İşin Adı ORTOPEDİ AMELİYAT MALZEMESİ ALIMI

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : SAĞLIK HİZMETLERİ ANKARA BÖLGE KOMUTANLIĞI

Adres : ASKER HASTAHANESİ İÇERİSİ ETİMESGUT/ANKARA

Telefon : +903122491011/3871-3872-3873

Faks : +903122446440

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü ORTOPEDİ AMELİYAT MALZEMESİ ALIMI

Malın Miktarı 6 KALEM, 6 KISIM

Mal Teslim Yeri Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığı

Mal Teslim Tarihi 31 Aralık 2016 tarihine kadar.

İhale Yeri Ankara Sağlık Hizmetleri Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Etimesgut/ANKARA

İhale Tarihi 10.02.2016 11:00

İhale İlanı Metni

ALIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR   :

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 

1)  Alım Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği  ihtiyacı içindir. Doğrudan Temin ile ilgili bilgiler EK’tedir.

2)  Yaklaşık maliyet tahsis edilen ödenek dâhilindedir ve alım ile ilgili sözleşme yapılacaktır.

3)  Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

1.  Etimesgut Asker Hastanesi Ortopedi Kliniğinde 30 Aralık 2016 tarihine kadar hasta başı kullanılması planlanan ameliyat malzemeleri ilgi (a) kapsamında, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeden ve alımın daha az miktarda tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak Yüklenici tarafından her hangi bir bedel istenmeyecek şekilde ilgi (b) Kanunun 22/f maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır.

2.  Alım konusu malzemeler, 6 (altı) kısım 6 (altı) kalemdir. Her kalem bir kısım oluşturmaktadır. Bu alımda istekliler kısmi teklif verebilecektir. İstekliler tekliflerini kısımlara ait malzemelerin miktarı bölünmeksizin kısmın tamamına teklif vermek koşuluyla bir veya birden fazla kısım için kısmi teklif verebileceği gibi işin tamamına da teklif verebilecektir.

3.  Malzemeler, Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4.  Alınacak malzemelerin kabulü ve muayenesi, Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Heyeti tarafından yapılacaktır.

5.  Alınacak malzemelerin beyanı, Teknik şartname, Teknik şartnameye atıfta bulunulan idari hususlar ve Teknik özellik listesi EK’tedir.

6.  T.C. Sağlık Bakanlığının 23 Mart 2015 tarihli 2015/09 sayılı “Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri” konulu genelge hükümleri uygulanacaktır. İhale aşamasında istekli, üretici ya da ithalatçı ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtları ve ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları veya bildirimi aranması zorunludur.(T.C. Sağlık Bakanlığı ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri), Herhangi bir ürün ya da cihaz Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında ise buna yönelik imalatçı ya da ithalatçısı tarafından bu husus yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeler ihale aşamasında ihale salonunda teklif ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

7.  Alımı yapılan malzemenin ödemesi; Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığı tarafından malın kati kabulünden sonra taşınır mal işlem belgesinin kesilmesini müteakip, Ankara Sağlık Hizmetleri Bölge Komutanlığı Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğünce tahakkuka bağlanarak, bedeli Hava Lojistik Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğünce 2016 mali yılı 03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ekonomik kodundan mevcut ödenekten Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usullere uygun olarak ödenecektir.

8.  Sözleşme bedelinin %6 (yüzdealtı)’sı oranında teminat alınacaktır.

9.  Konu ile ilgili detaylı bilgi ihtiyacı için, Hv.Ecz.Ütğm.Fatih MUTLU (0 312 2491011/3753 veya 3754) ile irtibat kurulabilecektir.

