İşin Adı MSÜ KHO K.LIĞI 1984-KAD-BET-107 ALBÜM NUMARALI KADEME BİNASININ MEVCUT ELEKTRİK PANOLARI VE TESİSATININ YENİLENMESİ YAPIM İŞİ

İhale Usulü 22/D DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

Faks : +90312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr

         

Malın Niteliği ve Türü MSÜ KHO K.LIĞI 1984-KAD-BET-107 ALBÜM NUMARALI KADEME BİNASININ MEVCUT ELEKTRİK PANOLARI VE TESİSATININ YENİLENMESİ YAPIM İŞİ

Malın Miktarı 1 KALEM

Mal Teslim Yeri KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Mal Teslim Tarihi SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 5 (BEŞ) GÜN İÇERİSİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK İŞE BAŞLANACAKTIR. 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ

İhale Yeri MSÜ KHO İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI EK BİNASI KİRAZLIDERE-ÇANKAYA/ANKARA (MSB İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KARŞISI)

İhale Tarihi 09.08.2017 11:00

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK YAPIM İŞİ İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA

                                                                                                                                 BAKANLIKLAR/ANKARA

........./......../2017

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI /FİRMA ADI                     :

AÇIK TEBLİĞ ADRESİ                          :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI           :

TELEFON VE FAKS NUMARASI           :

    Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 09/08/2017 saat 11:00’da yapılacak olan MSÜ KHO K.LIĞI 1984-KAD-BET-107 ALBÜM NUMARALI KADEME BİNASININ MEVCUT ELEKTRİK PANOLARI VE TESİSATININ YENİLENMESİ YAPIM İŞİ ‘na ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimin kabulünü arz ederim.

1.  Teklifime K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.

2.  Teklifim  ........./........../2017 tarihine kadar geçerlidir.

3.  Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyorum.

4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımı taahhüt ediyorum.

5. Doğrudan Temin üzerimde kalması durumunda yapılacak yapım işinin yer teslimi gerçekleştirildikten sonra 30 (Otuz) takvim günü içerisinde bitirmeyi taahhüt ediyorum.

6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı beyan ediyorum.

7. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğim toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumun ekindeki tarafımdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.

TEKLİF SAHİBİNİN                  :

ADI SOYADI    :

FİRMA ADI       :

İMZA               :

NOT:

İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.

Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.

İRTİBAT NOKTASI:

SNT: 0312 417 51 90 ( DAHİLİ: 2551-2553)

MAHAL LİSTESİ LAHİKA-1
1984-KAD-BET-107 ALBÜM NUMARALI KADEME BİNASININ MEVCUT ELEKTRİK PANOLARI VE TESİSATININ YENİLENMESİ
Proje Numarası : - MAHAL ADI : KADEME ANA BİNA EK-BİNALAR
SIRA NO. POZ NUMARASI İMALATLAR ÖLÇÜ
BİRİMİ BÖLGE-1 BÖLGE-2 BÖLGE-3 BÖLGE-4 KAZAN DAİRESİ LASTİKHANE YAĞLAMA
ELEKTRİK İŞLERİ                
1 724-407 ÜÇ FAZLI ANAHTARLI 40 A.'E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA (3KA) ADET X   X   X X  
2 718-522 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*63 A.E KADAR(300MA) ADET X   X   X X  
3 724-402 25 A.'E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA (3KA) ADET X   X   X X  
4 ELK-ÖZL-1 9 A KONTAKTÖR ADET     X        
5 ELK-ÖZL-2 FOTOSEL RÖLE ADET     X        
6 ELK-ÖZL-3 1X20 A. PAKO ŞALTER ADET X   X   X X  
7 724-411 ÜÇ FAZLI NÖTR KESMELİ 16 A.'E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA (3KA) ADET     X        
8 724-401 16 A.'E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA (3KA) ADET     X   X    
9 718-102 KURU TİP KORUYUCUSUZ KONTAKTÖR 3*16 A. ADET     X   X X  
10 ELK-ÖZL-4 0.63x1 A. TERMİK ROLE ADET     X   X X  
11 ELK-ÖZL-5 22 MM SİNYAL LAMBASI ADET X   X   X X  
12 715-310 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*200 A.(TABLO ARKASI ( TS EN 60947-2) ADET     X     X  
13 715-309 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A.(TABLO ARKASI ( TS EN 60947-2) ADET     X        
14 724-408 ÜÇ FAZLI ANAHTARLI 63 A.'E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA (3KA) ADET     X     X  
15 ELK-ÖZL-6 3X32 A. PAKO ŞALTER ADET     X        
16 718-508 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*40 A.E KADAR(30MA) ADET X            
17 724-414 ÜÇ FAZLI NÖTR KESMELİ 100 A.'E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA (3KA) ADET           X  
18 742-456 LED PRJ. 150 WAT'A KADAR (220 V. AC.) ADET X X X X   X x
19 ELK-ÖZL-7 ATÖLYE ARMATÜRÜ ADET     X        
20 ELK-ÖZL-8 DOLU KOMBİNASYON KUTUSU ADET x x x x   x x
21 ELK-ÖZL-9 LED U TİP ARMATÜR ADET x x   x   x x
22 ELK-ÖZL-10 TSP ŞALTER ADET x            
23 727-417 KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLOYLA BESLEME HATTI 4*2.5 MM2 NYM METRE x x          
24 727-411 KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLOYLA BESLEME HATTI 3*2.5 MM2 NYM METRE x x          
25 ELK-ÖZL-11 SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 1.20-1.40 M2. ADET     x        
26 704-103 SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.20-0.30 M2. (TS EN 61439-1/2) ADET x   x        
27 704-104 SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.30-0.40 M2. (TS EN 61439-1/2) ADET         x x  
    İNŞAAT İŞLERİ                    
1 İNŞ-ÖZL-1 ÇELİK BORUDAN TAM GÜVENLİKLİ İŞ İSKELESİ (0-50 M) M2 x x x x x x x

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN USULÜNE AİT MSÜ KHO K.LIĞI 1984-KAD-BET-107 ALBÜM NUMARALI KADEME BİNASININ MEVCUT ELEKTRİK PANOLARI VE TESİSATININ YENİLENMESİ İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME

 (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta........................................................... (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2-

            2.1. İdarenin Adresi                : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Bakanlıklar/ANKARA

            Tel. No                                    : (0312) 417 51 90 / 2505

Faks No                                 : (0312) 4183226

E-Posta Adresi (varsa)          : ihale@kho.edu.tr

2.2. Yüklenicinin adı

Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi   :.............................................

            Tel. No                                               :.............................................

Faks No                                             :.............................................

E-Posta Adresi (varsa)                      :.............................................

Vergi Numarası                                 :.............................................

Vergi Dairesi                                      :.............................................

IBAN Numarası                                 :.............................................

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

Madde 3-

3.1. İşin Adı                                       : MSÜ KHO K.LIĞI 1984-KAD-BET-107 ALBÜM
NUMARALI KADEME BİNASININ MEVCUT ELEKTRİK PANOLARI VE TESİSATININ YENİLENMESİ

3.2. İşin Yapılma Yeri                       : MSÜ KHO K.LIĞI KADEME BİNASI

3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı    : Teknik şartnamede belirtilmiştir.

Sözleşmenin Dili

Madde 4-Sözleşmenin dili Türkçedir.

Tanımlar
Madde 5- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Madde 6-

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen.......................... (rakam ve yazıyla)............................. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Madde 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

Sözleşmenin Ekleri
Madde 9 –
9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

            1- Sözleşme Tasarısı,

            2- Teknik Şartname,

            3- Proje.

9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

Madde 10-

10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi:

10.1.1. Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren
5 (Beş) iş günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

10.1.2. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbindealtı) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.

Teminata İlişkin Hükümler

Madde 11-

11.1. Kesin Teminat: Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’ sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak, İhale Komisyon Başkanlığına sunacaktır.

11.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi

11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminatın yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.

11.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
 
Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 12-

12.1.    Yüklenicinin hakedişi KHO Saymanlığınca ödenir.

12.2. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde 038104-1 (Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri) ekonomik kodundan düzenlenecek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır

12.3. Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak iş bitiminde düzenlenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2017 Yılında tamamı için ödenek tespit olunmuştur.

12.4. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı

Madde 13- Bu iş için avans verilmeyecektir.

Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları

Madde 14- Fiyat farkı ödenmeyecektir.

Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları

Madde 15- Bu işyerinde alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. İşlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16- Yapılan işlerin bir yıl süreyle ücretsiz onarımı yapılacaktır.

            İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması

Madde 17-

17.1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (All risk) sigorta) yaptırmak zorundadır.

17.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 18-

18.1. Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %10’ una kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.

18.2. Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

18.3. Mücbir sebep halleri:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.

18.4. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.

18.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

Madde 19- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Teminat Süresi
Madde 20- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 365 gün olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Madde 21-

21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Madde 22-Yüklenici üstlenmiş olduğu işi sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen sanat kurallarına uygun şeklide yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda yapım işleri genel şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Madde 23- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

Madde 24- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

Madde 25- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Geçici Kabul Noksanları

Madde 26- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 80 md.) Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’ üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilir.

Diğer Hususlar

Madde 27- Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler: işin sözleşme bedelinin üstünde bir bedelle tamamlanması halinde yüklenici bir tazminat talebinde bulunmaksızın işi sözleşmedeki hükümler çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Yapılacak iş anahtar teslimi götürü bedel usulü ile gerçekleştirileceğinden işin tamamlanması sonrasında ek ödeme talep edilmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla peşinen kabul edilmiş olacaktır. Ara hakediş ödenmeyecektir.

Madde 28- Yüklenici firma, zemin yüzey kaplamasıyla ilgili yaptığı imalat için en az 5 (Beş) yıl süre ile sızdırmazlık (su geçirmezlik) garantisini belge ile taahhüt edecektir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 29- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Madde 30- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 81 md.) Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, ihale dokümanında sözleşmenin noterce onaylanması ve tescili öngörülmüşse bu tescil ve onayın yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 30 (Otuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………….tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.  Ayrıca idare yüklenicinin talebi üzerine sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

İDARE                                                                                        YÜKLENİCİ

 

 

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773

c.Fax Numarası: +90312 418 32 26

d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr