İşin Adı ÖĞRENCİ İSTİHKAKI ALIMI

İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

Faks : +90312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr

         

Malın Niteliği ve Türü ÖĞRENCİ İSTİHKAKI ALIMI

Malın Miktarı 22 KALEM

Mal Teslim Yeri Kara Harp Okulu Komutanlığı Çankaya/ANKARA

Mal Teslim Tarihi , sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Taş.(Tük.)-692 Mal Saymanlığına defaten teslim edilecektir.

İhale Yeri KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE /ANKARA

İhale Tarihi 22.11.2017 10:00

İhale İlanı Metni

S.
NU. MALZEMENİN CİNSİ   TEKNİK ÖZELLİKLER MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT
1 KOKART, EĞİTİM ELBİSESİ (ÖĞRENCİ) 60 ADET ASTSUBAY ÖĞRENCİ KOKARTI OLACAKTIR. ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 5.760 ADET    
2 KOKART, BERE İÇİN (EĞİTİM ELBİSESİ)
(ÖĞRENCİ)   ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 743 ADET    
3 KOKART, HARİCİ ELBİSE KEP
(ÖĞRENCİ) İKMAL SINIFI = 100 ÇİFT
MALİYE VE MÜHENDİS SINIFI = 30 ÇİFT
SINIFLARA AYRILMAMIŞ ASTSUBAY MYO ÖĞRENCİ SINIFI = 60 ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 190 ADET    
4 KOKART, HARİCİ ELBİSE İÇİN (SUBAY) PİYADE SINIFI = 1.000 ÇİFT
TANK SINIFI = 300 ÇİFT
TOPÇU VE HAVA SAVUNMA SINIFI = 500 ÇİFT
İS.,ULŞ. VE MU. SINIFI = 660 ÇİFT
BAKIM. VE PERSONEL SINIFI = 180 ÇİFT
İKMAL SINIFI = 150 ÇİFT
MALİYE VE MÜHENDİS SINIFI = 150 ÇİFT
TIP (SAĞLIK) = 300 ÇİFT ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 3.240 ADET    
5 KOKART, EĞİTİM ELBİSESİ (SUBAY)   ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 3.000 ADET    
6 KOKART, HARİCİ ELBİSE KEP
(SUBAY) PİYADE SINIFI = 800 ÇİFT
TANK SINIFI = 200 ÇİFT
TOPÇU VE HAVA SAVUNMA SINIFI = 400 ÇİFT
İS.,ULŞ. VE MU. SINIFI = 440 ÇİFT
BAKIM. VE PERSONEL SINIFI = 120 ÇİFT
İKMAL SINIFI = 100 ÇİFT
MALİYE VE MÜHENDİS SINIFI = 100 ÇİFT
HARİTA VE ÖĞRETMEN SINIFI = 200 ÇİFT
TIP (SAĞLIK) SINIFI = 600 ÇİFT ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 2.960 ADET    
7 İSİMLİK, OKUL İÇİ (ÜLKE İSMİ) -Afganistan 195 ADET
-Arnavutluk 68 ADET
-Azerbaycan 202 ADET
-Bosna-Hersek 40 ADET
-Gambiya 5 ADET
-Gürcistan 20 ADET
-Kazakistan 94 ADET
-Kırgızistan 74 ADET
-Kore Cum. 4 ADET
-Kosova 69 ADET
-K.K.T.C. 74 ADET
-Moğolistan 25 ADET
-Moldova 5 ADET
-Moritanya 2 ADET
-Pakistan 7 ADET
-Senegal 4 ADET
-Somali 123 ADET
-S. Arabistan 4 ADET
-Türkmenistan 8 ADET
-Ürdün 69 ADET
-Ukrayna 5 ADET
-Libya 12 ADET
-Makedonya 4 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 1.109 ADET    
8 İSİMLİK, OKUL İÇİ   ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 1.228 ÇİFT    