ETİMESGUT ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE ALINACAK MALZEME LİSTESİDİR. 
S/N   SUT KODU   MALZEMENİN ADI      MİKTARI      AÇIKLAMALAR
1. AE1090 ÖN ÇAPRAZ BAĞ FEMORAL KORTEKS FİKSASYON İMPLANTI 30 ADET Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.7 maddesi.
2. AE1650 ERİYEBİLİR ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) ONARIM BİYOİNTERFERANS VİDASI 30 ADET Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.1 maddesi.
3. AE1030 TENDON U ÇİVİSİ (U-STAPLE) 30 ADET Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.6 maddesi.
4. AE2310 DRİLL TİP (PASSİNG) GUİDE PİN 15 ADET Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.4 maddesi.
5. AE1250 3,5 (ÜÇVİRGÜLBEŞ) MM. SÜTÜR ANCHOR 30 ADET Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.9 maddesi.
6. AE2340 ARTROSKOPİK SHAVER BIÇAKLARI 10 ADET Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.15 maddesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA (HASTA BAŞI ALIM VE ALIM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMEYEN) YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT İDARİ HUSUSLARI

1.1.  Teknik Şartnameden atıfta bulunulan idari hususlar:

1.1.1.  Teknik şartnamenin 3.1.1 maddesi aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

            -  Teknik şartnamenin 2.2.1. maddesi Tip-1 30 adet  olacaktır.

            -  Teknik şartnamenin 2.2.2. maddesi Tip-3 30 adet olacaktır.

           -  Teknik şartnamenin 2.2.7. maddesi Tip-8 10 adet olacaktır.

1.1.2.  Teknik şartnamenin 3.1.2 maddesi uygulanmayacaktır.

1.1.3.  Teknik şartnamenin 3.1.3 maddesi İdarenin kayıtlarında ürüne ait NATO Stok Numarası (NSN) yok ise; yürürlükte olan MSB Milli Kodlandırma esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacaktır. Yüklenici; malzemelerin kabulü esnasında Kabul Komisyonuna Milli Kodlandırma Bürosundan NATO Stok numarasını aldığına dair belgesini veya müracaat ettiğine dair evrakını verecektir. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf tutulacaktır.

1.1.4.  Teknik şartnamenin 3.1.4 maddesi sözleşmenin 13.2 maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.

1.1.4.  Teknik şartnamenin 3.2.15.1. maddesi Etimesgut Asker Hastanesi envanterinde Stryker Marka cihaz mevcut olup verilecek olan shaver bıçakları tercihen mavi renkte olacaktır, envanterdeki mevcut cihaza uyumlu olabilecek başka renkte shaver bıçakları da verilebilecektir.

1.1.5.  Teknik şartnamenin 3.2.9.6. maddesi Anchorlar çift süturlu olacaktır.

1.1.6.  Teknik şartnamenin 3.3.1. maddesi malzemeler orijinal ambalajında olacaktır.

1.1.7.  Teknik şartnamenin 5.1.2. maddesi Muayene esnasında lüzumlu her türlü personel, test cihazı ve ortam yüklenici tarafından temin edilecektir.

1.1.8.  Teknik şartnamenin 5.1.4. maddesi Muayene masrafları, muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA (HASTA BAŞI ALIM VE ALIM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMEYEN) YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1.  Bu sözleşme, bir tarafta ETİMESGUT ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta…………………………………..(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1.  İdarenin

a)         Adı: ETİMESGUT ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

b)         Adresi: Etimesgut/ANKARA

c)         Telefon numarası: 0312-2491011-3813-3514

ç)         Faks numarası: 0312-2444977

d)         Elektronik posta adresi(varsa):

2.2.  Yüklenicinin

a)         Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:

b)         T.C. Kimlik No: ..................................................................

c)         Vergi Kimlik No:

ç)         Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d)         Telefon numarası:

e)         Bildirime esas faks numarası:

f)         Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

2.3.  Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1.  Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

Madde 4 - Tanımlar

4.1.  Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1.  İdarenin ihtiyacı olan, teknik şartname ve teknik özelliklerde belirtilen, ORTOPEDİ KLİNİĞİ AMELİYAT MALZEMELERİ sözleşme yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecektir ve alımın daha az miktarda tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak Yüklenici tarafından her hangi bir bedel istenmeyecektir şartları ile doğrudan temin dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve idareye teslimi işidir.

5.1.1.  Sözleşme kapsamında alımı yapılması planlanan tahmini mal/malların miktarı:

5.1.1.1.  6 (altı) kısım 6 (altı) kalem Ortopedi Kliniği Ameliyat Malzemeleri

S/N   MALZEMENİN ADI    TOPLAM MİKTAR     AÇIKLAMALAR

1.  ÖN ÇAPRAZ BAĞ FEMORAL KORTEKS FİKSASYON İMPLANTI  30 ADET

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.7 maddesi.

2.  ERİYEBİLİR ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) ONARIM BİYOİNTERFERANS VİDASI  30 ADET

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.1 maddesi.

3.  TENDON U ÇİVİSİ (U-STAPLE)  30 ADET

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.6 maddesi.

4.  DRİLL TİP (PASSİNG) GUİDE PİN  15 ADET

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.4 maddesi.

5.  3,5 (ÜÇVİRGÜLBEŞ) MM. SÜTÜR ANCHOR  30 ADET

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.9 maddesi.

6.  ARTROSKOPİK SHAVER BIÇAKLARI  10 ADET

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının OCAK 2014 tarihli, ORT. VE TRAV.    SRV.-1-A şartname numaralı ve ' Artroskopik Sarf Malzemeleri Teknik Şartnamesi'' 3.2.15 maddesi.

5.1.1.2. Bu sözleşme ile temin edilecek mal/mallar sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin ekleri

6.1.  Teknik şartname ve teknik özellikler, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. Sözleşme hükümleri ile teknik şartname ve teknik özelliklerdeki hükümler arasındaki çelişki veya farklılıklar olması halinde teknik şartname ve teknik özelliklerdeki yer alan hükümler esas alınır.

Madde 7 - Sözleşmenin türü ve bedeli

7.1.  Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, teknik şartname ve teknik özelliklerde belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan  ………………………(rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

7.2.  Alınan malların bedellerinin ödenmesinde, yüklenici tarafından teklif edilen ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 8 – Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Diğer Giderler

8.1.  İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil değildir. KDV hariç diğer vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

8.2.  Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dâhil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dâhildir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Bu sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 30 Aralık 2016 tarihine kadardır. İhale konusu miktarın tamamının alınarak ödenmesinin yapılması durumunda bu süre beklenmeden sözleşme sona erecektir.

Madde 10. Sözleşmenin sona erme halleri                                                                                                                                                  

10.1. Sözleşme süresi sonunda,

10.2. İdarenin siparişi üzerine yüklenici tarafından malın bu sözleşme, teknik şartname ve teknik özellikler listesinde belirtilen hükümler çerçevesinde getirilmemesi,  

10.3. Sözleşme süresi içerisinde ihtiyacın tamamen ortadan kalkması (ilgili Kliniğin kapatılması vb.) ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler nedeniyle alımdan vazgeçilmesi vb. gibi durumlarda,

10.4. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde,

10.5. Piyasa araştırmasında belirtilen tahmini miktarların sözleşme kapsamında tamamının alınamaması veya sözleşmenin yukarıda yer alan hususlara dayanarak iptal edilmesi durumlarında, (yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık bir bedel ödenmeyecektir.)

Madde 11 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

11.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

11.1.1. Mücbir sebepler:

a)         Doğal afetler.

b)        Kanuni grev.

c)         Genel salgın hastalık.

ç)         Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d)        Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

11.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a)         Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b)        Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c)         Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç)         Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d)        Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

11.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

11.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

Madde 12 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

12.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve teknik şartname ve teknik özelliklere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

13.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

13.1.1. Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığının siparişini müteakip adrese teslim edilecektir.

13.2. İşe başlama tarihi

13.2.1. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

13.3. Teslim programı ve teslim tarihi

13.3.1. Bu sözleşme kapsamındaki mallar idarenin ihtiyacı doğrultusunda hasta başına alımı yapılacaktır.

13.3.2. Sözleşme kapsamındaki mallar idare tarafından ihtiyaç oldukça telefon/faks/yazı veya diğer haberleşme araç ve usulleri ile talep edilecektir. Yüklenicinin sözleşmede belirttiği haberleşme araçlarına yapılan talepler tebliğ olarak değerlendirilecektir.

13.3.3. İdarenin siparişinin yükleniciye bildirilmesini müteakip en çok 2 (iki) iş günü içinde malzemeler Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. İdare tarafından talep edilmesi durumunda ameliyat esnasında çıkabilecek ihtiyaç ve kullanılması muhtemel olabilecek malzemeler için yetkili çalışanını talep edilen malzemeler ile birlikte ameliyat süresince idarede görevlendirecektir. Ameliyat sonunda yüklenici ile mutabakat sonunda kullanılan malzemelerin kabul işlemleri yapılacaktır. Kullanılmayan mallar ise yükleniciye iade edilecektir.

13.3.4. Acil durumlar haricinde teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır.

13.3.5 Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde acil durumlar dışında sipariş verilmeyecektir. Bu durumlarda verilen siparişler en çok 1 (bir) takvim günü içerisinde istenilen miktarda Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir

13.3.6. Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.

Madde 14 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

14.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmenin 13. maddesinde belirtilen süreye uygun olarak malı veya malları teslim etmemesi/getirilen malın muayenede red olması halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1 (yüzdebir) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu cezalı süre 5 (beş) takvim günü geçemez. Yüklenici cezalı süre sonunda malı veya malları teslim etmediği takdirde idare sözleşmeyi ihtar çekmek suretiyle fesih edebilir veya cezalı süreyi uzatabilir.  İdare tarafından cezalı süre uzatılmadığı takdirde, Yükleniciye, en az 10 (on) takvim günü süreli yazılı ihtar yapılır. İhtar sürenin bitmesini müteakip, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

14.2. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

14.3. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz.

14.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 15 - Ödeme yeri ve şartları

15.1. Ödeme yeri : İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği tarafından teslim alınan malın kati kabulü için gerekli belgelerin (kabul raporu, taşınır mal işlem belgesi, fatura vb.) tamam olmak koşulu ile Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Hava Lojistik Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

15.2. Sözleşme konusu malın sözleşme ve teknik şartname ve teknik özelliklere uygun olarak teslim edilmesi koşuluyla ödemesine ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda belirtilmiştir.

15.3.  Ödemeye esas para birimi TL (Türk Lirası)'dır.

15.4. İdare, Muayene ve Kabul Heyeti tarafından Kabul Tutanağının düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin talebi üzerine en geç 30 (otuz) takvim günü içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

15.5. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

15.6. Bütçe Kanunu hükümlerine göre Başbakanlık ve Maliye Bakanlığınca alınacak tedbirlere, tespit edilecek standartlara, ödenek kullanma konusunda belirlenecek ilke ve serbest bırakma oranlarına, çıkarılacak tasarruf hükümlerine ait esaslara aynen uyulacak olup, yüklenici bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

15.7. İdarenin ihtiyacı doğrultusunda yüklenici tarafından teslim edilen mallardan Muayene ve Kabul Heyetince kullanıldığı tespit edilen malların bedeli ödenecektir.

Madde 16 – Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

16.1. İdare ve yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem (sipariş bildirimi hariç) yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı veya faks yoluyla yapılabilir.

16.2. İdare ve yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 17 – Yüklenicinin vekili

17.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

17.2.  Yüklenici vekili, muayene ve kabul işleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 18 – Muayene ve Kabul İşlemleri

18.1. Alımı yapılan      malzemelerin muayenesi ve kabulü Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Heyeti tarafından yapılacaktır.

18.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 19 - Sözleşmenin devir şartları

19.1. Bu sözleşme herhangi bir şekilde devredilemez.

19.2. Bu sözleşme kapsamında doğan alacaklar üçüncü şahıslara temlik edilemez.   

Madde 20 - Avans ve Fiyat Farkı Verilmesi Şartları ve Miktarı

20.1. Bu sözleşme kapsamında avans ve fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 21 - Teminata ilişkin hükümler

21.1. Teminatın miktarı ve süresi:

21.1.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedelinin             % 6 (yüzdealtı)'sı oranında kesin teminat alınacaktır.

21.2. Teminatın geri verilmesi:

21.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

21.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

21.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen teminat hükümsüz kalır. Teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

21.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Genel Hükümler

Madde 22 – Yüklenicinin genel yükümlülükleri

22.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

22.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

22.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

22.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

Madde 23 - Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

23.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

23.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

23.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

23.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

Madde 24 - Malların taşınması

24.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

Madde 25 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

25.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartname ve teknik özelliklere uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartname ve teknik özelliklere uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

25.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 26 - Yeni model

26.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartname ve teknik özelliklere uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 27 - Ambalajlama

27.1 Sözleşme konusu mal, teknik şartname ve teknik özelliklerde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

27.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 28 - Reklam yasağı

28.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 29 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

29.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

29.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

29.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

29.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 30 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

30.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

30.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a)  Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezalarını düzenleyen maddelerinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b)  Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

30.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

30.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

30.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

30.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az  % 80 (yüzdeseksen)'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a)  İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b)  Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c)  Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden teminat tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

30.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

30.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, teminat iade edilir.

Madde 31 - Fesih tarihinin belirlenmesi

31.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

31.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile teminat tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

31.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 32 - Fesih halinde yapılacak işlemler

32.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

32.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

32.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

32.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

32.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

32.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin teminatı:

a)   Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b)  Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c)  Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 33 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

33.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 34 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkûmiyeti

34.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

34.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 35 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

35.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 36 - Anlaşmazlıkların çözümü

36.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 37 - Hüküm bulunmayan haller

37.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 38 – Yürürlük

38.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 39 – Diğer Hususlar

39.1. Sözleşme yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecektir ve alımın daha az miktarda tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak Yüklenici tarafından her hangi bir bedel istenmeyecektir.

39.2. Kodlandırma: İdarenin kayıtlarında ürüne ait NATO Stok Numarası (NSN) yok ise; yürürlükte olan MSB Milli Kodlandırma esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacaktır. Yüklenici; malzemelerin kabulü esnasında Kabul Komisyonuna Milli Kodlandırma Bürosundan NATO Stok numarasını aldığına dair belgesini veya müracaat ettiğine dair evrakını verecektir. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf tutulacaktır.

39.3. T.C. Sağlık Bakanlığının 23 Mart 2015 tarihli 2015/09 sayılı “Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri” konulu genelge hükümleri uygulanacaktır.

39.4. İhale aşamasında istekli, üretici ya da ithalatçı ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtları ve ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları veya bildirimi aranması zorunludur. (T.C.Sağlık Bakanlığı ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri), Herhangi bir ürün ya da cihaz Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında ise buna yönelik imalatçı ya da ithalatçısı tarafından bu husus yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeler ihale aşamasında ihale salonunda teklif ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

39.5. Sözleşme imzalandıktan sonra SUT’da fiyatların sözleşme birim fiyatlarından daha aşağıda olması, fiyatı belirli olmayan ürünlerin SUT kapsamına alınması veya SUT kodu değişmesi durumda sözleşme gözden geçirilerek gerektiğinde ilgili ürüne ilişkin alımdan vazgeçilecektir. Yüklenici her faturada güncel SUT fiyatını bildirir belgeyi fatura ekinde getirecektir. Yüklenici yukarıda belirtilen hükümleri takip ve idareye yazılı olarak bildirmekle mükelleftir.

Madde 40 - Sözleşmenin imzalanması

40.1. Bu sözleşme 40 (kırk) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………………. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: SAĞLIK HİZMETLERİ ANKARA BÖLGE KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +903122491011/3871-3872-3873

c.Fax Numarası: +903122446440

d.Elektronik Posta adresi: