.
42-6 Keşif listesinde aksi belirtilmediği sürece en fazla 15(on beş)kg metal ambalajlarda olacaktır.
42-7 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacaktır.
43 TAVAN BOYASI
43-1 Boya akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat olacaktır
43-2 Boya iç cephelerde, yeni sıva ve beton yüzeylere uygulanabilecek özellikte olacaktır.
43-3 Boya üst seviyede örtme gücüne, kokusuz ve su / buhar geçirgenliği olacaktır.
43-4 Boya yüzeyin pürüzlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,150 kg/m2, yeni yüzeylerde ortalama 0,200 kg/m2 örtecek özellikte olacaktır.
43-5 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacak ve malzeme TS 5808 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
43-6 Aksi keşif listesinde belirtilmediği sürece 15(on beş) lt ambalajlarda olacaktır.
43-7 Beyaz renkte ve mat olacaktır.
44
PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI
44-1 Binaların iç cepesini son kat olarak dekoratif ve koruyucu amaçlı boyamaya uygun olacaktır.
44-2 Aksi keşif listesinde belirtmediği sürece akrilik kopolimer esaslı olacaktır.
44-3 25+-0,5 (yirmibeş artıeksi sıfır virgül beş) santigirat derecede dokunma süreli 1(bir) saat, sert kuruma süresi ise en fazla 24 (yirmidört) saat olacaktır.
44-4 Kullanma talimatına göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
44-5 1(bir) lt boya ile tek katlı en fazla 10(on)metrekare alan boyanabilecektir.
44-6 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacak ve malzeme TS 5808 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
44-7 İmalat tarihi teslim tarihinden en fazla 180(yüzseksen) gün önce olacaktır.
44-8 Beyaz renkte ve mat olacaktır.
45
SENTETİK YAĞLI BOYA (BEYAZ)
45-1 Metal ve ahşap yüzeylerin dekoratif ve koruyucu amaçla boyanmasında kullanılacaktır.
45-2 Alkid bağlayıcı esaslı olacaktır.
45-3 1(bir)lt boya ile tek katta en az 10(on)metrekare alan boyana bilecektir.
45-4
İçeriğinde kurşun ihitiva etmeyecektir.
45-5 Kullanma talimatına göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
45-6 Boyanın inceltilmesinde sentetik tiner kullanılacaktır. Tinerle karıştırıldıktan sonra 5(beş)dk. İçerisinde boya homojen şekilde incelmiş olacaktır.
45-7 Parlama noktası ve tehlike uyarıları ambalaj üzerinde belirtmiş olacaktır.
45-8 15lt 'lik metal ambalajlarda olacaktır.
45-9 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacak ve malzeme TS 39 standartına uygun imal edilmiş olacaktır.
45-10 İmalat tarihi teslim tarihinden en fazla 180(yüzseksen) gün önce olacaktır.
45-11 Beyaz renkte ve parlak olacaktır.
46 SENTETİK YAĞLI BOYA (HAKİ)
46-1 Metal ve ahşap yüzeylerin dekoratif ve koruyucu amaçla boyanmasında kullanılacaktır.
46-2 Alkid bağlayıcı esaslı olacaktır.
46-3 1 (bir) lt boya ile tek katta en az 10 (on) metrekare alan boyana bilecektir.
46-4 İçeriğinde kurşun ihitiva etmeyecektir.
46-5 Kullanma talimatına göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
46-6 Boyanın inceltilmesinde sentetik tiner kullanılacaktır. Tinerle karıştırıldıktan sonra 5 (beş) dk. İçerisinde boya homojen şekilde incelmiş olacaktır.
46-7 Parlama noktası ve tehlike uyarıları ambalaj üzerinde belirtmiş olacaktır.
46-8 15lt 'lik metal ambalajlarda olacaktır.
46-9 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacak ve malzeme TS 39 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
46-10 İmalat tarihi teslim tarihinden en fazla 180 (yüzseksen) gün önce olacaktır.
46-11 Haki renkte ve parlak olacaktır.
47 SENTETİK YAĞLI BOYA (KIRMIZI)
47-1 Metal ve ahşap yüzeylerin dekoratif ve koruyucu amaçla boyanmasında kullanılacaktır.
47-2 Alkid bağlayıcı esaslı olacaktır.
47-3 1 (bir) lt boya ile tek katta en az 10 (on) metrekare alan boyana bilecektir.
47-4 İçeriğinde kurşun ihitiva etmeyecektir.
47-5 Kullanma talimatına göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
47-6 Boyanın inceltilmesinde sentetik tiner kullanılacaktır. Tinerle karıştırıldıktan sonra 5(beş)dk. İçerisinde boya homojen şekilde incelmiş olacaktır.
47-7 Parlama noktası ve tehlike uyarıları ambalaj üzerinde belirtmiş olacaktır.
47-8 15lt 'lik metal ambalajlarda olacaktır.
47-9 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacak ve malzeme TS 39 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
47-10 İmalat tarihi teslim tarihinden en fazla 180 (yüzseksen) gün önce olacaktır.
47-11 Kırmızı renkte ve parlak olacaktır.
48 SENTETİK YAĞLI BOYA (GRİ)
48-1 Metal ve ahşap yüzeylerin dekoratif ve koruyucu amaçla boyanmasında kullanılacaktır.
48-2 Alkid bağlayıcı esaslı olacaktır.
48-3 1 (bir) lt boya ile tek katta en az 10 (on) metrekare alan boyana bilecektir.
48-4 İçeriğinde kurşun ihitiva etmeyecektir.
48-5 Kullanma talimatına göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
48-6 Boyanın inceltilmesinde sentetik tiner kullanılacaktır. Tinerle karıştırıldıktan sonra 5 (beş) dk. İçerisinde boya homojen şekilde incelmiş olacaktır.
48-7 Parlama noktası ve tehlike uyarıları ambalaj üzerinde belirtmiş olacaktır.
48-8 15lt 'lik metal ambalajlarda olacaktır.
48-9 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacak ve malzeme TS 39 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
48-10 İmalat tarihi teslim tarihinden en fazla 180 (yüzseksen) gün önce olacaktır.
48-11 Gri renkte ve parlak olacaktır.
49 SENTETİK YAĞLI BOYA (SÜTLÜ KAHVE)
49-1 Metal ve ahşap yüzeylerin dekoratif ve koruyucu amaçla boyanmasında kullanılacaktır.
49-2 Alkid bağlayıcı esaslı olacaktır.
49-3 1 (bir) lt boya ile tek katta en az 10 (on) metrekare alan boyana bilecektir.
49-4 İçeriğinde kurşun ihitiva etmeyecektir.
49-5 Kullanma talimatına göre uygulandığında boya filminde boyadan kaynaklanan yüzey düzgünsüzlüğü taneciklenme, akma, yapışmama, çatlama, çıplak gözle görülebilen iğne delikçikleri, kabarma, dökülme, renk uyumsuzluğu, kuruma kusurları ve sertleşme kusurları bulunmayacaktır.
49-6 Boyanın inceltilmesinde sentetik tiner kullanılacaktır. Tinerle karıştırıldıktan sonra 5 (beş) dk. İçerisinde boya homojen şekilde incelmiş olacaktır.
49-7 Parlama noktası ve tehlike uyarıları ambalaj üzerinde belirtmiş olacaktır.
49-8 15 lt 'lik metal ambalajlarda olacaktır.
49-9 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacak ve malzeme TS 39 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
49-10 İmalat tarihi teslim tarihinden en fazla 180 (yüzseksen) gün önce olacaktır.
49-11 Sütlü kahve renkte ve parlak olacaktır.
50 KAĞIT BANT
50-1 Kağıt bandın genişliği 3 cm olacak, yapışma özelliği üstün olacaktır.
50-2 Rulolar halinde ve en fazla 50 (elli) metre olacaktır.
50-3 Açık renk tonlarında olacaktır.
50-4 Boya işlerinde kullanılacak özellikte, kolay sökülebilir olacaktır.
51 PARMAK RULO
51-1 Çeşitli yüzeylere boya tatbik etmek amacıyla kullanılacaktır.
51-2 Malzemelerin sap kısmı metal ve el tutma kısmı plastikten olacaktır.
51-3 Sap kısmı, ruloya monte edilebilir ve sökülebilir tipte olacaktır.
51-4 Rulonun kılları pamuk ve yün iplik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
51-5 Boyanın uygulanması esnasında yüzeyde tüy bırakmayacak kalitede ve sağlamlıkta olacaktır.
52 PLASTİK BOYA RULOSU (İÇ CEBHE)
52-1 İç yüzeylere boya tatbik etmek amacıyla kullanılacaktır.
52-2 Malzemelerin sap kısmı metal ve el tutma kısmı plastikten olacaktır.
52-3 Sap kısmı, ruloya monte edilebilir ve sökülebilir tipte olacaktır.
52-4 Rulonun kılları pamuk ve yün iplik malzemeden imal edilmiş, 20 cm veya 25 cm boyunda olacaktır.
52-5 Boyanın uygulanması esnasında yüzeyde tüy bırakmayacak kalitede ve sağlamlıkta olacaktır.
53 YAĞLI BOYA FIRÇASI (NO : 1)
53-1 Yağlı boyaların çeşitli yüzeylere uygulanması esnasında kullanılacaktır.
53-2 Fırçanın sap kısmı ahşap veya plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
53-3 Fırça kıllarının dağılımı homojen olacaktır.
53-4
Kıllar dalgalı, bükümlü, kirli vb. kusurlara sahip olmayacaktır.
53-5 Satın alınacak fırçaların ebatları ve tipleri keşif listesinde belirtilmiştir.
54
YAĞLI BOYA FIRÇASI ( NO: 3)
54-1 Yağlı boyaların çeşitli yüzeylere uygulanması esnasında kullanılacaktır.
54-2 Fırçanın sap kısmı ahşap veya plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
54-3 Fırça kıllarının dağılımı homojen olacaktır.
54-4
Kıllar dalgalı, bükümlü, kirli vb. kusurlara sahip olmayacaktır.
54-5 Satın alınacak fırçaların ebatları ve tipleri keşif listesinde belirtilmiştir.
55
ROBOT FIRÇA (NO :3)
55-1 Fırça plastik, açı ayarlanabilir ve yassı tipte olacaktır
55-2 Fırça arka tarafında uzatma parçalarına girebilecek özellikte olacaktır.
55-3 Kılların dağılımı homojen olacaktır.
55-4 Kıllar dalgalı, bükümlü, kirli vb. kusurları olmayacaktır.
55-5 Fırça gövdesine kıllar metal şerit ile sabitlenmiş olacaktır.
55-6 Boyanın uygulanması esnasında yüzeyde kıl bırakmayacak kalitede ve sağlamlıkta olacaktır.
56
SERAMİK YAPIŞTIRICISI
56-1 Fayans ve seramikeri yapıştırmak amacıyla ilave özelliklerle geliştirilmiş çimentolu yapıştırıcı olacaktır.
56-2 Çimento esaslı, kuru ve suyla birleştiğinde yapıştırma özelliği kazanacaktır.
56-3 TS 11140, EN 12004 standardına uygun olacaktır.
56-4 Üretim tarihi, teslim tarihinden en fazla 180 (yüzseksen) gün önce olacaktır.
56-5 25±2 (yirmi beş artı eksi iki) kg'lık ambalajlarda olacaktır.
57 SATEN ALÇI
57-1 Beton ve sıva yüzeylerin düzeltilmesinde son kat olarak kullanılacaktır.
57-2 30+-2(otuz artı eksi iki) kg' lık torbalarda nem almamış ambalajlarda olacaktır.
57-3 Ağızları orijinal kapalı ve etiketli ambalajlarda olacaktır.
57-4 Ambalaj içerinde topaklanmış parçalar olmayacaktır.
57-5 İmalat tarihi, teslim tarihinden en fazla 90(doksan)gün önce olacaktır.
58 ÇİMENTO
58-1 Çimento gri toz halinde ve portland tip olacaktır.
58-2 50 (+-%2) (elliartıeksi yüzde iki) kg'lık orijinal torbalarda ambalajlanmış olacaktır.
58-3 TS en 197-1 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
58-4 Ambalajlarda yırtık, delik bulunmamalı, topaklanma ve taşlaşma olmayacaktır.
58-5 Çimento nem almamış olacaktır.
58-6 Çimentonun imal tarihi, teslim tarihinden en fazla 90 (doksan) gün önce olacaktır.
59 SIVA ALÇISI
59-1 Beton ve sıva yüzeylerin düzeltilmesinde ilk kat olarak kullanılacaktır.
59-2 30 (+-2) (otuz artı eksi iki) kg'lık torbalarda nem almamış ambalajlarda olacaktır.
59-3 Ağızları orijinal kapalı ve etiketli ambalajlarda olacaktır.
59-4 Ambalaj içerinde topaklanmış parçalar olmayacaktır.
59-5 İmalat tarihi, teslim tarihinden en fazla 90 (doksan) gün önce olacaktır.
60 ELEKTROT (2,5 LUK)
60-1 Her türlü metal malzemelerinin kaynaklarında kullanılabilecek tipte olacaktır.
60-2 Penseyle tutulan kısmı en az 20 (yirmi) mm boyunda örtüsüz olup, elektrotun diğer ucunda tutuşturmayı sağlamak için belli bir kısmı çıplak olacaktır.
60-3
35 (otuzbeş) cm boyunda ve 100 (yüz) 'lü paketlerde ambalajlanmış olacaktır.
60-4 Kullanıma, görünüme ve dayanıklılığa tesir edecek herhangi bir kusur veya işçilik hatası bulunmayacaktır.
60-5 Elektrot örtüsü, elektrot boyunca homojen ve çekirdek tel ile eş merkezli olacaktır.
60-6 TS 563 standartlarına uygun olacaktır.
61 60*40 MM KUTU PROFİL
61-1 Sıcak veya soğuk haddelendirilmiş levha veya şeritten soğuk şekillendirildikten sonra kaynak yapılarak imal edilmiş olacaktır.
61-2 Dikdörtgen kesitli olacaktır.
61-3 Profilin et kalınlığı toleransı; kaynak bölgesi dışında +-%10(artı eksi yüzde) ve en az +-0,2(artı eksi sıfır virgül iki)mm olacaktır.
61-4 Dikdörtgenlikten sapma tolenransı; dik açıdan sapma 1 (bir derece)'yi geçmeyecektir.
61-5 Profilin et kalınlığı toleransı; kaynak bölgesi dışında +-%10(artı eksi yüzde) ve en az +-0,2(artı eksi sıfır virgül iki)mm olacaktır.
61-6 Profilin iç ve dış yüzeyleri yapım metodunun gerektirdiği düzgünlükte olacaktır.
61-7 Yüzeylerde çatlak, çapak, derin çizik ,tufal (ayrılabilen pas), katmer ve kaynak kusurları bulunmayacaktır.
61-8 Satın alınacak profil TS 5317 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
62 40*40 MM KUTU PROFİL
62-1 Sıcak veya soğuk haddelendirilmiş levha veya şeritten soğuk şekillendirildikten sonra kaynak yapılarak imal edilmiş olacaktır.
62-2 Kare kesitli olacaktır.
62-3 Profilin et kalınlığı toleransı; kaynak bölgesi dışında +-%10(artı eksi yüzde) ve en az +-0,2(artı eksi sıfır virgül iki)mm olacaktır.
62-4 Kare sapma tolenransı; dik açıdan sapma 1 (bir derece)'yi geçmeyecektir.
62-5 Profilin et kalınlığı toleransı; kaynak bölgesi dışında +-%10(artı eksi yüzde) ve en az +-0,2(artı eksi sıfır virgül iki)mm olacaktır.
62-6 Profilin iç ve dış yüzeyleri yapım metodunun gerektirdiği düzgünlükte olacaktır.
62-7 Yüzeylerde çatlak, çapak, derin çizik ,tufal (ayrılabilen pas), katmer ve kaynak kusurları bulunmayacaktır.
62-8 Satın alınacak profil TS 5317 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
63 KÖŞEBENT (40*40*4)
63-1 Genel yapı çeliklerden sıcak haddelenerek yapılmış iç kenar köşeleri yuvarlatılmış olacaktır.
63-2 Enine kesiti L biçiminde , kenarları birbirlerine dik ve kenar boyları birbirine eşit olacaktır.
63-3 Köşebendin yüzeyleri yapım metodunun gerektirdiği düzlükte olacaktır. Yüzeylerde çatlak, çapak, derin çizik tufal(ayrılabilen pas)ve katmer bulunmayacaktır.
63-4 Dik açıdan sapma toleransı:kenar boyu 100 (yüz)mm.den küçük veya eşit ise en çok 1(bir)mm kenarboyu 100(yüz)mm den büyük ise en çok 1,5(bir virgül beş)mm olacaktır.
63-5 TS 908 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
63-6 Alınacak köşe bendin boyutları keşif listesinde belirtildiği gibi olacaktır.
64 KÖŞEBENT (30*30*3)
64-1 Genel yapı çeliklerden sıcak haddelenerek yapılmış iç kenar köşeleri yuvarlatılmış olacaktır.
64-2 Enine kesiti L biçiminde ,kenarları birbirlerine dik ve kenar boyları birbirine eşit olacaktır.
64-3 Köşebendin yüzeyleri yapım metodunun gerektirdiği düzlükte olacaktır. Yüzeylerde çatlak, çapak, derin çizik, tufal(ayrılabilen pas) ve katmer bulunmayacaktır.
64-4 Dik açıdan sapma toleransı: kenar boyu 100 (yüz)mm.den küçük veya eşit ise en çok 1(bir)mm kenarboyu 100(yüz)mm den büyük ise en çok 1,5 (bir virgül beş)mm olacaktır.
64-5 TS 908 standardına uygun imal edilmiş olacaktır.
64-6 Alınacak köşe bendin boyutları keşif listesinde belirtildiği gibi olacaktır.
65
METAL KESİCİ TAŞ
65-1 Köşebent, profil vb. metal malzemeleri kesme işlemi için uygun olacaktır.
65-2 Ambalaj üzerinde TSE veya İSO kalite işaretleri olacaktır.
65-3 Koruyucu tabakası sağlam, ve nem almamış olacaktır.
65-4 180*302*22 Ebatlarında olacaktır.
66 TEFLON BANT
66-1 Teflon bant plastik orijinal makarasına sarılmış, plastik makaraya geçme olarak kapak vazifesi yapan plastik kapağı ile komple olacaktır.
66-2 Teflon bant sıvı yakıt, su ve benzeri akışkanların tesisatlarında sızdırmazlık sağlayacak özellikte, geçme ve gerdirmeye dayanıklı olarak imal edilmiş olacaktır.
66-3 Teflon bant beyaz renkli ve kalın etli imal edilmiş olacaktır.
67 ATEŞLEME TRAFOSU (2*5000 VOLT, ATS – 2 )
67-1 Ateşleme trafosu brülör ateşlemesi için olup kesinlikle servis( ED ) %33 (yüzde otuz üç) pirim ve 220 (iki yüz yirmi) V, 1,2 (bir virgül iki) A, 50 (elli) Hertz, sekonder 5000 (beş bin) Volt gücünde olacaktır.
67-2
Alınacak ateşleme trafosu yaprak tip, bobini ısıya dayanıklı ziftli madde ile izole edilmiş olacaktır.
67-3 TSE standartlarına uygun olacaktır.
67-4 Trafo elektriği 2 x 5000 Volta dayanıklı olacaktır.
68 GALVANİZLİ OLUKLU SAÇ (1000*3000*0,5 MM)
68-1 Oluklu saç levhaları; bina çatılarının kaplamasında kullanılacak özellikte olacaktır.
68-2 Oluklu sac levha ölçüleri genişlik: 1000mm boy: 3000 ve kalınlık: 0,5 mm olacaktır.
68-3 Oluklu levhaların taşıyabileceği yayılı yük 39 kg/m2 (+ - 5) olacaktır.
68-4 Oluklu levhaların emniyet gerilmesi 1200 kg/ cm2 (+ - 10) olacaktır.
68-5 Oluklu levhanın 1 metre boy ağırlığı 4 kg (+ - 0,5) olacaktır.
68-6 Oluklu levha faydalı alan genişliği 815 mm ( + - 25 mm) olacaktır.
69 SU ARITMA CİHAZI İÇİN MEMBRAN FİLİTRE 200 LÜK
69-1 Alınacak malzeme orijinal kutusunda veya poşetinde olacaktır.
69-2 Alınacak malzeme kullanılmamış ve sağlam olacaktır.
69-3 Alınacak malzeme 20" ro -ozmoz model için uygun olacaktır.
69-4 Alınacak malzemenin idarece numunesi verilecek, malzeme numunesine uygun getirilecektir.
70 SU ARITMA CİHAZI İÇİN KARBON FİLİTRE
70-1 Alınacak malzeme orijinal kutusunda veya poşetinde olacaktır.
70-2 Alınacak malzeme kullanılmamış ve sağlam olacaktır.
70-3 Alınacak malzeme 20" ro -ozmoz model için uygun olacaktır.
70-4 Alınacak malzemenin idarece numunesi verilecek, malzeme numunesine uygun getirilecektir.
71 SU ARITMA CİHAZI İÇİN SEDİMET FİLİTRE
71-1 Alınacak malzeme orijinal kutusunda veya poşetinde olacaktır.
71-2 Alınacak malzeme kullanılmamış ve sağlam olacaktır.
71-3 Alınacak malzeme 20" ro -ozmoz model için uygun olacaktır.
71-4 Alınacak malzemenin idarece numunesi verilecek, malzeme numunesine uygun getirilecektir.
72 TUĞLA (13,5 LUK)
72-1 Satın alınacak tuğlalar iyi fırınlanmış olacaktır.
72-2 Satın alınacak tuğlalar birbirine vurulduğunda tiz ses çıkaracaktır.
72-3 Satın alınacak tuğlalar kırık, çatlak, yamuk, yanık ve kullanılmamış olacaktır.
72-4 Satın alınacak tuğlalar yanık ve birbirine kaynamış olmayacaktır.
72-5 Satın alınacak tuğlalar 19x19x13,5(on dokuz çarpı on dokuz çarpı on üç virgül beş )santimetre ebadında olacaktır.
73 PVC KAPI MENTEŞESİ
73-1 Erkek ve dişileri birbirine uyumlu olacaktır.
73-2 Takım olacaktır. (erkek, dişi, mil)
73-3 Kanatlar sert plastik malzemeden, mil neme ve suya dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
73-4 İstenilen menteşelerin ebatları rengi ve açılma yönü keşif listesinde belirtilmiştir.
74 KABLO KANALI ( 25x25x200 )
74-1 Dış yüzey üzerinde teknik bilgileri yazılı olacaktır.
74-2 PVC’den imal edilmiş, tam kapalı ve beyaz renkli olacaktır.
74-3 Her bir boy uzunluğu en az 2 (iki) metre olacaktır.
74-4 Yükseltme parçası ilavesi yapılarak süpürgelik tip kanala dönüşebilecektir. Aynı marka ve serinin tüm aksesuarlarıyla sorunsuz kullanılacaktır.(iç bükey köşe, kapak birleştirme parçası, kanal geçiş aparatları, kesilebilir duvar izalasyon bandı,balık sırtı,kanala geçiş aparatı v.b.)
74-5 Kapaklı, kapak ve gövde yan kesiti üç boyutlu, ayırma perdesi montajına uygun ve kızaklı tip olacaktır.
74-6 Duvara monte yüzeyi yapışkanlı olacaktır.
75 KABLO KANALI ( 30x30x200 )
75-1 Dış yüzey üzerinde teknik bilgileri yazılı olacaktır.
75-2 PVC’den imal edilmiş, tam kapalı ve beyaz renkli olacaktır.
75-3 Her bir boy uzunluğu en az 2 (iki) metre olacaktır.
75-4 Yükseltme parçası ilavesi yapılarak süpürgelik tip kanala dönüşebilecektir. Aynı marka ve serinin tüm aksesuarlarıyla sorunsuz kullanılacaktır.(iç bükey köşe, kapak birleştirme parçası, kanal geçiş aparatları, kesilebilir duvar izalasyon bandı, balık sırtı,kanala geçiş aparatı v.b.)
75-5 Kapaklı, kapak ve gövde yan kesiti üç boyutlu, ayırma perdesi montajına uygun ve kızaklı tip olacaktır.
75-6 Duvara monte yüzeyi yapışkanlı olacaktır.
76 4X22 STARTER
76-1 Plastik veya bakalit gövdeli 1 (bir)’inci sınıf malzemeden imal edilmiş olacaktır.
76-2 4-22W değerinde 18W kısa floresanı ateşleyecek güçte olacaktır.
76-3 Çalışma voltajı 220V ile 240V arasında olacaktır.
76-4 Starterin gücü ve tipi keşif listesinde belirtildiği gibi olacaktır.
77 4X65 STARTER
77-1 Plastik veya bakalit gövdeli 1 (bir)’inci sınıf malzemeden imal edilmiş olacaktır.
77-2 4-65W değerinde 36W uzun floresanı ateşleyecek güçte olacaktır.
77-3 Çalışma voltajı 220V ile 240V arasında olacaktır.
77-4 Starterin gücü ve tipi keşif listesinde belirtildiği gibi olacaktır.
78 TEKLİ SİGORTA KUTUSU ( SIVA ÜSTÜ )
78-1 Isı ve darbelere karşı dayanıklı PVC malzemeden üretilmiş olacaktır.
78-2 Üzerine 1 veya 2 tane her çeşit sigorta konulabilen yuvası olacaktır.
78-3 En az 350 dereceye dayanabilen malzemeden üretilmiş olacaktır.
78-4 Sigortanın sabit durabilmesi için ray yuvası olacaktır.
78-5 IP40 koruma sınıfı olacaktır.
78-6 Malzemeyi tamamlayıcı parçalar var ise bunlar da alınan malzeme ile birlikte teslim edilecektir.
79 3 - 4 LÜ SİGORTA KUTUSU ( SIVA ÜSTÜ )
79-1 Isı ve darbelere karşı dayanıklı PVC malzemeden üretilmiş olacaktır.
79-2 Üzerine 1 veya 2 tane her çeşit sigorta konulabilen yuvası olacaktır.
79-3 En az 350 dereceye dayanabilen malzemeden üretilmiş olacaktır.
79-4 Sigortanın sabit durabilmesi için ray yuvası olacaktır.
79-5 IP40 koruma sınıfı olacaktır.
79-6 Nötr ve toprak klemensli olacaktır.
79-7 Malzemeyi tamamlayıcı parçalar var ise bunlar da alınan malzeme ile birlikte teslim edilecektir.
80 FLUORESANT AMPUL ( KISA-18W )
80-1 59 +/- 1 (elli dokuz artı eksi bir)Volt çalışma gerilimli olacaktır.
80-2 Tipi TLD 18(on sekiz) W, 840(sekiz yüz kırk) renk kodunda, G 13(on üç) duylu, 18(on sekiz) Watt gücünde olacaktır.
80-3 Maksimum 0,36 (sıfır virgül otuz altı) amper akım çeken, beyaz (840) renkli, maksimum 28(yirmi sekiz) mm çapında, renk sıcaklığı 3500(üç bin beş yüz)K, uzunluğu maksimum 604(altı yüz dört) mm, minimum ışık akısı 1150(bin yüz elli) Lm ve ışık değeri 0,85 cd/mm2 olacaktır.
81 FLUORESANT AMPUL ( UZUN-36W )
81-1 Fluoresant lamba 103( yüz üç) Volt çalışma gerilimli olacaktır. Mekanik yada elektronik balastlarla çalışabilecektir.
81-2 Tipi TLD 36(otuz altı)W, 840 (sekiz yüz kırk) renk kodunda, G13(on üç) duylu, 36 (otuz altı) Watt gücünde olacaktır.
81-3 Maksimum 0,44(sıfır virgül kırk dört) Amper akım çeken, beyaz (840) renkli, maksimum 28(yirmi sekiz) mm çapında, renk sıcaklığı maksimum 4000(dört bin) K, uzunluğu maksimum 1213,6 (bin iki yüz on üç virgül altı) mm çapında,minimum ışık akısı 3000 Lm ışık değeri 1,1(bir virgül bir) cd/mm2 olacaktır.
82
KABLO BAĞI ( 300x4,7 MM )
82-1 Nylon 6,6 (ULV94 V-2) hammaddeli olacaktır.
82-2 -40' ile '+85' C (derece) arası çalışma sıcaklığı olacaktır.C298
82-3 Petrol ürünlerine organik asitlere ve greslere dirençli olacaktır.
82-4 UV ışıklarına dayanıklı olacaktır.
82-5 Beyaz renkte olacaktır.
82-6 TSE 'ye uygun olacaktır
82-7 Her paket 100'lü olacaktır.
83 3x2,5 NYY KABLO
83-1 3 damarlı ve her damar bir adet 2.5mm kesitli kablodan oluşacaktır.
83-2 Her damarın kesit alanı 2.5 mm2 olacaktır.
83-3 Kablo ana tablo dan tali tabloya enerji tağıtımında ( kolon dağıtımı ), dış aydınlatma besleme kablosu ve mekanik ekipman besleme kablosu olarak kullanılacaktır.Üretimi ona göre imal edilmiş olacaktır.
83-4 Yalıtkan kılıfı ve damar arası pvc özelliği bulunacaktır.
83-5 Anma gerilimi 500V en yüksek iletken sıcaklığı 70c olacaktır.
83-6 300 / 500V PVC izoleli çok damarlı esnek iletkenli olacaktır.
83-7 Maksimum çalışma sıcaklığı 70 derece olacaktır.
83-8 TS 9760 - TS EN :50525-21 'e uygun olacaktır.
84 3x2,5 TTR KABLO
84-1 3 damarlı ve her damar birden çok ince iletkenli tellerden olacaktır.
84-2 Her damarın kesit alanı 2.5 mm2 olacaktır.
84-3 Mekanik zorlanmalardan etkilenmeyen, ıslak ve nemli alanlarda kullanım şartlarına uygun olacaktır.
84-4 Yalıtkan kılıfı ve damar arası pvc özelliği bulunacaktır.
84-5 Anma gerilimi 500V en yüksek iletken sıcaklığı 70c olacaktır.
84-6 300 / 500V PVC izoleli çok damarlı esnek iletkenli olacaktır.
84-7 Maksimum çalışma sıcaklığı 70 derece olacaktır.
84-8 TS 9760 - TS EN :50525-21 'e uygun olacaktır.
85
AMPUL TASARRUFLU SPİRAL (18 W)
85-1 Alınacak ampul E14 duylu olacaktır.
85-2 14 Watt gücünde, renk sıcaklığı 6400 Kelvin yarı spiral olacaktır.
85-3 Alınacak ampuller orijinal ambalajında, kırık, çatlak ve kullanılmamış olacaktır.
85-4 Alınacak ampullerin üzerinde güç değer bilgileri ve teknik özellikleri yazacaktır.
86 ERKEK FİŞ
86-1 Beyaz renkli ve PVC imalat olacaktır.
86-2
Neme, toza, dış hava etkilerine ve darbeye dayanıklı TS uygun olacaktır.
86-3 Bina, tesis, şantiye ve işyerlerinde kullanılmak üzere üretilmiş olacaktır.
86-4 Toprak kontak ucu bağlantı yeri olacaktır.
86-5 250 V 16 ampere dayanıklı olacaktır.
86-6 İki adet bakır giriş uçları olacaktır.
87 SIVA ÜSTÜ TOPRAKLI PRİZ ( KAPAKLI, ETANJ )
87-1 İç aksamı porselen olacaktır.
87-2 Malzeme orjinal kutu veya ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde TSE işareti olacaktır.
87-3 İki adet kasaya montajı yapılan tırnağı bulunacaktır.
87-4 Koruma sınıfı en az IP44(kırk dört), IK07(sıfır yedi) olacaktır.
87-5 Malzemeyi tamamlayıcı parçalar var ise bunlar da alınan malzeme ile birlikte teslim edilecektir.
87-6 Kapak kısmı yaylı olacak ve kullanım sonrası yayları vasıtasıyla kendini kapatacaktır.
87-7 Enerjinin bağlandığı kontaklar yanmaz, ısıdan etkileneyen PC veya bakalit malzemeden üretilmiş olacaktır.
88 40W BALANST ( MEKANİK )
88-1 Çalışma voltajı 220V olacaktır.
88-2 Floresan civa buharlı ve sodyum buharlı lamba devrelerinde kullanılan TS 58'e uygun olacaktır.
88-3 Yeterli kapasitede kondansatörü bağlantı klemensleri her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte 220V. 36 w floresan ampul için olacaktır.
88-4 Üzerinde çalışma değerlerini gösterir etiketi bulunacaktır.
89 2x2,5 TTR KABLO
89-1 2 damarlı ve her damar birden çok ince iletkenli tellerden olacaktır.
89-2 Her damarın kesit alanı 2.5 mm2 olacaktır.
89-3 Mekanik zorlanmalardan etkilenmeyen, ıslak ve nemli alanlarda kullanım şartlarına uygun olacaktır.
89-4 Yalıtkan kılıfı ve damar arası pvc özelliği bulunacaktır.
89-5 Anma gerilimi 500V en yüksek iletken sıcaklığı 70c olacaktır.
89-6 300 / 500V PVC izoleli çok damarlı esnek iletkenli olacaktır.
89-7 Maksimum çalışma sıcaklığı 70 derece olacaktır.
89-8 TS 9760 - TS EN :50525-21 'e uygun olacaktır.
90 4x2,5 TTR KABLO
90-1 4 damarlı ve her damar birden çok ince iletkenli tellerden olacaktır.
90-2 Her damarın kesit alanı 2.5 mm2 olacaktır.
90-3 Mekanik zorlanmalardan etkilenmeyen, ıslak ve nemli alanlarda kullanım şartlarına uygun olacaktır.
90-4 Yalıtkan kılıfı ve damar arası pvc özelliği bulunacaktır.
90-5 Anma gerilimi 500V en yüksek iletken sıcaklığı 70c olacaktır.
90-6 300 / 500V PVC izoleli çok damarlı esnek iletkenli olacaktır.
90-7 Maksimum çalışma sıcaklığı 70 derece olacaktır.
90-8 TS 9760 - TS EN :50525-21 'e uygun olacaktır.
91
4x4 NYY KABLO
91-1 4 damarlı ve her damar bir adet 2.5mm kesitli kablodan oluşacaktır.
91-2 Her damarın kesit alanı 4 mm2 olacaktır.
91-3 Kablo ana tablo dan tali tabloya enerji tağıtımında ( kolon dağıtımı ), dış aydınlatma besleme kablosu ve mekanik ekipman besleme kablosu olarak kullanılacaktır.Üretimi ona göre imal edilmiş olacaktır.
91-4 Yalıtkan kılıfı ve damar arası pvc özelliği bulunacaktır.
91-5 Anma gerilimi 500V en yüksek iletken sıcaklığı 70c olacaktır.
91-6 300 / 500V PVC izoleli çok damarlı esnek iletkenli olacaktır.
91-7 Maksimum çalışma sıcaklığı 70 derece olacaktır.
91-8 TS 9760 - TS EN :50525-21 'e uygun olacaktır.
92 4x6 NYY KABLO
92-1 4 damarlı ve her damar bir adet 2.5mm kesitli kablodan oluşacaktır.
92-2 Her damarın kesit alanı 6 mm2 olacaktır.
92-3 Kablo ana tablo dan tali tabloya enerji tağıtımında ( kolon dağıtımı ), dış aydınlatma besleme kablosu ve mekanik ekipman besleme kablosu olarak kullanılacaktır.Üretimi ona göre imal edilmiş olacaktır.
92-4 Yalıtkan kılıfı ve damar arası pvc özelliği bulunacaktır.
92-5 Anma gerilimi 500V en yüksek iletken sıcaklığı 70c olacaktır.
92-6
300 / 500V PVC izoleli çok damarlı esnek iletkenli olacaktır.
92-7 Maksimum çalışma sıcaklığı 70 derece olacaktır.
92-8 TS 9760 - TS EN :50525-21 'e uygun olacaktır.
93 ELEKTRİK BANDI
93-1 0,6/1(sıfır altı taksim bir) kilovolta kadar elektrik izalasyonlarında kullanılacaktır.
93-2 Bir yüzü yapışkanlı enselasyon teybi olacaktır.
93-3 Siyah renkli olacaktır.
93-4 0,13 +/-0,1(sıfır virgül on üç artı eksi sıfır virgül bir) mm kalınlığında, 50+/-2 (elli artı eksi iki) mm genişliğinde ve 25 +/-0,5 (yirmi beş artı eksi sıfır virgül beş) metre uzunluğunda veya 0,13+/-0,1(sıfır virgül on üç artı eksi sıfır virgül bir) mm kalınlığında,19+/-2(on dokuz artı eksi iki) mm genişliğinde ve 10+/-0,3(on artı eksi sıfır virgül üç) metre uzunluğunda olacaktır. Bunlardan hangisinin alınacağı keşif listesinde belirtilecektir.
93-5 Kaliteli ve 10(on)lu ambajlarda olacaktır.
94 SIVA ALTI TOPRAKLI PRİZ
94-1 İç aksamı porselen olacaktır.
94-2 TSE belgeli olacaktır.
94-3 İki adet kasaya montajı yapılan tırnağı bulunacaktır.
94-4 Koruma sınıfı en az IP44(kırk dört), IK07(sıfır yedi) olacaktır.
94-5 Malzemeyi tamamlayıcı parçalar var ise bunlar da alınan malzeme ile birlikte teslim edilecektir.
95 2x18w ETANJ ARMATÜR SETİ ( ELEKTRONİK BALASTLI )
95-1 Enerji tüketimi; 30 -+ 5 watt olacaktır.
95-2 Armatürün çalışma gerilimi 100V- 255 AC ve çalışma frekansı 50HZ / 60HZ olacaktır.
95-3 Sistem -20 ile +55 deece sıcaklıklar arasında güvenle çalışacaktır.
95-4 Elektronik balast sürücüsü gövde içerisinde darbelere , toz ve neme karşı korumalı olacaktır.
95-5 Armatür IP54 koruma sınıfına sahip olacaktır.
95-6 Max. Yükte gürültü oranı <%15 olacaktır.
95-7 Işığı optik yayma özelliğine sahip 1,5 mm 'lik plastik kapağı bulunacaktır.
95-8 Kapak her bir köşesinden içerisine toz ve nem almayacak şekilde gövdeye tutacak şekilde tutma tırnakları olacaktır.
95-9 Dış gövde sert plastik malzemeden darbelere dayanıklı olacaktır.
95-10 İçerisinde iki adet floresan lambasıyla beraber montaja hazır bulunacaktır.
95-11 Malzemeyi tamamlayıcı parçalar var ise bunlar da alınan malzeme ile birlikte teslim edilecektir.
96 2x36w ETANJ ARMATÜR SETİ ( ELEKTRONİK BALASTLI )
96-1 Enerji tüketimi; 30 -+ 5 watt olacaktır.
96-2 Armatürün çalışma gerilimi 100V- 255 AC ve çalışma frekansı 50HZ / 60HZ olacaktır.
96-3 Sistem -20 ile +55 deece sıcaklıklar arasında güvenle çalışacaktır.
96-4 Elektronik balast sürücüsü gövde içerisinde darbelere , toz ve neme karşı korumalı olacaktır.
96-5 Armatür IP54 koruma sınıfına sahip olacaktır.
96-6 Max. Yükte gürültü oranı <%15 olacaktır.
96-7 Işığı optik yayma özelliğine sahip 1,5 mm 'lik plastik kapağı bulunacaktır.
96-8 Kapak her bir köşesinden içerisine toz ve nem almayacak şekilde gövdeye tutacak şekilde tutma tırnakları olacaktır.
96-9 Dış gövde sert plastik malzemeden darbelere dayanıklı olacaktır.
96-10 İçerisinde iki adet floresan lambasıyla beraber montaja hazır bulunacaktır.
96-11 Malzemeyi tamamlayıcı parçalar var ise bunlar da alınan malzeme ile birlikte teslim edilecektir.
97
20W BALANST ( MEKANİK )
97-1 Çalışma voltajı 220V olacaktır.
97-2 Floresan civa buharlı ve sodyum buharlı lamba devrelerinde kullanılan TS 58'e uygun olacaktır.
97-3 Yeterli kapasitede kondansatörü bağlantı klemensleri her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte 220V. 18 w floresan ampul için olacaktır.
97-4 Üzerinde çalışma değerlerini gösterir etiketi bulunacaktır.
98 OTOMATİK SİGORTA ( 1x25A B )
98-1 Sigortalar TSE 5018 ile EN 60888’e uygun üretilmiş olacaktır.
98-2 Sigortalar tekli ve üçlü gurup şeklinde olacaktır.
98-3 Kablo bağlantı vidaları gizli ve korumalı olacaktır.
98-4 Otomatik sigortanın tipi, akımı ve cinsi malzeme listesinde belirtilecektir.
98-5 Sigortalar kullanım yerlerinin özelliğine göre B ve C tipi olacaktır.
99
OTOMATİK SİGORTA ( 1x16A C )
99-1 Sigortalar TSE 5018 ile EN 60888’e uygun üretilmiş olacaktır.
99-2 Sigortalar tekli ve üçlü gurup şeklinde olacaktır.
99-3 Kablo bağlantı vidaları gizli ve korumalı olacaktır.
99-4 Otomatik sigortanın tipi, akımı ve cinsi malzeme listesinde belirtilecektir.
99-5 Sigortalar kullanım yerlerinin özelliğine göre B ve C tipi olacaktır.
100
50W LED ETANJ ARMATÜR
100-1 Çalışma akımı ve gerilimi AC 200V olacaktır.
100-2 Koruma sınıfı IP65 olacaktır.
100-3 180 derece açısı ve % 70 e varan enerji tasarruflu olan ledlerden üretilmiş olacaktır.
100-4 Kelvin değeri 4000 K olacaktır. ( Beyaz ışığının renk sıcaklığı )
100-5 Işık akısı 3200 lm olacaktır.
100-6 Ebatları 87x1240 mm olacaktır.
100-7 Armatür ömrü boyunca sararma yapmayan yüksek ışık geçirgenliği ve homojen yayılıma sahip şeffaf kapaklı olacaktır.
100-8 2.5 mm kesitli kablo montaj klemensi olacaktır.
100-9 Isı değişiminden etkilenmeyen mekanik zorlanmalara karşı dayanıklı gövdeye sahip olacaktır.
100-10 Malzemeyi tamamlayıcı parçalar var ise bunlar da alınan malzeme ile birlikte teslim edilecektir.
100-11 TSE onaylı olacaktır.
101 GRUP PRİZ (3' LÜ)
101-1 Beyaz renk ve PVC imalat olacaktır.
101-2 250 Volt 16 ampere dayanıklı ve toprak hatlı olacaktır.
101-3 Orijinal fabrikasyon ambalajında açılmamış olacaktır.
101-4 Bir yüzeye sabitlenme yada üzerindeki istendiğinde yerinden çıkarılma özelliğine sahip duvara montaj aparatı olacaktır.
101-5 Anahtarlı , topraklı ve çocuk koruma özelliği bulunacaktır.
101-6 Malzeme numuneye uygun olarak alınacaktır.
101-7 Malzeme veya ambalajı üzerinde TSE işareti olacaktır.
MERKEZ KOMUTANLIĞI 101 KALEM STOK SEVİYE MALZEME MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME
Sözleşmenin Tarafları
Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu Komutanlığı (Ayazağa/İstanbul) (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ………………………………….………….(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1.İdarenin adresi : 3’üncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/İSTANBUL olup
Tel No : 0.212.3651200/2836
Faks No : 0212.2850323
E- Posta Adresi (Varsa) :
2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : ……................................................................ ...............
....................................................................................................................................... olup,
Tel No :...................................................................……………………………….
Faks No :........................................................................…………………………….
Elektronik Posta Adresi (Varsa):........…………………………………………..... dır.
2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
Sözleşmenin Dili
Madde 3-Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka;
4.1. Bu Sözleşmede yer alan;
“Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
“Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri,
“İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,
“İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
“Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu,
“Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dâhil) gereken işlemleri,
“Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,
“Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,
“Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,
“Gün, Ay, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,
“Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,
“İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,
“İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,
“Muayene ve Kabul Formu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,
“Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,
“Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
“Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,
“Kurum”; Kamu İhale Kurumunu,
“Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,
“Pilot Ortak”; İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,
“Teklif”; Yüklenicinin 4734 sayılı Kanun kapsamında İdareye sunduğu teklifi,
“Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,
“Kabul”; İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder.
Sözleşmenin Konusu
Madde 5-
5.1. İdarenin ihtiyacı olan miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan Merkez Komutanlığı 101 Kalem Stok Seviye Malzeme Mal Alımı bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.
5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
5.3 Alıma ait diğer bilgiler:
S.NO STOK NUMARASI MALZEMENİN CİNSİ BİRİM MİKTAR
1 4320270120029 Asma rezervuar Adet 10
2 4510270216350 Asma rezervuar iç takımı Adet 20
3 4710270475687 Alafranga tuvalet taharet çubuğu Adet 12
4 4510270423890 Alafranga tuvalet rezervuar iç takımı (ipli tip) Adet 10
5 4510270477641 Pisuvar sifonu (körüklü) Adet 40
6 4820270215149 Pisuvar musluğu Adet 20
7 4820270038988 Taharet Musluğu 1/2" Adet 20
8 7320270428127 Kazan ön yıkama duşu Adet 4
9 4510143937966 Körüklü lavabo sifonu Adet 60
10 4510270366088 Banyo bataryası (mix) Adet 10
11 4510270349064 Lavabo bataryası ( mix ) Adet 15
12 4510270366127 Tekli batarya (kuğu tip,mix) Adet 40
13 4710KK0065116 Boru plastik PPR-C Q 20 Metre 100
14 9540KK0063626 Döner berber bataryası (spiralli tip) Adet 3
15 4510KK0497553 Batarya kuğu borusu Adet 50
16 4510270340881 Krom musluk ( Kısa tip ) Adet 30
17 4510270366133 Krom musluk ( Uzun tip ) Adet 30
18 4510270423888 Musluk başlığı ve göbeği Adet 80
19 4730270198406 20mm PPRC dirsek Adet 200
20 4710270330210 PVC boru 100 x 1000 mm' lik Adet 20
21 2540270140624 PVC kapı kolu ve aynası beyaz (Barel göbel tipli ) Adet 20
22 5340270440474 PVC mandallı kapı kilidi ( Tuvalet için ) Adet 20
23 4730270136337 1/2 Galvaniz nipel Adet 50
24 4510270395470 Havlu kağıtlık (krom kaplama) Adet 20
25 7510KK0134169 Tuvalet kağıtlık (krom kaplama) Adet 20
26 4510KK0400943 Sıvı sabunluk (krom kaplama) Adet 20
27 6850410008865 Şeffaf silikon tüp Adet 60
28 7230KK0437016 Banyo perdesi (polyester) Takım 20
29 5340270287502 Kapı kolu kahverengi ( Barel göbek tipli ) Adet 30
30 5530270246211 Dolap arkalığı 3 mm. (170x210cm.) Adet 10
31 8040KK0304159 Hızlı yapıştırıcı (ikili tip) Adet 30
32 5530KK0147635 Kapak çerçeve profili (Ahşap), (Model:1045) Boy 20
33 5340270453845 Ağaç kapı kolu (Sarı , Barel kilit tip) Takım 30
34 6532152343263 Kapı kilit bareli Adet 40
35 5340KK0062520 Kilit gömme barel tip (35mm, Geniş tip) Adet 10
36 5350270464755 Kağıt zımpara (180kum) Adet 200
37 5305270365966 Akıllı vida 3,0x25mm. (1000'lik Paket) Kutu 3
38 5340KK0423436 Kulp (dolap, tekli) Adet 100
39 5530KK0099984 Kontraplak 3 mm ( 170x210cm ) Adet 10
40 8010270163705 Silikonlu dış cephe boyası (turkuaz) Kg 60
41 8010270163707 Silikonlu dış cebhe boyası (Krem) Kg 200
42 8010KK0379068 Sentetik tiner Litre 200
43 8010KK0379088 Tavan boyası (beyaz) Kg 200
44 8010KK0374732 Plastik iç cebhe boyası (beyaz) Litre 600
45 8010KK0136323 Sentetik yağlı boya (beyaz) Kg 50
46 8010270117157 Sentetik yağlı boya (haki) Kg 50
47 8010KK0363448 Sentetik yağlı boya (Kırmızı) Kg 20
48 8010270422758 Sentetik yağlı boya (gri) Litre 90
49 8010270481278 Sentetik yağlı boya (sütlükahve) Kg 100
50 8135KK0406040 Kağıt bant 3 cm.lik Adet 100
51 8020270420464 Parmak rulo Adet 60
52 8020KK0036796 Plastik Boya Rulosu 20 cm'lik (İç Cephe) Adet 40
53 8020270329137 Yağlı boya fırçası no:1 Adet 20
54 8020KK0198408 Yağlı boya fırçası no:3 Adet 30
55 8020270481298 Robot fırça No :3 Adet 15
56 8040KK0161246 Seramik yapıştırıcısı 25 kg.lık Torba 30
57 5610KK0388326 Saten alçı 30 Kg. Torba 20
58 5610KK0040876 Çimento (50kg'lık) Torba 50
59 5610270425164 Alçı (sıva için) Torba 30
60 6515123500555 Elektrot 2,5 luk Paket 30
61 4710KK0366195 60*40 mm Kutu profil Metre 120
62 4710270341656 40x40 mm Kutu profil Boy 25
63 9520KK0384762 Köşebent 40*40*4 mm Boy 15
64 9520KK0370831 Köşebent 30*30*3 mm Boy 10
65 5345270148472 Metal Kesici Taş (180 lik) Adet 100
66 5330270409112 Teflon bant Adet 150
67 5950270123521 Brülör ateşleme trafosu (2x5000 volt) Adet 3
68 9515270399434 Galvanizli oluklu sac 1000x3000x0.5mm M2 100
69 5935270535403 Membran filitre 200 lük ( Su arıtma için) Adet 2
70 4610KK0271242 Su arıtma cihazı için karbon filitre ( 20'' Ro-ozmoz ) Adet 10
71 4610KK0498732 Su arıtma cihazı için sedimet filitre ( 20'' Ro-ozmoz Adet 10
72 5620270214155 Tuğla (13,5 luk, delikli, inşaat) Adet 750
73 5340270176854 PVC kapı menteşesi (12 lik) Adet 100
74 5975270109676 Kablo kanalı 25*25 mm Metre 150
75 5975331903768 Kablo kanalı 30*30 mm Metre 150
76 5975KK0367026 4*22 Starter Adet 100
77 5999143955711 4*65 Starter Adet 100
78 5920270506058 Tekli sigorta kutusu Adet 30
79 5920270460339 3-4 lü Sigorta kutusu Adet 20
80 6240270615708 Flouresant ampul 18 w Adet 100
81 6240270506071 Flouresant ampul 36 w Adet 100
82 5975270231341 Kablo bağı 300x4,7 MM (100' lü) Paket 50
83 6150270077539 3x2,5mm NYY kablo Metre 200
84 6145270283560 3x2,5mm TTR kablo Metre 200
85 6240270281806 Ampul tasarruf ( 18w Spiral ) Adet 60
86 5935KK0352954 Erkek fiş Adet 100
87 5935270395204 Sıva üstü topraklı priz (Etanj kapaklı) Adet 50
88 6250KK0020362 40w Balanst Adet 30
89 6150270070827 2x2,5 Kablo ( TTR ) Metre 200
90 6145KK0088339 4x2,5 Kablo ( TTR ) Metre 200
91 6145270556583 4x4 Kablo ( NYY ) Metre 100
92 6145270004407 4x6 Kablo ( Antigron NYY ) Metre 100
93 5970270432704 Bant elektrik yalıtımı için Paket 100
94 5935270136190 Sıva altı topraklı priz Metre 50
95 6210270322236 2x18w Etanj armatür seti (Elektronik balastlı) Adet 20
96 6210270425752 2x36w Etanj armatür seti (Elektronik balastlı) Adet 20
97 6250KK0302911 20w Balanst Adet 30
98 5925270504842 1x25A Sigorta ( B sınıfı ) Adet 40
99 5925270562979 1x16A Sigorta ( C sınıfı ) Adet 40
100 6210KK0496837 50w Led etanj armatür Adet 20
101 5935270599520 3' lü grup priz Adet 20
Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6- Madde 6- Bu sözleşme, götürü bedel sözleşme olup yüklenici tarafından teklif edilen ......................................................................................(rakam) ve ……………...........……………… ………….......................................................................................................................(yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
7.1. Sözleşme bedeline; Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri, ulaşım, ambalaj, muayene, her türlü sigorta giderleri vb. masraflar dâhildir.
7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.
Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Madde 8- Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri (sözleşmenin çoğaltılması dâhil), ulaşım, tahmil-tahliye, ambalaj, muayene her türlü sigorta giderleri vb. teklif fiyata dâhil edilecek masraflardır. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak (K.D.V.) Katma Değer Vergisi idarece yükleniciye ödenir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri
9.1. Alım dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alımla ilgili belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
1) Alınacak Malzeme Listesi
2) Teknik Evsaf ve Özellikleri
Sözleşmenin Süresi
Madde 10- Sözleşmenin süresi, Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
Madde 11- Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
11.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri:
Teslim Yeri / Yerleri: İstanbul Merkez Komutanlığı Beşiktaş/İSTANBUL
11.2.1. İşe Başlama Tarihi:
Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren işe başlanacaktır.
11.2.2. İşin Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
11.3. Teslim Şekli
11.3.1. Yüklenici malları teslim süresi içerisinde tek partide ve aşağıda detayları belirtilen şekilde teslim edecektir.
11.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin 16.1. maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde ( 08:00 -16:00) yapılır.
11.3.3. Teslim edilen mal, kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
11.4.Yüklenicinin teslim programı: Bu madde boş bırakılmıştır
CİNSİ MİKTARI TESLİM SÜRESİ TESLİM YERİ
11.5. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 3 (üç) takvim gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Teminata İlişkin Hükümler
Madde 12. Teminat alınmayacaktır.
Ödeme Yeri ve Şartları
13.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli ( ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dâhil) karşılığında yapılacak her tür ödeme MSÜ Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır. Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.
13.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı: Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde MSÜ Saymanlık Müdürlüğünden ödenir. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir. Ödemeye esas para birimi TL ( Türk Lirası)
13.3 Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip IBAN Numarasını belirten EK’teki formata uygun olarak hazırlanacak dilekçe, İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
14.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı
15.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 17- Gecikme Cezası
17.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde iki oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikme 3 Takvim günü geçemez. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.
17.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
17.3. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 74 md.) İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır
Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) takvim günü içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.1.1. 17.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.
18.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 1 (Bir) takvim günü içinde idareye bildirir.
18.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler:
18.2.1.İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum İdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
18.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 1 (Bir) takvim günü içinde idareye bildirir.
18.3. Sözleşmenin 18 inci maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Sözleşmenin Devir Şartları
Madde 19 Sözleşme devredilemez.
Madde 20- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
20.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
(a) Malın montaj veya teslim yeri.
(b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri
21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri
Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı, sözleşmeye göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
21.2. Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri
21.2.1. Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir ve tespit edilir.
21.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları İdareye tazminle mükelleftir.
21.3. İş Programı
Yüklenici personeli, teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir.
21.4. Güvenlik Önlemleri
Yüklenici;
(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
(b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,
(c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
(d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder.
21.5.Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları
21.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.
21.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
21.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
21.6. Malların Taşınması
21.6.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline dâhildir.
21.6.2. Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır.
21.6.3. Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim şekline uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır.
21.7. Erişim Yolları
Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
21.8. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma
21.8.1.Yüklenici taşıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır.
21.8.2. Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.
21.8.3. Yüklenici, boşaltma ve montaj sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının İdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkı saklıdır.
21.9. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.
Madde 22- Eğitim
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu
23.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 24- Ambalajlama
Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın orjinal şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır.
Madde 25- Reklam Yasağı
Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 26- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları
26.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dâhil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder.
26.2. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
26.3. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Madde 27 Mevzuata Uygunluk
Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere,
(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
(b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.
Madde 28- Yüklenicinin, İdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları
Yüklenici,
(a) İdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekân içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline,
(b) İdarenin personeline,
(c) Sözleşmeye dâhil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline,
İşlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır.
Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
29.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.
29.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
29.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.
Madde 30- Sigorta
30.1. İdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.
30.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
30.3. Ancak İdarece bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur.
Madde 31- İdarenin Yükümlülükleri
31.1. Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben İşe Başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca İşyerinin hâlihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. İdare, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. İşyerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin İşin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde İş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar İdare tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler İdare tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir.
31.2. Montajlı İşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi ve niteliği gereği, İdare, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
31.3. İzinler ve Ruhsatlar
Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.
31.4. İdarenin Personeli
Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir.
Madde 32- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.
Madde 33- Yüklenicinin Vekili
Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır.
Madde 34–Muayene İşlemleri
34.1. Muayene için müracaat ve muayene tarihinin belirlenmesi:
34.1.1 Yüklenicinin malı idareye teslim etmesi ve idarece muvakkat makbuzun (geçici teslim makbuzu) düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur.
34.1.2. Muayene muhtırası; malın tesellümünü müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde Mal
Saymanı tarafından tanzim edilerek, Muayene ve Kabul Komisyonuna intikal ettirilir. Söz konusu ile
34.1.3. İdare tarafından (Muayeneyi yapacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca) öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim ayrıca posta ile gönderilecektir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bu yazılı bildirim, yüklenici veya kanuni temsilcisine elden tebliğ edildiği takdirde ayrıca postaya verilmesine gerek yoktur. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.
Madde 35 Muayene İşlemleri:
35.1. Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları:
Yüklenicinin teslim programı: Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 20 (Yirmi) takvim günü içinde, teknik evsafına istinaden, idarenin göstereceği yerde İstanbul Merkez (Beşiktaş/İSTANBUL) Komutanlığına teslim edilecektir.
35.2. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:
35.2.1.Yüklenici malzemeleri, teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir.
35.2.2.Teslim edilen malzemeler kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
35.2.3.Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malzemenin ilgili birliğe teslim edildiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir.
35.3. Muayene ve kabul şekil ve şartları
35.3.1. Yüklenici, İstanbul Merkez Komutanlığı Taşınır Mal (Tüketilebilir) 118 Mal Say. lığına dilekçe ile başvurur ve malzemeleri teslim eder. İdare başvuru tarihini müteakip muayene ve kabul işlemlerini tamamlar ve muayene raporunun tanzim edilerek Taşınır Mal (Tüketilebilir). 118 Mal Say. lığına gönderilmesini sağlar.
35.3.2. Getirilen malların muayenesi; İstanbul Merkez K.lığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından, yürürlükteki Mal Alımları, Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair yönetmeliğe ve TSK Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.
35.3.3. Teslim alınan malın muayene muhtırası, teslim alınmasını müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde Mal Saymanı tarafından Muayene Komisyonuna intikal ettirilir.
35.3.4. Muayene sırasında yüklenici veya kanuni vekili hazır bulunacak ve muayene neticesi yazılan rapor kendisine imza ettirilecektir.
35.3.5. Yüklenici tarafından yapılacak itiraz muayenesi isteği bir dilekçe ile muayene komisyonunun bağlı olduğu Komutanlığa yapılır.
35.3.6. Yüklenici kendisine tebligat yapıldığı günden itibaren 3 (üç) gün içerisinde muayeneye itirazda bulunabilir. Bu takdirde idarece ikinci bir muayene komisyonu teşkil edilerek tekrar muayene yaptırılır. Bu ikinci muayene sonucu tutulan rapor taraflar hakkında kat'idir. İhtilafın mahkemeye düşmesi halinde taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene raporlarının yükleniciye tebliği Mal Saymanlığına aittir.
35.3.7. Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama,
teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür, mühür mumu, ambalaj vs.) yükleniciye aittir.
35.3.8. Muayene sırasında alınacak numune payları yükleniciye aittir.
35.3.9. Yüklenici muayene edilmek üzere teslim edilen malın red edilmesi halinde, red edilen malın yerine teslim süresi içerisinde (cezalı ve ihtarname süreleri dâhil) mal teslim etme hakkına sahiptir.
35.3.10. Ret edilen malın, muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) takvim günü içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu müddet içerisinde kaldırmaz ise yüklenici geçecek her gün için sözleşme tutarının 0.0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verecektir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 5 (beş) takvim gününü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir.
35.3.11. Muayene aşamasında istenen belgeler yüklenici tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar muayene komisyonuna teslim edilir. Bu belgelerin eksik veya farklı olmasından dolayı mal ret edilmiş ise bu karara itiraz edilemez.
Madde 36- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi
36.1.Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik evsaftaki belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
c) Malın kabulüne müteakip kesilecek faturalar ödeme belgelerinin hazırlanması için İstanbul Merkez Komutanlığı Taşınır Mal (Tüketilebilir) 118 Mal saymanlığına teslim edilecektir.
ç) Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belgeler 3’üncü Kor.K.lığı Milli Karargah Maliye Bütçe Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
36.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
36.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
36.4. İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 takvim günü içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
Madde 37- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.
Madde 38- Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu
38.1. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 77 md.) Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
38.2. Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 1 (bir) takvim günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.
Madde 39- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
39.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
39.2. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 78 md.) Malın/işin özelliği dikkate alınarak idarelerce uygun görülmesi halinde yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez47.1
Madde 40- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması
Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 41- Garanti ve Bakım, Onarım
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 42- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
42.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
(a) Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi,
(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.
42.2. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, alım sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşme feshedilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
(a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alınması için yeterli sürenin bulunmaması,
(b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
(c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.
42.3. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
42.4. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
42.5. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler
42.5.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
42.5.2. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
42.5.3. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
42.5.4. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
Madde 43- Yüklenicinin Ölümü
Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 44- Yüklenicinin İflası
Yüklenicinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir.
Madde 45- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali
Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilir.
Madde 46- Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Halleri
Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilir. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilir. Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.
Madde 47- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 48- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 49- Diğer Hususlar
Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
49.1. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yetkiler:
3 üncü Kor.K.lığı adına idarenin gösterdiği yere teslim edilecek mallar için; her türlü uygulama Yükleniciye aittir.
Madde 50- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 51- İMZA
Bu sözleşme bu madde dâhil 51 (Ellibir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………………..………....... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse Talep imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.
///////////////////////////////////////////// Bu sözleşme 15 ( Onbeş ) sayfadır. /////////////////////////////////////
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 3 ncü Kolordu Komutanlığı
b.Telefon Numarası: +902123651200
c.Fax Numarası: +902123651264
d.Elektronik Posta adresi: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