9 RÜTBE, TEĞMEN EĞİTİM ELBİSESİ İÇİN   ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 3.000 ADET    
10 RÜTBE,ASTSUBAY ÖĞRENCİ EĞİTİM ELBİSESİ İÇİN I'İNCİ SINIF = 180 ADET
II'İNCİ SINIF = 180 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 360 ADET    
11 RÜTBE, TEĞMEN HİZMET GİYECEĞİ İÇİN
(HAKİ KUMAŞ ÜZERİNE SARI YALDIZ DOKUMA)   ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 3.000 ADET    
12 BRÖVE, KOMANDO (KUMAŞ)   ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 1.000 ADET    
13 İSİMLİK, MONT İÇİN (HAKİ KUMAŞ ÜZERİNE SARI YALDIZ DOKUMA)   ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 1.228 ÇİFT    
14 KHO ÖĞR. EĞİTİM BAŞARI İŞARET ROZETİ
-1 YILDIZ 700 ADET
-2 YILDIZ 300 ADET
-3 YILDIZ 150 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 1.150 ADET    
15 KHO ÖĞR. ATIŞ BAŞARI ŞERİT ROZETİ -ATIŞ BAŞARI ŞERİT ROZETİ 700 ADET
-ATIŞ BAŞARI ŞERİT ROZETİ MİLLİ TAKIM 100 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 800 ADET    
16 KHO ÖĞR. ÜSTÜN BAŞARI İŞARETİ -1 YILDIZ 30 ADET
-2 YILDIZ 20 ADET
-3 YILDIZ 20 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 70 ADET    
17 KHO ÖĞR. SPOR ÜSTÜN BAŞARI ŞERİT ROZETİ -SPOR ÜSTÜN BAŞARI ŞERİT ROZETİ 200 ADET
-SPOR ÜSTÜN BAŞARI ŞERİT ROZETİ MİLLİ TAKIM 100 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 300 ADET    
18 KHO ÖĞR. YABANCI DİL BAŞARI ŞERİT ROZETİ -1 YILDIZ 350 ADET
-2 YILDIZ 250 ADET
-3 YILDIZ 250 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 850 ADET    
19 KHO ÖĞR. AKADEMİK BAŞARI ŞERİT ROZETİ -1 YILDIZ 800 ADET
-2 YILDIZ 350 ADET
-3 YILDIZ 300 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 1.450 ADET    
20 KHO ŞERİT ROZETİ   ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 1.200 ADET    
21 KOMUTA TEŞKİLATI KOL RÜTBESİ HARİCİ ELBİSE -ALAY KIDEMLİSİ 6 ADET
-ALAY KIDEMLİ YARDIMCISI 12 ADET
-ALAY S1/S4 6 ADET
-ALAY S2/S3 6 ADET
-ALAY ONUR TEŞKİLATI BAŞKANI 6 ADET
-TABUR KIDEMLİSİ 24 ADET
-TABUR S2/S3 24 ADET
-TABUR S1/S4  24 ADET
-ONUR TEŞKİLATI ÜYESİ 24 ADET
-BÖLÜK KIDEMLİSİ 144 ADET
-TAKIM KIDEMLİSİ 750 ADET
-BİRLİK KIDEMLİSİ 10 ADET
-BİRLİK KIDEMLİ YARDIMCISI 12 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 1.048 ADET    
22 KOMUTA TEŞKİLATI KOL RÜTBESİ EĞİTİM ELBİSESİ -ALAY KIDEMLİSİ 3 ADET
-ALAY KIDEMLİ YARDIMCISI 6 ADET
-ALAY S1/S4 3 ADET
-ALAY S2/S3 3 ADET
-ALAY ONUR TEŞKİLATI BAŞKANI 3 ADET
-TABUR KIDEMLİSİ 12 ADET
-TABUR S2/S3 12 ADET
-TABUR S1/S4  12 ADET
-ONUR TEŞKİLATI ÜYESİ 12 ADET
-BÖLÜK KIDEMLİSİ 78 ADET
-TAKIM KIDEMLİSİ 300 ADET
-BİRLİK KIDEMLİSİ 2 ADET
-BİRLİK KIDEMLİ YARDIMCISI 2 ADET ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR. 448 ADET    
               
        TOPLAM     ..….…………..
        KDV     ………………..
        GENEL TOPLAM   ………………..
               
               
               
  NOT: MLZ. BİRİM FİYATLARI KDV HARİÇ OLARAK VERİLECEKTİR.   FİRMA KAŞESİ /İMZA    
(FİYATLAR TL. OLARAK VERİLECEK VE KDV ORANLARI AYRICA BELİRTİLECEKTİR.)          
TEKLİF MEKTUPLARI KAŞELİ VE İMZALI OLACAKTIR.          
         
İRTİBAT NOKTASI:          
SNT: 0312 417 51 90 ( DAHİLİ: 2552 )        

 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK MAL ALIMI İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA

                                                                                     BAKANLIKLAR/ANKARA

........./......../2017

 

                                                                                                                                

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI /FİRMA ADI                     :

AÇIK TEBLİĞ ADRESİ                          :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI           :

TELEFON VE FAKS NUMARASI           :

    Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 22 Kasım 2017 saat 10:00 yapılacak olan KHO K.LIĞINA 22 KALEM ÖĞRENCİ İSTİHKAKI ALIMI ‘na ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimin kabulünü arz ederim.                                                                                                                                          

1.  Teklifime K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.

2.  Teklifim  ........./........../2017 tarihine kadar geçerlidir.

3.  Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyorum.

4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımı taahhüt ediyorum.

5. Doğrudan Temin üzerimde kalması durumunda ihtiyaç kalemlerini idarenin belirleyeceğe yere teslim edeceğimi taahhüt ediyorum.

6.  Malın Kabulüne Müteakip 1 (bir) yıl garanti taahhütnamesi vermeyi kabul ediyorum.

7. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı beyan ediyorum.

8. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumun ekindeki tarafımızdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.

TEKLİF SAHİBİNİN                  :                                                                                         

ADI SOYADI    :                                                                 

FİRMA ADI       :

                                                                              

İMZA               :

NOT:

İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.

Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.

 

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ/BELGESİ

TAAHHÜT EDEN

:

………………………………………………………………..

TAAHHÜT EDİLEN BİRLİK/KURUM

 

:

………………………………………………………………..

GARANTİ SÜRESİ

 

:

Kati Kabul Tarihi../../….’den itibaren …… ay / yıldır.

TAAHHÜT KONUSU MALIN CİNSİ VE MİKTARI

 

 

:

 

……………………………………………………………

SÖZLEŞME TARİH VE NO

 

:

……………………………………………………………

 

 

 

 

       Yukarıda sözleşme bilgileri yazılı malı (malları), 17DT580703 numaralı Doğrudan Temin kapsamındaki yükümlülükler yönünden GARANTİ ve TAAHHÜT ederim.

 

 

 

 

 

YÜKLENİCİ               :

Ad Soyad

İmza – Kaşe

…./…./………

 

 

 

 

AÇIKLAMA          :

1.  Söz konusu garanti taahhütnamesi sözleşmenin 16.7. maddesine dayanılarak hazırlanacaktır ve noter tasdikli olmayacaktır.

 

2. Garanti taahhütnamesi, sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.

 

3.  Sözleşme konusu mal, yürürlükteki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair yönetmelikte bulunan “Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan mallar”  listesinde yer almıyor ise, bu garanti taahhütnamesi tanzim edilerek malı teslim alan mal saymanlığına verilecektir. Sözleşme konusu mal (mallar) yönetmelikte bulunan listede yer alıyor ise, yönetmelikte belirlenen usul ve şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, yetkilisi tarafından imza ve kaşelenmiş garanti belgesi malı teslim alan mal saymanlığına taşınır mal işlem belgesi tanzim edilmeden önce teslim edilecektir. Söz konusu belgenin bir sureti ilgili saymanlık tarafından sözleşmeyi yapan makama gönderilecektir.

 

4.  Bu belge asıl olarak verilecektir. Fotokopi ve benzeri yöntemle çoğaltılmış olmayacaktır.

 

22 KALEM ÖĞRENCİ AKSESUARI ALIMI
DOĞRUDAN TEMİN İLE MAL ALIM SÖZLEŞMESİ

 

 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

 

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı ile diğer tarafta …………………………………………………. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

 

2.1. İdarenin   

a) Adı: Kara Harp Okulu Komutanlığı

b)  Adresi : Kara Harp Okulu Cad. Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası : 0312 417 51 90 / 2425-2421

ç)  Faks numarası    : 0 312 417 51 99

d) Elektronik posta adresi (varsa): Elektronik  posta  yoluyla  bildirim öngörülmemiştir.

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………

b) T.C. Kimlik No: ……………………………….

c) Vergi Kimlik No: …………………………………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………..

d) Telefon numarası:………………………….

e) Bildirime esas faks numarası:…………………………

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………

g) Banka Şubesi………..

ğ) İBAN Numarası….………..

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin Dili

 

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4- Tanımlar

      Bu Sözleşmenin uygulanmasında; yürürlükteki İhale Mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.

 

Madde 5- Sözleşmenin Konusu

 

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktar ve özellikleri düzenlenen “22 Kalem Öğrenci Aksesuarı” alımı ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 

 

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malın miktarı:

 

S.
NU.

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

ÖLÇÜ
BİRİMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

1

KOKART, EĞİTİM ELBİSESİ (ÖĞRENCİ)

60 ADET ASTSUBAY ÖĞRENCİ KOKARTI OLACAKTIR.

5.760

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

2

KOKART, BERE İÇİN (EĞİTİM ELBİSESİ)
(ÖĞRENCİ)

 

743

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

3

KOKART, HARİCİ ELBİSE KEP
(ÖĞRENCİ)

İKMAL SINIFI = 100 ÇİFT
MALİYE VE MÜHENDİS SINIFI = 30 ÇİFT
SINIFLARA AYRILMAMIŞ ASTSUBAY MYO ÖĞRENCİ SINIFI = 60

190

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

4

KOKART, HARİCİ ELBİSE İÇİN (SUBAY)

PİYADE SINIFI = 1.000 ÇİFT
TANK SINIFI = 300 ÇİFT
TOPÇU VE HAVA SAVUNMA SINIFI = 500 ÇİFT
İS.,ULŞ. VE MU. SINIFI = 660 ÇİFT
BAKIM. VE PERSONEL SINIFI = 180 ÇİFT
İKMAL SINIFI = 150 ÇİFT
MALİYE VE MÜHENDİS SINIFI = 150 ÇİFT
TIP (SAĞLIK) = 300 ÇİFT

3.240

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

5

KOKART, EĞİTİM ELBİSESİ (SUBAY)

 

3.000

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

6

KOKART, HARİCİ ELBİSE KEP
(SUBAY)

PİYADE SINIFI = 800 ÇİFT
TANK SINIFI = 200 ÇİFT
TOPÇU VE HAVA SAVUNMA SINIFI = 400 ÇİFT
İS.,ULŞ. VE MU. SINIFI = 440 ÇİFT
BAKIM. VE PERSONEL SINIFI = 120 ÇİFT
İKMAL SINIFI = 100 ÇİFT
MALİYE VE MÜHENDİS SINIFI = 100 ÇİFT
HARİTA VE ÖĞRETMEN SINIFI = 200 ÇİFT
TIP (SAĞLIK) SINIFI = 600 ÇİFT

2.960

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

7

İSİMLİK, OKUL İÇİ (ÜLKE İSMİ)

-Afganistan 195 ADET
-Arnavutluk 68 ADET
-Azerbaycan 202 ADET
-Bosna-Hersek 40 ADET
-Gambiya 5 ADET
-Gürcistan 20 ADET
-Kazakistan 94 ADET
-Kırgızistan 74 ADET
-Kore Cum. 4 ADET
-Kosova 69 ADET
-K.K.T.C. 74 ADET
-Moğolistan 25 ADET
-Moldova 5 ADET
-Moritanya 2 ADET
-Pakistan 7 ADET
-Senegal 4 ADET
-Somali 123 ADET
-S. Arabistan 4 ADET
-Türkmenistan 8 ADET
-Ürdün 69 ADET
-Ukrayna 5 ADET
-Libya 12 ADET
-Makedonya 4 ADET

1.109

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

8

İSİMLİK, OKUL İÇİ

 

1.228

ÇİFT

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

9

RÜTBE, TEĞMEN EĞİTİM ELBİSESİ İÇİN

 

3.000

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

10

RÜTBE,ASTSUBAY ÖĞRENCİ EĞİTİM ELBİSESİ İÇİN

I'İNCİ SINIF = 180 ADET
II'İNCİ SINIF = 180 ADET

360

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

11

RÜTBE, TEĞMEN HİZMET GİYECEĞİ İÇİN
(HAKİ KUMAŞ ÜZERİNE SARI YALDIZ DOKUMA)

 

3.000

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

12

BRÖVE, KOMANDO (KUMAŞ)

 

1.000

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

13

İSİMLİK, MONT İÇİN (HAKİ KUMAŞ ÜZERİNE SARI YALDIZ DOKUMA)

 

1.228

ÇİFT

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

14

KHO ÖĞR. EĞİTİM BAŞARI İŞARET ROZETİ

-1 YILDIZ 700 ADET
-2 YILDIZ 300 ADET
-3 YILDIZ 150 ADET

1.150

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

15

KHO ÖĞR. ATIŞ BAŞARI ŞERİT ROZETİ

-ATIŞ BAŞARI ŞERİT ROZETİ 700 ADET
-ATIŞ BAŞARI ŞERİT ROZETİ MİLLİ TAKIM 100 ADET

800

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

16

KHO ÖĞR. ÜSTÜN BAŞARI İŞARETİ

-1 YILDIZ 30 ADET
-2 YILDIZ 20 ADET
-3 YILDIZ 20 ADET

70

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

17

KHO ÖĞR. SPOR ÜSTÜN BAŞARI ŞERİT ROZETİ

-SPOR ÜSTÜN BAŞARI ŞERİT ROZETİ 200 ADET
-SPOR ÜSTÜN BAŞARI ŞERİT ROZETİ MİLLİ TAKIM 100 ADET

300

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

18

KHO ÖĞR. YABANCI DİL BAŞARI ŞERİT ROZETİ

-1 YILDIZ 350 ADET
-2 YILDIZ 250 ADET
-3 YILDIZ 250 ADET

850

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

19

KHO ÖĞR. AKADEMİK BAŞARI ŞERİT ROZETİ

-1 YILDIZ 800 ADET
-2 YILDIZ 350 ADET
-3 YILDIZ 300 ADET

1.450

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

20

KHO ŞERİT ROZETİ

 

1.200

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

21

KOMUTA TEŞKİLATI KOL RÜTBESİ HARİCİ ELBİSE

-ALAY KIDEMLİSİ 6 ADET
-ALAY KIDEMLİ YARDIMCISI 12 ADET
-ALAY S1/S4 6 ADET
-ALAY S2/S3 6 ADET
-ALAY ONUR TEŞKİLATI BAŞKANI 6 ADET
-TABUR KIDEMLİSİ 24 ADET
-TABUR S2/S3 24 ADET
-TABUR S1/S4  24 ADET
-ONUR TEŞKİLATI ÜYESİ 24 ADET
-BÖLÜK KIDEMLİSİ 144 ADET
-TAKIM KIDEMLİSİ 750 ADET
-BİRLİK KIDEMLİSİ 10 ADET
-BİRLİK KIDEMLİ YARDIMCISI 12 ADET

1.048

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

22

KOMUTA TEŞKİLATI KOL RÜTBESİ EĞİTİM ELBİSESİ

-ALAY KIDEMLİSİ 3 ADET
-ALAY KIDEMLİ YARDIMCISI 6 ADET
-ALAY S1/S4 3 ADET
-ALAY S2/S3 3 ADET
-ALAY ONUR TEŞKİLATI BAŞKANI 3 ADET
-TABUR KIDEMLİSİ 12 ADET
-TABUR S2/S3 12 ADET
-TABUR S1/S4  12 ADET
-ONUR TEŞKİLATI ÜYESİ 12 ADET
-BÖLÜK KIDEMLİSİ 78 ADET
-TAKIM KIDEMLİSİ 300 ADET
-BİRLİK KIDEMLİSİ 2 ADET
-BİRLİK KIDEMLİ YARDIMCISI 2 ADET

448

ADET

ASGARİ ALIM ESAS NUMUNESİ KALİTE VE ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.

 

 

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.2. Alım İle İlgili Diğer Bilgiler

5.2.1. 22 Kalem Öğrenci Aksesuarı’nın muayenesi 23.2 maddesinde belirtilen teknik özelliklerine göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

 

Alım esas numunesi tutulmuştur. Alım esas numunesi Kara Harp Okulu Ek Çalışma Binası İhale Komisyon Başkanlığı (Kirazlıdere/Ankara) adresinde görülebilecektir.

 

 

 

 

 

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli  

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………………………… (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

 

            Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.           
           

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

 

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

 

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

 

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), eğitim, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

7.3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz suretinin idareye teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Madde 8- Sözleşmenin Süresi

 

8.1.  Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 400 (dörtyüz) gündür.

 

Madde 9- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

 

9.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri

Kara Harp Okulu Komutanlığı Çankaya/ANKARA

 

9.2. İşe Başlama Tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

 

9.3. Teslim Şekli:  

9.3.1. Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Taş.(Tük.)-692 Mal Saymanlığına defaten teslim edilecektir.

 

9.3.2. Taahhüt edilen malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 13’üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır.

 

9.4. Kodlandırma Hükümleri:

 

Yüklenici MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosuna, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip gerekli bilgi ve belgelerle birlikte müracaat edecek ve malzemenin kat’i kabul tarihine kadar kodlandırma işlemini tamamlayarak ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda MSY 310-8(A) MSB Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesinin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

 

Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler

 

10.1. İstekliden, sözleşme bedelinin % 6 (yüzde altı)’sı oranında teminat alınacaktır.

 

10.2. Bu işe ilişkin alınan teminat miktarı ; ...........................................................................  (rakam/yazı ile) olup ; süresi (mektup ise) ...../....../....... tarihine kadardır. (Teminat mektubunun süresi sözleşmenin süresinden en az 20 (yirmi) gün fazla olacaktır.) Süre uzatımı halinde mektubunun süresi de uzatılır.

 

10.3. Teminat, taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini müteakip  (garanti süresi varsa yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı) yükleniciye iade edilir.

 
Madde 11- Ödeme yeri ve şartları

 

11.1. Ödeme yeri

11.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler; Malın kat’ı kabulünü müteakip ilgili mal saymanlığı (Tşn.(Tük.)-692 Mal Saymanlığı) tarafından; tanzim edilecek usulüne uygun belgelere (muayene raporu, taşınır mal işlem belgesi ve fatura) istinaden Kara Harp Okulu Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın 03.2.5.01 (Giyecek Alımları) ekonomik bütçe kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinden Kara Harp Okulu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.

11.1.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını devir veya temlik edemez.

 

11.2. Ödeme koşulları ve zamanı

11.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

11.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

11.2.3. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde idarece öngörülemeyen sebepler nedeniyle belirlenen sürenin gecikmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

 

Madde 12- Gecikme Cezası

 

12.1. İdare tarafından, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (on) takvim günü süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

12.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5 (bindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

12.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

12.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

12.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

12.6. Gecikme Halinde Uygulanacak Ceza İle İlgili İlave Hususlar

 

Gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi)  ilgili saymanlık tarafından tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar (dahil) hesap edilecektir.

Cezalı sürenin başladığı, sözleşmenin 2.4’üncü maddesindeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalıyla ihtar çekilir.

İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği günü takip eden günden itibaren başlayacaktır. Ancak, gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün yerine getirilmesi gereken son günü takip eden takvim gününden (iş günü değil) başlayarak, yüklenicinin taahhüdü yerine getirdiği tarihe kadar(dahil) hesap edilecektir.

          Taahhüdün yerine getirilmediği günü takip eden günden ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin mal getirmesi halinde mal kabul edilecek ve ceza, teslime kadar (dahil) geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda ihtar PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel)  kanalıyla gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilecektir. Ancak, iki tebliğ PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalı ile gönderilen yazının tebliği ile elden tebliğ) arasında tarih farkı olması durumunda önce tebliğ edilen tarih geçerli olacaktır.

 

Madde 13- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

 

13.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

Malın montaj veya teslim yeri.

         b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

13.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
 
Madde 14- Yüklenicinin Yükümlülükleri

 

14.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri

14.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

14.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

14.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

14.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine  ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

 
Madde 15- Malların Taşınması

 

15.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

Madde 16- Ambalajlama

 

Malzemeler varsa orijinal ambalajında olacaktır. Ambalaj ve malzeme üzerinde tanıtıcı bilgiler yazılı etiketler bulunacaktır.

 

Madde 17 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

 

17.1. Muayene şartları

17.1.1. Sözleşme kapsamındaki malzemelerin muayenesi sözleşme kapsamında belirtilen özelliklere göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

 

17.1.2. Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümleri esas alınacaktır.

 

17.1.3. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

 

17.1.4. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece bu sözleşmenin 12’ inci maddesine göre verilecek ihtarlı sürede sadece 1(bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.

 

17.1.5. Muayene ve montaj esnasında gerekli olan her türlü alet, araç, gereç test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere )yükleniciye aittir.

 

17.1.6. Muayene esnasında dizayn, tasarım ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

 

17.1.7. Ambalajdan çıkan bozuk arızalı ve deformasyona uğramış tüm malzemenin sorumluluğu yüklenici firmaya aittir.

17.1.8. Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca mal numunesi tutulmayacaktır.

17.1.9.  Muayene sonucunda taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilecektir.

 

17.2. İTİRAZ MUAYENELERİ:

17.2.1. İtiraz muayeneleri sadece ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal/mallar üzerinden yapılır.

 

17.2.2. Malın/malların fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde yüklenici veya kanuni vekili, muayene sonucunun tebliğini müteakip iki (2) iş günü içerisinde, mal saymanlığına yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir.

 

Madde 18- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk

 

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

 

Madde 19- Garanti ve Bakım, Onarım

 

19.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydı ile kati kabulüne müteakip yüklenici tarafından teslim edilecek malların, garanti süresi en az 1 (bir) yıl olacaktır. Garanti süresince, arızalı malzeme kullanıcı birlikten, yüklenici tarafından teslim alınacak ve onanırımdan sonra kullanıcı birliğe yüklenici tarafından teslim edilecektir. Bu kapsamda yapılan her türlü taşıma, ulaşım vb. giderler ile hasarlar, idare tarafından farklı bir uygulama yazılı olarak yükleniciye bildirilmediği sürece yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

 Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

 

19.2. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Arızalı malzemenin onarım süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Yüklenici onarım süresi içinde arızayı giderecek veya yerine aynı özelliklerde veya idarenin yazılı onayı ile daha üst özelliklerde yeni bir malzeme verecektir. Yüklenici, bu yükümlülüğünü onarım süresi içinde yerine getirememesi durumunda, söz konusu arızalı malzemenin birim fiyatının % 0,05 (onbinde beş) miktarı kadar cezayı, onarım süresini geçen her bir takvim günü için ödeyecek veya teminatından kesilecektir.

 

19.3. Arızalı malzemenin onarımı yapılamadığı takdirde, yüklenici arızalı malzeme ile aynı özelliklerde veya idarenin yazılı onayı ile daha üst özelliklerde yeni bir malzemeyi kullanıcıya kalıcı olarak teslim edecektir.

 

19.4. Garanti İle İlgili Diğer Hususlar:

 

19.4.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliği” esaslarına göre garanti belgesi düzenleme zorunluluğu olan malzemeler için garanti belgesi düzenlenecektir.

 

19.4.2. Yüklenici, teslim edeceği mallara ilişkin Garanti Taahhütnamesini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim, imza ve kaşesini tamamlayıp malı teslim alan Mal Saymanlığına teslim edecektir.

19.4.3. Yüklenici tarafından Garanti Taahhütnamesi düzenlenmesi durumunda düzenlenen taahhütname, Damga Vergisi Kanununa göre Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen yürürlükteki oranda Damga Vergisine tabi tutulacaktır. Damga Vergisi sözleşme bedeline dahil olup; yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzemelerin muayene işlemlerinin sonucu “NİTELİKLERİNE UYGUN” çıktığı takdirde, yüklenici taşınır mal işlem belgesinin kesilebilmesi maksadıyla, fatura ile beraber Garanti Taahhütnamesi Belgesini ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisini yatıracak ve alındı makbuzunu ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. İlgili mal saymanlığı tarafından, fatura muayene raporları, Garanti Taahhütnamesi ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun fotokopisi taşınır mal işlem belgesine eklenecek ve ödeme makamına gönderilecektir.
 

Madde 20 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre belirlenen teslim süresi ve ihtarlı süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye, hüküm ve yüklenicinin iznini almaya gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek kati teminat hazineye gelir kaydedilir.

 

Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü

 

Bu sözleşmeye ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 22- Hüküm Bulunmayan Haller

 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

 

Madde 23- Diğer Hususlar

 

23.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler:

 

Teslim edilecek mallara ait tebligatlar Mal Saymanlığınca yapılacaktır. Teminat iradı, fesih onayı, teminat iadesi, uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler KHO Lojistik Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için sözleşme hükümlerine göre zamanında bildirilmesinden Mal Saymanlığı sorumludur.

 

23.2. Teknik Özellikler;

 

23.2.1.  Asgari Alım Esas Numunesi Kalite ve Özelliklerinde Olacaktır.

 

23.2.2.  Malzemeler; malzeme cinsi bölümünde yazılı malzeme çeşit ve sayılarına uygun olarak imal edilecektir.

 

Madde 24 – Yürürlük

 

24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

Madde 25- Sözleşmenin imzalanması

 

25.1. Bu sözleşme 25 (yirmibeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …..…..../…..……/2017 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir. 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

c.Fax Numarası: +90312 418 32 26

d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr