.png)
4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI İHALE DETAYI
İşin Adı 4’üncü Kolordu Komutanlığı 1975-KOĞ-BET-016 Albüm Numaralı Erbaş-Er Koğuşu Binasının Çatı, İç Cephe ve Dış Cephe Onarımı İşi
İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN
İdare Adı : 4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI
Adres : ORGENERAL ESREF AKINCI KISLASI MAMAK/ANKARA
Telefon : +903123695710-2977
Faks : +903123699376
Elektronik Posta Adresi :
Malın Niteliği ve Türü YAPIM İŞİ
Malın Miktarı 55 KALEM
Mal Teslim Yeri 4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI
Mal Teslim Tarihi 35 GÜN
İhale Yeri 4'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İhale Tarihi 21.03.2019 10:00
İhale İlanı Metni
T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
4’ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI
ANKARA
ÖZEL-GENEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME
YAPIM İŞİNİN ADI
:
4’ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 1975-KOĞ-BET-016 ALBÜM NUMARALI ERBAŞ-ER KOĞUŞU BİNASININ ÇATI, İÇ CEPHE VE DIŞ CEPHE ONARIMI
PROJE NO.
:
19-06-ATBB-009
İŞİN YERİ
:
Gen. Eşref AKINCI Kışlası Mamak/ANKARA
1. KONU
1.1. Bu şartname, yukarıda bilgileri verilen yapım işinin yapılmasını, yapım özelliklerini, denetim ve muayene metotları ile birlikte diğer hususları kapsar.
1.2. Bu şartnamede yer almayan tüm hususlarda, başta sözleşmenin doğal eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi olmak üzere, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
2. GENEL HUSUSLAR
2.1. Yapım işi kapsamında yapılacak bütün imalat, söküm, montaj ve demontaj işlemleri idarece tasdikli projelere, proje kriterlerine, mahal listelerine, şartnamede verilen hususlara bağlı olarak ve fen ve sanat kurallarına uyularak yürütülecektir.
2.2. Bu dokümanda özellikle belirtilmemiş olsa dahi, işin anahtar teslim olarak eksiksiz hizmete sunulabilmesi için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de bu işin kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu imalat kalemleri için ihale bedeli haricinde bir bedel ödenmeyecektir.
2.3. Bu dokümanda atıfta bulunan tüm poz numaraları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (Çevre Şehircilik Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, TEDAŞ vb.) en son yıla ait, güncel fiyat analizleri kitabında belirtilen birim fiyat tariflerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Özel poz numaralarına atıfta bulunulması durumunda ise, söz konusu poz numaraları bu dokümanda yer alan birim fiyat tariflerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
2.4. Pursantaj tablosunda olsun veya olmasın proje, detay, mahal listesi ve teknik şartnamede belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmeyecektir.
2.5. Söz konusu iş, teklif verilmeden önce isteklilerce mutlaka yerinde görülecek, dolayısıyla keşifte ve metrajda idarece atlanmış, hatalı yazılmış hususlar yüklenici tarafından düzeltilecek ve ileride idareye karşı öne sürülemeyecektir. Yüklenici işe başlamadan önce yerinde yapılan ölçümlerde projeye göre ortaya çıkabilecek farklılıklar için herhangi bir hak talep etmeyecektir.
2.6. Projelerde, şartnamede ve/veya mahal listelerinde belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği şekilde ve işin tekniğine uygun olarak yapılacaktır. Projelerde, şartnamede ve/veya mahal listelerinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde idarenin tercih edeceği seçenek esas alınacaktır.
2.7. İşin yapımı sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemleri yüklenici tarafından çözülecek ve çizilecek her türlü proje ve detay çizimleri idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Bu amaçla yüklenici tarafından hazırlanması istenen proje ve detay çizimleri için ihale bedeli haricinde bir bedel ödenmeyecektir.
2.8. Yapım işi bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, söküm, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşin yapımı sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.
2.9. Yüklenici tüm çalışmalarını su, elektrik, tafiks, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı imalatlarına ve binaya zarar vermeyecek şekilde yapacaktır. İşin yapılmasına engel olan altyapı imalatları olması durumunda, bu imalatlar idarenin göstereceği doğrultuda yüklenici tarafından deplase edilecektir. Deplase hatları için ayrıca ilave bedel ödenmeyecektir. Deplase sırasında verilebilecek her türlü zarar yüklenici tarafından giderilecektir.
2.10. Yapılan imalatlar tamamen kullanılır halde teslim edilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vs. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır. Yapım esnasında hasar gören mevcut yapı/altyapıların onarımı ve/veya yenilenmesi için ayrıca bedel ödenmeyecektir.
2.11. İş kapsamında hatalı yapılmış imalat olması durumunda, , söz konusu imalatlar yüklenici tarafından yıkılıp projesine ve şartnamesine uygun olarak yeniden yapılacaktır. Yeniden yapım için idareden sözleşme bedeli haricinde ayrıca ücret talep edilmeyecektir.
2.12. İşin yapımı esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler yüklenici tarafından belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma, döküm yerinin düzeltilmesi işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.
2.13. İşin yapımı esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan kullanılabilir veya HEK durumundaki malzemeler yüklenici tarafından tutanakla kullanıcı birlik yetkililerine istenilen yere istif edilerek teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan metal hurdalar kullanıcı birlik yetkililerinin göstereceği yere yüklenici tarafından taşınacaktır. Bu işlemler için ayrıca bedel ödenmeyecektir.
2.14. İş bünyesinde yapılacak imalatlarla ilgili olarak resmi makamlardan alınması gereken her türlü izin, ruhsat vb. resmi belgeler, her türlü masrafı kendisi tarafından karşılanmak üzere yüklenici tarafından usulüne uygun olarak alınacaktır.
2.15. Her türlü imalatın renk ve tonu idare tarafından belirlenecektir.
2.16. Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.
2.17. Kullanılacak malzemeler yeni ve daha önce kullanılmamış, orijinal, fiziksel bozulmalar ve ambalajlama hatası olmayan, hasarsız ve ayıpsız(çatlak, kırık, defolu vb.) malzemeler arasından idarenin onayına sunulduktan sonra seçilecektir.
2.18. İnşaat sahasına getirilen bütün malzemeler yüklenici tarafından olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacak; araç, gereç ve insanların geçişini en az etkileyecek şekilde düzenli ve özenli biçimde istif edilecektir.
2.19. Yapılacak imalatlar ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır. Garanti süresince her türlü tasarım, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici tarafından yapılacaktır.
2.20. İşin bitimini müteakip, işyeri her türlü ihrazattan ve çalışma artıklarından çevreye uyumlu olacak şekilde yüklenici tarafından temizlenecektir. İşyerinin temizlenmesine ve temizlik sonucu işyerinden çıkan artıkların idare tarafından istenilen yere nakline (yükleme ve boşaltma dâhil) ilişkin tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2.21. Yüklenici ile kışla içerisinde çalışma esaslarını kapsayan güvenlik protokolü yapılacaktır. Yüklenici, çalışacak personelin, işçilerin ve araçların belgelerini içeren dosyayı işe başlamadan önce ilgili Birlik Komutanlığına elden teslim edecektir.
2.22. Yüklenici, iş güvenliği ve işçi sağlığına dair yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklere uygun olarak iş yerinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alacaktır. Herhangi bir yasa veya yönetmelik ihlali sonucu oluşabilecek her türlü olumsuz durumdan yüklenici sorumlu olacaktır.
2.23. Taşınmazlarda taşınır mal saymanları tarafından kayda alınacak taşınır mallara ilişkin MSY:310-8(A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacaktır. Yüklenici, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemelerin kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi idareye teslim edecek ve idarece talep edilmesi durumunda, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirecek ve araç tahsis edecektir. Bu işlemler için tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2.24. Bu yapım işinin ihalesi 4’üncü Kor. İhale Koms.Bşk.lığınca (Mamak/Ankara) yapılacaktır. İhale Komisyonunun kararı sonucu, idare ile alımın gerçekleştirileceği yüklenici firma arasında sözleşme imzalanacak ve kesin teminat alınacaktır.
2.25. Bu şartname ve sözleşme kapsamında istenilen tüm belgeler; sözleşmenin imzalanması aşamasından sonra, yer teslimini müteakip yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir.
3. NUMUNE ALMA
3.1. Numune alma işlemleri, yürürlükteki Yapım işleri Genel Şartnamesi ve TSK İnşaat Emlak Hizmetleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.
4. DENETİM VE MUAYENE
4.1. Denetim ve muayene işlemleri, yürürlükteki Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile TSK İnşaat Emlak Hizmetleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.
4.2. İdare gerek görmesi hâlinde, bedeli yüklenici tarafından karşılanmak üzere, kullanılan her türlü malzeme ile yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deneyler isteyebilecektir.
4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek her türlü personel, araç, malzeme, test cihazları vb. yüklenici tarafından temin edilecektir.
4.4. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
4.5. Yüklenici, muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde muayene raporu yüklenici tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.
4.6. Muayene ve kontroller esnasında her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.
5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
5.1. Yüklenici tarafından temin edilecek tüm malzemeler, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.
5.2. Ambalajında hasar, bozuk, eksik çıkan her türlü malzemenin sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Bu hususta hasarlı ve eksik olan malzemeler, yüklenici tarafından ilave bedel talep edilmeden değiştirilecektir.
6. GARANTİ ŞARTLARI
6.1. Yapım işi kapsamında kullanılan bütün malzemeler üretici firma garantisinde olacak ve yüklenici bu malzemelere ait garanti belgelerini idareye teslim edecektir.
6.2. Yüklenici, sözleşme kapsamına giren her türlü işçilik, imalat ve malzeme hatalarına karşı, 1(bir) yıl süreli garanti taahhütnamesini, geçici kabul tarihinde (geçici kabul eksikliklerinin olması durumunda eksikliklerin tamamlandığı tarihte) yazılı olarak idareye teslim edecektir.
6.3. Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi içerisinde bakım gerektiğinde yüklenici firma bakım yapacaktır.
6.4. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi ve kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde idare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderlere yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil edilecektir.
7. İSTEK VE ÖZELLİKLER
7.1. İNŞAAT İŞLERİ:
1975-KOĞ-BET-016 albüm numaralı erbaş-er koğuşu binasının çatı,iç cephe ve dış cephe onarımı İşi için) Y.26.020/311A pozuna göre Z16 mahalinde andezit malzemesinden sahanlık ve merdiven yapılacaktır. Y.26.005/402 pozuna göre Z1, Z11, Z12, Z13 mahallerinin döşemelerine (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması (karo yapıştırıcısı ile) yapılacaktır. Y.26.006/405 pozuna göre Z1, Z11, Z12, Z13 mahallerinin duvarlarına tavana kadar (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması (karo yapıştırıcısı ile) yapılacaktır. Y.23.241 pozuna göre Z13 mahalinde yapılacak lavaboların kapısının yapılması için plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulacaktır (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Y.23.244/K pozuna göre Z11 mahalinde projede gösterilen mevcut K6 kapısı ölçülerinde yeni çift kanatlı yapılması için renkli-parlak kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılacaktır ve yerine konulacaktır. 18.198/27 pozuna göre mevutta bulunan asma tavanın yenilenmesi işi için alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü,vb. mevcut asmatavan sökülecektir. 18.198/28 pozuna göre Z11 ve Z13 mahalinde yeniden kapı tesis edilmesi için Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülecektir. 18.198/11 pozuna göre Z16 mahalinde andezit malzemesinden yeniden sahanlık ve merdiven yapılması için her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit sökülülecektir. 18.198/12 pozuna göre Z1, Z11, Z12, Z13 mahallerinde yeniden seramik kaplaması yapılması için mevcutta bulunan seramik, fayans vb.kaplama sökülecektir. 18.183 pozuna göre Z1 mahalinde bulunan projede taralı gösterilmiş iç duvarın, yıkılması ve tesisat için Z1, Z11, Z12, Z13 mahali uygun şekilde patlayıcısız şekilde kırılacaktır. 23.243/10 pozuna göre Z13 mahalinde yeniden asmatavan yapılması için 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılacaktır Y.23.152 pozuna göre renkli-parlak kare ve dikdörtgen profillerle projede gösterilen Z11 mahalindeki K6 kapısı ölçülerinde Z13 mahalinde ise 30x30 cm ölçülerinde pencere ve kapı yapılacak ve yerine konulacaktır. Y.28.645/C04 pozuna göre Z11 mahalinde K6 kapısına mevcut ölçülerde PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılacaktır. İNŞÖ-1 pozuna göre tüm bina için PVC ve alüminyum doğrama imalatı malzemesinden, her türlü ve her ölçüde yapılmış olan kapı ve pencerelerin tamiratının yapılması, terazisinin yapılması, her türlü arızalı aksamın (menteşe, kapı kolu, manşon, pivot, kırık cam vb.) yenisiyle değiştirilmesi suretiyle görünümünü bozmayacak şekilde işlevsel olarak çalışmasının sağlanması imalatı yapılacaktır. Y.19.085/027 pozuna uygun olarak çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılacaktır (Z11, Z12, Z13, Z1 mahallerinin döşemelerine uygulanacak ve seramikle kaplanacak tüm duvarlarda 1 m yüksekliğine kadar yapılacak) Y.27.581 pozuna göre seramikle kaplanacak olan Z1, Z11, Z12, Z13 mahallerinin döşemelerine 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılacaktır. Y.28.645/C26 pozuna göre Z13 mahalinde yapılacak yeni kapılar için PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılacaktır. Y.27.501/02 pozuna göre Z1 mahallinin tavanı dahil olmak üzere her türlü söküm aşamasında karşılaşılan duvar ve döşeme yüzeylerinin tamiri ve yapılacak yeni yapılacak duvar seramiklerinin altına mukavemetin artırılması için 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla iç cephe sıvası yapılacaktır. Kırılacak tüm yüzeyler Y.16.050/13 pozuna göre beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton ile (beton nakli dahil) doldurulacaktır. Y.25.003/10 pozuna göre Z1, Z11, Z12 mahallerinin tavanlarının boyanması için eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik iç cephe boyası yapılacaktır. 3155 pozuna göre Z1 mahalinde bulunan K3 kapısının K1 kapısının yerine montajı yapılacaktır, K1 kapısı ise Z8 mahalinde bulunan K2 kapısının yerine montajlanacaktır. Z1 mahalindeki tezgahüstü mermer 18.198/24 pozuna göre sökülecektir. Z11 mahalinde bulunan tezgâh üstü mermerler, mermerlere zarar verilmeden sökülecek ve iş bitiminde yeniden montajı yapılacaktır.
Poz No
İNŞÖ-1
Sıra No: 1
Tanımı
PVC ve Alüminyum Kapı Pencere Tamiri
Birimi:
Adet
Kitap
PROJEYE ÖZEL (PRJ)
Tarifi
PVC ve alüninyum doğama imalatı malzemesinden, her türlü ve her ölçüde yapılmış olan kapı ve pencerelerin tamiratının yapılması, terazisinin yapılması, her türlü arızalı aksamın(menteşe, kapı kolu, manşon, pivot, kırık cam vb.) yenisiyle değiştirilmesi suretiyle görünümünü bozmayacak şekilde işlevsel olarak çalışmasının sağlanması, her nevi malzeme, nakliye, gerekli işçilik ve müteahhit giderleri dâhil 1 takım fiyatıdır.
Ölçü
Takım
İÖBFA-1
Sıra No: 1
7.2. MAKİNE İŞLERİ:
Mevcut elektrik, su ve kalorifer gibi tesisatlar da gerekli güvenlik önlemleri alınarak işe başlanılacaktır. Bu işin kapsamında, 4’üncü Kor.K.lığının 1975-KOĞ-BET-016 albüm numaralı binada makine pozuna ait montajlar yapılacaktır. Demontaj sırasında hiçbir yere zarar verilmeyecektir. Herhangi bir zarar verilmesi durumunda verilen zararı yüklenici karşılayacaktır. Verilen zararın onarımından sonra idarenin onayı alınacaktır. Montajı yapılacak yeni malzemeler için idareden onay alınacaktır. Makine işlerine ait pozlar makine projesinde gösterilen yerlere uygun olacak şekilde montajlanacaktır. Bütün montajlar yapıldıktan sonra tesisat test edilecektir. Tüm sistemde sızdırmazlık sağlanacaktır.
1975-KOĞ-BET-016 albüm numaralı erbaş-er koğuşu binasının çatı, iç cephe ve dış cephe onarımı işi için; 165-708-D pozuna göre projede ve mahal listesinde de belirtildiği üzere Z-2, Z-6, Z-9, Z-10, Z-12, Z-13 ve Z-14 mahallerinde projede belirtilen yerlerde bulunan mevcut panel radyatörlerin demontajı yapılacaktır. 165-708 pozuna göre Z-2, Z-6, Z-9, Z-10, Z-12, Z-13 ve Z-14 mahallerinde projede belirtilen yerlere panel radyatörlerin montajı yapılacaktır. 170-201-D pozuna göre göre Z-2, Z-6, Z-9, Z-10, Z-12, Z-13 ve Z-14 mahallerinde bulunan mevcut köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") göre demontajı yapılacak ve 170-201 pozuna göre Z-2, Z-6, Z-9, Z-10, Z-12, Z-13 ve Z-14 mahallerine köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) montajı yapılacaktır. Z-11 mahalindeki mevcut lavabo tesisatının 072-301-D pozuna göre demontajı sağlandıktan sonra, Z-11 mahaline 072-301 pozuna göre lavabo tesisatı montajı sağlanacaktır.(Demontaj işlemleri sırasında Z-11 mahalinde bulunan aynalara hiçbir zarar verilmeyecek, gerekli inşaat işleri sonrasında tekrardan aynı yerlerine montajı sağlanacaktır.). Z-12 mahalinde bulunan alaturka hela taşları 075-103-D pozuna göre sökülüp, Z-12 mahaline 075-103 pozuna göre alaturka hela taşlarının montajı sağlanacaktır. 076-500-D pozuna uygun olarak Z-12 mahalinde bulunan basınçlı hela yıkayıcılı alaturka hela tesisatının demontajı sağlanıp, 076-500 pozuna göre Z-12 mahaline projede belirtilen yere basınçlı hela yıkayıcılı alaturka hela tesisatının montajı sağlanacaktır. 089-105-D pozuna göre Z-12 mahalinde bulunan musluk (uzun) 1.sınıf 1/2" demontajı yapılacak ve 089-105 pozuna uygun olarak Z-12 mahaline montajı sağlanacaktır. 094-400-D pozuna göre Z-12 mahalinde bulunan paslanmaz çelik kâğıtlıkların demontajı sağlanacak ve 094-400 pozuna göre Z-12 mahaline paslanmaz çelik kâğıtlıkların montajı yapılacaktır. Z-13 mahalindeki ankastre duş başlıklarının demontajı 089-320–D pozuna uygun olarak söküldükten sonra, 089-320 pozuna uygun olarak Z-13 mahaline ankastre duş başlıklarının montajı sağlanacaktır. Z-13 mahalindeki yer süzgeçleri 097-203-D pozuna göre sökülecek ve 097-302 pozuna göre Z-13 mahaline projede gösterilen yerlere yer süzgeçlerinin montajı sağlanacaktır. 080-103 pozuna göre Z-1 mahaline normal tip pisuvar ve tesisatı (özel plastik taslı) 30x25x40 ekstra sınıf montajı yapılacaktır. 081-301 pozuna göre pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra montajı yapılacaktır. 204-3102-D pozuna göre Z-1, Z-11, Z-12, Z-13 mahallerinde bulunan mevcut Pn 20 polipropilen 1/2" 20/3,4 mm temiz su borularının demontajı yapılacak ve Z-1, Z-11, Z-12, Z-13 mahallerine 204-3102 pozuna göre Pn 20 polipropilen 1/2" 20/3,4 mm temiz su borularının montajı yapılacaktır. 204-3103-D pozuna göre göre Z-1, Z-11, Z-12, Z-13 mahallerinde bulunan mevcut Pn 20 polipropilen 3/4" 25/4,2 mm temiz su borularının demontajı yapılacak ve Z-1, Z-11, Z-12, Z-13 mahallerine 204-3103 pozuna göre Pn 20 polipropilen 3/4" 25/4,2 mm temiz su borularının montajı yapılacaktır. 204-3300 pozuna göre bina içi tesisatında kullanılan, BFT 204-3100 deki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3’ten mamul dirsek ,manşon ’T’ istevroz, redüksiyon, tapa ve inegal ‘T’, vb gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal kelepçe ,askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak montajlı polipropilen boru tutarının %45’i uygulanacaktır.(Temiz su tesisatı demontaj ve montaj işlemlerinde Z-12 mahalindeki 4 adet pisuvarın temiz su tesisatına ait herhangi bir işlem uygulanmayacaktır. Belirtilen pisuvarların mevcut tesisatı korunacaktır.).(Temiz su tesisatında ; Z-11 mahalinde bulunan 7 adet lavabo, Z-1 mahaline yapılacak olan 2 adet lavabo ve Z-13 mahalinde bulunan 4 adet banyonun temiz su tesisatı sıcak su ve soğuk su tesisatı ikisi birlikte olacak şekilde yapılacaktır. Z-12 mahalinde bulunan 3 adet alaturka helanın ve Z-1 mahalinde bulunan 2 adet pisuvarın temiz su tesisatı ise sadece soğuk su tesisatı olacak şekilde yapılacaktır.) 204-401-D pozuna göre Z-1 mahalinde bulunan mevcut Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) demontajı ve 204-401 pozuna göre Z-1 mahaline Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) montajı yapılacaktır. 204-402-D pozuna göre Z-1, Z-11, Z-12 mahallerinde bulunan mevcut Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) demontajı ve 204-402 pozuna göre Z-1, Z-11, Z-12 mahallerine sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) montajı yapılacaktır. 204-403-D pozuna uygun olarak Z-13 mahalinde bulunan mevcut Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) demontajı ve 204-403 pozuna göre Z-13 mahaline sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) montajı yapılacaktır. (Pis su tesisatı demontaj ve montaj işlemlerinde Z-12 mahalinde bulunan 4 adet pisuara ait herhangi bir işlem uygulanmayacaktır. Belirtilen pisuvarların mevcut tesisatı korunacaktır.).(Demontajı ve montajı yapılacak olan pis su tesisatı projede belirtildiği üzere rögarlara kadar yapılacaktır.). 204-501 pozuna göre B.F.T 204-400 ve 204-410 pozundaki pis su borularının montajında kullanılan fittings ve tespit malzemesi ile conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının pis su plastik boru montaj malzemesi bedelinin %35’i şeklinde hesaplanacaktır.
7.3. ELEKTRİK İŞLERİ:
Bu işin kapsamında, 4’üncü Kor.K.lığının 1975-KOĞ-BET-016 albüm numaralı binasında elektrik pozuna ait montajlar yapılacaktır. Montaj yapılacak yerlerdeki eski malzemelerin demontajı yapılıp idareye teslim edilecektir. Demontaj sırasında hiçbir yere zarar verilmeyecektir. Herhangi bir zarar verilmesi durumunda verilen zararı yüklenici karşılayacaktır. Verilen zararın onarımından sonra idarenin onayı alınacaktır. Montajı yapılacak yeni malzemeler için idareden onay alınacaktır. Elektrik işlerine ait pozlar elektrik projesinde gösterilen yerlere uygun olacak şekilde montajlanacaktır. Bütün montajlar yapıldıktan sonra tesisat test edilecektir. Elektrik işleriyle ilgili imalatlarda ilk önce elektrik enerjisi kesilecek ve enerjinin kesildiğinden emin olunduktan sonra çalışmaya başlanacaktır.
1975-KOĞ-BET-016 albüm nolu binanın ELK-ÖZEL-1 pozuna göre, yıkım öncesi Z-1 ve Z-13 mahallerinin elektrik aksamı incelenecektir. Yıkılacak Z-13 mahalindeki asma tavan sökümü aşamasında aydınlatma ve anahtarlamaların sökümü yapılacak, kablolar ve taşıyıcı kablo kanalları yenilenecek, ihtiyaca göre gömme priz montajı yapılacaktır. Yıkılacak Z-1 mahalindeki aydınlatma ve anahtarlamaların sökümü yapılacak ve her iki mahalde de aydınlatma ve anahtarlar eski değerlerine ve bağlantılarına uygun şekilde yenilenecek ve aynı yere montajı yapılacaktır.
Poz No
ELK-ÖZEL-1
Sıra No: 1
Tanımı
Armatürün yenilenmesi
Birimi:
Adet
Kitap
PROJEYE ÖZEL(PRJ)
Tarifi
Ölçü
Yıkım esnasında karşılaşılan elektrik aksamında gerekli demontajlar ve montajlar yapılacaktır, aydınlatma ve anahtarlamaların sökümü yapılacaktır, ihtiyaç halinde panodan yeni hat çekilecektir, kablolar ve kablo kanalları yenilenecektir, armatür yenilenecektir, ihtiyaca göre gömme prizlerin temini ve montajı yapılacaktır, aydınlatma ve anahtarlar uygun değerlerde yenilenecektir ve montajı yapılacaktır, her nevi malzeme, nakliye, gerekli işçilik ve müteahhit giderleri dâhil 1 takım fiyatıdır.
Takım
4’üncü Kolordu Komutanlığı 1975-KOĞ-BET-016 Albüm Numaralı Erbaş-Er Koğuşu Binasının Çatı, İç Cephe ve Dış Cephe Onarımı
İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası) : 2019/-
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta 4.KOR.K.LIĞI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………………….(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: 4.KOR.K.LIĞI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
b) Adresi: SAMSUN YOLU ORGENERAL EŞREF AKINCI KIŞLASI 06262 – MAMAK / ANKARA
c) Telefon numarası: 3123695710
ç) Faks numarası: 3123699376
d) Elektronik posta adresi: 4korihkombsk@kkk.tsk.tr
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
b) T.C. Kimlik No: .............................................................................................................
c) Vergi Kimlik No: ............................................................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
d) Telefon numarası: .......................................................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ..........................................................................
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı: 4’üncü Kor.K.lığı 1975-KOĞ-BET-016 Albüm Numaralı Erbaş-Er Koğuşu Binasının Çatı, İç Cephe ve Dış Cephe Onarımı
3.2. İşin yapılma yeri: Gen. Eşref AKINCI Kışlası Mamak/ANKARA
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
55 (Ellibeş) Kalem Yapım İşi (1.İnşaat : %58,29 2.Makine : %39,02 3.Elektrik :%2,69)
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen……………………………………………………………..(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2-Sözleşme Tasarısı,
3-Uygulama Projesi,
4-Mahal Listesi,
5-Özel-Genel İdari ve Teknik Şartname,
6-Açıklamalar (varsa),
7-Diğer Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (YEDİ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 35 (OTUZBEŞ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici,…………………………………(rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi …/…/… tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce Mamak/ANKARA ödenir.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak iş bitiminde bir defada düzenlenir. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;
ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak gerçekleştirilen iş kalemleri ya da iş grupları için ihale tarihinde yürürlükte bulunan Fiyat Farkı Kararnamesi esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara
karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
19.2. Madde boş bırakılmıştır.
Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Teminat süresi 12 (ONİKİ) ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
23.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
23.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (ONBİNDEBEŞ) oranında gecikme cezası uygulanır.
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 30 - Geçici kabul noksanları
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3'üne karşılık gelen kısmı karşılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasına müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakkedişten yapılan iş tutarının %3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra; geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasına müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1. Geçici kabul eksiklikleri, idarece belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, günlük gecikme cezasının 3/4 ü oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
33.2. Kesin kabul eksiklikleri, idarece belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre, idarece günlük gecikme cezasının 3/4 ü oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
33.3. Hakediş raporları, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintilerde yapılarak iş bitiminde bir defada düzenlenecektir. Hazırlanan hakediş raporları, idarece onaylandıktan sonra, 4’üncü Kor.Mly. ve Büt.Ş.Md.lüğünce tahakkuka bağlanarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenecektir.
33.4. Yüklenici, sözleşme kapsamına giren her türlü işçilik, imalat ve malzeme hatalarına karşı, 1 (BİR) yıl süreli garanti taahhütnamesini, geçici kabul tarihinde (geçici kabul eksikliklerinin olması durumunda eksikliklerin tamamlandığı tarihte) yazılı olarak idareye teslim edecektir.
33.5. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat mektuplarının süresi, sözleşme süresinin ve garanti süresinin bitiş tarihinden önce olmayacaktır. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat mektuplarının süresi, garanti süresinin bitiş tarihinden itibaren en az 2 (İKİ) yıllık süreyi kapsayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır. Sözleşme çerçevesinde süre uzatımı verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenecektir.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……../…..../.......... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.
İdare Yüklenici
NOT:FAKS VE MAİL İLE YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI
b.Telefon Numarası: +903123695710-2977
c.Fax Numarası: +903123699376
d.Elektronik Posta adresi:
